SecciÃ³n I. Instrucciones para los licitantes. - REF.PEMEX.com

More documents

Recommendations

Info

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOSdocumento en el que se establece la información de Seguridad Industrial, SaludOcupacional y Protección Ambiental] del presente contrato y a las instruccionesque al efecto le señale [Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] para lo cualse obliga a conocer la norma y reglamentos respectivos que apliquen de acuerdo alos trabajos objeto del presente contrato.Los trabajos que no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en elpresente contrato o conforme a las órdenes de [Petróleos Mexicanos u organismosubsidiario] dadas por escrito, éste ordenará su demolición, reparación oreposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, quehará por su cuenta el CONTRATISTA, sin que tenga derecho a retribuciónadicional alguna por ello. En este caso, [Petróleos Mexicanos u organismosubsidiario], si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial delos trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos adicionales ysin que esto sea motivo para ampliar el monto o plazo señalado en el presentecontrato para su terminación.Si el CONTRATISTA realiza trabajos por mayor valor de lo contratado,independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de lostrabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, nimodificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos.Las partes reconocen que la responsabilidad por el incumplimiento de susobligaciones contractuales, no podrá exceder el monto total del contrato, sinperjuicio de la aplicación de las penas por atraso establecidas en el presenteinstrumento.Con independencia de lo anterior, los daños y perjuicios que cualquiera de laspartes cause a la otra y/o a terceros por su negligencia, dolo o mala fe serán acargo de la parte que los provoque. Cuando sin negligencia, dolo o mala fe dealguna de las partes se produzcan dichos daños o perjuicios, cada una de ellassoportará los propios sin derecho a indemnización.Se conviene que bajo ningún concepto las partes serán responsables entre sí pordaños indirectos de cualquier naturaleza, punitivos, o consecuenciales noinmediatos.Cuando alguna de las partes cause un daño y el afectado demande la reparacióndel mismo a la parte que no se lo causó y así se haya determinado por resoluciónjudicial o administrativa, quien lo causó deberá cubrir las cantidades que lademandada hubiere erogado con motivo de acciones, quejas, demandas,reclamos, juicios, procesos, impuestos, costos y gastos directos e inmediatos,incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales, regulados en el arancelcorrespondiente.
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS R0IN417017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOSLos riesgos, la conservación y la limpieza de los trabajos hasta el momento de suentrega serán responsabilidad del CONTRATISTA, así como cumplir con loseñalado en los artículos 90 y 91 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas yServicios Relacionados con las Mismas.VIGÉSIMA BITÁCORA ELECTRÓNICA.- Las partes, en términos del último párrafo de laSEGUNDA fracción XIII del artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadoscon las Mismas, convienen que la elaboración, control y seguimiento de la bitácorade obra del presente contrato, se llevará a cabo a través del programa decomputación denominado “Bitácora Electrónica de la Industria Petrolera”;sujetándose, para tal efecto, a las reglas, mecanismos y procedimientosestablecidos en el anexo [señalar número de anexo].Congruente con lo anterior, las partes acuerdan que toda referencia en el presentecontrato al término Bitácora, se entenderá hecha al programa de computacióndenominado “Bitácora Electrónica de la Industria Petrolera”.VIGÉSIMATERCERARECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- La recepción de los trabajos se realizará deconformidad con los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y ServiciosRelacionados con las Mismas, y 135, 136, 137 y 138 de su reglamento. Dicharecepción se hará constar en el acta correspondiente.Concluidos los trabajos objeto de este contrato, se procederá a la recepción totalde los mismos. A efecto de lo anterior, el CONTRATISTA comunicará a [PetróleosMexicanos u organismo subsidiario] por escrito o mediante registro que se haga enla bitácora, la terminación total de los trabajos, indicando que la totalidad de lostrabajos están terminados en concordancia con las especificaciones del presentecontrato. Dentro de los [días para llevar a cabo la verificación, con número y letra]días naturales siguientes a la fecha de recepción de la comunicación referida, elresidente de obra verificará que los trabajos se encuentren debidamenteconcluidos, debiéndose levantar el acta circunstanciada correspondiente.EN CASO DE QUE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PUEDANLLEVARSE A CABO RECEPCIONES PARCIALES, SE INCLUIRÁ ELSIGUIENTE PÁRRAFO:[Petróleos Mexicanos u organismo subsidiario] podrá recibir parte de los trabajosobjeto del contrato, siempre que a su juicio existan trabajos terminados,identificables, susceptibles de utilizarse y conservarse. A efecto de lo anterior, elCONTRATISTA comunicará a la residencia de obra, por escrito o a través de labitácora, los trabajos que serán objeto de recepción parcial. Dentro de los [díaspara llevar a cabo la verificación, con número y letra] días naturales siguientes a lafecha en la que se haya comunicado la terminación de los trabajos, la residencia deobra verificará que los trabajos se encuentren debidamente concluidos debiéndose
Page 1 and 2:
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERS
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:INVITACI
Page 169 and 170: INVITACION N°: R0IN417017OBJETO:
Page 171 and 172: RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTEINVITACI
Page 173 and 174: RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTEINVITACI
Page 175 and 176: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERS
Page 207: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERS
show all

SecciÃ³n I. Instrucciones para los licitantes. - REF.PEMEX.com

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?