N° 10 - OSCE

I
esta pretensi n y en consecuencia reconocer a favor del Contratista mayores gastos
los que se fijan teniendo en cuenta los d as de ampliaci n otorgados en la suma de S
160 000 00que deberÆ pagar la Municipalidad al Contratista por este concepto
6 Con relaci n a las costas y costos del proceso arbitral se debe tener en cuenta que de
acuerdo con el articulo 73 de la Ley General de Arbitraje Decreto Legislativo N
1071 este Tribunal debe pronunciarse sobre el pago de los gastos generados en el
presente arbitraje AI respecto el Arbitro nico ha apreciado durante la prosecuci n del
proceso que ambas partes han actuado de buena fe basados en la existencia de
razones para litigar atendibles convencidos de sus posiciones ante la controversia y en
virtud de la defensa de sus convicciones por consiguiente considera que los
honorarios del Ærbitro y la secretar a arbitral deben ser asumidas por ambas partes en
forma proporcional como ya lo hicieron Asimismo los demÆs gastos en que haya
incurrido cada una de las partes para la tramitaci n del proceso
como son los
honorarios de abogado pasajes u otros similares deberÆn ser asumidos por la parte
que realiz el gasto
7 Respecto de todas las demÆs pretensiones planteadas por ambas partes estando
Østas vinculadas a las respectivas resoluciones de contrato de cada una de las partes y
habiendo sido declaradas nulas ambas resoluciones contractuales devienen por lo
tanto en infundadas todas las demÆs pretensiones planteadas
Porestas consideraciones
SE RESUELVE
Respecto a la Demanda
1 FUNDADA la primera pretensi n principal en consecuencia apruØbese la ampliaci n de
plazo parcial No4 por 51 d as contados a partir del reinicio de la obra
2 INFUNDADA la segunda pretensi n principal respecto a la solicitud de ampliaci n de
plazo No 5 por 141 d as
3 FUNDADA la tercera pretensi n principal en cuanto a que se declare la nulidad del Acto
de Resolucibn de Contrato de Obra emitido
por la entidad en la Resoluci n de Alcald a No
074 2011 MDT A
y del documento que lo contiene as como de todos los actos derivados
de esta Resoluci n
4 FUNDADA EN PARTE la primera pretensi n subordinada en consecuencia se ordena a la
Municipalidad el pago a favor de la Contratista de Mayores Gastos Generales asociados a
la Ampliaci n de Plazo dispuesta en el punto 1 de esta parte resolutiva por un monto total
de S160 000 00
5 INFUNDADA la segunda pretensi n subordinada respecto a que se declare a favor de la
Contratista el pago de una indemnizaci n por daæos y perjuicios derivados de la Resoluci n
de Contrato
6 INFUNDADA la tercera pretensi n subordinada en cuanto a que se declare a favor de la
Contratista el pago de los costos y costas procesales derivados del presente proceso
arbitral mÆs los intereses legales hasta la fecha de su pago efectivo
Resoecto a la Reconvenci n
7 INFUNDADA la primera pretensi n en cuanto al pago de la Penalidad por atraso en el
cumplimiento de sus obligaciones ascendente a la suma de S519 703 28
8 INFUNDADA la segunda pretensi n en cuanto a la devoluci n del saldo pendiente de
amortizaci n por conceptos de adelanto directo por la suma de S56 164 61 mÆs IGV y
adelanto de materiales por la suma de S 183 324 04 mÆs IGV cuyo monto total asciende
30