bulletin der aanbestedingen

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 04.06.2008 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS12843I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) :Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales.- Services généraux des administrations publiques.Section II. Objet du marchéII.1) Description.II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : N89 - LIBRAMONT - SAINT-HUBERT - Renouvellement du revêtemententre les PK 44.050 et 47.535 - Côtés gauche et droit.II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services :Travaux.Lieu principal d’exécution : Les travaux sont réalisés sur la Commune de SAINT-HUBERT.Code NUTS : BE34II.1.3) L’avis implique : Un marché public.II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) : Les travaux s’effectuent sur le réseau I. Les travaux comportentnotamment : 1) quelques travaux de réparation du revêtement existant; 2) fraisage revêtement existant aux extrémités; 3) la mise en oeuvregénérale d’un revêtement ultramince grenu (RUMG) granularité 0/7 à raison de 40 kg/m_ en moyenne; 4) la réalisation des nouveauxmarquages routiers; 5) la signalisation du chantier; 6) l’entretien des travaux durant la période de garantie.II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :Objet principal : 45233142 - E027II.1.8) Division en lots : non.II.2) Quantité ou étendue globale.II.2.1) Quantité ou étendue global :Remise en état du revêtement de la N89 dans le district de Saint-Hubert - les deux côtés de la chaussée, entre les PK 44.050 et 47.535.II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 20 jours.Section III. Renseignements d’ordre juridique,économique, financier et techniqueIII.2) Conditions de participation.III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de laprofession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une déclaration sur l’honneur, établieconformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurset des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p. 24.532) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune dessituations visées par les causes d’exclusion reprises à l’article 17 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996. L’attention est attirée sur le fait qu’à quelquestade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires (réfannexe 1)III.2.2) Capacité économique et financière :Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire doit joindre en annexe de son offre lesdocuments suivants : 1. Attestation ONSS. 2. Certificat d’enregistrement.Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : L’entrepreneur doit mentionner, en annexe de son offre, la période de congés annuels et les jours decongés compensatoires pour son entreprise. Le soumissionnaire doit être enregistré.III.2.3) Capacité technique :Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire également à son offre : 1. Certificat d’agréation.2. Une note (réf. annexe 2) sur les engagements pris par le soumissionnaire concernant les mesures et les moyens de protection déterminés parle plan de sécurité et de santé (article 30 de l’arrêté royal du 25 janvier 2001). Note importante : le soumissionnaire remettra aucoordinateur-réalisation, avant le début des travaux, une note écrite concernant les moyens et les dispositions définitives adoptés pourl’exécution de l’ensemble des travaux commandés. 3. Une note (réf. annexe 3) spécifiant la décharge.Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) : Les travaux sont rangés dans la catégorie C et l’Administration considère qu’ils rentrent dans laclasse 3.Section IV. ProcédureIV.1) Type de procédure.IV.1.1) Type de procédure : Ouverte.IV.2) Critères d’attribution.IV.2.1) Critères d’attribution : Prix le plus bas.IV.3) Renseignements d’ordre administratif.IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : X132/N89/0066-CSC n°132-08A32IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif :Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents : Date : 26/06/2008; heure : 11:00Documents payants : oui, prix : 13,25 EURConditions et mode de paiement : Le paiement se fera au compte n° 091-2150261-91 du Bureau de Vente du MET - D412 (SquareLéopold, 18 - 5000 Namur) avec la mention des références du Cahier Spécial des Charges et/ou des documents demandés. Les chèques ne sontpas acceptés. Les documents constituant le Cahier Spécial des Charges peuvent être examinés au 18 Square Léopold - 5000 Namur(Tél 081/24.96.17 - Fax 081/24.96.10) tous les jours ouvrables de 9 à 12 heures et de 13 à 16 heures.