Sección I. Instrucciones para los licitantes. - REF.PEMEX.com

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOSla cuenta bancaria) y fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta dealguno de éstos o por su presentación incorrecta o tardía, no será motivo parasolicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de laLey de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.La fecha de presentación de las estimaciones a la residencia de obra deberáregistrarse en la bitácora.Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de [PetróleosMexicanos u organismo subsidiario], bajo su responsabilidad, en un plazo nomayor a 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sidoautorizadas por la residencia de obra, fecha que se hará constar en la bitácora delos trabajos y en las propias estimaciones.Los pagos al CONTRATISTA se efectuarán invariablemente mediante depósitobancario automático en la cuenta [No. de cuenta], de la institución de créditoautorizada para operar en [establecer lugar de pago], seleccionada por elCONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA pretenda realizar un cambiode cuenta durante la vigencia del Contrato, que no sea consecuencia, ni impliqueuna cesión de derechos de cobro, lo deberá comunicar a [Petróleos Mexicanos uorganismo subsidiario] a través de la ventanilla única ubicada en [ubicación de laventanilla única], con antelación a la presentación a la citada ventanilla única dela(s) estimación(es) y factura(s) subsecuente de que se trate.EL SIGUIENTE PÁRRAFO SE ADICIONARÁ EN CASO DE QUE SE HAYAPRESENTADO UNA PROPOSICIÓN CONJUNTA, SIN QUE SE HAYACONSTITUIDO UNA SOCIEDAD, O NUEVA SOCIEDAD EN CASO DEPERSONAS MORALES, O SI NO SE CELEBRA UN CONTRATO DEASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN.[Nombre de la empresa adjudicataria en propuesta conjunta] será quienpresente las facturas de todos y cada uno de los pagos derivados del presentecontrato.Las estimaciones y la liquidación aunque hayan sido pagadas, no se consideraráncomo aceptación plena de los trabajos, ya que [Petróleos Mexicanos u organismosubsidiario], se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajosfaltantes o mal ejecutados y en su caso, del pago en exceso que se hayaefectuado.El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuará en lasestimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido,aplicando al importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondientea dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los últimos que setengan autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberán acumularse.