N° 10 - OSCE

Art 168 y 169 Establecen las causales de resoluci n de contrato por
incumplimiento y el procedimiento que debe seguirse para dicha resoluci n
Art 170 Prescribe los efectos de la resoluci n del Contrato de Obra
107 C digo Civil
Art 1321 Prescribe que queda sujeto a la indemnizaci n por daæos y perjuicios
quien no ejecuta sus obligaciones por culpa inexcusable en la que ha incurædo el
contratista al incumplir con el Contrato de Obra
108 Norma que regula el Arbitraje Decreto Legislativo N 1071
Art 73 num1Regula los costos y gastos arbitrales
109 DemÆs normas jur dicas aplicables
II4 CONTESTACI N DE RECONVENCI N
110 El Consorcio Sinchi Roca mediante Escrito N 03 presentado con fecha 28 de abril
de 2011 Contesta a la Reconvenci n formulada por la Municipalidad Distrital de
Tambogrande
Fundamentos de Hecho
111 El Consorcio indica que la Entidad ha variado y modificado hasta en tres
oportunidades su decisi n y conducta administrativa respecto de la consulta
realizada por la Contratista sobre la conveniencia de efectuar la construcci n de
sifones invertidos o reemplazar los mismos por alcantarillas En consecuencia la
Entidad no puede desconocer sus propios actos administrativos y de
administracibn respecto de la variaci n de su conducta contractual toda vez que la
causa o premisa de aceptaci n yo aprobaci n de dichos petitorios consiste
precisamente en la conducta negligente
de la Entidad de haber actuado con
dilaci n y demora as como el haber variado y modificado la decisi n contractual
administrativa de aprobar o no aprobar o aprobar parcialmente
alcantarillas en vez de sifones invertidos
la construcci n de
112 Que los actos contractuales de parte de la Entidad demandante considerados
como variaci n y modificaci n de la voluntad contractual de aprobar la construcci n
de alcantarillas por sifones invertidos se traducen y contienen en las Cartas N
248 2010 MDT DID notificada a la Contratista el 02 de Setiembre de 2010 N 283
2010 MDT DID notificada a la Contratista el 19 de Octubre de 2010 y N 319 2010
MDT DID notificada a la Contratista el 17 de Noviembre de 2010 de cuya lectura
se puede inmediatamente comprobar una clara muestra de desvar o y negligencia
contractual la misma que es causa y fundamento de nuestra pretensi n arbitral de
declarar procedente las ampliaciones de plazo
113 Que la actitud de la Entidad oblig a nuestra empresa a desarrollar los
procedimientos establecidos en el reglamento para la Resoluci n del Contrato
siendo que se emiti el correspondiente apercibimiento notarial y luego de vencido
el plazo se notific la Resoluci n de Contrato Asimismo se desarroll la entrega
de obra e inventario f sico de acuerdo a ley y sin la presencia de representantes de
la Entidad a pesar de haber sido coRectamente notificados Finalmente luego de
concluido el plazo para que la Entidad someta esta situaci n a arbitraje sin que lo
hiciera la Resoluci n contractual qued consentida el 16 de febrero de 2011
Todos los documentos pertinentes a este acto fueron debidamente presentados en
la Demanda Arbitral como sustento para la nulidad de la Resoluci n de Alcald a
114 Que la Entidad pretende aplicar una Resoluci n de Contrato de una manera
ILEGAL al entregar una Resoluci n de Alcald a en fecha 21 de febrero posterior al
18