FÃœHRUNGSPERSONAL BAU - Bauakademie Sachsen

WEITERBILDUNG
2013 / 2014
FÜHRUNGSPERSONAL BAU

Vorwort
Weiterbildung fördern und fordern
Weiterbildung ist Bestandteil der Unternehmenskultur in modernen Bauunternehmen. Defizite
und Wissenslücken in der täglichen Arbeit erkennen und schließen, neue Entwicklungen
verfolgen und nutzen u. a. - all das sind Ansprüche und Entwicklungspotentiale, die
Bauunternehmen durch eine gezielte und strukturierte Weiterbildung in Verbindung mit einer
Beratung realisieren möchten.
Dabei sind es nicht nur die Chefs, die ihre Mitarbeiter zu Seminaren, Lehrgängen und
Fachtagungen schicken. Zunehmend werden auch die Mitarbeiter einbezogen, Entwicklungsund
Qualifizierungsziele vereinbart und deren Eigenmotivation befördert und gefordert sowie die
Bindung an das Unternehmen gefestigt. Dafür steht Ihnen, neben dem Weiterbildungskatalog,
u. a. auch unser Newsletter zur Verfügung, welcher zeitnah über alle aktuellen Veranstaltungen
informiert und zudem von Ihren Mitarbeitern genutzt werden kann.
Mit unserem neuen Weiterbildungsprogramm unterbreiten wir Ihnen ein Angebot, welches die
vielfältigen Aufgaben in Bauunternehmen abbildet und in praxisorientierten Seminaren,
Lehrgängen und Fachtagungen aktuelle Informationen und Wissen vermittelt. Neben
traditionellen Themen widmen wir uns im kommenden Jahr erstmals dem Thema Flüssigboden,
einer innovativen und in der Zwischenzeit vielseitig einsetzbaren Technologie. Für
Bauingenieurabsolventen und junge Bauleiter haben wir ein Modul Baurecht konzipiert, das
deren Berufseinstieg unterstützen soll und zwei neue Fachtagungen in das Programm
aufgenommen. Sehr gern gehen wir auch auf Ihre individuellen Themen im Rahmen von
Inhouseschulungen ein und beraten Sie zu allen Weiterbildungsfragen. Unser komplettes
Angebot steht Ihnen auch im Internet unter www.bauakademie-sachsen.de zur Verfügung.
Im letzten Jahr haben erstmals knapp 2600 Teilnehmer unsere Veranstaltungen besucht. Wir
würden uns freuen, wenn wir mit unserem neuen Angebot wieder Ihr Interesse finden.
Die Träger der Bauakademie Sachsen
Dr. Robert Momberg
Hauptgeschäftsführer
Bauindustrieverband Sachsen/
Sachsen-Anhalt e. V.
RA Klaus Bertram
Hauptgeschäftsführer
Sächsischer Baugewerbeverband e. V.
Dipl.-Päd. Jens-Uwe Strehle
Geschäftsführer
BFW Bau Sachsen e. V.
Dr.-Ing. Alexander Möbius
Geschäftsführer
Verein zur Berufsförderung der
Bauindustrie in Sachsen-Anhalt e. V.

Organisatorische Hinweise
Im Rahmen einer engeren Zusammenarbeit mit der Ingenieurkammer und der Architektenkammer
Sachsen bieten wir zusätzlich ausgewählte Veranstaltungen der genannten Kammern an.
Zu jeder Veranstaltung erhalten Sie eine detaillierte Einladung vier bis sechs Wochen vorher mit
Anmeldeformular und Anfahrtsskizze. Sie können sich aber auch unter www.bauakademie-sachsen.de
über unsere Veranstaltungen informieren und anmelden.
Wenn es im Einzelfall aus organisatorischen Gründen Änderungen (z. B. im Tagungsort) geben
muss,bitten wir um Ihr Verständnis.
Beachten Sie freundlicherweise folgende Teilnahmebedingungen:
▪
▪
Die mit einem Stern (*) gekennzeichnete Teilnehmergebühr gilt für Mitgliedsunternehmen des Bauindustrieverbandes
Sachsen/Sachsen-Anhalt e. V. und des Sächsischen Baugewerbeverbandes e. V.
Die Rücksendung des Anmeldeformulars dokumentiert die verbindliche Teilnahme an der jeweiligen
Veranstaltung. Eine Bestätigung Ihrer Anmeldung ist grundsätzlich nicht vorgesehen. Nur in
Ausnahmefällen, wenn die Teilnehmerzahl begrenzt ist, erhalten Sie eine Teilnahmebestätigung. Die
Anmeldungen werden hierbei in der Reihenfolge des Posteinganges berücksichtigt.
▪
Die Teilnehmergebühr ist nach Rechnungsstellung, aber vor Kursbeginn zu entrichten.
▪
▪
▪
▪
▪
Bei Anmeldung von 4 Teilnehmern aus einem Bauunternehmen zum gleichen Seminar werden nur 3
Teilnehmer in Rechnung gestellt. Diese Regelung gilt nur für Eintagesseminare ohne Teilnehmerbegrenzung.
Bei Rücktritt später als zwei Wochen vor Beginn des Seminars wird der volle Preis berechnet. Bei
einer Nichtteilnahme erfolgt keine Rückerstattung der Gebühren.
Natürlich ist es Ihnen jederzeit freigestellt, anstelle des gemeldeten Mitarbeiters einen
Ersatzteilnehmer zu delegieren.
Geförderte Veranstaltungen sind von jeglichen Vergünstigungen, Rabatten u. dgl. sowie von der
Möglichkeit zur Übertragung des Vertrages auf einen Ersatzteilnehmer ausgenommen.
Muss durch den Veranstalter aus zwingenden Gründen eine Veranstaltung abgesagt werden,
erhalten die gemeldeten Teilnehmer die Gebühr in voller Höhe zurückerstattet.
Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.
Hinweis: Sollte es zu veranstaltungsbezogenen Änderungen (Termin, Referent u. a.) kommen, werden
diese auf unserer Homepage unter www.bauakademie-sachsen.de ausgewiesen. Zudem informieren wir
die Teilnehmer mit der Einladung zum Seminar über den Veranstaltungstermin und den
Veranstaltungsort. Diese Informationen sind aktueller und haben daher Vorrang vor Angaben in anderen
gedruckten Veröffentlichungen wie z. B. Katalogen und Flyern.
Legende: SK = Spezialkurs, F = Fachtagung, M = Management, R = Recht, T = Technik
- 2 -

Service- und Beratungsangebot zur Personalentwicklung
Personalbindung in schwierigen Zeiten - Kennenlernen und Auswählen geeigneter
Bausteine der Personalentwicklung
Untersuchungen des Bauindustrieverbandes Sachsen/Sachsen-Anhalt e. V. über die Auswirkungen des
demografischen Wandels auf die Beschäftigtensituation in der Bauwirtschaft zeigen, dass die
Überalterung der Belegschaften sowie ein sich abzeichnender Fachkräftemangel zu einem ernst zu
nehmenden Problem gerade für kleine und mittelständische Bauunternehmen werden kann. Schon heute
klagen Bauunternehmen über Stellenbesetzungsprobleme. So wird es z. B. immer schwieriger,
leistungsfähige Schulabgänger für eine Bauausbildung zu gewinnen. Bereits seit 2010 kann der Bedarf
an Bauingenieuren von den Hochschulen in beiden Bundesländern nicht mehr gedeckt werden. Wie
können Bauunternehmen dem begegnen?
Nutzen Sie unsere Angebote
und profitieren Sie von den Möglichkeiten einer gezielten Personalentwicklung!
1. Workshop zum Kennenlernen und Auswählen geeigneter Bausteine der Personalentwicklung
Wie findet und bindet man passende Mitarbeiter - wo beginnt Personalentwicklung und was kann sie
leisten? Im Workshop werden u. a. folgende Schwerpunkte gemeinsam erarbeitet:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Was sind wesentliche Inhalte der Personalentwicklung?
Wie entwickelt man ein Weiterbildungskonzept?
Wie entwickelt und bindet man Führungskräfte?
Welchen Nutzen bringen einzelne Bausteine der Mitarbeiterförderung (z. B. Stellenbeschreibungen,
Anforderungsprofile, Potenzialanalysen, Mitarbeitergespräche) dem Unternehmen?
2. Individuelle Dienstleistungs- und Beratungsangebote für Ihr Unternehmen
Diese direkte Unterstützung wendet sich an Unternehmen, die sich in dem angebotenen Workshop
passende Bausteine der Personalentwicklung ausgewählt haben und diese konkret umsetzen wollen
oder an Unternehmen, die für Einzelfragen professionelle Begleitung wünschen.
2.1 Beratungsangebot zu folgenden Themen:
Unterstützung bei der Auswahl der für Ihre Situation geeigneten Strategie und der dazu passenden
Bausteine und Methoden
Entwicklung eines mittel- und langfristigen Weiterbildungskonzeptes
Entwicklung unternehmensspezifischer Systeme zur Mitarbeiterbindung (wie Zielvereinbarungen,
Karriereplanung, Mentoring, leistungsabhängige Vergütung etc.)
2.2 Betreuung und Begleitung in Einzelfragen wie:
Personalsuche und -auswahl
Förderung von Leistungsträgern
Professionelles Beurteilen von Potenzialen der Mitarbeiter
Anpassungen im Unternehmen (Umstrukturierungen)
Auswahl und Umsetzung einzelner Weiterbildungsmaßnahmen
Termin/Ort/Gebühr:
Ansprechpartner:
nach Vereinbarung und Umfang
Dipl.-Ing. Ulrich Werner, MBA
Tel.: 0351 7957497-13
E-Mail: info@bauakademie-sachsen.de
- 3 -

Anschriften
Bauakademie Sachsen Neuländer Straße 29 Tel.: 0351 7957497-13
01129 Dresden Fax: 0351 7957497-19
E-Mail: info@bauakademie-sachsen.de
Web: www.bauakademie-sachsen.de
Bauindustrieverband Sachsen/Sachsen-Anhalt e. V. (BISA)
Hauptgeschäftsstelle Leipzig Heiterblickstraße 35 Tel.: 0341 33637 - 0
04347 Leipzig Fax: 0341 33637-34
E-Mail:
info@bauindustrie-ssa.de
Web:
www.bauindustrie-ssa.de
Geschäftsstelle Chemnitz Straße der Nationen 25 Tel.: 0371 46671 - 0
09111 Chemnitz Fax: 0371 46671-16
E-Mail: chemnitz@bauindustrie-ssa.de
Geschäftsstelle Dresden Neuländer Straße 29 Tel.: 0351 31988 - 0
01129 Dresden Fax: 0351 31988-25
E-Mail: dresden@bauindustrie-ssa.de
Geschäftsstelle Magdeburg Lorenzweg 56 Tel.: 0391 53221 - 0
39128 Magdeburg Fax.: 0391 53221-24
E-Mail: magdeburg@bauindustrie-ssa.de
Sächsischer Baugewerbeverband e. V. (SBV)
Hauptgeschäftsstelle Dresden Neuländer Straße 29 Tel.: 0351 21196 - 0
01129 Dresden Fax: 0351 21196-17
E-Mail:
info@sbv.nu
Web:
www.sbv-sachsen.de
Geschäftsstelle Chemnitz Zwickauer Str. 74 Tel.: 0371 38384 - 0
09112 Chemnitz Fax: 0371 38384-20
E-Mail:
chemnitz@sbv.nu
Geschäftsstelle Leipzig Wölkauer Weg 1 Tel.: 0341 96402 - 0
04129 Leipzig Fax: 0341 96402-22
E-Mail:
post@sbvleipzig.de
Berufsförderungswerk Bau Sachsen e. V. (BFW)
Geschäftsstelle Leipzig & Heiterblickstraße 35 Tel.: 0341 24557 - 0
ÜAZ Leipzig 04347 Leipzig Fax: 0341 24557-11
E-Mail:
leipzig@bau-bildung.de
Web:
www.bau-bildung.de
ÜAZ Dresden Neuländer Straße 29 Tel.: 0351 20272 - 0
01129 Dresden Fax: 0351 20272-25
E-Mail:
dresden@bau-bildung.de
ÜAZ Bautzen Edisonstraße 4 Tel.: 03591 3742 - 0
02625 Bautzen Fax: 03591 3742-31
E-Mail:
bautzen@bau-bildung.de
ÜAZ Glauchau Lungwitzer Straße 52 Tel.: 03763 5005 - 0
08371 Glauchau Fax: 03763 5005-21
E-Mail: glauchau@bau-bildung.de
Vereine zur Berufsförderung der Bauindustrie in Sachsen-Anhalt e. V.
Bau-Bildungs-Zentrum Lorenzweg 56 Tel.: 0391 28965 - 0
Magdeburg 39128 Magdeburg Fax: 0391 28965-30
E-Mail: bbzm@lbi-sachsen-anhalt.de
Ausbildungszentrum Bau Südstraße 4 a Tel.: 0345 61345-01
Holleben 06179 Teutschenthal Fax: 0345 61345-55
E-Mail:
abzbau@aol.com
- 4 -

Hinweise
Inhouse Schulungen
Obwohl unser Weiterbildungsprogramm eine Vielzahl von Themen abdeckt, können dennoch spezielle
Fragestellungen oder terminliche Konstellationen eine individuelle Weiterbildung erforderlich machen. In
diesem Fall führen wir gern auch Inhouse Schulungen in Ihren Räumlichkeiten durch. Unsere
Ansprechpartner in den Weiterbildungszentren stehen Ihnen für eine Abstimmung gern zur Verfügung
und unterbreiten Ihnen - auf Anfrage - ein entsprechendes Angebot.
Fördermöglichkeiten
Zur Unterstützung der Weiterbildung und Qualifizierung von Mitarbeitern möchten wir Sie auf folgende
Förderinstrumente hinweisen.
In Sachsen besteht mit dem Einzelbetrieblichen Förderverfahren der Sächsischen Aufbaubank (SAB) die
Möglichkeit zur Beantragung einer Förderung, die bis zu 80 % der Veranstaltungsgebühren betragen
kann. Ausführliche Informationen u. a. auch über die Fördervoraussetzungen finden Sie unter
www.sab.sachsen.de.
Auch in Sachsen-Anhalt können z. B. betriebliche Qualifizierungsvorhaben zur Personalentwicklung oder
zur Erweiterung des beruflichen Wissens für eigene Beschäftigte durch die Investitionsbank Sachsen-
Anhalt gefördert werden.
Dabei kann die Förderung bis zu 70 % der Veranstaltungsgebühren betragen. Ausführliche Informationen
u. a. auch über die Fördervoraussetzungen finden Sie unter: http://www.ib-sachsen-anhalt.de.
Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitung von Förderanträgen durch die SAB bis zu 8 Wochen bzw. durch
die Investitionsbank Sachsen-Anhalt bis zu 9 Wochen beanspruchen kann und die Förderzusage vor der
Anmeldung zur Weiterbildungsveranstaltung vorliegen muss.
Hinweis:
Da die Förderperiode für das ESF Förderverfahren in 2013 ausläuft, müssen Förderanträge noch in 2013
gestellt werden. Die Förderung kann daher nur noch für Lehrgänge, Inhouseschulungen u.s.w. beantragt
werden, welche spätestens im 1. Halbjahr 2014 enden, Änderungen vorbehalten.
Gern stehen wir Ihnen für Rückfragen zur Verfügung und unterstützen Sie bei der Antragsstellung!
- 5 -

Veranstaltungskalender
Sparte
Seite
Oktober 2013
Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen nach ZTV-ING für Mitarbeiter aus
Ingenieurbüros und ingenieurtechnisches Personal der Straßenbauverwaltungen
Aufbaukurs für "Sachkundige Planer und Führungspersonal für Schutz und
Instandsetzung von Betonbauteilen"
SK 12
SK 13
November 2013
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator RAB 30 - Teil C T 62
Baurecht für Kaufleute - Abrechnung, Mahnung, Inverzugsetzung, Zinsen, Skonti,
Sicherheiten
R 54
Zertifizierter Passivhaus-Handwerker SK 14
Ecksteine für Bauleiter SK 15
Vermessung im Spezialtiefbau T 62
Nachträge verhandeln - erfolgreich Preisgespräche führen M 38
Baukauffrau/Baukaufmann
Teil 1 des Baufachwirtes IHK - berufsbegleitend
Sachkundiger Planer und Führungspersonal für Schutz und Instandsetzung von
Betonbauteilen - Vollzeitlehrgang in 2 Blöcken von jeweils 3 Tagen
SK 16
SK 17
Aktuelles Arbeitsrecht - Aktuelles von der Einstellung bis zur Kündigung R 54
Aktuelles Steuerrecht M 38
Jahresabschluss im Bauunternehmen 2013 M 39
5D-Planung von Bauprozessen - Einführungspräsentation T 63
Baulohnabrechnung inklusive Neuerungen in 2014 M 39
Vom Verdichten zum Flüssigbodenverfahren - eine moderne Technologie und deren
Anwendung
T 63
Bauwerksabdichtungen in der Altbausanierung nach dem Stand der Bautechnik T 64
Sachkunde Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen nach MVAS 99
(RSA 95, ZTV SA 97)
Der Baugrund von der Erkundung bis zum Spezialtiefbau - ein Überblick über gängige
Praktiken, Normen und Technologien
T 64
T 65
Flüssigboden im Kanalbau richtig kalkulieren - vom Alternativangebot zum Auftrag T 65
- 6 -

Veranstaltungskalender
Sparte
Seite
Dezember 2013
Mängel am Bau - Streitpunkte in der Bauausführung R 55
Anwendung der Expositions- und Feuchteklassen im Betonbau - Hinweise für Planer
und Ausführende
T 66
Januar 2014
Grundlagen der Sachverständigentätigkeit SK 18
Dauerhafte und zeitgemäße Fassadensanierung - alte Fassaden in neuem Glanz:
Schadenserkennung, Prävention, Behebung
T 66
Boden, Baugrund, Abfall - Gesetze, Querverbindungen, Alternativen T 67
Nachtragsbearbeitung anhand praktischer Beispiele auf Basis der VOB/B § 2 M 40
Nachtragserstellung im gestörten Bauablauf M 40
Sanierung von feuchtem und/oder versalztem Mauerwerk T 67
Die richtige Dokumentation der Bauabwicklung - Grundlage zur Durchsetzung
berechtigter Mehrvergütungen
M 41
Betriebliches Gesundheitsmanagement im Bauunternehmen einführen M 41
Abriss- und Rückbaukonzepte von Bauwerken
2-tägiger Praxisworkshop
Abrechnung von Bauablaufstörungen - rechtliche Grundlagen für Ansprüche bei
Leistungsänderungen und Behinderungen im VOB-Vertrag
Modul 1 des Lehrgangs "Ecksteine für Bauleiter"
Das Angebot beim öffentlichen Bauauftrag - Chancen nutzen, Fehler vermeiden,
Nachprüfungsverfahren gewinnen
T 68
M 42
R 55
Tag des Poliers in Holleben SK 20
Die Baukalkulation - schnell, einfach und strukturiert erstellen!
praxisnah kalkulieren mit der Software "nextbau"
M 42
SOKA-BAU-Schulung M 43
Bauleitertag 2014 - Abwicklung von Bauvorhaben aus rechtlicher Sicht F 26
Praktische Betontechnologie
Herstellen, Verarbeiten und Prüfen von Beton ÜK 2 / ÜK 3
Sachkunde Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen nach MVAS 99
(RSA 95, ZTV SA 97)
T 68
T 71
Schriftwechsel am Bau rechtssicher geführt R 56
Managementpflichten beim Einsatz von Baumaschinen M 43
- 7 -

Veranstaltungskalender
Sparte
Seite
Selbstsicherheit von Führungskräften M 44
Kalkulation und Bauablaufplanung als Grundlagen sachgerechter Nachtragsstellung
bei Bauablaufstörungen
Vom Verdichten zum Flüssigbodenverfahren - eine moderne Technologie und deren
Anwendung
M 44
T 63
Februar 2014
Tag des Poliers in Radeberg SK 20
Qualitätssicherung im Straßenbau
Teil 1: Baupraktische Umsetzung des aktuellen Regelwerkes im Asphaltstraßenbau
T 69
Vom Absolventen zur Führungskraft - Modul Recht SK 21
Ergebnisorientierte Baustellenführung M 45
Flüssigboden im Kanalbau richtig kalkulieren - vom Alternativangebot zum Auftrag T 65
Tag des Poliers in Glauchau SK 20
Qualitätssicherung im Straßenbau
Teil 2: Baupraktische Umsetzung des aktuellen Regelwerkes im Betonstraßenbau
T 69
Sanierung von Gebäuden bei Schimmelbefall T 70
Infrastrukturtagung F 27
Schnittstellen von Kalkulation und Rechnungswesen oder das Verständnis und die
Zusammenarbeit von Kaufleuten und Technikern optimieren
M 45
Prüfung von Bauzeitnachträgen mit dem Bauablauf-Differenzverfahren M 46
Tag des Poliers in Leipzig SK 20
Baustellen- und Nachtragsmanagement für Poliere - Verluste vermeiden durch
vertragskonformes Verhalten der Poliere
R 56
10. Erdbaufachtagung - Erd-, Verkehrs- und Wasserbau F 28
Aufmaß und Abrechnung von Bauleistungen nach VOB/C im Tiefbau - Grundkurs M 46
Na hallo, wer bist Du denn? - Soft Skills für Berufseinsteiger M 47
Arbeitssicherheit- und Umweltmanagement im QM-System
Modul 2 des Lehrgangs "Ecksteine für Bauleiter"
T 70
Aufmaß und Abrechnung von Bauleistungen nach VOB/C im Tiefbau - Aufbaukurs M 47
Der Bauleiter als Unternehmer seiner Baustelle M 48
Betriebliches Gesundheitsmanagement im Bauunternehmen einführen M 41
- 8 -

Veranstaltungskalender
Sparte
Seite
Sachkunde Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen nach MVAS 99
(ZTV SA 97, RSA 95, ohne Autobahn)
Baufachwirt/Baufachwirtin
Aufbaukurs für Baukaufleute - berufsbegleitend
Eurocode 0 und Eurocode 1 - Grundlagen und Einwirkungen auf Tragwerke nach
Eurocode
T 71
SK 22
T 71
März 2014
Der ARGE Vertrag - Risiken minimieren und Fehler vermeiden R 57
Vom Ausschreibungsfehler zum Nachtrag R 57
Bauen im Zuge der Energiewende F 29
Das aktuelle Bauvergaberecht 2014 - praktischer Umgang mit der VOB/A und der
aktuellen Vergaberechtsprechung
R 58
Bauablauf-, Ressourcen- und Kostenplanung mit MS Project M 48
Fachgerechte Fugenausbildung in Betonbauwerken - Planung, Ausführung und
Sanierung
T 72
Der Sachverständige vor Gericht - Vertiefungsseminar zu Rhetorik und Kommunikation SK 19
Aufmaß und Abrechnung von Bauleistungen nach VOB/C im Hochbau - Grundkurs M 49
Kommunikationstraining für Bauleiter und Poliere M 49
Sachkunde Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen nach MVAS 99
(RSA 95, ZTV SA 97)
T 64
11. Dresdner Betontag - Sachgerechte Planung und Ausführung von Betonbauwerken F 30
Aufmaß und Abrechnung von Bauleistungen nach VOB/C im Hochbau - Aufbaukurs M 50
Energieeffiziente Gebäudelüftung - ein wichtiger Bestandteil aller hochgedämmten
Gebäude
Mitarbeitermotivation durch Bauleiter und Poliere
Modul 3 des Lehrgangs "Ecksteine für Bauleiter"
T 72
M 50
Energiemanagement für Gebäude- und Anlagentechnik T 73
Weiterbildung für SIGE-Koordinatoren - Aktuelles aus Sicherheit und
Gesundheitsschutz nach Baustellenverordnung
Bauen auf Altlasten und Böden mit geogenen Besonderheiten - Stoffstrommanagement
unter Beachtung der Anwendung von Ersatzbaustoffen
Dresdner Stahlbaufachtagung 2014 - Bemessung, Ausführung und Instandsetzung von
Stahl- und Verbundkonstruktionen
T 73
T 74
F 31
Abrechnung von winterbedingten Behinderungen im VOB-Vertrag M 51
- 9 -

Veranstaltungskalender
Sparte
Seite
Mit Pauschalverträgen Geld verdienen! R 58
Bautechnik-Forum Chemnitz 2014 F 32
Sachkundiger Planer und Führungspersonal für Schutz und Instandsetzung von
Betonbauteilen - Vollzeitlehrgang in 2 Blöcken von jeweils 3 Tagen
Nachträge wegen gestörten Bauablaufs - rechtssicher dokumentieren, aufstellen und
durchsetzen
SK 17
R 59
Qualitätssicherung im Asphaltstraßenbau T 74
Mitteldeutscher Baumaschinentag F 33
April 2014
Gebäudeleittechnik für Niedrig- und Passivhäuser in Aktion T 75
Innovationen für die Baupraxis - Fachforum für neueste Entwicklungen und Forschung
in der Baubranche
F 34
Bauen im Bestand - Brandschutz T 75
Fortbildung für Baufachwirte SK 23
Bauen im Bestand - Wärme- und Schallschutz T 76
Baubetriebswirtschaft für Bauleiter und Poliere
Modul 4 des Lehrgangs "Ecksteine für Bauleiter"
M 51
Mai 2014
Sachverständigentag 2014 der Architektenkammer Sachsen und der Ingenieurkammer
Sachsen
F 35
Juni 2014
Anwendung der Expositions- und Feuchteklassen im Betonbau - Hinweise für Planer
und Ausführende
Aufbaukurs für "Sachkundige Planer und Führungspersonal für Schutz und
Instandsetzung von Betonbauteilen"
Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen nach ZTV-ING für Mitarbeiter aus
Ingenieurbüros und ingenieurtechnisches Personal der Straßenbauverwaltungen
T 66
SK 13
SK 12
auf Anfrage
Weiterbildung zur Radonfachperson SK 24
Weitere Informationen zu Fortbildungsveranstaltungen im Rahmen des
Netzwerkes „Bildung im Bauwesen“ finden Sie unter:
- Architektenkammer Sachsen - www.aksachsen.org
- Ingenieurkammer Sachsen - www.ing-sn.de
- 10 -

1. Spezialkurse
Nr. Thema Ort Seite
1SK
2SK
Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen nach ZTV-ING für
Mitarbeiter aus Ingenieurbüros und ingenieurtechnisches Personal
der Straßenbauverwaltungen
Aufbaukurs für "Sachkundige Planer und Führungspersonal für
Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen"
Dresden 12
Dresden 13
3SK Zertifizierter Passivhaus-Handwerker Dresden 14
4SK Ecksteine für Bauleiter Leipzig 15
5SK Baukauffrau/Baukaufmann - Teil 1 des Baufachwirtes IHK -
berufsbegleitend -
6SK
Sachkundiger Planer und Führungspersonal für Schutz und
Instandsetzung von Betonbauteilen - Vollzeitlehrgang in 2 Blöcken
von jeweils 3 Tagen
Dresden 16
Dresden 17
7SK Grundlagen der Sachverständigentätigkeit Leipzig 18
8SK
Der Sachverständige vor Gericht - Vertiefungsseminar zu Rhetorik
und Kommunikation
Leipzig 19
9SK Tag des Poliers Holleben
Radeberg
Glauchau
Leipzig
10SK
11SK
Vom Absolventen zur Führungskraft
Modul Recht
Baufachwirt/Baufachwirtin
Aufbaukurs für Baukaufleute - berufsbegleitend
20
Dresden 21
Dresden 22
12SK Fortbildung für Baufachwirte Dresden 23
13SK Weiterbildung zur Radonfachperson Dresden 24
- 11 -

1SK
xxx
Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen nach ZTV-ING für
Mitarbeiter aus Ingenieurbüros und ingenieurtechnisches Personal der
Straßenbauverwaltungen
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
21.10.2013 - 25.10.2013 I 07:30 - 17:00 Uhr
16.06.2014 - 20.06.2014 I 07:30 - 17:00 Uhr
Dresden
Dresden
Zielstellung:
Straßenbauwerke unterliegen einer hohen Beanspruchung und sind in besonderer Weise vor Gefährdungen zu
schützen. Zudem müssen vorhandene Schäden bzw. Mängel (wie z. B. Risse) rechtzeitig erkannt und beseitigt
werden.
Für die Ausschreibung und Bauüberwachung dieser Bauleistungen sind die Vorgaben der Bundesanstalt für
Straßenwesen (BASt) einzuhalten. Daher müssen sowohl Planer als auch Bauüberwacher die zu beachtenden
technischen und technologischen Anforderungen und Normen kennen und anwenden.
Diesen Themen widmet sich der praxisorientierte Lehrgang, welcher mit der Bundesanstalt für Straßenwesen
(BASt) abgestimmt ist und speziell die Anforderungen an die Bauplanung, Bauüberwachung und Bauleitung
vermittelt.
Neben der Analyse von Schäden werden mit den Teilnehmern Sanierungskonzepte diskutiert und deren
praktische Umsetzung z. B. an einer Risssanierung und dem Oberflächenschutz vorgeführt, wodurch ein hoher
Praxisbezug entsteht und die Vermittlung der theoretischen Kenntnisse erlebbar wird.
Inhalt:
▪ Neuordnung der Regelwerke (ZTV–ING, Rili–SIB)
▪ Ursachen von Betonschäden, Schadensdiagnose und –bewertung
▪ Untergrundbehandlung
▪ Füllen von Rissen
▪ Herstellen und Sanieren von Fugen
▪ Oberflächenschutzsysteme
▪ Qualitätssicherung
▪ Instandsetzen von Betonoberflächen (Bestandsaufnahme, Instandsetzungskonzepte,
Leistungsbeschreibung, Ausschreibung)
▪ Prüfverfahren der Eigenüberwachung
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
leitendes Personal aus dem Bereich der Bauausführung sowie Planer oder
Bauüberwacher aus Ingenieurbüros, Straßenbauverwaltungen, kommunalen
Bauverwaltungen
Dipl.-Chem. Peter Gerwig
Verwaltungs-Berufsgenossenschaft Dresden
Dipl.-Ing. Frank Halm
maxit Baustoffwerke Krölpa GmbH
Dr.-Ing. Monika Helm
Ingenieurbüro Helm
Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Hörner
Dipl.-Ing. Gabor Kühnapfel
Kühnapfel Spezialbau GmbH & Co. KG
Dipl.-Ing. Thomas Landsberg
ASENDORF BAUCHEMIE CONSULT GmbH
Bernd Linke
BTC Linke & SILCO-TEC GmbH
Prof. Dr.-Ing. Detlef Schmidt
HTWK Leipzig
Teilnehmergebühr: 1000,00 €
750,00 €*
(inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Ansprechpartner:
Mario Sachse I Tel. 0351 20272-35 I m.sachse@bau-bildung.de
- 12 -

2SK
xxx
Aufbaukurs für "Sachkundige Planer und Führungspersonal für Schutz und
Instandsetzung von Betonbauteilen"
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
30.10.2013 I 08:00 - 16:00 Uhr
11.06.2014 I 08:00 - 16:00 Uhr
Dresden
Dresden
Zielstellung:
Planung und Ausführung von Betonsanierungsmaßnahmen unterliegen ständig neuen Herausforderungen und
einem gezielten Anpassen der Tätigkeiten an das jeweilige Vorhaben.
Besonders das Einhalten der aktuell geltenten Regelwerke und der damit verbundenen Vorschriften und Normen
ist von großer Bedeutung. Ein wesentlicher Anteil obliegt dabei der sachkundigen Planung und der Organisation
durch das Führungspersonal.
Im Aufbaukurs für sachkundige Planer werden unter diesen Gesichtspunkten die bereits erworbenen Kenntnisse
vertieft. Dabei wird der aktuelle Stand der Regelwerke dargestellt und die wichtigsten Inhalte zum Schutz und zur
Instandsetzung von Betonbauteilen wiederholt. Besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Darstellung von
Beispielen von der Planung bis zur Abnahme sowie auf der Vorstellung von Prüfverfahren.
Inhalt:
▪ aktueller Stand der Regelwerke und Richtlinien
▪ Darstellung von Beispielen von der Planung bis zur Abnahme
▪ Wiederholung zu Themen "Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen"
▪ Prüfverfahren und Prüftechnik
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Sachkundige Planer und Führungspersonal für Schutz und Instandsetzung von
Betonbauteilen
Prof. Dr.-Ing. Detlef Schmidt
HTWK Leipzig
Teilnehmergebühr: 200,00 €
150,00 €*
(inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Ansprechpartner:
Mario Sachse I Tel. 0351 20272-35 I m.sachse@bau-bildung.de
- 13 -

3SK
xxx
Zertifizierter Passivhaus-Handwerker
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
06.11.2013 - 08.11.2013 I 09:00 - 16:00 Uhr Dresden
Zielstellung:
Das Passivhaus hat neue Maßstäbe im Hinblick auf den Energieverbrauch gesetzt und stellt einen
Qualitätsstandard oberhalb der EnEV dar, welcher zunehmend von Bauherren und Planern eingefordert wird.
Dabei verfolgt der vom Passivhaus Institut entwickelte Standard einen ganzheitlichen Ansatz, welcher z. B.
Energieeinsparpotentiale durch ein optimiertes Zusammenwirken aller Bauteile und damit auch aller Gewerke
nutzt. Dabei verfolgt der vom Passivhaus Institut entwickelte Standard einen ganzheitlichen Ansatz, indem
Energieeinsparpotentiale durch ein optimiertes Zusammenwirken aller Bauteile und damit auch aller Gewerke
erschlossen, Wärmeverluste durch eine thermisch hocheffiziente Gebäudehülle reduziert und durch eine
maßgeschneiderte und moderne Gebäudetechnik vorhandene Energiepotentiale genutzt werden, wodurch der
Heizwärmebedarf unter 15 kWh/(qma) liegt. Das entspricht nicht mehr als etwa 1,5 Liter Öl oder 1,5 cbm Erdgas
pro Quadratmeter Wohnfläche im Jahr. Wer diesen Baustandard beherrscht, ist für die zukünftigen
Anforderungen (z. B. für das Plusenergiehaus) sowohl im Wohnungs– und Gewerbebau als auch im Neubau und
in der Sanierung bestens gerüstet.
Die Nutzung aller energetischen Potentiale stellt sehr hohe und komplexe Anforderungen auch an die
Bauausführung, da das Gebäudekonzept das energetisch optimale Zusammenwirken aller Bauteile voraussetzt.
Dies erfordert neben einschlägigen Produkt– und Technologiekenntnissen insbesondere gewerkeübergreifendes
Know–how und eine akribische Ausführung der Details und Anschlüsse. Damit entscheidet die Qualität der
Ausführung maßgeblich über die Energieeffizienz des Gebäudes. Mit Thermographiemessungen und
Luftdichtheitsprüfungen können auch kleine und vor allem verdeckte Mängel festgestellt werden, welche oft zu
erheblichen Kosten in der Mangelbeseitigung führen. Diese Erfahrungen zeigen, dass die hohen
Qualitätsstandards nur von geschulten Mitarbeitern erfüllt werden können. Vor diesem Hintergrund wurde der
Lehrgang „Zertifizierter Passivhaus–Handwerker“ konzipiert, welcher sich in einem allgemeinen Teil den
Grundlagen des Passivhauses und in speziellen Modulen gesondert der Gebäudehülle sowie der
Gebäudetechnik widmet.
Inhalt:
▪ 06.11.2013 Grundlagen
▪ 07. und 08.11.2013 Fachrichtung Gebäudehülle bzw. alternativ Gebäudetechnik
▪ Prüfung erstmalig möglich am 23.11.2013, Dauer 90 Minuten, schriftlich
Hinweis: Die Anmeldefrist zur Prüfung beträgt 6 Wochen. Der Lernzielkatalog informiert Sie ausführlich über die
Seminarinhalte. Er steht Ihnen auf unserer Homepage unter www.bauakademie-sachsen.de ebenso wie die
Prüfungsordnung zur Verfügung.
Zertifikat: Teilnehmer, welche die Prüfung erfolgreich ablegen, erhalten das „Internationale Zertifikat zum
Passivhaus–Handwerker“ des Passivhaus Institutes Dr. Wolfgang Feist und können sich in die Liste der
zertifizierten Passivhaus–Handwerker eintragen lassen. Damit wird Ihre Fachkompetenz z. B. auch gegenüber
Passivhausplanern und Bauherren dokumentiert.
In dem Sie sich und Ihre Mitarbeiter in den Schlüsselkompetenzen des energieeffizienten Bauens schulen,
können Sie bzw. Ihre Mitarbeiter:
▪ Planungskonzepte verstehen und professionell umsetzen
▪ mit Planabweichungen umgehen / Gewerkeübergreifendes Know–how anwenden
▪ Ihre Bauleistung in einer hohen Qualität erbringen
▪ effizient– und kostengünstig arbeiten / Baufehler und damit Kostenfallen vermeiden
▪ Bauherren und Planer von Ihrer Kompetenz überzeugen
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Teilnehmergebühr:
Ansprechpartner:
Bauhandwerksmeister, Bautenschützer, Bautechniker, Handwerker, Poliere sowie
Facharbeiter der Gewerke Zimmerer, Fensterbau, Stuckateur, Maler, Vollwärmeschutz,
Putz– und Maurerarbeiten, allgemeiner Hochbau, Heizungsbau, Sanitärtechnik,
Lüftungsbau u. a.
Dipl.-Ing. Architekt Dietmar Herklotz, Freier Architekt
Dipl.-Ing. Frank Kunkel, Ingenieurbüro Kunkel
Dipl.-Ing. (TU) Holger Scheibe, Scheibe Infrarot Messtechnik
640,00 € / 480,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Dipl.-Ing. Ulrich Werner, MBA I Tel. 0351 7957497-13 I info@bauakademie-sachsen.de
- 14 -

4SK
xxx
Ecksteine für Bauleiter
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
16.01. - 25.04.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Leipzig
Zielstellung:
Bauleiter müssen ein sehr vielfältiges Aufgabenspektrum beherrschen. Dies umfasst neben der
Baustellenorganisation insbesondere die bauvertragskonforme und baubetriebswirtschaftliche Abwicklung von
Bauvorhaben, wofür aktuelle Fachkenntnisse auf diesen Gebieten erforderlich sind. Sie sind „Projektmanager“,
„Halb–Jurist“, „Halb–Psychologe“, „Controller“ u. a. Dabei ist es wichtig, nicht nur die projektrelevanten Aspekte,
sondern auch die Auswirkungen auf das Bauunternehmen insbesondere aus betriebswirtschaftlicher Sicht zu
kennen.
Als Führungskraft gewinnen zunehmend auch die kommunikativen Fähigkeiten insbesondere in strittigen
Situationen an Bedeutung. Durch praxiserfahrene Referenten vermittelt der Lehrgang „Ecksteine für Bauleiter“ in
insgesamt 4 kompakten Modulen aktuelle Kenntnisse zu wesentlichen Aufgaben des Bauleiters und ermöglicht
den Erfahrungsaustausch mit Kollegen.
Inhalt:
Modul 1 am 16.01.2014
▪ Abrechnung von Bauablaufstörungen, Rechtliche Grundlagen für Ansprüche bei Leistungsänderungen und
Behinderungen im VOB-Vertrag
ausführliche Beschreibung siehe Seminar 9M Seite 42
Modul 2 vom 18.02.– 19.02.2014
Arbeitssicherheit und Umweltmanagement im QM–System
▪
ausführliche Beschreibung siehe Seminar 18T Seite 70
Modul 3 am 13.03.2014
Mitarbeitermotivation durch Bauleiter und Poliere
▪
ausführliche Beschreibung siehe Seminar 26M Seite 50
Modul 4 vom 23.04.– 25.04.2014
Baubetriebswirtschaft für Bauleiter und Poliere
▪
ausführliche Beschreibung siehe Seminar 28M Seite 51
Die Module können auch einzeln besucht werden.
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Bauingenieure, Bau– und Projektleiter, Techniker und Poliere die Bauleitungsfunktionen
wahrnehmen, Inhaber von Bauunternehmen
RA Carsten Zipfel
Partner der Kanzlei Habich & Zipfel, Leipzig
Dipl.-Ing. Bernd Gruner
Ingenieurbüro B. G. Ingenieurleistungen für Entwässerungssysteme, Cottbus
Dipl.-Phil. Ulrich Klausing
INOMAK GmbH Leipzig
Karl-Heinz Seidel
Seidel Business Consult Gmbh & Co. KG
Teilnehmergebühr: 1780,00 €
1335,00 €*
(inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Ansprechpartner:
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (Bau) Patrick Lesser I Tel. 0341 24557-34 I p.lesser@bau-bildung.de
- 15 -

5SK
xxx
Baukauffrau/Baukaufmann
Teil 1 des Baufachwirtes IHK - berufsbegleitend -
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
08.11.2013 - 22.02.2014
freitags 13:00 - 16:00 Uhr und samstags 08:00 - 15:00 Uhr
Dresden
Zielstellung:
Baukaufleute erledigen alle kaufmännisch–verwaltenden und organisatorischen Tätigkeiten innerhalb eines
Bauunternehmens und sorgen dafür, dass die betrieblichen Informations– und Kommunikationsflüsse
reibungslos funktionieren.
Dieser Lehrgang wendet sich an technische, gewerbliche oder kaufmännische Mitarbeiter vorwiegend aus
kleinen und mittleren Bauunternehmen, welche keine oder nur geringe Vorkenntnisse in baukaufmännischen
Tätigkeiten haben. Besonders geeignet ist der Lehrgang auch für die "mitarbeitende Ehefrau" in
Kleinunternehmen.
Darüber hinaus haben Mitarbeiter eines Bauunternehmens mit einem kaufmännischen Berufsabschluss die
Möglichkeit, hier den Fortbildungsabschluss als "Baukaufmann" zu erwerben. Dieser stellt den Teil 1 der
Qualifizierung zum "Baufachwirt" (IHK) dar. Der Lehrgang "Baukauffrau/–mann" ist also die
Zugangsvoraussetzung der Folgequalifizierung zum "Baufachwirt" (IHK).
Inhalt:
▪ volkswirtschaftliche und bauwirtschaftliche Grundlagen
▪ baubetriebliche Personalwirtschaft
▪ Material– und Gerätewirtschaft im Bauunternehmen
▪ Baukalkulation und Bauabrechnung
▪ Grundlagen des baubetrieblichen Rechnungswesens (Kosten– und Leistungsrechnung, GuV, Controlling)
▪ Bauunternehmensführung und Organisation; Finanzen, Steuern und Versicherungen
▪ kaufmännische Vorbereitung und Abrechnung von ARGEn
Hinweis: Übernachtungsmöglichkeiten können vermittelt werden.
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Bauleiter, technische Mitarbeiter, Einkäufer, kaufmännische Mitarbeiter
Referententeam
Teilnehmergebühr: 1560,00 €
1170,00 €*
(inkl. Seminarunterlagen)
Ansprechpartner:
Mario Sachse I Tel. 0351 20272-35 I m.sachse@bau-bildung.de
- 16 -

6SK
xxx
Sachkundiger Planer und Führungspersonal für Schutz und
Instandsetzung von Betonbauteilen
Vollzeitlehrgang in 2 Blöcken von jeweils 3 Tagen
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
11.11.2013 - 04.12.2013 I 08:00 - 16:00 Uhr
24.03.2014 - 16.04.2014 I 08:00 - 16:00 Uhr
Dresden
Dresden
Zielstellung:
Zu den technisch und wirtschaftlich anspruchsvollen Bauaufgaben gehören der Schutz und die Instandsetzung
von Betonbauwerken. Ihre Bewältigung setzt ein hohes Maß an technischem Fachwissen und praktischer
Erfahrung voraus.
Im Lehrgang vermitteln Ihnen gestandene Referenten praxiserprobtes Fachwissen. Damit können Sie
Maßnahmen von der Schadensfeststellung bis zur Instandsetzungsplanung sowie deren Überwachung
durchführen. Nach dem Lehrgang erhalten Sie ein Zertifikat zum Sachkundigen Planer für Schutz und
Instandsetzung von Betonbauteilen.
Inhalt:
▪ Regelwerke
▪ Stahlbeton
▪ Korrosionsschutz der Bewehrung
▪ Untergrund von Beton und Stahl
▪ Untergrundvorbereitung von Beton und Stahl
▪ Kunststoffe
▪ Reprofilierung mit PCC und PC
▪ großflächige Instandsetzung und Erhöhung der Betondeckung
▪ Füllen von Rissen
▪ Wand– und Bodenfugen
▪ Oberflächenschutz – von der Imprägnierung bis zum Reaktionsharz – Mörtelbelag
▪ Ingenieurleistungen bei der Objektbearbeitung
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Planer, Bauleiter und bauleitendes Personal aus Ingenieur– und Planungsbüros
Dipl.-Ing. Frank Halm
maxit Baustoffwerke Krölpa GmbH
Dr.-Ing. Monika Helm
Ingenieurbüro Helm
Dipl.-Ing. Gabor Kühnapfel
Kühnapfel Spezialbau GmbH & Co. KG
Dipl.-Ing. Thomas Landsberg
ASENDORF BAUCHEMIE CONSULT GmbH
Prof. Dr.-Ing. Detlef Schmidt
HTWK Leipzig
Teilnehmergebühr: 1200,00 €
900,00 €*
(inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Ansprechpartner:
Mario Sachse I Tel. 0351 20272-35 I m.sachse@bau-bildung.de
- 17 -

7SK
xxx
Grundlagen der Sachverständigentätigkeit
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
13.01.2014 - 16.05.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Leipzig
Zielstellung:
Die zahlreichen Vorschriften, technischen und rechtlichen Regelungen in der Bauwirtschaft erfordern ein hohes
Maß an fachspezifischen Kenntnissen. Häufig werden insbesondere Mängel und Schäden an Bauwerken auf
unterschiedliche Ursachen zurückgeführt. Sachverständige werden daher von Bauherren, Planern und
Ausführenden gleichermaßen zunehmend in Anspruch genommen, um Streitigkeiten qualifiziert beurteilen und
bewerten zu können.
Es ist u. a. das Anliegen dieser Schulung, Bewerber auf das Verfahren zur Überprüfung der besonderen
Sachkunde für den öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen vorzubereiten. Zudem werden den
Teilnehmern Kenntnisse der Tätigkeit des Sachverständigen im gerichtlichen und außergerichtlichen Verfahren
sowie zur Erstellung von Gutachten vermittelt. Ein Abschlusstest dokumentiert die erworbenen Kenntnisse und
dient gleichzeitig als Beleg für die Teilnahme am Kurs gegenüber den Handwerkskammern. Es können auch
einzelne Seminartage besucht werden, z. B. als Weiterbildung für Sachverständige.
Inhalt:
Modul 1 vom 13. – 14.01.2014 und 03. – 05.03.2014
Rechtlicher Rahmen der Sachverständigentätigkeit und Verfahrensfragen (40 Stunden)
▪ Grundlagen des Bauvertragsrechts
▪ rechtliche und technische Grundlagen der Mangelbewertung
▪ Verfahrensfragen (Selbständiges Beweisverfahren, Schiedsgericht, außergerichtliche Streitbeilegung)
▪ Vertragsgestaltung mit Auftraggebern des Sachverständigen
▪ das Arbeitsgebiet und die Pflichten des Sachverständigen
▪ vom freien Sachverständigen zur öffentlichen Bestellung
▪ Abwicklung von Aufträgen / Aufbau, Gliederung und Gestaltung von Gutachten
▪ private Gutachten / Gerichtsgutachten / Abrechnung und Vergütung von Gutachten
▪ Haftung und Versicherung des Sachverständigen
▪ Tätigkeit des Sachverständigen im gerichtlichen Verfahren
Modul 2 am 06.03.2014
Der Sachverständige bei Gericht und beim Augenschein (8 Stunden)
▪ Die Gesprächsführung vor Gericht und bei den gerichtlichen oder außergerichtlichen Beweisaufnahmen folgt
eigenen Regeln und nicht alle davon sind als Gesetze jedermann einsehbar. Abgesehen also von der
Tatsache, dass die Vorschriften der Prozessordnung einzuhalten sind, hat sich eine eigene Gesprächskultur
bei Gericht entwickelt, die zwar von Gericht zu Gericht und Richter zu Richter variiert, die jedoch den
rechtlich unerfahrenen Personen häufig unverständlich ist. Andererseits ist die Situation zwischen den
Parteien im Rechtsstreit derart angespannt, dass der Sachverständige häufig ungewollt zwischen die Fronten
gerät. Wie man dies vermeiden kann und wie man vor Gericht und in Streitfällen souverän als
Sachverständiger auftritt, damit beschäftigt sich dieses Seminar.
Modul 3 vom 12.05. – 16.05.2014
Technisches und rechtliches Grundlagenwissen des Sachverständigen (40 Stunden)
▪ Ortsbegehung und Mangelerfassung
▪ technische Regeln und Normen als Grundlage für die Beurteilung von Bauleistungen
▪ Mangelbewertung (Soll–Ist–Vergleich)
▪ Ermittlung von Mangelbeseitigungskosten und Schadensberechnungen von Bauschäden
▪ Beurteilung von Baupreisen und Abrechnungen
▪ Minderungsberechnung/Schadensersatz
▪ Fallbeispiele zur Mangelbeurteilung
Hinweis: Gern beraten wir Sie über Fördermöglichkeiten!
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Anwärter für öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige, Sachverständige,
Handwerksmeister, Unternehmer, Geschäftsführer und leitende Angestellte
Referententeam
Teilnehmergebühr: Modul 1 und 3 jeweils: 1200,00 € / 900,00 €*
Modul 2: 350,00 € / 260,00 €*
Gesamt: 2400,00 € / 1800,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Ansprechpartner:
Dipl.-Ing. Ulrich Werner, MBA I Tel. 0351 7957497-13 I info@bauakademie-sachsen.de
- 18 -

8SK
xxx
Der Sachverständige vor Gericht
Vertiefungsseminar zu Rhetorik und Kommunikation
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
07.03.2014 - 08.03.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Leipzig
Zielstellung:
Das Seminar richtet sich an Sachverständige, die ihre Ausbildung schon abgeschlossen haben oder schon
länger vor Gericht tätig sind. Der Schwerpunkt liegt auf dem kollegialen Erfahrungsaustausch, die Bearbeitung
eigener Situationen und der Vertiefung und Wiederholung rhetorischer und kommunikationswissenschaftlicher
Modelle.
Inhalt:
▪ das Gericht als Bühne, Drehbuch und Regieanweisungen
▪ die Aufgaben der Akteure vor Gericht
▪ die emotionale Verfassung der Parteien
▪ den persönlichen Auftritt verbessern
▪ das Kreuzverhör souverän meistern – Fragetechniken und wie man mit ihnen umgeht
▪ Wirkungen unserer Aussagen, Kommunikationsmodelle und deren praktische Anwendung
▪ faire und unfaire Verhandlungstaktiken und der Umgang mit ihnen
▪ mit Rollen spielen: Fallbeispiele vor der Kamera, Auswertung der Videoaufzeichnungen
Das Seminar ist handlungsorientiert aufgebaut. Mindestens 50 % der Zeit wird vor der Kamera oder in der
Auseinandersetzung mit den Videoaufzeichnungen verbracht.
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Sachverständige, Geschäftsführer und Bauingenieure, die vor Gericht auftreten
RAin Heidrun Hausen
Umwelt-Campus Birkenfeld
Teilnehmergebühr: 650,00 €
480,00 €*
(inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Ansprechpartner:
Dipl.-Ing. Ulrich Werner, MBA I Tel. 0351 7957497-13 I info@bauakademie-sachsen.de
- 19 -

9SK
xxx
Tag des Poliers
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
17.01.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr
03.02.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr
04.02.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr
11.02.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr
Holleben
Radeberg
Glauchau
Leipzig
Zielstellung:
Poliere sind für die Gestaltung effizienter und reibungsloser Bauabläufe verantwortlich und tragen zu einer
erfolgreichen Abwicklung von Bauvorhaben bei. Sie bekleiden damit eine Schlüsselfunktion und beeinflussen
maßgeblich u. a. die Einhaltung von Terminen, Arbeitsschutzvorschriften sowie die Qualität der Bauleistung.
Um insbesondere alle bauablauf– und vertragsrelevanten Auswirkungen beurteilen zu können, müssen Poliere
über grundlegende rechtliche, auch bauvertragsrechtliche Kenntnisse verfügen, technische Abläufe genau
kennen, finanzielle Auswirkungen einschätzen und sowohl eigene Mitarbeiter als auch Mitarbeiter von
Nachunternehmen führen. Durch ihre Präsenz auf der Baustelle kennen sie den tatsächlichen Bauablauf und
können dadurch Mängel, Verzögerungen und andere Einflüsse auf den Bauablauf feststellen und dokumentieren.
So obliegen Ihnen auch Anzeige– und Dokumentationspflichten, die etwa zur Einhaltung der Vorgaben des
Bauordungsrechts oder als Nachweis von Lieferungen und Leistungen und damit auch für die Abrechnungen
erforderlich sind u.a.
Diesen Themen widmet sich der rechtliche Teil des Seminars. Zudem werden Möglichkeiten zur Motivation und
zum Umgang mit schwierigen Mitarbeitern vorgestellt. In einem 3. Teil werden standortspezifisch Themen aus
den Bereichen Betonbau, Rohrleitungsbau und Baumaschinentechnik behandelt.
Die Teilnahme am "Tag des Poliers" wird als Weiterbildung in den Polierpass eingetragen.
Inhalt:
09:00 – 10:30 Uhr – Umgang mit Dokumenten für Poliere
▪ Anzeige– und Dokumentationspflichten für Poliere
▪ Schrifterfordernisse
▪ Umgang mit:
- Bautagesberichten
- Lieferscheinen
- Arbeitspapieren
- Stundenzettel
- Bauschild
▪ Zutritts– und Anordungsrechte von Behörden, AG–Vertretern und Dritten
10:45 – 12:15 Uhr – Führen von Baustellenteams
▪ motivierend führen
▪ Führen von schwierigen Mitarbeitern
12:15 – 16:00 Uhr – Betonbau / Rohrleitungsbau u. a.
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Geprüfte Poliere, Handwerksmeister und Werkpoliere
Referententeam
Teilnehmergebühr: 160,00 €
120,00 €*
(inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Ansprechpartner:
Dipl.-Ing. (FH) Kerstin Ganz I Tel. 03591 3742-33 I k.ganz@bau-bildung.de
Dipl.-Ing. oec. Hans-Joachim Kirstein I Tel. 0345 6134-522 I kirstein@bauausbildung.de
Ing.-Päd. Michael Petzsche I Tel. 03763 500-519 I m.petzsche@bau-bildung.de
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (Bau) Patrick Lesser I Tel. 0341 24557-34 I p.lesser@bau-bildung.de
- 20 -

10SK
xxx
Vom Absolventen zur Führungskraft - Modul Recht
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
03.02.2014 - 06.02.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Dresden
Zielstellung:
Absolventen stehen einer Vielzahl von Problemen gegenüber, wenn sie nach dem Studium bauleitend tätig
werden. Fokussiert auf die Organisation der Bauabläufe, die Kosten–, Termin– und Qualitätskontrolle u. a. wird
die Bedeutung der rechtlichen Aspekte des Bauens oft erst später erkannt. Einige Absolventen verfügen über
Kenntnisse im Bauordnungsrecht, andere kennen die VOB in Auszügen. Mit den für die Bauleitung relevanten
Vorschriften, Gesetzen und Vertragsbedingungen sind sie jedoch nicht ausreichend vertraut und haben keine
Erfahrungen in deren Handhabung und Auslegung.
Das Modul Recht möchte Absolventen einen Überblick über die zu beachtenden Gesetzte, Normen und
Vorschriften geben und eine Sicherheit in deren Handhabung vermitteln, wobei nicht nur das Baurecht, sondern
auch das Arbeitsrecht, die Vertragsgestaltung sowie die Einordnung und Anwendung der geltenden Normen in
der EU (Euro–Codes) u. a. vermittelt werden und die Erfordernisse der Baupraxis im Vordergrund stehen. Die
Teilnehmer werden befähigt, Bauleitung rechtssicher zu gestalten, den Schriftwechsel effektiv zu führen und
erlernen den Umgang mit Anzeige– und Hinweispflichten sowohl aus der Perspektive des Auftraggebers als auch
Auftragnehmers. Sie lernen, Bauabläufe, Verträge, Probleme mit Mitarbeitern, Weisungspflichten u. a. rechtlich
einzuordnen und zu beurteilen und wissen, wie sie sich verhalten müssen.
Inhalt:
03.02.2014 – Privates Baurecht und Vergütung
▪ Beteiligte am Bauvorhaben / Einordnung und Anwendung der geltenden Vorschriften
▪ BGB–Vertrag, VOB–Vertrag / Einheitspreisvertrag, Pauschalvertrag
▪ allgemeine Geschäftsbedingungen / Vertretung im Bauvertrag
▪ Vertragspflichten der Baubeteiligten / Kündigungsmöglichkeiten des Auftraggebers und Auftragnehmers
▪ Abschlags– und Schlussrechnung / Prüfbarkeit der Rechnung
▪ Fälligkeit und Verzug des Werklohns / Rechnungserstellung durch den Auftraggeber
▪ Sicherung der Werklohnforderung / Abrechnung bei Kündigung
▪ Vertragsstrafenregelungen / Vergütung von Stundenlohnarbeiten
04.02.2014 – Nachträge sowie Abnahme und Gewährleistung
▪ Ansprüche bei Mengenmehrung / Ansprüche bei Leistungsänderungen
▪ Ansprüche bei zusätzlichen Leistungen / Ansprüche wegen Behinderung
▪ Schriftformerfordernisse bei Leistungs– und Mengenänderungen sowie Behinderungen
▪ Auftragslose bzw. eigenmächtig erbrachte Leistungen
▪ Begriff und Wesen der Abnahme / Abnahmearten nach BGB und VOB
▪ Mängel und Verjährungsfristen, Hemmung und Unterbrechung der Verjährung
▪ Gewährleistungsrechte und –pflichten / Gewährleistungs– und Vertragserfüllungssicherheit
▪ Bedenkenanmeldung
05.02.2014 – Verfahrensfragen und Vergaberecht
▪ Grundzüge des Zivilprozessrechts / Strategien zur Sicherung und Durchsetzung der Werklohnforderung /
Insolvenz und Werklohn
▪ Vergabe – EU–Recht und nationale Regelungen / Verfahrensarten
▪ typische Fehler bei der Angebotserstellung / Ansprüche bei Vergabefehlern
▪ Landesvergaberecht (insbesondere aktuelles sächsisches Vergaberecht)
06.02.2014 – Haftung von Bauleitern und Arbeitsrecht
▪ Bauleiter nach Landesbauordnung / strafrechtliche Vorschriften
▪ Arbeitsvertrag – Mindestangaben, Definition des Aufgabengebietes, Direktionsrecht
▪ Befugnisse des Vorgesetzten, Umsetzung, Versetzung / Arbeitnehmerüberlassung
▪ Sanktionsmaßnahmen des Arbeitgebers – Ermahnung, Abmahnung, Kündigung
▪ Kündigungsschutz / Schriftformerfordernisse im Arbeitsrecht
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Teilnehmergebühr:
Ansprechpartner:
Bauingenieurabsolventen, Nachwuchsführungskräfte, junge Bauleiter, Berufsanfänger
aus Bauunternehmen und Ingenieurbüros
RA Dr. jur. Tilo Pfau und RA Dr. Alexander Haentjens, Rechtsanwälte Pfau & Kollegen
1150,00 € / 850,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Dipl.-Ing. Ulrich Werner, MBA I Tel. 0351 7957497-13 I info@bauakademie-sachsen.de
- 21 -

11SK
xxx
Baufachwirt/Baufachwirtin
Aufbaukurs für Baukaufleute - berufsbegleitend -
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
28.02.2014 - 08.11.2014
freitags 13:00 - 19:00 Uhr und samstags 8:00 - 15:00 Uhr
Dresden
Zielstellung:
Baufachwirte verfügen über ein breit angelegtes branchenspezifisches Fachwissen. Sie können baubetriebliche
Tatbestände und Entwicklungen nach wirtschaftlichen Kriterien analysieren, an Entscheidungsvorbereitungen
mitwirken und Teilaufgaben eigenverantwortlich übernehmen. Sie sind in der Lage, mit technischen Fach– und
Führungskräften zusammenzuarbeiten.
Dieser Lehrgang bereitet die Teilnehmer auf die Prüfung zum anerkannten Abschluss als "Baufachwirt" vor dem
Prüfungsausschuss der IHK Dresden vor.
Inhalt:
▪ volkswirtschaftliche und rechtliche Grundlagen
▪ Bauunternehmensführung und –organisation
▪ Finanz– und Rechnungswesen des Bauunternehmens
▪ betriebliches Personalwesen
▪ Absatzwirtschaft des Bauunternehmens
▪ Bauproduktionswirtschaft
▪ Material– und Gerätewirtschaft
▪ Fremdleistungen
▪ Recht
▪ Kommunikation
Hinweis: Übernachtungsmöglichkeiten können vermittelt werden.
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Dieser Lehrgang setzt den erfolgreichen Abschluss als Baukaufmann/frau voraus und
richtet sich an Teilnehmer, die diesen Abschluss in den Ausbildungszentren des BFW
Bau Sachsen e. V. und in anderen Einrichtungen in den letzten Jahren erworben haben.
Referententeam
Teilnehmergebühr: 2600,00 €
1900,00 €*
(inkl. Seminarunterlagen)
Ansprechpartner:
Mario Sachse I Tel. 0351 20272-35 I m.sachse@bau-bildung.de
- 22 -

12SK
xxx
Fortbildung für Baufachwirte
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
10.04.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Dresden
Zielstellung:
Baufachwirte sind ein wichtiger Bestandteil jeder kaufmännischen Abteilung eines Baubetriebes. Durch ihre
Entscheidungen und ihr Wissen tragen sie maßgeblich zu einem guten Betriebsergebnis bei und sichern einen
reibungslosen Ablauf im kaufmännischen Bereich. Die sich ständig ändernden Gesetze und Vorschriften machen
es erforderlich, auch in diesem Bereich immer auf dem aktuellsten Wissensstand zu sein.
In drei bis vier bauwirtschaftlichen Einzelvorträgen mit anschließender Diskussion werden an ausgewählten
Aufgaben und Problemen des kaufmännischen Bereiches die aktuellen Anforderungen und Neuerungen in der
Baupraxis dargestellt. Das Seminar baut somit auf das vorhandene Wissen auf und vermittelt die neusten
Kenntnisse im kaufmännischen Bereich.
Inhalt:
▪ baubetriebliches Rechnungswesen
▪ Controlling
▪ Rechnungslegung und Besicherung von Bauleistungen
▪ Steuern
▪ Finanzen in Zusammenarbeit mit Banken
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Baufachwirte, Betriebswirte des Handwerks, kfm. Führungskräfte und kfm. Mitarbeiter
Referententeam
Teilnehmergebühr: 200,00 €
150,00 €*
(inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Ansprechpartner:
Mario Sachse I Tel. 0351 20272-35 I m.sachse@bau-bildung.de
- 23 -

13SK
xxx
Weiterbildung zur Radonfachperson
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
auf Anfrage
Dresden
Zielstellung:
Radon als Gas ist vielen durch seine heilende Wirkung unter bestimmten Bedingungen aus Kurheilbädern
bekannt. In unkontrollierter zu hoher Konzentration ist es allerdings für den Menschen sehr schädlich und steigert
nachgewiesen in erheblichem Maße das Lungenkrebsrisiko. Mit steigender Tendenz sind öffentliche
Einrichtungen, kommunale Wohnungsverwaltungen aber auch private Hauseigentümer dazu verpflichtet bzw.
daran interessiert, die vorgegebenen Grenzwerte einzuhalten. Deshalb ist es für Bauleute aber auch für
Auftraggeber wichtig, das Problem zu kennen und die nötigen Kenntnisse und Fertigkeiten zum Radonschutz zu
besitzen. Leider gibt es bisher kaum Aus– und Weiterbildungsangebote zu diesem Thema. Die Bauakademie
Sachsen bietet daher eine Weiterbildung zur Radon–Fachperson an.
Mit den Radon–Fachpersonen sollen künftig kompetente Ansprechpartner zu Radonsanierung in bestehenden
Gebäuden und zum radonsicheren Neubau zur Verfügung stehen. Nach erfolgreichem Bestehen der Prüfung
erhält jeder Teilnehmer ein Zertifikat der Bauakademie Sachsen, welches ihn als „Radon–Fachperson“ ausweist.
Eine Liste der erfolgreichen Absolventen wird auf der Internetseite des LfU veröffentlicht.
Die Ausbildung findet ebenfalls in Bayern statt und wird auch dort anerkannt. Eine Anerkennung in weiteren
Bundesländern sowie in den Nachbarstaaten wird angestrebt.
Inhalt:
Der viertägige Kurs beginnt mit einem zweitägigen Theorieblock mit folgenden Themenschwerpunkten:
▪ Grundlagen zu Radon und Strahlenschutz
▪ Radonprävention bei Neubauten
▪ Durchführung von Radonsanierungen
▪ Messtechnik und Messmethoden
Der zweite Block ist eintägig und als Praxistag mit verschiedenen Übungen und Gruppenarbeiten gestaltet. Er
findet zwei Wochen nach dem ersten Block statt. Hierdurch wird den Teilnehmern die Gelegenheit gegeben, sich
zwischen den beiden Blöcken mit den gehörten Inhalten sowie den ergänzenden Unterlagen im Kursskript
vertraut zu machen bzw. bei Bedarf bestehende Wissenslücken zu schließen. Außerdem kann diese Phase für
die Durchführung eigener Radonmessungen genutzt werden.
Nach dem zweiten Block folgt wieder eine Pause von zwei Wochen. In dieser Zeit erfolgt die Erstellung einer
Hausarbeit. Der Kurs schließt im eintägigen dritten Kursblock mit einer schriftlichen und mündlichen Prüfung ab.
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Architekten, Ingenieur– und Planungsbüros, Bauleiter und bauleitendes Personal
Referententeam
Teilnehmergebühr: 1020,00 €
765,00 €*
Ansprechpartner:
Mario Sachse I Tel. 0351 20272-35 I m.sachse@bau-bildung.de
- 24 -

2. Fachtagungen
Nr. Thema Ort Seite
1F Bauleitertag 2014
Abwicklung von Bauvorhaben aus rechtlicher Sicht
Leipzig 26
2F Infrastrukturtagung Leipzig 27
3F
10. Erdbaufachtagung
Erd-, Verkehrs- und Wasserbau
Leipzig 28
4F Bauen im Zuge der Energiewende Dresden 29
5F
11. Dresdner Betontag
Sachgerechte Planung und Ausführung von Betonbauwerken
6F Dresdner Stahlbaufachtagung 2014
Bemessung, Ausführung und Instandsetzung von Stahl- und
Verbundkonstruktionen
Dresden 30
Dresden 31
7F Bautechnik-Forum Chemnitz 2014 Chemnitz 32
8F Mitteldeutscher Baumaschinentag Leipzig 33
9F
10F
Innovationen für die Baupraxis
Fachforum für neueste Entwicklungen und Forschung in der
Baubranche
Sachverständigentag 2014 der Architektenkammer Sachsen und der
Ingenieurkammer Sachsen
Leipzig 34
Leipzig 35
Kompetenzzentrum Baumaschinen in Glauchau
Kompetenzzentrum Baumaschinen
Unser Angebot:
▪ Ausbildung zum Baugeräteführer
▪ Geprüfter Turmdrehkranführer
▪ Geprüfter Bagger- und Laderfahrer
▪ Gabelstaplerschein
▪ Aufbauseminare
▪ Jährliche Pflichtunterweisung nach BGV A1 §4
BFW Bau Sachsen e. V. - ÜAZ Glauchau
Lungwitzer Straße 52 I 08371 Glauchau I Tel.: 03763 5005-0 I Fax: 0341 2455711
E-Mail: glauchau@bau-bildung.de I Web: www.bau-bildung.de
- 25 -

1F
xxx
Bauleitertag 2014 - Abwicklung von Bauvorhaben aus rechtlicher Sicht
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
23.01.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Leipzig
Zielstellung:
Ein Bauvorhaben durchzuführen verlangt vom Bauleiter nicht nur, die Technik zu beherrschen, sondern auch das
einschlägige Baurecht. Rechtsfehler kosten Zeit, Geld und Nerven. Baurecht für den Bauleiter beginnt bei der
Angebotserstellung (Nachtragspotenzial ausschöpfen – Spekulationsmöglichkeiten und Risikoüberwälzungen
erkennen), geht über die Gestehungsphase (Behinderungen, Bedenken, Nachtragsverhandlungen,
Nachunternehmerprobleme, Abnahme, Abrechnung) und endet erst mit Ablauf der Gewährleistung.
Der Bauleitertag 2014 widmet sich jeder einzelnen Bauphase aus rechtlicher Sicht und diskutiert an
exemplarischen Beispielen wichtige Eckpunkte, welche der Bauleiter zwingend beachten muss. Die aktuelle
Rechtsprechung wird dabei aufbereitet und praxisorientiert vermittelt. Die Teilnehmer haben Gelegenheit, Fragen
zu stellen und ihre Erfahrungen mit den namhaften Referenten in den traditionell lebendigen Diskussionen zu
erörtern und können sich zudem untereinander austauschen.
Inhalt:
Der Bauvertrag
▪ Was ist zulässig, was nicht (Spekulation–Nachtragspotenziale–Risiken)?
▪ Was darf man nicht unterschreiben ("no go"–Klauseln)?
Die geschuldete Leistung
▪ Unklare, fehlerhafte, falsche Leistungsbeschreibung?
▪ Wie detailliert müssen Bau–Soll und Bau–Ist abgegrenzt werden?
▪ Welche Änderungen darf der AG anordnen – Beschleunigung?
▪ Welche Änderungen führen zu Nachträgen?
▪ Gebaut wie geplant – trotzdem magelhaft?
Schriftverkehr bei Bauverträgen nach der VOB/B
▪ Welche Formerfordernisse sind einzuhalten, welche Fristen gelten?
▪ Typische Fehler bei Nachtrags–, Behinderungs– und Inverzugsetzungsschreiben
▪ Welche Dokumente muss der Bauunternehmer beibringen, welche nicht?
Der Nachunternehmervertrag
▪ Was ist dabei zu beachten – Zeitpuffer, Klauselidentität, Vertragsstrafen etc.?
▪ Können Risiken z. B. Endfertigstellungstermine auf Nachunternehmerleistungen übertragen werden?
Kündigung und Abrechnung von Bauverträgen
▪ Wann kann ein Bauvertrag gekündigt werden und welche Formerfordernisse sind einzuhalten?
▪ Welche Leistung muss bei einer Kündigung vergütet werden?
▪ Wie ist abzurechnen und besteht ein Anspruch auf Aufmaßnahme?
Die erfolgreiche Abnahme von Bauleistungen
▪ Technische Abnahme und "Zustandsfeststellung" – welche Wirkungen haben sie?
▪ Wann ist die Bauleistung abnahmefähig und welche Mängel können zu einer Verweigerung der Abnahme
führen (Kostenerstattung für AN bei unberechtigter Mangelrüge)?
Die Gewährleistung
▪ Welche Gewährleistungsfristen gelten für welche Arbeiten?
▪ Gewährleistung auf Mangelbeseitigungsarbeiten – wie lange?
▪ Verjährungshemmung durch Verhandlungen und Untersuchungen des Mangels?
▪ Mangelbeseitigungsrecht trotz Ablehnung des Mangels?
▪ Muss der AN die Mangelbeseitigungsbereitschaft erklären?
▪ Wie lange kann der AG die Gewährleistungsbürgschaft einbehalten?
▪ Sind Abzüge und wenn ja in welcher Höhe zulässig?
aktuelle Rechtsprechung mit Beispielen und Empfehlungen
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Teilnehmergebühr:
Ansprechpartner:
Oberbauleiter, Bau– und Projektleiter, Baustellenführungspersonal, Arbeitsvorbereiter,
Kalkulatoren aus Bauunternehmen sowie Bauüberwacher aus Ingenieurbüros und
Bauverwaltungen Architektur– und Ingenieurbüros
Referententeam
220,00 € / 165,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Dipl.-Ing. Ulrich Werner, MBA I Tel. 0351 7957497-13 I info@bauakademie-sachsen.de
- 26 -

2F
xxx
Infrastrukturtagung
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
06.02.2014 - 07.02.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Leipzig
Zielstellung:
Unter dem Motto „nachhaltige und effiziente Infrastruktur“ wollen wir Sie mit einem interessanten Programm über
die jüngsten Entwicklungen bei Planung, Bau, Finanzierung, Erhaltung und Betrieb in den Bereichen der
leitungsgebundenen Infrastruktur sowie dem Straßen–, Verkehrs– und Wegebau informieren. Der zweite Teil der
Tagung widmet sich dem Thema Energieinfrastruktur – welche Potentiale und Chancen ergeben sich für die
Bauwirtschaft.
In mehreren Vortragskomplexen berichten erfahrene Referenten mit einem hohen Praxisbezug. Einer
begleitende Fachausstellung rundet die Tagung ab. Die Fachtagung möchte den fachübergreifenden Austausch
von Planern, Behörden, Kommunen, Netzbetreibern, wissenschaftlichen Institutionen, Herstellern und
Ausführenden fördern.
Inhalt:
▪ nachhaltige und effiziente Infrastrukturentwicklung – Potentiale und Chancen für die Bauwirtschaft
▪ Straßen–, Verkehrs– und Wegebau
▪ Energieinfrastruktur – Perspektiven für Bauunternehmen
▪ Planung, Erstellung und Instandhaltung von Infrastrukturanlagen
▪ Entwicklung und Finanzierung der Infrastruktur
▪ Informationsaustausch im Rahmen einer Abendveranstaltung
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Geschäftsführer, Ingenieurbüros, Behörden, Kommunen, Netzbetreiber,
wissenschaftliche Institutionen, bauleitendes und gewerblich–technisches Personal,
öffentliche und private Auftraggeber / Bauherren
Referententeam
Teilnehmergebühr: 240,00 €
190,00 €*
(inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Ansprechpartner:
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (Bau) Patrick Lesser I Tel. 0341 24557-34 I p.lesser@bau-bildung.de
- 27 -

3F
xxx
10. Erdbaufachtagung
Erd-, Verkehrs- und Wasserbau
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
13.02.2014 - 14.02.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Leipzig
Zielstellung:
Bergbaufolgelandschaften, Hochwasserschutz und die Verkehrsinfrastruktur prägen den Erdbau in
Mitteldeutschland und stellen besondere Anforderungen an Bauherren, Planer und Ausführende. Dies betrifft
sowohl die technischen Aufgabenstellungen und Lösungen, als auch die baurechtlichen sowie planungs– und
ausführungsseitigen Anforderungen. Daher widmet sich die 10. Erdbaufachtagung insbesondere regional
relevanten Themen des Erd–, Verkehrs– und Wasserbaus.
Namhafte Persönlichkeiten werden in die Teilthematiken einleiten und praxiserfahrene Referenten informieren
über anspruchsvolle und komplexe Erdbauprojekte. Außerdem wird der aktuelle Stand der Normen aufgezeigt
sowie anwendungsorientiert über Erkenntnisse aus der Forschung berichtet. Darüber hinaus werden
Schadensfälle diskutiert sowie Produkt– und Technologieentwicklungen im Erdbau vorgestellt.
Die Fachtagung richtet sich an Bauherren, Planer, Ausführende und Mitarbeiter aus Hochschulen und
Universitäten und möchte den fachübergreifenden Dialog zwischen allen Beteiligten in den Diskussionen, im
Rahmen der tagungsbegleitenden Fachausstellung und bei der traditionellen Abendveranstaltung befördern.
Inhalt:
▪ Erdbau in Bergbaufolgelandschaften
▪ Bodenverflüssigung bei Tagebau–Kippen in der Lausitz
▪ Normung im Erdbau
▪ Damm– und Deichbau, Erosion
▪ Erdbau und Bahnbau
▪ Schadensfälle
▪ Juristische Aspekte
▪ erdbauliche Praxisbeispiele
▪ u. a.
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Geschäftsführer, Bauingenieure aus Bauunternehmen und Planungsbüros, Vertreter der
öffentlichen Hand sowie von Universitäten und Hochschulen
Referententeam
Teilnehmergebühr: 270,00 €
200,00 €*
(inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Ansprechpartner:
Dipl.-Ing. Ulrich Werner, MBA I Tel. 0351 7957497-13 I info@bauakademie-sachsen.de
- 28 -

4F
xxx
Bauen im Zuge der Energiewende
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
05.03.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Dresden
Zielstellung:
Die verstärkte Nutzung der alternativen Energien hat den Markt der Energieversorgung grundlegend gewandelt
und diversifiziert. Zahlreiche alternative Technologien zur Energiegewinnung und -speicherung stellen völlig
neue, aber auch bewährte Anforderungen an die Bauwerke. Dies zeigen zum Beispiel die Erfahrungen mit Offund
On-Shore-Windkraft- sowie Biogasanlagen.
Die Fachtagung „Bauen im Zuge der Energiewende" widmet sich in diesem Kontext ausgewählten Bauwerken,
die zur Nutzung der Windkraft, der Sonnenenergie und der Geothermie errichtet werden. Im Rahmen der Tagung
werden sowohl die Potentiale der fossilen als auch der alternativen Energieressourcen vermittelt, innovative
technische Lösungsansätze und Entwicklungen diskutiert. Darüber hinaus sollen die Herausforderungen etwa im
Hinblick auf das Projektmanagement, die Montage und den Arbeitsschutz vorgestellt werden.
Die Fachtagung möchte die in der Energiewende liegenden Chancen und Herausforderungen für Bauingenieure
verdeutlichen und den fachübergreifenden Dialog zwischen Bauherren, Planern und Ausführenden befördern.
Inhalt:
▪ System Erde und die Energiewende
▪ (Off-Shore) Windkraftanlagen
▪ Photovoltaik auf Deponieflächen
▪ Geothermie
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Planer und Bauüberwacher aus Ingenieurbüros sowie Bauunternehmer, Bau– und
Projektleiter aus Bauunternehmen und Bauingenieure aus Bauverwaltungen
Referententeam
Teilnehmergebühr: 135,00 €
110,00 €*
(inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Ansprechpartner:
Dipl.-Ing. Ulrich Werner, MBA I Tel. 0351 7957497-13 I info@bauakademie-sachsen.de
- 29 -

5F
xxx
11. Dresdner Betontag
Sachgerechte Planung und Ausführung von Betonbauwerken
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
11.03.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Dresden
Zielstellung:
Der Dresdner Betontag bildet den jährlichen Höhepunkt im Weiterbildungsangebot des Betonzentrums Dresden.
Die nunmehr 11. Fachtagung im Bereich Betonbau, die gemeinsam mit dem Institut für Baustoffe an der
Technischen Universität Dresden organisiert wird, widmet sich in diesem Jahr der fachgerechten Planung und
Ausführung von Betonbauwerken.
Dieses komplexe Thema verbindet insbesondere eine fachgerechte, auf die Nutzung des Bauwerkes
abgestimmte Planung mit der fach– und qualitätsgerechten Ausführung. Die Einführung des Eurocode 2 im
Betonbau und die damit verbundenen Erfahrungen bilden den ersten Teil der Veranstaltung. Dabei wird
insbesondere auf praxisbezogene Probleme eingegangen. Nach der Einführung der DIN EN 13670 ergeben sich
Neuerungen für Ausführung und Überwachung, welche in einem weiteren Schwerpunkt der Tagung dargestellt
werden. Innovative Fassadentechnik aus Beton wird als energieeffiziente, nachhaltige Lösung für Planung und
Ausführung vorgestellt.
Einen wesentlichen Schwerpunkt für die Dauerhaftigkeit bildet der fachgerechte Einbau des Betons. Dabei ist
besonders – eine fachgerechte Planung vorausgesetzt – auf Themen wie Fördern, Pumpbarkeit, Einbau und
Verdichtung zu achten. Zur Herstellung eines qualitätsgerechten Betonbauwerkes gilt es ebenfalls, die
Betoneigenschaften vor dem Einbau zu prüfen und eine regelgerechte Nachbehandlung durchzuführen. Fehler in
diesen Bereichen sind oft nur mit kostenintensiven, umfangreichen Sanierungsmaßnahmen zu beheben. Die
Themen des Betontages gehen auf diese Aspekte ein und informieren über den aktuellen Stand der Technik und
der Regelwerke.
Inhalt:
▪ Erfahrungen mit der Einführung des Eurocode 2 (praxisbezogene Probleme)
▪ Ausführung und Überwachung nach DIN EN 13670 / DIN 1045/3
▪ innovative Fassadentechnik mit Betonelementen
▪ aktuelle Fragestellungen der Betonverfahrenstechnik (Pumpbarkeit, Fördern, Einbau und Verdichtung)
▪ Verarbeitbarkeit von Beton – Prüfung und Bewertung der Frischbetoneigenschaften
▪ Nachbehandlung – Verfahren und Konzepte
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Geschäftsführer, Bauingenieure und Architekten sowohl aus Bauunternehmen als auch
aus Architektur– und Ingenieurbüros sowie Poliere, Mitarbeiter im Betonbau und in der
Betonsanierung
Referententeam
Teilnehmergebühr: 150,00 €
115,00 €*
(inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Ansprechpartner:
Mario Sachse I Tel. 0351 20272-35 I m.sachse@bau-bildung.de
- 30 -

6F
xxx
Dresdner Stahlbaufachtagung 2014
Bemessung, Ausführung und Instandsetzung von Stahl- und Verbundkonstruktionen
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
20.03.2014 I 09:00 - 17:00 Uhr Dresden
Zielstellung:
Die inhaltliche Einarbeitung und Auseinandersetzung mit dem umfangreichen Normenwerk der Eurocodes und
deren Bezugsnormen hat für viele Ingenieure erst begonnen. Eine Vielzahl von Detailfragen haben sich bereits
ergeben, sei es die zutreffende Interpretation der Vorschriften oder die richtige Umsetzung. Inzwischen finden
bereits die Weiterentwicklung der Eurocodes und die Vorbereitung einer Neuauflage statt, bei der Fehler
beseitigt, Regelungslücken geschlossen sowie neue Entwicklungen und Erkenntnisse einfließen werden.
In Abstimmung auf die Themen der vergangenen Jahre, widmet sich die Dresdner Stahlbaufachtagung 2014 der
Bauteilbemessung, der Berechnung und Ausführung geschraubter und geschweißter Verbindungen, der
Instandsetzung und Werkstoffbeurteilung von Flussstahlkonstruktionen, der Erneuerung und Instandsetzung von
Korrosionsschutzsystemen, der Nachhaltigkeit von Stahl– und Stahlverbundkonstruktionen sowie der Ausführung
von Stahltragwerken.
Wie in den vergangenen Jahren tragen ausgewiesene Experten zu den jeweiligen Fachthemen vor und stellen
ihre Manuskripte im Tagungsband zur Verfügung.
Die Fachtagung richtet sich an Planungsbüros, Baufirmen, Ingenieure und Konstrukteure sowie alle Personen,
die sich inhaltlich und praxisorientiert mit den Eurocodes sowie der Ausführung und Instandsetzung von Stahl–
und Verbundkonstruktionen auseinander setzen möchten.
Inhalt:
Bemessung, Ausführung und Instandsetzung von Stahl– und Verbundkonstruktionen nach den Eurocodes 3 und
4, der DIN EN 1090–2 und der DIN EN ISO 12944 für folgende Themenbereiche:
▪ Grundlagen der Tragwerksplanung und Einwirkungen auf Tragwerke nach Eurocode 1
▪ Neue Entwicklungen zur Querschnittsbemessung und den Stabilitätsnachweise von Bauteilen auf der
Grundlage der EN 1993–1–1
▪ geschraubte Anschlüsse nach DIN EN 1993–1–8 und DIN EN 1090–2
▪ geschweißte Anschlüsse nach DIN EN 1993–1–8 und DIN EN 1090–2
▪ Werkstoffbeurteilung und Instandsetzung von Stahltragwerken aus Flussstählen
▪ Erneuerung und Instandsetzung des Korrosionschutzes durch Beschichtungssysteme
▪ Nachhaltigkeit von Stahl– und Stahlverbundkonstruktionen für Büro– und Verwaltungsgebäude
▪ Herstellung und Montage eines Flugzeughangars
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Architekten, Bauingenieure und Konstrukteure aus Planungsbüros, Stahlbaufirmen und
Bauunternehmen, techn. Führungskräfte und Studenten
Referententeam
Teilnehmergebühr: 220,00 €
165,00 €*
(inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Ansprechpartner:
Dipl.-Ing. Ulrich Werner, MBA I Tel. 0351 7957497-13 I info@bauakademie-sachsen.de
- 31 -

7F
xxx
Bautechnik-Forum Chemnitz 2014
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
21.03.2014 I 09:00 - 17:00 Uhr Chemnitz
Zielstellung:
Die Veranstaltung hat das Ziel, alle am Bau Beteiligten zusammenzuführen und sie in Fachvorträgen zu
aktuellen, auch fachübergreifenden, bautechnischen Fragen und Problemen umfassend zu informieren. Eine
umfangreiche Fachausstellung sowie die Gelegenheit zu Diskussion und Erfahrungsaustausch runden das
Programm ab.
Inhalt:
▪ neue Sächsische Bauordnung
▪ energieeffizientes Bauen mit Glas
▪ Medien und Lichtgestaltung im Außenbereich
▪ Innovation mit Lichttechnik im urbanen Bereich
▪ u. a.
Weitere Informationen unter: www.aksachsen.de oder www.ing–sn.de
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Architekten, Bauingenieure, Bauunternehmer, Bauleiter, öffentliche und private
Auftraggeber/Bauherren
Referententeam
Teilnehmergebühr: 75,00 €
75,00 €*
(inkl. Seminarunterlagen, Imbiss, Getränke)
Ansprechpartner:
Dr.-Ing. Patrycja Bielawska-Roepke I Tel. 0351 4383367 I ingref@ing-sn.de
Uta Kascha I Tel. 0351 317460 I kascha@aksachsen.org
- 32 -

8F
xxx
Mitteldeutscher Baumaschinentag
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
27.03.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Leipzig
Zielstellung:
Die Fachtagung dient als Plattform zur Darstellung aktueller und künftiger Themen rund um den Schwerpunkt
Baumaschinentechnik. Die Hersteller von Baumaschinentechnik haben begleitet von innovativen
Forschungseinrichtungen in den letzten Jahren den technischen Stand auf ein hohes Qualitätsniveau entwickelt.
Dabei wurden die technologischen Anwendungsverfahren optimiert. Die Vorträge widmen sich dem effizienten
Einsatz von Baumaschinen, den erforderlichen Unterweisungspflichten und damit den
Qualifikationsanforderungen für Bedienpersonal. Darüber hinaus werden Fragen des Arbeitsschutzes
thematisiert und baumaschinentechnische Innovationen vorgestellt.
Inhalt:
▪ Qualitätsstandards zur Auswahl und Unterweisung des Baumaschinenpersonals
▪ Aus– und Weiterbildung im Bereich Baumaschinentechnik
▪ Unterweisungspflicht des Unternehmers für Bediener von Baumaschinen, Sichtfeldforderungen nach neuer
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
▪ mieten, kaufen, Service – Für und Wider bei der Anmietung von Baumaschinen
▪ Neue Technologien beim Straßenbau innerhalb von Ortschaften
▪ Beispiele für interaktive Simulationen in virtuellen Umgebungen / System Bediener–Maschine
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Fuhrparkleiter, Führungskräfte, Bauunternehmer, Verantwortliche für Maschineneinsatz
Referententeam
Teilnehmergebühr: 150,00 €
115,00 €*
Ansprechpartner:
Ing.-Päd. Michael Petzsche I Tel. 03763 500-519 I m.petzsche@bau-bildung.de
- 33 -

9F
xxx
Innovationen für die Baupraxis
Fachforum für neueste Entwicklungen und Forschung in der Baubranche
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
08.04.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Leipzig
Zielstellung:
Die Innovationsfähigkeit der Bauwirtschaft wird mit entscheiden, ob wir unsere Klimaziele bezüglich
CO2–Reduktion und Energieeinsparung durch weitere Energieeffizienz und Nachhaltigkeit erreichen, gleichzeitig
aber auf die sich ändernden Anforderungen an Lebenssituation und Komfort reagieren können.
Das Fachforum dient als Plattform zur Darstellung ausgewählter, aktueller, technischer Entwicklungen und
Visionen einerseits und bietet den Teilnehmern die Chance zum Meinungsaustausch mit Experten, z. B. über
den aktuellen Stand der Praxisanwendung. Gleichzeitig sollen Möglichkeiten zur Unterstützung der
Baubeteiligten bei der Entwicklung und Umsetzung von Innovationen dargestellt werden, z. B. Kooperationen
und finanzielle Fördermöglichkeiten.
Inhalt:
▪ Wand– und Deckenelemente mit Komfortfunktionen
▪ freigeformte Fassaden aus faserverstärktem Architekturbeton – Von der Idee, über die Zulassung bis zur
Umsetzung
▪ funktionsintegrierte faserverstärkte Kunststoffverbunde in tragenden Anwendungen
▪ hinterlüftete Fassadenkonstruktionen aus Photobioreaktoren
▪ biogene Wärmedämmstoffe
▪ schlanke Bauprozesse als Erfolgsfaktor für nachhaltiges Bauen
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Architekten und Bauingenieure aus Architektur– und Ingenieurbüros sowie
Bauunternehmen, Bauverwaltungen, Wohnungsbaugenossenschaften,
Wohnungsbaugesellschaften und Immobilienverwaltungen
Referententeam
Teilnehmergebühr: 130,00 €
100,00 €*
(inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Ansprechpartner:
Dipl.-Ing. (FH) Kerstin Ganz I Tel. 03591 3742-33 I k.ganz@bau-bildung.de
- 34 -

10F
xxx
Sachverständigentag 2014 der Architektenkammer Sachsen und der
Ingenieurkammer Sachsen
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
09.05.2014 I 09:00 - 17:00 Uhr Leipzig
Zielstellung:
Die Veranstaltung hat das Ziel, Sachverständige sowie Architekten und Ingenieure, die im Bereich Bauwesen
einschließlich der zugehörigen Fachgewerke tätig sind, in Fachvorträgen umfassend zu aktuellen, auch
fachübergreifenden und rechtlichen Fragen und Problemen zu informieren. Eine umfangreiche Foyerausstellung
sowie die Gelegenheit zu Diskussion und Erfahrungsaustausch runden das Programm ab.
Inhalt:
weitere Informationen unter www.aksachsen.org und www.ing–sn.de
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Sachverständige, Architekten und Ingenieure, Bauunternehmer, Bauleiter, öffentliche
und private Auftraggeber/Bauherren
Referententeam
Teilnehmergebühr: 120,00 €
80,00 €*
(inkl. Seminarunterlagen, Imbiss, Getränke)
50,00 € arbeitslose Architekten, Ingenieure und Studenten
Ansprechpartner:
Dr.-Ing. Patrycja Bielawska-Roepke I Tel. 0351 4383367 I ingref@ing-sn.de
Uta Kascha I Tel. 0351 317460 I kascha@aksachsen.org
- 35 -

3. Management
Nr. Thema Ort Seite
1M Nachträge verhandeln - erfolgreich Preisgespräche führen Chemnitz 38
2M Aktuelles Steuerrecht Chemnitz 38
3M Jahresabschluss im Bauunternehmen 2013 Chemnitz 39
4M Baulohnabrechnung inklusive Neuerungen in 2014 Chemnitz 39
5M
Nachtragsbearbeitung anhand praktischer Beispiele auf Basis der
VOB/B § 2
Magdeburg 40
6M Nachtragserstellung im gestörten Bauablauf Leipzig 40
7M
8M
9M
Die richtige Dokumentation der Bauabwicklung - Grundlage zur
Durchsetzung berechtigter Mehrvergütungen
Betriebliches Gesundheitsmanagement im Bauunternehmen
einführen
Abrechnung von Bauablaufstörungen - rechtliche Grundlagen für
Ansprüche bei Leistungsänderungen und Behinderungen im VOB-
Vertrag
Modul 1 des Lehrgangs "Ecksteine für Bauleiter"
10M Die Baukalkulation - schnell, einfach und strukturiert erstellen! -
praxisnah kalkulieren mit der Software "nextbau"
Holleben 41
Leipzig
Chemnitz
41
Leipzig 42
Leipzig 42
11M SOKA-BAU-Schulung Leipzig
Magdeburg
12M Managementpflichten beim Einsatz von Baumaschinen Chemnitz 43
13M Selbstsicherheit von Führungskräften Leipzig 44
14M
Kalkulation und Bauablaufplanung als Grundlagen sachgerechter
Nachtragsstellung bei Bauablaufstörungen
43
Leipzig 44
15M Ergebnisorientierte Baustellenführung Holleben 45
16M
17M
18M
Schnittstellen von Kalkulation und Rechnungswesen oder das
Verständnis und die Zusammenarbeit von Kaufleuten und
Technikern optimieren
Prüfung von Bauzeitnachträgen mit dem Bauablauf-
Differenzverfahren
Aufmaß und Abrechnung von Bauleistungen nach VOB/C im Tiefbau
- Grundkurs -
Chemnitz 45
Leipzig 46
Leipzig 46
19M Na hallo, wer bist Du denn? - Soft Skills für Berufseinsteiger Magdeburg 47
20M
Aufmaß und Abrechnung von Bauleistungen nach VOB/C im Tiefbau
- Aufbaukurs -
Leipzig 47
21M Der Bauleiter als Unternehmer seiner Baustelle Magdeburg 48
22M Bauablauf-, Ressourcen- und Kostenplanung mit MS Project Leipzig 48
23M
Aufmaß und Abrechnung von Bauleistungen nach VOB/C im
Hochbau - Grundkurs -
Leipzig 49
24M Kommunikationstraining für Bauleiter und Poliere Chemnitz 49
25M
26M
Aufmaß und Abrechnung von Bauleistungen nach VOB/C im
Hochbau - Aufbaukurs -
Mitarbeitermotivation durch Bauleiter und Poliere
Modul 3 des Lehrgangs "Ecksteine für Bauleiter"
Leipzig 50
Leipzig 50
- 36 -

3. Management
Nr. Thema Ort Seite
27M Abrechnung von winterbedingten Behinderungen im VOB-Vertrag Leipzig 51
28M
Baubetriebswirtschaft für Bauleiter und Poliere
Modul 4 des Lehrgangs "Ecksteine für Bauleiter"
Leipzig 51
Kompetenzzentrum Beton in Dresden
Kompetenzzentrum Beton
Betonprüfung Betontechnologie
E-Schein Lehrgang
Weiterbildung für E-Schein-
Inhaber
Betonprüferlehrgang
Weiterbildung für Betonprüfer
Seminar „Beton nach
Überwachungsklassen 2+3“
Betontechnik für Planer
WU - Stahlbetonbauwerke
Stahlfaserbeton
Industrieböden aus Beton
Betontechnologische Ausbildung
im Betonstaßenbau (B-StB-
Schein)
Betonsanierung Spritzbeton
SIVV-Vorbereitungsseminar
SIVV-Schein-Lehrgang
Weiterbildung für SIVV-Schein-
Inhaber
Düsenführerlehrgang
Schutz und Instandsetzung von
Betonbauteilen nach ZTV-ING für
technisches Personal der
Straßenbauverwaltung und
Ingenieurbüros
Sachkundiger Planer
Schutz und Instandsetzung im
Wasserbau
Tagesseminare
Dresdner Betontag
Ständige Betonprüfstelle
Zerstörungsfreie
Druckfestigkeitsprüfungen
Entnahme von Bohrkernen
Wasserundurchlässigkeitsprüfungen
am Beton
Zementprüfungen
Mörtel- und Betonprüfungen auf
Druck und Biegezugfestigkeiten
Haftzugprüfungen,
Betondeckungsmessungen
Chloridbestimmungen,
Frischbetonprüfungen u. a.
Geräte- und
Maschinenvermietung
NEU!
▪ Weiterbildung für Sachkundige Planer
▪ Anwendung der Expositions- und Feuchteklassen im Betonbau
▪ Umsetzung der neuen DIN EN 13670 / DIN 1045-3 für die Ausführungen im Betonbau
BFW Bau Sachsen e. V. - ÜAZ Dresden
Neuländer Straße 29 I 01129 Dresden I Tel.: 0351 20272-35 I Fax: 0351 20272-25
E-Mail: m.sachse@bau-bildung.de I Web: www.betonzentrum-dresden.de
- 37 -

1M
xxx
Nachträge verhandeln - erfolgreich Preisgespräche führen
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
07.11.2013 - 08.11.2013 I 09:00 - 16:00 Uhr Chemnitz
Inhalt:
Tag 1: Grundlagen und GesprächstechnikenPsychologie der Nachtragsverhandlung
▪ die Macht der gesprochenen Worte erkennen und richtig einsetzen
▪ Körpersprache deuten und nutzen
▪ herausfinden, was dem Auftraggeber wirklich wichtig ist
▪ überzeugend mit dem Nutzen für den Auftraggeber argumentieren
▪ Was tun, wenn der Nachtrag dem Grunde nach akzeptiert ist, aber ich komme bei dessen Höhe nicht weiter?
▪ in der Praxis bewährte Strategien auf den Einwand "zu teuer" und andere Einwände
▪ Zum Abschluss kommen!
Tag 2: Das Erlernte im Rollenspiel üben
▪ Videoaufzeichnung mit Selbstanalyse / Vertiefung der Gesprächstechniken
▪ Gern können Sie Beispiele aus Ihrer Praxis mitbringen!
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Teilnehmergebühr:
Ansprechpartner:
techn. und kfm. Führungskräfte, welche Nachtragsverhandlungen führen
Thomas Emmerling, SC MERKUR PLUS Consulting & Training SRL
650,00 € / 480,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
je Tag: 330,00 € / 245,00 €*
Dipl.-Ing. Ulrich Werner, MBA I Tel. 0351 7957497-13 I info@bauakademie-sachsen.de
2M
xxx
Aktuelles Steuerrecht
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
13.11.2013 I 13:00 - 16:00 Uhr Chemnitz
Inhalt:
▪ Ertragsteuerrecht (Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer) / Umsatzsteuer / Lohnsteuer
▪ Sozialversicherung
▪ verfahrensrechtliche Aspekte / Betriebsprüfung
Am 01.01.2014 treten neue steuerliche Regelungen im Reisekostenrecht in Kraft.
Diese betreffen Regelungen über:
Fahrtkostenabgeltung, Verpflegungszuschuss und Auslösung und werden im Seminar behandelt.
▪
Hinweise zum Seminar:
Neben dem vorerwähnten Inhalt können Ihre konkreten Fragestellungen behandelt werden. Damit diese
eingehend vorbereitet werden können, bitten wir um die Übermittlung von Themen/Fallkonstellationen an
folgende E–Mail Adresse: info@bauakademie–sachsen.de bis spätestens 4 Wochen vor Durchführung der
Veranstaltung.
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Teilnehmergebühr:
Ansprechpartner:
Geschäftsführer, Handwerksmeister, Niederlassungsleiter, kaufmännische
Führungskräfte, Buchhalter
RA/StB Dr. Bernd Kugelberg, Schneider + Partner GmbH, Niederlassung Dresden
140,00 € / 105,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Imbiss, Getränke)
Dipl.-Ing. Ulrich Werner, MBA I Tel. 0351 7957497-13 I info@bauakademie-sachsen.de
- 38 -

3M
xxx
Jahresabschluss im Bauunternehmen 2013
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
13.11.2013 I 09:00 - 12:00 Uhr Chemnitz
Inhalt:
Erläuertung der wesentlichen Bilanzpositionen
▪ Anlagevermögen
- ausgewählte Aktivierungsfragen / planmäßige, außerplanmäßige Abschreibungen / Bewertung nicht
abnutzbarer Vermögensgegenstände / bilanzielle Behandlung von Gebäuden und Gebäudeteilen
▪ Umlaufvermögen
- Vorratsvermögen, insbesondere unfertige Leistungen / Besonderheiten der Rechnungsabgrenzung /
Wertberichtigungen
▪ Inventur
- Vermeidung steuerlicher Angriffspunkte
▪ Rückstellungen
Fragen zum Steuerrecht werden im anschließenden Seminar "Aktuelles Steuerecht" zwischen 13:00 – 16:00 Uhr
behandelt.
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Teilnehmergebühr:
Ansprechpartner:
Geschäftsleitung, kfm. Führungskräfte und Buchhalter
RA/StB Dr. Bernd Kugelberg, Schneider + Partner GmbH, Niederlassung Dresden
140,00 € / 105,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Imbiss, Getränke)
Dipl.-Ing. Ulrich Werner, MBA I Tel. 0351 7957497-13 I info@bauakademie-sachsen.de
4M
xxx
Baulohnabrechnung inklusive Neuerungen in 2014
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
14.11.2013 I 09:00 - 16:00 Uhr Chemnitz
Inhalt:
▪ Überblick zum Tarifwerk des Baugewerbes
▪ erforderliche Arbeitspapiere und Meldevorschriften für das Baugewerbe (lt. Arbeitnehmer–Entsendegesetz)
▪ Arbeitszeit, Mehrarbeit, Überstunden, Zuschläge etc. und deren Berechnung
▪ Flexibilisierung der Arbeitszeit, Führen von Anspar– und Entgeltkonten
▪ Leistungen in der Winterzeit (Saison–KUG, MWG, ZWG, Sozialaufwandserstattung) mit Beispielen
▪ Sozialkassen im Baugewerbe (SOKA–BAU) mit ausführlicher Erklärung der tariflichen Zusatzrente der
SOKA–BAU
▪ Urlaub im Bauhauptgewerbe mit Beispielen und Darstellung der neuen Meldevorschriften (seit Januar 2013)
▪ Mindestlohn – Wegegelder/Auslösungen (Tarifrecht in Verbindung mit Steuerrecht)
▪ Besonderheiten im Tarifgebiet West (VWL, TZR, 13. Mek.)
▪ Neuerungen zu Mindestlöhnen und zum SV–Recht
▪ aktuelle Änderungen für 2013 und Vorschau auf 2014 – das Wichtigste im Überblick
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Teilnehmergebühr:
Ansprechpartner:
Mitarbeiter der Entgeltabrechnung aus Bauunternehmen, Steuerbüros sowie kfm.
Mitarbeiter
Barbara Kukler, Barbara Kukler Lohnabrechnungs-Service
300,00 € / 225,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Dipl.-Ing. Ulrich Werner, MBA I Tel. 0351 7957497-13 I info@bauakademie-sachsen.de
- 39 -

5M
xxx
Nachtragsbearbeitung anhand praktischer Beispiele auf Basis
der VOB/B § 2
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
14.01.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Magdeburg
Inhalt:
▪ Dokumentation als Voraussetzung für den Nachweis (Kostenanzeigen nach VOB; Bauzeitenplan;
Bautageberichte; Baubesprechungen; Fotodokumentationen)
▪ Darstellung vom „Bau–Soll“ und Darstellung vom „Bau–Ist“
▪ Soll–Ist und Anspruchsgrundlage (Gegenüberstellung Soll–Ist–Organigramm auf Basis der VOB/A)
▪ Aufstellung des Leistungsverzeichnisses (Gliederung nach VOB/B in Mehr–/ Mindermassen; geänderte
Leistungen und Behinderungen; zusätzliche Leistungen)
▪ Darstellung der Kalkulation bei Einheitspreisänderungen (Aufzeigen der einzelnen Rechenwege; Vergleich
zur Urkalkulation) / individuelle Fragen und Diskussion
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Teilnehmergebühr:
Ansprechpartner:
Architekten, Bauingenieure, Projektleiter, Bauleiter, Baubetreuer, Bauüberwacher und
Handwerker von Auftragnehmern und Auftraggebern, Bauunternehmer
Cord Remme, Inhaber und Geschäftführer des Ingenieurbüros projekt-bau
365,00 € / 270,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Ing.-Päd. Ellen Scharf I Tel. 0391 28965-703 I scharf@bauausbildung.de
6M
xxx
Nachtragserstellung im gestörten Bauablauf
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
14.01.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Leipzig
Inhalt:
Teil 1: Juristische und baubetriebliche Anforderungen an die Erstellung von Nachträgen
Teil 2: Das vertragliche Bau–Soll und die hypothetischen Kosten des ungestörten Bauablaufs
▪ Vertragsanalyse: Werklohn, Werkerfolg und Umstände der Leistungserbringung / Definition des
Soll–Bauablaufs bei Angebotslegung / Auswertung der Urkalkulation / Prüfung der Angemessenheit von
Kalkulation und Bauablaufplanung
Teil 3: Darstellung der Anspruchsgrundlage für Mehrforderungen
▪ nachträgliche Feststellung der tatsächlichen Leistungserbringung / Analyse der Abweichung vom zuletzt
geplanten Bauablauf mit dem Bauablauf–Differenzverfahren / Umgang mit verschiedenen Störsachverhalten
wie Baubehinderungen, Beschleunigungen etc. / das neue Bau-Soll nach einer Bauablaufstörung
Teil 4: Praktische Berechnung der Anspruchshöhe aus den einzelnen Bauablaufstörungen
▪ Differenzierung von Vergütungs–, Schadensersatz– und Entschädigungsansprüchen / Lohnmehrkosten
aufgrund von Produktivitätsverlusten / zeitabhängige Mehrkosten aus verlängerter Vorhaltung von Geräten
und Personal / Mehrkosten aus der Verschiebung von Leistungen in andere Tariflohnzeiträume / Mehrkosten
aus dem späteren Bezug von Baustoffen und der Zwischenlagerung / Unterdeckung allgemeiner
Geschäftskosten / sonstige Mehrkosten für Wagnisse, Dokumentation und Vorfinanzierung
Teil 5: Durchführung des Gemeinkostenausgleichs
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Teilnehmergebühr:
Ansprechpartner:
Bau– und Projektleiter sowie Kalkulatoren aus Bauunternehmen
Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Kfm. Thomas Heilfort, Sachverständiger für Bauablaufstörungen,
Honorarprofessor für Projektcontrolling an der TU Dresden
460,00 € / 340,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (Bau) Patrick Lesser I Tel. 0341 24557-34 I p.lesser@bau-bildung.de
- 40 -

7M
xxx
Die richtige Dokumentation der Bauabwicklung - Grundlage zur
Durchsetzung berechtigter Mehrvergütungen
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
15.01.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Holleben
Inhalt:
Grundlagen
▪ Bauleistungsvertrag / Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis / Arbeitskalkulation /
Nachunternehmer– und Materiallieferverträge / Soll–Bauzeitenplan
Gründe für Mehrvergütungen:
▪ Änderung des Leistungsumfang infolge von Mengenmehrungen/–minderungen / Auftraggeber übernimmt
Vertragsleistungen des Auftragnehmers / Änderung des Bauentwurfs sowie anderer Anordnungen durch den
Auftraggeber / Forderung zusätzlicher Leistungen durch den Auftraggeber / Leistungen ohne Auftrag, die zur
Erfüllung des Vertrages notwendig sind / Forderungen des Auftraggebers Zeichnungen anzufertigen /
Anordnung von Stundenlohnarbeiten / vom Auftraggeber zu vertretene Behinderungen, Erschwernisse und
Unterbrechungen
Dokumentationen: Der Auftragnehmer muss die Zulässigkeit / Berechtigung seiner Forderungen von
Mehrvergütungen beweisen. Im Seminar werden Dokumentationen als Nachweis berechtigter Forderungen
erarbeitet.
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Teilnehmergebühr:
Ansprechpartner:
mittleres Baustellenführungspersonal, Poliere
Dipl.-Ing. Karl-Heinz Keindorf, Ingenieurbüro Keindorf
220,00 € / 160,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Dipl.-Ing. oec. Hans-Joachim Kirstein I Tel. 0345 6134-522 I kirstein@bauausbildung.de
8M
xxx
Betriebliches Gesundheitsmanagement im Bauunternehmen einführen
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
15.01.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr
25.02.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr
Leipzig
Chemnitz
Inhalt:
▪ gute Gründe für Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) im Baubetrieb
- Globalisierung / demographischer Wandel / Einsatz älterer Beschäftigter
▪ Gesundheit im Baubetrieb
- offensichtliche Fehlzeiten / Beispiele für Leistungsminderung
▪ Was ist Gesundheitsförderung und wie kann diese erfolgreich im Bauunternehmen umgesetzt werden?
▪ BGM als Führungsaufgabe, in der die Beschäftigten aktiv einbezogen werden
▪ Beispiele für die finanzielle Förderung des BGM im Bauunternehmen
- Bonusprogramme / steuerliche Befreiung / Prämienprogramme der Unfallversicherungsträger
▪ Abläufe und praxisnahe Handlungsfelder
▪ Beispiele für Gesundheitsmaßnahmen, Wirksamkeitskontrollen und Bonusprogramme im Bauunternehmen
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Teilnehmergebühr:
Ansprechpartner:
Geschäftsführer, Baustellenführungspersonal, Führungskräfte, Unternehmer und
Personalverantwortliche
Referententeam
100,00 € / 75,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (Bau) Patrick Lesser I Tel. 0341 24557-34 I p.lesser@bau-bildung.de
Ing.-Päd. Michael PetzscheI Tel. 03763 500-519 I m.petzsche@bau-bildung.de
- 41 -

9M
xxx
Abrechnung von Bauablaufstörungen - rechtliche Grundlagen für
Ansprüche bei Leistungsänderungen und Behinderungen im VOB-Vertrag
Modul 1 des Lehrgangs "Ecksteine für Bauleiter"
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
16.01.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Leipzig
Inhalt:
▪ rechtliche Einführung, Bauverträge unter Einbeziehung der VOB/B
▪ Anspruchsgrundlagen für den AN bei gestörtem Bauablauf
▪ Baubehinderungen, Anzeige– und Dokumentationspflichten des AN
▪ Verhalten des AN bei Eingriffen des AG in den Bauablauf / Bauzeitverlängerung
▪ Rechte und Ansprüche sowie die Ermittlung und Berechnung der Ansprüche des AN
▪ Leistungsänderungen im Bauablauf, Rechte und Pflichten des AN
▪ Abwehr von Vertragsstrafeansprüchen des AG
▪ zeitnahe Durchsetzung von störungsbedingten Nachtragsforderungen
▪ Ansprüche des AN bei verzögertem Vergabeverfahren
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Teilnehmergebühr:
Ansprechpartner:
Bau– und Projektleiter, Arbeitsvorbereiter und Kalkulatoren von Bauunternehmen, die
mit der Planung, Steuerung und Überwachung von Bauabläufen befasst sind
RA Carsten Zipfel, Partner der Kanzlei Habich & Zipfel, Leipzig
340,00 € / 260,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (Bau) Patrick Lesser I Tel. 0341 24557-34 I p.lesser@bau-bildung.de
10M
xxx
Die Baukalkulation - schnell, einfach und strukturiert erstellen!
praxisnah kalkulieren mit der Software "nextbau"
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
21.01.2014 - 22.01.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Leipzig
Inhalt:
Grundlagen der Angebotskalkulation
▪ Aufbau und Grundelemente der Baukalkulation / Kalkulation der Einzelkosten (Lohn/Kalkulationslohn, Stoffe,
RSV, Geräte) / Kalkulation der Gemeinkosten sowie Wagnis & Gewinn
Verfahren der Angebotskalkulation
▪ Kalkulation über Fixpreise / Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen / Kalkulation über die Endsumme /
Kalkulation mit Deckungsbeitrag
Besonderheiten der Kalkulation
▪ Auswertung von Kalkulationen mittels Stundensätzen, ABC–Analysen u. a. / Kalkulation von
Bedarfspositionen sowie Betrachtungen zu Mischkalkulationen / Kalkulation bei Austausch von Eigen– und
Nachunternehmerbauleistungen / Kalkulation mit Deckungsbeiträgen (Kampfpreise)
Kalkulation von Nachträgen
▪ Nachtragsarten nach § 2 VOB/B unter Beachtung des „Leitfadens zur Vergütung von Nachträgen“ im VHB /
Berechnungen bei Mehr– und Mindermengen, Nullpositionen, Kündigung von Leistungen,
Leistungsänderungen und „zusätzliche“ Leistungen / Ausgleichsberechnung
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Teilnehmergebühr:
Ansprechpartner:
Bauingenieure, Bauhandwerksmeister und Techniker aus Bau– und
Handwerksunternehmen, die sich mit Kalkulation beschäftigen
Prof. Dr. Siegmar Kloß, Sachverständiger für Baukalkulation und Bauabrechnung
Thomas Endesfelder, f:data GmbH
500,00 € / 375,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Dipl.-Ing. Ulrich Werner, MBA I Tel. 0351 7957497-13 I info@bauakademie-sachsen.de
- 42 -

11M
xxx
SOKA-BAU-Schulung
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
22.01.2014 I 10:00 - 15:00 Uhr
23.01.2014 I 10:00 - 15:00 Uhr
Leipzig
Magdeburg
Inhalt:
Sozialkassenbeiträge
▪ Wer ist beitragspflichtig und wie sind die Daten zu melden?
Urlaub für gewerbliche Arbeitnehmer im Baugewerbe
▪ spezielle, auf die besondere Situation von Arbeitnehmern der Bauwirtschaft abgestimmte Regelung
▪ NEU ab 01.01.2013
Berufsbildung
▪ Förderung der betrieblichen sowie überbetrieblichen Ausbildung
▪ Änderungen der Tarifverträge zum 01.07.2013
▪ Saldierungen möglich
▪ erweiterte Förderung bei Berufsausbildung
▪ neue Meldedaten
▪ Änderung der Meldeoptionen
▪ geänderte Voraussetzungen beim Spitzenausgleich
▪ neue Beitragsfälligkeit sowie Verzugszinsenberechnung
Online–Anwendungen
Sicherungskonten
▪ kostengünstige Absicherung von Guthaben aus Arbeitszeitkonten
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Teilnehmergebühr:
Ansprechpartner:
Mitarbeiter Lohnbüro / Personalabteilung und kfm. Leiter
Daniel Deutzer, Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft
70,00 € / 45,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (Bau) Patrick Lesser I Tel. 0341 24557-34 I p.lesser@bau-bildung.de
12M
xxx
Managementpflichten beim Einsatz von Baumaschinen
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
28.01.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Chemnitz
Inhalt:
Der sichere Umgang mit Erdbaumaschinen
▪ einheitliche Qualifikationsnachweise ("ZUMBau – zugelassene Maschinenführer in der Bauwirtschaft")
▪ aktuelle Anforderungen an die Unterweisung von Beschäftigten
▪ Betreiben von Erdbaumaschinen nach BGR 500 Kapitel 2.12
▪ Einsatz von Erdbaumaschinen als Hebezeuge
▪ Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr mit Erdbaumaschinen
▪ Sichtfeldanforderungen, Lärmschutzverordnung
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Teilnehmergebühr:
Ansprechpartner:
Führungskräfte, Fuhrparkleiter, Verantwortliche für Maschineneinsätze
Dipl.-Ing. (FH) Verkehrsingenieur Andre Kühnel
150,00 € / 115,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Ing.-Päd. Michael Petzsche I Tel. 03763 500-519 I m.petzsche@bau-bildung.de
- 43 -

13M
xxx
Selbstsicherheit von Führungskräften
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
29.01.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Leipzig
Inhalt:
▪ Ängste sind destruktiv; sie beschäftigen uns und stehlen unsere Kraft
▪ die meisten Ängste stellen sich nie ein / Grundängste und wie Sie sie entlarven können
▪ das wirksamste Gegenmittel ist der eigene Erfolg / Erfolg folgt starken Erfolgsgesetzen
▪ Selbstsicherheit entsteht durch Leistung und Erfolg und ist zuerst von Ihnen abhängig
▪ Erkenne Dich selbst und schaffe Beweise!
▪ Führst Du so, wie Du schon immer führen wolltest?
▪ Führen heißt „Vorweg gehen!“ und nicht „Hinterher laufen!“
▪ wie man wirklich delegiert
▪ Führungskräfte schaffen Entscheidungen!
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Teilnehmergebühr:
Ansprechpartner:
bauleitendes Personal, Bauleiter, Führungskräfte, Baustellenführungspersonal, Poliere,
techn. und kfm. Führungskräfte
Dipl.-Phil. Ulrich Klausing, INOMAK GmbH Leipzig
260,00 € / 200,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (Bau) Patrick Lesser I Tel. 0341 24557-34 I p.lesser@bau-bildung.de
14M
xxx
Kalkulation und Bauablaufplanung als Grundlagen sachgerechter
Nachtragsstellung bei Bauablaufstörungen
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
30.01.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Leipzig
Inhalt:
Teil 1: Juristische und baubetriebliche Grundlagen
Teil 2: Das Bauablauf–Differenzverfahren zum Nachweis von Bauablaufstörungen
▪ Beispiel einer Stördokumentation / resultierende Anforderungen an die Urkalkulation / Anforderungen an die
Bauablaufplanung
Teil 3: Vorbereitung des Anspruchsnachweises in der Urkalkulation
▪ Bedeutung der Urkalkulation für die Preisbildung / Relevanz der Urkalkulation für die Anspruchsberechnung /
zielgerichteter Einsatz von Unterpositionen / Detaillierung von Bausteinen und Leistungsansätzen /
Berücksichtigung der einzurechnenden Witterungsumstände / Kalkulationsfreiheit und vertragliche Vorgaben
Teil 4: Vorbereitung des ersten Bauablaufplans für den Nachweis von Bauablaufstörungen
▪ Vermeiden typischer Fehler und Widersprüche zum Vertrag / zielgerichtetes Anlegen von Vorgängen und
Meilensteinen / Vorgangsverknüpfung mit Blick auf mögliche Bauablaufstörungen / Anlegen geschützter
Pufferzeiten für Schlechtwetter und Eigenstörungen / einfache Einsatzplanung für Arbeitskräfte, Großgeräte
und Stoffe / Vorbereitung von Liquiditätsplänen und Mittelabflussplänen
Teil 5: Transparenz und Informationspolitik bei privaten und öffentlichen Bauprojekten
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Teilnehmergebühr:
Ansprechpartner:
Kalkulatoren und Mitarbeiter der Bauablaufplanung aus Bauunternehmen
Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Kfm. Thomas Heilfort, Sachverständiger für Bauablaufstörungen,
Honorarprofessor für Projektcontrolling an der TU Dresden
460,00 € / 340,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (Bau) Patrick Lesser I Tel. 0341 24557-34 I p.lesser@bau-bildung.de
- 44 -

15M
xxx
Ergebnisorientierte Baustellenführung
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
04.02.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Holleben
Inhalt:
▪ ergebnisorientierte Baustellenführung / Einflussfaktoren auf die Gestaltung des Baustellenergebnisses
▪ Arbeiten „im Bauvertrag“ / vertragliche Grundlagen und anerkannte Regeln der Technik
▪ Bedeutung der Ausführungsunterlagen für die Bauausführung / Baustellendokumentation
▪ Beweissicherung auf der Baustelle / Nachträge, zusätzliche Leistungen / Nebenleistungen, bes. Leistungen
▪ Behinderung und Unterbrechung der Bauausführung
▪ Abnahme gem. VOB/B / Mängelansprüche des Auftraggebers
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Teilnehmergebühr:
Ansprechpartner:
Poliere und Vorarbeiter
Dipl.-Ing. oec., Ing. Hans-Joachim Kirstein
Verein zur Berufsförderung der Bauindustrie in Sachsen-Anhalt e.V. ABZ BAU Holleben
220,00 € / 160,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Dipl.-Ing. oec. Hans-Joachim Kirstein I Tel. 0345 6134-522 I kirstein@bauausbildung.de
16M
xxx
Schnittstellen von Kalkulation und Rechnungswesen oder das Verständnis
und die Zusammenarbeit von Kaufleuten und Technikern optimieren
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
11.02.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Chemnitz
Inhalt:
Teil 1 – Die Welt der Techniker und Ingenieure
▪ grundsätzliche Herangehensweise an Problemstellungen / eigenes Denken + eigene Sprache
▪ Aufbau der Kalkulation und das Denkmuster dahinter / Arbeit mit kalkulatorischen Ansätzen, Zuschlägen,
technologischen Varianten / Planungsrechnung mit vielen Variablen und Unbekannten, Spekulation / starke
Projektausrichtung im Hinblick auf die Erstellung eines Bauwerks
▪ häufige Probleme in der Zusammenarbeit mit Kaufleuten
Teil 2 – Die Welt der Baukaufleute
▪ grundsätzliche Herangehensweise an Problemstellungen / eigenes Denken + eigene Sprache
▪ Aufbau der Betriebsabrechnung und das Denkmuster dahinter / Kostenstellen / Kostenträgerbetrachtung,
Berichts– und Belegwesen / Umlagen anstelle von Zuschlägen, Kostenverteilung und Unternehmenssicht
▪ starke Ausrichtung auf Kosten und Zahlen, liquiditäts– und renditeorientiert
▪ externes Rechnungswesen und Sichtweise der Banken (Rating)
▪ häufige Probleme in der Zusammenarbeit mit Technikern und Ingenieuren
Teil 3 – Brücken bauen, Zusammenarbeit verbessern
▪ Grundregeln gemeinsamer Kommunikation / organisatorische Umsetzung im Bauunternehmen
▪ Äpfel und Birnen? Soll–Ist–Vergleich / Betriebsabrechnung mit Aussagekraft
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Teilnehmergebühr:
Ansprechpartner:
Bauunternehmer, Geschäftsführer, Bau– und Projektleiter, kfm. Leiter, Baukaufmann,
techn. und kfm. Führungskräfte aus Bauunternehmen und Handwerksbetrieben
Betriebswirt Michael Bliesner
Organisationsberater & Business Coach der Mb-Beratungsmanufaktur
300,00 € / 225,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Dipl.-Ing. Ulrich Werner, MBA I Tel. 0351 7957497-13 I info@bauakademie-sachsen.de
- 45 -

17M
xxx
Prüfung von Bauzeitnachträgen mit dem Bauablauf-Differenzverfahren
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
11.02.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Leipzig
Inhalt:
Teil 1: Juristische und baubetriebliche Anforderungen an die Erstellung von Nachträgen
Teil 2: Das vertragliche Bau–Soll und die hypothetischen Kosten des ungestörten Bauablaufs
▪ Vertragsanalyse: Werklohn, Werkerfolg und Umstände der Leistungserbringung / der bei Angebotslegung
maßgebliche Soll–Bauablauf / Auswertung der Urkalkulation / Prüfung der Plausibilität von Kalkulation und
Bauablaufplanung
Teil 3: Nachtragsprüfung aus dem gestörten Bauablauf dem Grunde nach
▪ nachträgliche Feststellung der tatsächlichen Leistungserbringung (Bau–Ist) / Feststellung des vor Störbeginn
zuletzt geplanten Bauablaufs / Voraussetzungen für die Anerkennung von Baubehinderungen / Abgrenzung
der Baubehinderungen von eigenen Verzögerungen des AN / Differenz zwischen dem gestörten Bau–Ist und
dem zuletzt geplanten Bauablauf im Störzeitraum / das neue Bau–Soll nach einer Baubehinderung
Teil 4: Nachtragsprüfung für Bauablaufstörungen der Höhe nach
▪ Differenzierung von Vergütungs–, Schadensersatz– und Entschädigungsansprüchen / Lohnmehrkosten
aufgrund von Produktivitätsverlusten / Zeitabhängige Mehrkosten aus verlängerter Vorhaltung von Ge- räten
und Personal / Mehrkosten aus der Verschiebung von Leistungen in andere Tariflohnzeiträume / Mehrkosten
aus dem späteren Bezug von Baustoffen und der Zwischenlagerung / Unterdeckung allgemeiner
Geschäftskosten / Sonstige Mehrkosten für Wagnisse, Dokumentation und Vorfinanzierung
Teil 5: Durchführung des Gemeinkostenausgleichs
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Teilnehmergebühr:
Ansprechpartner:
Bau– und Projektleiter, Kalkulatoren und Abrechner, Mitarbeiter aus Bauunternehmen,
die mit Prüfung von Mehrkostenforderungen aus dem gestörten Bauablauf befasst sind
Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Kfm. Thomas Heilfort, Sachverständiger für Bauablaufstörungen,
Honorarprofessor für Projektcontrolling an der TU Dresden
460,00 € / 340,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (Bau) Patrick Lesser I Tel. 0341 24557-34 I p.lesser@bau-bildung.de
18M
xxx
Aufmaß und Abrechnung von Bauleistungen nach VOB/C im Tiefbau
- Grundkurs -
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
17.02.2014 - 18.02.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Leipzig
Inhalt:
▪ ATV, Vergütungsanspruch / fehlerhafte Ausschreibungsunterlagen / gemeinsames Aufmaß / Sicherung von
Vergütungsansprüchen / formelle und inhaltliche Ansprüche an die Abrechnung / Soll–Ist–Vergleich /
Verhalten im Umgang mit dem Auftraggeber / allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art / Aufmaß und
Abrechnung einfacher Baugruben mit/ohne Aussparungen / Aufmaß und Abrechnung von Leitungsgräben im
Kanal– und Rohrleitungsbau
Zum Seminar bitte die aktuelle VOB – Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen, Formelsammlung sowie
Taschenrechner mitbringen.
Teilnehmerkreis:
Bauleiter, Poliere, Abrechner, bauleitendes Personal
Referent/en: Dipl.-Ing.-Päd. Verena Gerstmann, Freie Dozentin des BFW Bau Sachsen e. V.
Cord Remme, Inhaber und Geschäftführer des Ingenieurbüros projekt-bau
Teilnehmergebühr:
Ansprechpartner:
640,00 € / 480,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (Bau) Patrick Lesser I Tel. 0341 24557-34 I p.lesser@bau-bildung.de
- 46 -

19M
xxx
Na hallo, wer bist Du denn? - Soft Skills für Berufseinsteiger
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
18.02.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Magdeburg
Inhalt:
▪ Wirkungsweise verbaler und nonverbaler Kommunikation: Die Teilnehmer erleben an verschiedenen
Beispielen, wie die Körpersprache das gesprochene Wort unterstützt und hervorhebt. Die theoretischen
Grundlagen werden in ca. 60 Minuten verdeutlicht. Die verbleibende Seminarzeit heißt für die Teilnehmer
„Kommunikation trainieren“.
▪ Gesprächsführung und die Kommunikationsstile: Wie kommuniziere ich eigentlich? Wie wirkt dies auf
andere? Fragen, die im Seminar durch entsprechende Übungen und eigene Erlebnisse zum Beispiel beim
„Tangram“ erlebbar gestaltet werden. Inklusive Videoaufnahmen.
▪ Auftreten, reden und präsentieren vor Gruppen: Die Erkenntnis, wie man auf andere wirkt, wird in diesem
Seminarblock erlebbar gestaltet. Die Teilnehmer geben sich über gesunde Feedbacktechiken die Faktoren,
welche als sehr individuell und wertvoll einzuschätzen sind. Genauso werden Informationen den Besitzer
wechseln, welche einen gewissen Veränderungsbedarf auslösen können. Diese Faktoren werden in
Gruppenübungen sofort vertieft und ein verändertes individuelles Verhalten erprobt.
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Teilnehmergebühr:
Ansprechpartner:
Berufsein– und aufsteiger mittleres Management
Ralph Dietmar Spröte, sproete-erfolgstraining
255,00 € / 190,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Ing.-Päd. Ellen Scharf I Tel. 0391 28965-703 I scharf@bauausbildung.de
20M
xxx
Aufmaß und Abrechnung von Bauleistungen nach VOB/C im Tiefbau
- Aufbaukurs -
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
19.02.2014 - 21.02.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Leipzig
Inhalt:
in allen Teilen gleich
▪ Zuordnung der Bauleistung in verschiedene LV–Positionen und Erkennen von Nachträgen
Teil 1: Kanalbau
▪ Aufmessen von Gräben nach EN 1610 in verschiedenen Näherungsverfahren / Aufmaß und Abrechnung von
Stufengräben bei unterschiedlichen Leitungstiefen / Abrechnung von Baugruben für runde und eckige
Kanalbauwerke / Aufmaß und Abrechnung von Baugruben mit schwierigen Geometrien
Teil 2: Rohrleitungsbau
▪ Aufmessen von Gräben nach DIN 4124 in verschiedenen Näherungsverfahren / Aufmaß und Abrechnung
von Grabenabschnitten mit mehrfacher Leitungsführung und Kabelleitungspaketen / Aufmaß und
Abrechnung von Baugruben mit schwierigen Geometrien
Teil 3: Straßenbau
▪ Abrechnung von ungebundenen Schichten (Frostschutz, Mineralgemisch) nach DIN 18315 / Aufmaß
verschiedener Flächen in Asphaltbauweise (Flächenzerlegung, Berechnung entlang Achsen,
Vereinfachungen) / Aufmaß und Abrechnung von Pflasterflächen / Abrechnung von Betonfahrbahnen
Teilnehmerkreis:
Bauleiter, Poliere, Abrechner, bauleitendes Personal
Referent/en: Dipl.-Ing.-Päd. Heike Bär, Freie Dozentin des BFW Bau Sachsen e. V.
Dipl.-Ing.-Päd. Verena Gerstmann, Freie Dozentin des BFW Bau Sachsen e. V.
Teilnehmergebühr:
Ansprechpartner:
720,00 € / 540,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (Bau) Patrick Lesser I Tel. 0341 24557-34 I p.lesser@bau-bildung.de
- 47 -

21M
xxx
Der Bauleiter als Unternehmer seiner Baustelle
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
25.02.2014 - 26.02.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Magdeburg
Inhalt:
▪ Schnittstellen der Arbeitsvorbereitung und Kalkulation nach Auftragseingang / fachgerechter Umgang mit
dem Lang– und Kurztext des Auftrages / Organisation der fachgerechten Erstellung von Aufmaßen /
Einweisung in die VOB/B / das Anzeigewesen nach VOB/B, hier insbesondere: Ankündigungen,
Behinderungen, Bedenken, zusätzliche und geänderte Leistungen etc. / Erkennen von Nachtragsleistungen
innerhalb des Vertrages / Dokumentation und Schriftverkehr während der Vertragslaufzeit / praktische
Beispiele der Dokumentation und Nachtragserstellung inkl. Kalkulation
▪ Was tun bei unberechtigten Zahlungskürzungen von Abschlagsrechnungen und Schlussrechnungen?
▪ Verzögerungen bei der Bauausführung / Leistungsstandermittlungen
▪ Aufgaben bei Abnahme und Gewährleistungsarbeiten / individuelle Fragen und Diskussion
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Teilnehmergebühr:
Ansprechpartner:
Projektleiter von Auftragnehmern und Auftraggebern, Architekten, Bauingenieure,
Bauunternehmer, Bauleiter, Baubetreuer, Bauüberwacher, Handwerker und auch
interessierte Berater
Cord Remme, Inhaber und Geschäftführer des Ingenieurbüros projekt-bau
580,00 € / 430,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Ing.-Päd. Ellen Scharf I Tel. 0391 28965-703 I scharf@bauausbildung.de
22M
xxx
Bauablauf-, Ressourcen- und Kostenplanung mit MS Project
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
06.03.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Leipzig
Inhalt:
Teil 1: Zweckmäßige Organisation von Microsoft Project und Erstellen einer Vorlage
Teil 2: Bauablaufplanung
▪ Definition allg. Projekteinstellungen / Zeit sparen beim Anlegen von Vorgängen und Meilensteinen /
Ermittlung der Vorgangsdauern / Sichere Vorgangsverknüpfung mit Blick auf mögliche Bauablaufstörungen /
Anlegen geschützter Pufferzeiten für Schlechtwetter und Eigenstörungen
Teil 3: Ressourcenplanung für Arbeitskräfte, Geräte und Material
▪ Anlegen von Ressourcen mit MS Project und Excel / Einfache Einsatzplanung für Arbeitskräfte, Geräte und
Stoffe
Teil 4: Zuordnung und Auswertung der Gesamtkosten
▪ Anlegen von Stammdaten für Ressourcenkosten / Vereinfachte Zuordnung verbleibender Kosten / Daten für
Kosten– und Zahlungspläne an Excel übergeben
Teil 5: Abschließende Prüfung und Ausdruck des Bauablaufplans
Kontrolle des Bauablaufplans / Hinweise zum Ausdruck
▪
Teil 6: Tipps und Tricks zu MS Project
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Teilnehmergebühr:
Ansprechpartner:
Bau– und Projektleiter, Kalkulatoren und Mitarbeiter der Bauablaufplanung in
Bauunternehmen
Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Kfm. Thomas Heilfort, Sachverständiger für Bauablaufstörungen,
Honorarprofessor für Projektcontrolling an der TU Dresden
460,00 € / 340,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (Bau) Patrick Lesser I Tel. 0341 24557-34 I p.lesser@bau-bildung.de
- 48 -

23M
xxx
Aufmaß und Abrechnung von Bauleistungen nach VOB/C im Hochbau
- Grundkurs -
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
10.03.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Leipzig
Inhalt:
▪ vertragliche Rechte und Pflichten
▪ AGB–Verstöße (BGB §§ 305–310)
▪ VOB/C Teil 5 – Abrechnung
▪ Dokumentation der Mengenerfassung
▪ Sonderfälle aus der Praxis
Zum Seminar bitte die aktuelle VOB – Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen – mitbringen.
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Bauleiter, Poliere, Abrechner, bauleitendes Personal
Marc Aßmann
PRONAG mbH Dresden
Teilnehmergebühr: 270,00 €
200,00 €*
(inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Ansprechpartner:
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (Bau) Patrick Lesser I Tel. 0341 24557-34 I p.lesser@bau-bildung.de
24M
xxx
Kommunikationstraining für Bauleiter und Poliere
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
10.03.2014 - 11.03.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Chemnitz
Inhalt:
Moderne Personalführung, Kommunikation und Gesprächsführung
▪ der Bauleiter / Polier und seine Rolle als Führungskraft
▪ Grundlagen der Kommunikationspsychologie
▪ die empfängerorientierte Gesprächsführung (Vorbereitung, Strategien, Ziele)
▪ Körpersprache (einschließlich Körperhaltung), selbstbewusstes Auftreten und richtiger Umgang mit dem
Gesprächsfeedback
▪ Kommunikation in Verbindung mit Konfliktmanagement
▪ Übersicht über die Instrumente und die Methoden der Mitarbeiterführung
▪ Umgang mit unsachlichen Gesprächspartnern
▪ Kommunikationsdefizite und deren Einflüsse auf Motivation und Leistungsbereitschaft
▪ Praxisanwendungen für eine sichere Gesprächsführung (Mitarbeiter / Kunden)
▪ Beispiele für anwendungsorientierte Präsentationen und Moderationen in der Führungsarbeit
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Bau– und Projektleiter, Bauingenieure, Bauleiter und bauleitendes Personal, mittleres
Baustellenführungspersonal
Dipl.-Phil. Ulrich Klausing
INOMAK GmbH Leipzig
Teilnehmergebühr: 440,00 €
330,00 €*
(inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Ansprechpartner:
Ing.-Päd. Michael Petzsche I Tel. 03763 500-519 I m.petzsche@bau-bildung.de
- 49 -

25M
xxx
Aufmaß und Abrechnung von Bauleistungen nach VOB/C im Hochbau
- Aufbaukurs -
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
11.03.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Leipzig
Inhalt:
▪ Vertragsrechtliche Bedeutung
▪ Beschreibung der Leistung
▪ Beurteilung von Maßtoleranzen
▪ inhaltliche Erläuterungen und Hinweise zur Anwendung der VOB/C
▪ allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
Die richtige Anwendung von Abrechnungsregeln beim Aufmaß und bei der Abrechnung folgender
Leistungsbereiche:
▪ Mauerarbeiten / Betonarbeiten / Erdarbeiten im Rahmen von Hochbauleistungen / Putz– und Stuckarbeiten
Zum Seminar bitte die aktuelle VOB – Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen – mitbringen.
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Teilnehmergebühr:
Ansprechpartner:
Bauleiter, Poliere, Abrechner, bauleitendes Personal
Dipl.-Ing.-Päd. Roland Gerstmann
BFW Bau Sachsen, ÜAZ Leipzig
310,00 € / 260,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (Bau) Patrick Lesser I Tel. 0341 24557-34 I p.lesser@bau-bildung.de
26M
xxx
Mitarbeitermotivation durch Bauleiter und Poliere
Modul 3 des Lehrgangs "Ecksteine für Bauleiter"
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
13.03.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Leipzig
Inhalt:
▪ Vom Wert der Zeit einer Führungskraft.
▪ Zeitmanagement ist zuerst Selbstmanagement.
▪ Lebenszielplanung endet nicht mit der Rente, aber bis dahin macht sie Sinn.
▪ Motivationen im Arbeitsleben.
▪ Jahresleistungsgespräche müssen Gespräche sein und nicht Arbeitsaufforderungen!
▪ Fördern Sie durch Fordern, nehmen Sie aber möglichst keine Aufgaben zurück!
▪ Üben Sie praktisch Motivationsgespräche!
▪ Symptome, die Erkrankungen in den Organisationen ankündigen.
▪ Entscheiden Sie wie die Großen und Sie werden größer!
▪ Testen Sie Ihre Potenziale („kompasys“) und werden Sie pro–aktiv!
▪ Heikle Themen einfach unterdrücken?
▪ Schwelende Konflikte erkennen und Eskalation vermeiden.
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Teilnehmergebühr:
Ansprechpartner:
Bauleiter und Poliere
Dipl.-Phil. Ulrich Klausing
INOMAK GmbH Leipzig
270,00 € / 200,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (Bau) Patrick Lesser I Tel. 0341 24557-34 I p.lesser@bau-bildung.de
- 50 -

27M
xxx
Abrechnung von winterbedingten Behinderungen im VOB-Vertrag
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
20.03.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Leipzig
Inhalt:
Teil 1: Regelungsgehalt und Auslegung der VOB/B
Teil 2: Tatsächliche Witterungseinflüsse und Kennzahlen des letzten Winters
Teil 3: Typische Fallgestaltungen beim Umgang mit störenden Witterungseinflüssen
▪ Fall 1: außergewöhnliche Witterungseinflüsse auf den ungestörten Bauablauf
▪ Fall 2: Witterungseinflüsse auf den gestörten Bauablauf
▪ Fall 3: Anordnung des Auftraggebers zur Weiterarbeit trotz Behinderungen
▪ Fall 4: der AG kann das Baugrundstück witterungsbedingt nicht zur Verfügung stellen
Teil 4: Nachweis der terminlichen Anspruchshöhe mit dem Bauablauf–Differenzverfahren
Teil 5: Ermittlung der monetären Anspruchshöhe aus witterungsbedingten Behinderungen
Teil 6: Hinweise zur praktischen Umsetzung
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Teilnehmergebühr:
Ansprechpartner:
Bauunternehmen, Ingenieurbüros und Auftraggeber
Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Kfm. Thomas Heilfort
Sachverständiger für Bauablaufstörungen, Honorarprofessor für Projektcontrolling an der
TU Dresden
460,00 € / 340,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (Bau) Patrick Lesser I Tel. 0341 24557-34 I p.lesser@bau-bildung.de
28M
xxx
Baubetriebswirtschaft für Bauleiter und Poliere
Modul 4 des Lehrgangs "Ecksteine für Bauleiter"
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
23.04.2014 - 25.04.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Leipzig
Inhalt:
Betriebswirtschaftliche Fragen und Zusammenhänge
▪ Bilanzen, Gewinn– und Verlustrechnungen / betriebswirtschaftliche Auswertungen / Grundlagen der
Kalkulation von Leistungen / Arbeitsvermögen / Kalkulation von Stundensätzen (Personal, Maschinen)
Kalkulation von Leistungen
▪ Kosten– und Leistungsrechnung / aufwandsbezogene Kalkulation / wirtschaftliche Aspekte der
Projektplanung / Projektcontrolling als Steuerungsinstrument / Nachtragmanagement
▪ Liquiditätsplanung und –sicherung / Managementhaftung / praktische Übungen zur Kalkulation
Organisation und Controlling
▪ Controlling in Bauunternehmen / Einkauf in Bauunternehmen / Disposition und Auftragsabwicklung /
Bau–Arge–vertragliche Vorbereitung und kaufmännische Abwicklung / Insolvenz eines Vertragspartners –
Vorsorge, Absicherung, Auswirkung
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Teilnehmergebühr:
Ansprechpartner:
Oberbauleiter, Bauleiter, Kalkulatoren, Techniker und Poliere sowie Meister
Karl-Heinz Seidel
Seidel Business Consult Gmbh & Co. KG
930,00 € / 700,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (Bau) Patrick Lesser I Tel. 0341 24557-34 I p.lesser@bau-bildung.de
- 51 -

Kompetenzzentrum Infrastruktur in Leipzig
Kompetenzzentrum Infrastruktur
Test- und Übungsstrecke zur Leitungssanierung im ÜAZ Leipzig - einmalig in Deutschland!
▪ Qualifizierte Aus- und Weiterbildung im Bereich der Leitungssanierung entsprechend den Anforderungen
der Wirtschaft
▪ Die Übungsstrecke bietet den praktischen Hintergrund für die Seminarreihe der Leitungssanierung, in der
die verschiedenen Verfahren der Inspektion, Reinigung, Reparatur und Sanierung sowohl von der
technischen als auch von der kaufmännischen Seite diskutiert werden.
▪ Einwöchiger Sonderlehrgang für Auszubildende im Kanal- bzw. Rohrleitungsbau Vermittlung theoretischer
und praktischer Grundlagen der Sanierung von Kanälen in geschlossener Bauweise - von der Reinigung
mittels Hochdruckspülgeräten über die Inspektion der Leitungen mit einem Kanal-TV-System bis hin zur
Schadensbehebungund anschließender Dichtheitsprüfung.
▪ Nutzung durch Netzwerkpartner! Die Übungsstrecke steht auch anderen Netzwerkpartnern zur Nutzung
zur Verfügung. Firmen können ihre Mitarbeiter an speziellen Verfahren schulen, Hersteller können ihre
Verfahren & Produkte testen und vorführen.
Praktische Aus- und Weiterbildung in folgenden Bereichen:
▪ Demonstration verschiedener Reparatur- und Sanierungstechniken
▪ Inspektion von Rohrleitungen
▪ Verschiedene Dichtheitsprüfungen
▪ Verfahren der Reinigung und Spülung
▪ Bedienung von Kanal-TV-Systemen
▪ Prüf- und Teststrecke für Verfahren und Produkte der Kanalsanierung
Technische Daten:
Offenes System LxBxT (m): 17,00x1,20x1,50 I Rohrdimension: DN 300 bis DN 400
Plexiglasrohre zur Veranschaulichung von Technik und Verfahren Inversionsturm zur
Demonstration des Schlauchlining - Verfahrens 3 Schächte ø 1,00 m;
2 Haltungen á 4,00 m & 7,50 m
BFW Bau Sachsen e. V. - ÜAZ Leipzig
Heiterblickstraße 35 I 04347 Leipzig I Tel.: 0341 245570 I Fax: 0341 2455711
E-Mail: leipzig@bau-bildung.de I Web: www.bau-bildung.de
- 52 -

4. Recht
Nr. Thema Ort Seite
1R
2R
Baurecht für Kaufleute - Abrechnung, Mahnung, Inverzugsetzung,
Zinsen, Skonti, Sicherheiten
Aktuelles Arbeitsrecht - Aktuelles von der Einstellung bis zur
Kündigung
Dresden 54
Leipzig 54
3R Mängel am Bau - Streitpunkte in der Bauausführung Holleben 55
4R
Das Angebot beim öffentlichen Bauauftrag - Chancen nutzen, Fehler
vermeiden, Nachprüfungsverfahren gewinnen
Dresden 55
5R Schriftwechsel am Bau rechtssicher geführt Dresden 56
6R
Baustellen- und Nachtragsmanagement für Poliere - Verluste
vermeiden durch vertragskonformes Verhalten der Poliere
Chemnitz 56
7R Der ARGE Vertrag - Risiken minimieren und Fehler vermeiden Dresden 57
8R Vom Ausschreibungsfehler zum Nachtrag Leipzig 57
9R
Das aktuelle Bauvergaberecht 2014 - praktischer Umgang mit der
VOB/A und der aktuellen Vergaberechtsprechung
Chemnitz 58
10R Mit Pauschalverträgen Geld verdienen! Dresden 58
11R
Nachträge wegen gestörten Bauablaufs - rechtssicher
dokumentieren, aufstellen und durchsetzen
Dresden 59
- 53 -

1R
xxx
Baurecht für Kaufleute: Abrechnung, Mahnung, Inverzugsetzung, Zinsen,
Skonti, Sicherheiten
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
05.11.2013 I 09:00 - 16:00 Uhr Dresden
Inhalt:
Abrechnung und Zahlung beim BGB–Vertrag
▪ Bauvertrag nach §§ 631 ff. BGB / Fälligkeit des Werklohnanspruches nach § 641 BGB – insbesondere
Durchgriffsfälligkeit / u. a.
Abrechnung und Zahlung beim VOB/B–Vertrag
Sicherheiten
▪ Arten der Sicherheit §§ 232 – 240 BGB / Sicherungshypothek am Grundstück des Bestellers § 648 BGB /
Bauhandwerkersicherung gemäß § 648 a BGB / Sicherheitsleistung nach § 17 VOB/B / u. a.
Verjährung
Verjährung von Forderungen nach § 195 BGB /
▪
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Teilnehmergebühr:
Ansprechpartner:
Buchhalter, kfm. Führungskräfte, kfm. Mitarbeiter aus Bauunternehmen
RAin Claudia Wildeck, Fachanwältin für Miet- und Wohnungseigentumsrecht
RINCKE & RÜBARTSCH Rechtsanwälte
270,00 € / 200,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Dipl.-Ing. Ulrich Werner, MBA I Tel. 0351 7957497-13 I info@bauakademie-sachsen.de
2R
xxx
Aktuelles Arbeitsrecht - Aktuelles von der Einstellung bis zur Kündigung
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
12.11.2013 I 13:00 - 16:30 Uhr Leipzig
Inhalt:
Arbeitsverträge, Inhaltskontrolle durch AGB–Vorschriften
▪ Klauseln zu Arbeitsort, Überstunden und Abgeltung von Ansprüchen
▪ Freiweilligkeits–, Widerrufsvorbehalte und Sonderzahlungen richtig gestalten
Befristungen wirksam vereinbaren
▪ sachgrundlose Befristung und Prüfung der "Zuvorbeschäftigung"
▪ befristete Änderungen von Arbeitsbedingungen
▪ Rechtsprechungsänderung
Neues zur Arbeitnehmerüberlassung
▪ gesetzliche Rahmenbedingungen in der Baubranche
▪ Rechtsfolgen bei dauerhaftem Einsatz von Leiharbeitnehmern
▪ Anspruch von Leiharbeitnehmern auf equal pay
Neuregelungen im Urlaubsrecht
Ergebnis der Tarifrunde 2013 und die Auswirkungen
Aktuelle Rechtsprechung der Arbeitsgerichte zu ausgewählten Themen
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Teilnehmergebühr:
Ansprechpartner:
Geschäftsführer und Personalverantwortliche
RA Herbert Mackenschins, Fachanwalt für Arbeitsrecht
Bauindustrieverband Sachsen/Sachsen-Anhalt e. V., Geschäftsstelle Magdeburg
100,00 € / 75,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Imbiss, Getränke)
Dipl.-Ing. Ulrich Werner, MBA I Tel. 0351 7957497-13 I info@bauakademie-sachsen.de
- 54 -

3R
xxx
Mängel am Bau - Streitpunkte in der Bauausführung
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
05.12.2013 I 09:00 - 16:00 Uhr Holleben
Inhalt:
▪ Mängelrechte des AG aus rechtlicher Sicht nach BGB und VOB/B
▪ Mängelrechte vor der Abnahme bis hin zur Neuherstellung / Mängelrechte nach der Abnahme
▪ Prüfungs– und Hinweispflichten / Mitverschulden des Auftraggebers, Planers, Architekten
▪ Drittunternehmen und deren Haftung / Sicherung von Beweisen / Verjährung
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Teilnehmergebühr:
Ansprechpartner:
Bauleiter und bauleitendes Personal sowie Poliere
Referententeam
220,00 € / 160,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Dipl.-Ing. oec. Hans-Joachim Kirstein I Tel. 0345 6134-522 I kirstein@bauausbildung.de
4R
xxx
Das Angebot beim öffentlichen Bauauftrag - Chancen nutzen, Fehler
vermeiden, Nachprüfungsverfahren gewinnen
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
17.01.2014 I 13:00 - 16:00 Uhr Dresden
Inhalt:
Rechtsgrundlagen
▪ nationale Vergaben VOB/A / EU–weite Vergaben EG VOB/A / die Vergabeverordnung (VgV) / das
Nachprüfungsverfahren (4. Teil des GWB)
Die Angebotserstellung
▪ loseweise Vergabe – Rügemöglichkeit bei Verstoß / die Bietergemeinschaft: besondere Anforderung an die
Angebotsunterlagen, Bietergemeinschaftserklärung / die Eignungsnachweise zu Fachkunde,
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit / Exkurs: Präqualifikationsverfahren / Ausschluss eines
Bieters/Konkurrenten wegen Unzuverlässigkeit / u. a.
Nachtragspotential in den Ausschreibungsunterlagen
▪ auslegbare Leistungsbeschreibung / unvollständige Leistungsbeschreibung / erkennbare
Mengenveränderungen / Exkurs: sittenwidrige Einheitspreise / Der vermeintliche Schutz des § 7 VOB/A
(umfassende, risikofreie Leistungsbeschreibung)
Aufklärung und Nachreichung
▪ Risiken beim Aufklärungsgespräch/–schreiben / Nachreichen fehlender Unterlagen / Nebenangebote / das
Unterangebot – Wer ist geschützt?
Vergabeverzögerung
Bindefristverlängerung / Bindefristverlängerung mit Bedingung
▪
Das Nachprüfungsverfahren
▪ die Vergaberüge / Form, Inhalt, Frist, Adressat / der Nachprüfungsantrag / Inhalt, Form, Fristen / die Kosten
des Nachprüfungsverfahrens / Verhalten als Beigeladener (Zuschlagsvorgesehener)
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Teilnehmergebühr:
Ansprechpartner:
Geschäftsführer und Kalkulatoren von Bauunternehmen, welche sich um öffentliche
Aufträge bewerben
RA Helge Rübartsch, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht
Rincke & Rübartsch Rechtsanwälte
200,00 € / 150,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Imbiss, Getränke)
Dipl.-Ing. Ulrich Werner, MBA I Tel. 0351 7957497-13 I info@bauakademie-sachsen.de
- 55 -

5R
xxx
Schriftwechsel am Bau rechtssicher geführt
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
28.01.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Dresden
Inhalt:
▪ ?Vertragsverhältnisse am Bau
▪ Erklärender und Erklärungsempfänger
▪ Formerfordernisse und Formempfehlungen mit Mustertexten
▪ richtiger Inhalt der notwendigen Erklärungen
▪ Bedenkenanmeldung und Reaktion auf Schweigen, Ablehnung und Zustimmung des AG
▪ Behinderungsan– und –abmeldung
▪ bauablaufbezogene Darstellung von Störungen (Bauzeitnachtrag)
▪ Nachtragsanmeldung und –aufstellung
▪ Frist– und Nachfristsetzungen
▪ Abnahmeverlangen und –verweigerung
▪ Mangelrügen und Mangelbeseitigungsanzeige
▪ Bauprotokolle
▪ Bautagesberichte
▪ Rapportzettel/Stundenlohnzettel
▪ kaufmännische Bestätigungsschreiben
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Teilnehmergebühr:
Ansprechpartner:
junge Bauingenieure, Techniker und Poliere mit Bauleitungsfunktionen
RA Helge Rübartsch, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht
Rincke & Rübartsch Rechtsanwälte
300,00 € / 225,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Dipl.-Ing. Ulrich Werner, MBA I Tel. 0351 7957497-13 I info@bauakademie-sachsen.de
6R
xxx
Baustellen- und Nachtragsmanagement für Poliere - Verluste vermeiden
durch vertragskonformes Verhalten der Poliere
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
12.02.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Chemnitz
Inhalt:
▪ Was ist Baustellen– und Nachtragsmanagement?
▪ Anspruchsgrundlagen für die Durchsetzung von Nachträgen
▪ das Bausoll als Maßstab für Nachträge und Mängelansprüche
▪ Verteilung der Aufgaben im Baustellen– und Nachtragsmanagement
▪ Konfliktpotential aus Bauablaufstörungen und deren finanziellen Auswirkungen
▪ Nachweiserfordernisse und Informationsfluss für die Nachtragsdurchsetzung
▪ Welche Instrumente setzt der Polier ein und was ist wie zu dokumentieren?
▪ zielgerichtete Kommunikation mit Architekten und Bauherren
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Teilnehmergebühr:
Ansprechpartner:
Poliere und Werkpoliere
RA Jens Hartmann, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht
Sächsischer Baugewerbeverband e. V., Geschäftsstelle Chemnitz
280,00 € / 210,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Dipl.-Ing. Ulrich Werner, MBA I Tel. 0351 7957497-13 I info@bauakademie-sachsen.de
- 56 -

7R
xxx
Der ARGE Vertrag - Risiken minimieren und Fehler vermeiden
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
04.03.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Dresden
Inhalt:
Die Bietergemeinschaft
▪ Gründung der Bietergemeinschaft / gemeinsame Angebotserstellung / Haftungsverteilung / Sonderproblem:
"Eignungsleihe"
Die Arbeitsgemeinschaft
▪ Mustervertrag Beistellungs–ARGE / Mustervertrag Dach–ARGE jeweils ausgewählte Probleme anhand der
Vertragsklauseln / Pflichten der Geschäftsführung bei der Gründung und dem Vertragsabschluss /
Geschäftsführung und Vertretung / Geschäftsführung und Aufsichtsstelle / technische und kaufmännische
Geschäftsführung / Pflichten der kaufmännischen Geschäftsführung / Vergütung für die Geschäftsführung /
Kontrollrechte der Gesellschafter / Außenrecht der ARGE – Rechtsbeziehung zu Auftraggeber und Dritten /
Haftung der ARGE–Partner im Innen– und Außenverhältnis / Ausscheiden eines Gesellschafters (Kündigung,
Insolvenz, Liquidation) / Gesellschafterleistungen / Exkurs: Arbeitsrechtliche Fragestellungen
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Teilnehmergebühr:
Ansprechpartner:
Geschäftsführer sowie technische und kaufmännische Leiter, deren Bauunternehmen
ARGE–Partner ist oder erstmalig werden soll
RA Helge Rübartsch, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht
Rincke & Rübartsch Rechtsanwälte
300,00 € / 225,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Dipl.-Ing. Ulrich Werner, MBA I Tel. 0351 7957497-13 I info@bauakademie-sachsen.de
8R
xxx
Vom Ausschreibungsfehler zum Nachtrag
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
05.03.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Leipzig
Inhalt:
▪ Neuerungen und Änderungen der VOB/A und VOB/B zu Jahresbeginn 2013
▪ Grundsätze für Aufstellung von Leistungsbeschreibungen, Bearbeitung von Ausschreibungen
▪ Unterscheidung EU–Ausschreibungen und nationale Vergaben / Prüfung der Vergabeunterlagen
▪ Nebenangebote und ihre Voraussetzungen, Wertungsprobleme, Eignungsnachweise, Vollständigkeit
▪ Ausschreibungsverfahren, Rügepflichten und Hinweispflichten, Prüfklauseln, vollständige
Leistungsbeschreibung und ihre Folgen, besondere Wagnisse
▪ Umgang mit Lücken, Widersprüchen und Fehlern in der Leistungsbeschreibung
▪ Bistro–Entscheidung des BGH; Teerstraßen–Entscheidung / neueste Rechtsprechung zu
Spekulationspreisen und überhöhten Preisen, Mischkalkulation
▪ Ansprüche des Auftragnehmers/Bieters aus verzögerter Zuschlagserteilung (Vergabeverfahrensrisiko)
▪ Nachträge, Mengenmehrungen, Behinderung und gestörte Bauabläufe
▪ Leistungsverweigerungsrecht des Auftragnehmers bei Nichtbeauftragung von Nachträgen
▪ taktische Erwägungen bei der Angebotsbearbeitung und Nachtragsstellung
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Teilnehmergebühr:
Ansprechpartner:
technische Führungskräfte, Bauleiter, Kalkulatoren, Claims–Manager
RA Prof. Dr. Ralf Leinemann, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht
Leinemann & Partner Rechtsanwälte
400,00 € / 300,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Dipl.-Ing. Ulrich Werner, MBA I Tel. 0351 7957497-13 I info@bauakademie-sachsen.de
- 57 -

9R
xxx
Das aktuelle Bauvergaberecht 2014 - praktischer Umgang mit der VOB/A
und der aktuellen Vergaberechtsprechung
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
06.03.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Chemnitz
Inhalt:
Grundlagen und Neuerungen des europäischen und deutschen Vergaberechts
Erläuterung der einzelnen Verfahrensschritte einer Ausschreibung:
▪ vom Bedarf zum Vertragsabschluss
▪ Was gilt es im Verlauf einer Beschaffung / Ausschreibung zu beachten? (u. a. Schwellenwerte, Fristen,
formale Anforderungen, E–Vergabe, Abgrenzung bei der Planung und Ausführung von Leistungen, Fehler)
▪ Besonderheiten bei EU–Ausschreibungen
▪ Nutzung möglicher Formularhilfen (u. a. Vergabehandbuch des Bundes)
▪ Ablauf und Hinweise zum Rechtsschutz bei der Vergabe öffentlicher Aufträge
▪ Inhalte und Struktur der Neufassung der Vergabe– und Vertragsordnung für Bauleistungen in der Fassung
2012 (VOB/A 2012)
▪ aktuelle und praxisorientierte Anwendungsbeispiele: „Die Vergabe einer Bauleistung"
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Niederlassungsleiter, Oberbauleiter, Projektleiter, techn. Führungskräfte, Projektsteuerer
aus Bauunternehmen, Bauverwaltungen, Bauträgergesellschaften und Ingenieurbüros
Baudirektor Dipl.-Ing. Jörg Lösing
Privatdozent
Teilnehmergebühr: 300,00 €
225,00 €*
(inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Ansprechpartner:
Dipl.-Ing. Ulrich Werner, MBA I Tel. 0351 7957497-13 I info@bauakademie-sachsen.de
10R
xxx
Mit Pauschalverträgen Geld verdienen!
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
21.03.2014 I 13:00 - 16:00 Uhr Dresden
Inhalt:
▪ die verschiedenen Vertragsvarianten
▪ Schlüsselfertigkeitsklausel, Komplettheitsklausel, Vollständigkeitsklausel und die Frage nach deren
Wirksamkeit
▪ die vertraglich geschuldete Bauleistung bei den verschiedenen Pauschalpreisvertragsvarianten
▪ Nachträge und Behinderungsfolgen beim Pauschalvertrag
▪ Abrechnungsregeln des Pauschalpreises
▪ Kündigung des Pauschalpreisvertrages
▪ Abrechnung des gekündigten Pauschalpreisvertrages
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Bauunternehmer, Geschäftsleitung sowie techn. und kfm. Führungskräfte
RA Helge Rübartsch, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht
Rincke & Rübartsch Rechtsanwälte
Teilnehmergebühr: 200,00 €
150,00 €*
(inkl. Seminarunterlagen, Imbiss, Getränke)
Ansprechpartner:
Dipl.-Ing. Ulrich Werner, MBA I Tel. 0351 7957497-13 I info@bauakademie-sachsen.de
- 58 -

11R
xxx
Nachträge wegen gestörten Bauablaufs – rechtssicher dokumentieren,
aufstellen und durchsetzen
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
25.03.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Dresden
Inhalt:
Rechtsgrundlagen
▪ Behinderungen nach § 6 Abs. 1 VOB/B – Anmeldung und Abmeldung Schadensersatz nach § 6 Abs. 6
VOB/B
▪ Annahmeverzug des Auftraggebers nach § 642 BGB
▪ Dokumentation der eigenen Leistungsbereitschaft
▪ Anordnungen zur Bauzeit nach §§ 1 Abs. 3 und 4 VOB/B
▪ Mehrmengen und Mindermengen
▪ Winter/Wetter/Naturkatastrophen
▪ Umfang der Pflicht des Auftragnehmers zu Kompensation und Beschleunigungsmaßnahmen
▪ Mehrkostenanzeige mit Hinweis auf Bauzeitverlängerung – so konkret wie möglich, so ausführlich wie nötig
▪ Dokumentationsmittel auf der Baustelle (Bautagesberichte, Fotos, Videos, Lieferscheine etc.)
Dokumentation („bauablaufvezogene Darstellung“)
▪ Darstellung der Störung
▪ Darstellung der Störungsauswirkungen auf Folgeleistungen
▪ Berücksichtigung von eigenem Bauverzug?
▪ Darstellung der Bauzeitauswirkungen von Nachtragsleistungen, Mehr– oder Mindermengen
▪ Berechnung der Bauzeitverlängerung und Fortschreibung des Terminplans (verschiedene Methoden)
Nachtragskalkulation
Prozessuales
▪ Auswirkungen von Bauablaufstörungen auf die Vertragsstrafe
▪ Aufbereitung der Bauakten für einen Gerichtsprozess
▪ Unterscheidung in Behinderungsfolgen und Nachträgen aufgrund der Behinderung geänderter/zusätzlicher
Leistungen (keine Doppelabrechnung!)
▪ Beweiserfordernisse und Beweissicherung
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Geschäftsführer, Oberbauleiter, Bau– und Projektleiter, Bauüberwacher aus
Bauunternehmen und Ingenieurbüros
Dipl.-Ing. Matthias Dietze
md Ingenieur Consulting
RA Helge Rübartsch, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht
Rincke & Rübartsch Rechtsanwälte
Teilnehmergebühr: 300,00 €
225,00 €*
(inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Ansprechpartner:
Dipl.-Ing. Ulrich Werner, MBA I Tel. 0351 7957497-13 I info@bauakademie-sachsen.de
- 59 -

5. Technik
Nr. Thema Ort Seite
1T Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator RAB 30 - Teil C Leipzig 62
2T Vermessung im Spezialtiefbau Leipzig 62
3T 5D-Planung von Bauprozessen - Einführungspräsentation Leipzig 63
4T
5T
6T
7T
8T
Vom Verdichten zum Flüssigbodenverfahren - eine moderne
Technologie und deren Anwendung
Bauwerksabdichtungen in der Altbausanierung nach dem Stand der
Bautechnik
Sachkunde Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen nach
MVAS 99 (RSA 95, ZTV SA 97)
Der Baugrund von der Erkundung bis zum Spezialtiefbau - ein
Überblick über gängige Praktiken, Normen und Technologien
Flüssigboden im Kanalbau richtig kalkulieren - vom
Alternativangebot zum Auftrag
9T Anwendung der Expositions- und Feuchteklassen im Betonbau -
Hinweise für Planer und Ausführende
10T
Dauerhafte und zeitgemäße Fassadensanierung - alte Fassaden in
neuem Glanz: Schadenserkennung, Prävention, Behebung
Leipzig 63
Leipzig 64
Leipzig
Glauchau
64
Leipzig 65
Leipzig 65
Dresden 66
Leipzig 66
11T Boden, Baugrund, Abfall - Gesetze, Querverbindungen, Alternativen Chemnitz 67
12T Sanierung von feuchtem und/oder versalztem Mauerwerk Leipzig 67
13T
14T
15T
16T
Abriss- und Rückbaukonzepte von Bauwerken
- 2-tägiger Praxisworkshop -
Praktische Betontechnologie - Herstellen, Verarbeiten und Prüfen
von Beton ÜK 2 / ÜK 3
Qualitätssicherung im Straßenbau
Teil 1: Baupraktische Umsetzung des aktuellen Regelwerkes im
Asphaltstraßenbau
Qualitätssicherung im Straßenbau
Teil 2: Baupraktische Umsetzung des aktuellen Regelwerkes im
Betonstraßenbau
Leipzig 68
Holleben 68
Glauchau 69
Glauchau 69
17T Sanierung von Gebäuden bei Schimmelbefall Dresden 70
18T
19T
20T
21T
22T
Arbeitssicherheit- und Umweltmanagement im QM-System
Modul 2 des Lehrgangs "Ecksteine für Bauleiter"
Sachkunde Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen nach
MVAS 99 (ZTV SA 97, RSA 95, ohne Autobahn)
Eurocode 0 und Eurocode 1 - Grundlagen und Einwirkungen auf
Tragwerke nach Eurocode
Fachgerechte Fugenausbildung in Betonbauwerken - Planung,
Ausführung, Sanierung
Energieeffiziente Gebäudelüftung - ein wichtiger Bestandteil aller
hochgedämmten Gebäude
Leipzig 70
Holleben 71
Magdeburg 71
Dresden 72
Dresden 72
23T Energiemanagement für Gebäude- und Anlagentechnik Leipzig 73
24T
Weiterbildung für SIGE-Koordinatoren - Aktuelles aus Sicherheit und
Gesundheitsschutz nach Baustellenverordnung
Leipzig 73
- 60 -

5. Technik
Nr. Thema Ort Seite
25T Bauen auf Altlasten und Böden mit geogenen Besonderheiten -
Stoff-strommanagement unter Beachtung der Anwendung von
Ersatzbaustoffen
Magdeburg 74
26T Qualitätssicherung im Asphaltstraßenbau Leipzig 74
27T Gebäudeleittechnik für Niedrig- und Passivhäuser in Aktion Dresden 75
28T Bauen im Bestand - Brandschutz Leipzig 75
29T Bauen im Bestand - Wärme- und Schallschutz Leipzig 76
Kompetenzzentrum Holz in Bautzen
Kompetenzzentrum Holz
Aus unserem allgemeinen Tätigkeitsfeld der Aus- und Weiterbildung heraus, entwickelte sich vorallem in
den letzten Jahren der Holzbau zu einem sehr anspruchsvollen Segment. Der zentrale Standort unserer
Bildungsstätte inmitten der einzigartigen oberlausitzer Umgebindehauslandschaft und die guten Kontakte
zur Hochschule Zittau/Görlitz mit dem Fachbereich Bauwesen trugen entscheidend dazu bei.
Wir verstehen uns als Ansprechpartner für Handwerk, Industrie, Planungsbüros und interessierte Bürger in
allen Sachen rund um das Bauen mit Holz. Gut ausgebildetes Lehrpersonal, hochmoderne Werkstätten und
ein wunderschönes Gästehaus für Übernachtungen stehen unseren Kunden zur Verfügung.
Unsere Angebote:
▪ Schiftung
▪ EDV-Abbund
▪ Meisterausbildung mit HWK Dresden
▪ Treppenbau
▪ Altbausanierung
▪ Maschinenlehrgänge
BFW Bau Sachsen e. V. - ÜAZ Bautzen
Edisonstraße 4 | 02625 Bautzen | Tel. 03591 37420 | Fax 03591 374231
E-Mail: bautzen@bau-bildung.de I Web: www.holzentrum-bautzen.de
- 61 -

1T
xxx
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator RAB 30 - Teil C
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
04.11.2013 - 07.11.2013 I 09:00 - 16:00 Uhr Leipzig
Inhalt:
▪ die Baustellenverordnung
- Sinn und Zweck / Stellung im Arbeitsschutzsystem / Anwendungsbereich / inhaltliche Anforderungen
▪ Koordination in der Planungsphase
- Leistungsbild / Aufgaben und Pflichten / Vorankündigung / SiGe–Plan / Unterlage
▪ Koordination in der Ausführungsphase
- Leistungsbild / Aufgaben und Pflichten / Instrumente der Koordination
▪ Zusammenarbeit mit den am Bau Beteiligten
- rechtliche Stellung des Koordinators / Vertragsgestaltung
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Teilnehmergebühr:
Ansprechpartner:
Bauingenieure, Meister, Poliere und Planer sowie Architekten
Dipl.-Phys. Michael Jäger
Bau-Atelier-BVKSG e. V. Büro für Bauplanung und Bauphysik, Leipzig
860,00 € / 720,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (Bau) Patrick Lesser I Tel. 0341 24557-34 I p.lesser@bau-bildung.de
2T
xxx
Vermessung im Spezialtiefbau
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
06.11.2013 I 09:00 - 16:00 Uhr Leipzig
Inhalt:
Arbeiten an Eigentumsgrenzen
▪ allgemeine vermessungsrechtliche Grundsätze und Zusammenhänge
▪ Regeln zur Abmarkung von Grenzpunkten
▪ Sicherung von Grenzmarken vor Baubeginn – Was ist notwendig?
▪ Grenzwiederherstellung nach Bauabschluss – Wer ist für was verantwortlich?
▪ Welche Kosten entstehen?
Vermessungstechnische Beweissicherung im Spezialtiefbau
▪ Umfang der Beweissicherung
▪ neue vermessungstechnische Verfahren:
- Laserscanning / fotogrammetrische 2D– und 3D–Auswertungen / Nutzung von Verfahren der
Bildkorrelation
„Der Meter ist nicht mehr ein Meter!“– Neue Raumbezugssysteme und ihre Auswirkungen auf den Spezialtiefbau
Höhensystem DHHN 92 / Lagesystem ETRS89 / Besonderheiten bei der Anwendung im Bauwesen
▪
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Teilnehmergebühr:
Ansprechpartner:
Bauunternehmer, Bauleiter, Architekten, Planer, andere am Bau beteiligte
Fachingenieure
Dipl.-Ök. Dipl.-Ing. Detlef Wuttke, wuttke geogroup, Ingenieurbüro Wuttke
320,00 € / 240,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (Bau) Patrick Lesser I Tel. 0341 24557-34 I p.lesser@bau-bildung.de
- 62 -

3T
xxx
5D-Planung von Bauprozessen - Einführungspräsentation
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
13.11.2013 I 09:00 - 16:00 Uhr Leipzig
Inhalt:
5D–Planung
▪ 3D – Datenmodellierung mit einem CAD–Produkt – z. B. Autodesk Revit, Nemetschek Allplan etc.
▪ 4D – Terminplanung mit Verknüpfung zum 3D–Datenmodell
▪ 5D – Kostenplanung mit Verknüpfung zum 3D–Datenmodell und der Terminplanung
▪ Ergebnis ist eine 5D–Planung mit der Simulation des Bauablaufes mit dazugehöriger Kostenentwicklung
BIM–Technologie – das 3D–Datenmodell aus Autodesk Revit
▪ mit 5D virtuell verwirklichen
▪ mit 5D virtuell kalkulieren
▪ mit 5D virtuell diskutieren
▪ mit 5D virtuell planen
▪ mit 5D virtuell präsentieren
▪ innovative Softwarelösungen
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Geschäftsführer, Inhaber, Kalkulatoren, Bauleiter, Arbeitsvorbereiter
Marc Aßmann
PRONAG mbH Dresden
Teilnehmergebühr: 270,00 €
200,00 €*
(inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Ansprechpartner:
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (Bau) Patrick Lesser I Tel. 0341 24557-34 I p.lesser@bau-bildung.de
4T
xxx
Vom Verdichten zum Flüssigbodenverfahren - eine moderne Technologie
und deren Anwendung
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
15.11.2013 I 13:00 - 16:00 Uhr
31.01.2014 I 13:00 - 16:00 Uhr
Leipzig
Leipzig
Inhalt:
▪ Verfahrensgrundlagen und benötigte technische Hilfsmittel
▪ wichtige Anwendungsgebiete des Flüssigbodenverfahrens
▪ alternative technologische Lösungen (beispielhaft)
▪ wirtschaftliche Vorteile und ihre Grundlagen
▪ Hilfsmittel zur Bewertung von interessanten Projekten
▪ Hinweise zur Qualitätssicherung von Flüssigboden
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Bauunternehmer, Geschäftsführer, Niederlassungsleiter, Oberbauleiter, techn.
Führungskräfte aus Straßen–, Tief– und Rohrleitungsbauunternehmen
Dipl.-Ing. (TU) Olaf Stolzenburg, Direktor
Forschungsinstitut für Flüssigboden GmbH (FIFB)
Teilnehmergebühr: 180,00 € / 135,00 €*
(inkl. Seminarunterlagen, Imbiss, Getränke)
Ansprechpartner:
Dipl.-Ing. Ulrich Werner, MBA I Tel. 0351 7957497-13 I info@bauakademie-sachsen.de
- 63 -

5T
xxx
Bauwerksabdichtungen in der Altbausanierung nach dem Stand der
Bautechnik
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
19.11.2013 I 09:00 - 16:00 Uhr Leipzig
Inhalt:
▪ chemische und physikalische Grundlagen
▪ Ablauf und Umfang in der Ausführungsplanung bei Altbausanierung / Grundlagen und Erstellung von
Sanierungskonzepten / Bauwerksabdichtung im Altbaubau nach DIN 18 195, WTA–Merkblätter und
Richtlinien / nachträgliche Abdichtungstechniken nach Stand der Technik / paraphysikalische
Entfeuchtungsverfahren / flankierende Maßnahmen zur Bauwerksabdichtung in der Altbausanierung
▪ Einbau von Horizontalabdichtungen unter Beachtung der Wasserbelastung (Wann? Wie? Wo?)
▪ Einbau von Vertikalabdichtungen unter Beachtung der Wasserbelastung (Wann? Wie? Wo?)
▪ Schadensfälle aus der Sachverständigenpraxis
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Teilnehmergebühr:
Ansprechpartner:
Architektur– und Ingenieurbüros, Mitarbeiter von Bauträgern, Bauingenieure, Poliere
sowie Bauleiter und bauleitendes Personal, Bauträgergesellschaften, kommunale
Bauverwaltungen, Wohnungsbaugesellschaften und Immobilienverwaltungen
Dipl.-Ing., Dipl.-Ing (FH) Jürgen Weber, Bürogemeinschaft für Bausachverständige
320,00 € / 260,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (Bau) Patrick Lesser I Tel. 0341 24557-34 I p.lesser@bau-bildung.de
6T
xxx
Sachkunde Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen nach MVAS
99 (RSA 95, ZTV SA 97)
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
21.11.2013 - 22.11.2013 I 09:00 - 16:00 Uhr
27.01.2014 - 28.01.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr
10.03.2014 - 11.03.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr
Leipzig
Glauchau
Glauchau
Inhalt:
▪ Grundlagen des Straßen– und Verkehrsrechts / Zivilrecht, Straf– und Ordnungswidrigkeitenrecht
▪ Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA 95)
▪ zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an
Straßen (ZTV–SA 97) Teil A, B, C, D
▪ Anordnung durch die Behörde (verkehrsrechtliche Anordnung)
▪ Einsatz von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Einrichten einer Arbeitsstelle im Straßenraum,
Inhalt eines Verkehrszeichenplanes, Einsatz von Verkehrszeichen u. a.)
▪ Abnahme der Arbeitsstelle, Kontrolle und Wartung der Arbeitsstelle von kürzerer und längerer
Dauer
▪ Arbeitssicherheit, Umweltschutz
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Teilnehmergebühr:
Ansprechpartner:
Bauämter/Behörden, Planer, Bauleiter und bauleitendes Personal, Meister, Poliere
Dipl.-Ing. Bernd Gruner
Ingenieurbüro B.G. Ingenieurleistungen für Entwässerungssysteme, Cottbus
Dipl.-Verwaltungsbetriebswirt Gerd Lorenz
Planungs- und Dienstleistungsservice, Straßen und Verkehrswesen Lorenz
290,00 € / 220,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
150,00 € / 110,00 €* für Eintagesseminar
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (Bau) Patrick Lesser I Tel. 0341 24557-34 I p.lesser@bau-bildung.de
Diplomlehrer Wolfgang Klammer I Tel. 03763 500-527 I w.klammer@bau-bildung.de
- 64 -

7T
xxx
Der Baugrund von der Erkundung bis zum Spezialtiefbau - ein Überblick
über gängige Praktiken, Normen und Technologien
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
28.11.2013 I 09:00 - 16:00 Uhr Leipzig
Inhalt:
▪ Baugrunduntersuchungen im Wasser– und Verkehrswegebau
▪ Geophysikalische Untersuchungsverfahren
▪ Verknüpfung punktueller und flächenhafter Untersuchungsverfahren
▪ Erarbeitung eines angepassten Baugrundmodells für verschiedene Vorhaben
▪ Pfahlgründungen, Baugrubenverbau und Unterfangungen mit dem Düsenstrahlverfahren (HDI) – gängige
Verfahren, Vor– und Nachteile
▪ Baugrundverbesserung in schlecht tragfähigen Böden
▪ Überblick über vertikale Untergrundabdichtungsverfahren
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Geschäftsführer, Niederlassungsleiter, Oberbauleiter, Bauleiter, Poliere, technische
Führungskräfte, Planer aus Ingenieurbüros im Erd–, Straßen–, Kanal–, Hoch– und
Tiefbau, Architekten, Planer und Techniker aus Hoch– und Tiefbauämtern, Controller
Dipl.-Geophys. Thomas Hohlfeld
Gesellschafter GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH
Dipl.-Ing. Jens Poßecker
Bilfinger Spezialtiefbau GmbH, Technischer Leiter Standort Erfurt/Arnstadt
Teilnehmergebühr: 310,00 €
240,00 €*
(inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Ansprechpartner:
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (Bau) Patrick Lesser I Tel. 0341 24557-34 I p.lesser@bau-bildung.de
8T
xxx
Flüssigboden im Kanalbau richtig kalkulieren - vom Alternativangebot zum
Auftrag
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
28.11.2013 I 09:00 - 16:00 Uhr
04.02.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr
Leipzig
Leipzig
Inhalt:
▪ Besonderheiten von Flüssigboden und deren Folgen für den Kanalbau
▪ technologische Besonderheiten des Flüssigbodenverfahrens
▪ wirtschaftliche Folgen dieser Besonderheiten
▪ Kostenschätzung und Kalkulierbarkeit der Verfahrensvorteile
▪ Hilfsmittel für die Kalkulation und Kostenschätzung
▪ neue Entwicklungen und Anwendungsmöglichkeiten
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Bauingenieure, Bau– und Projektleiter und Kalkulatoren aus Straßen–, Tief– und
Rohrleitungsbauunternehmen
Dipl.-Ing. (TU) Olaf Stolzenburg, Direktor
Forschungsinstitut für Flüssigboden GmbH (FIFB)
Teilnehmergebühr: 270,00 €
200,00 €*
(inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Ansprechpartner:
Dipl.-Ing. Ulrich Werner, MBA I Tel. 0351 7957497-13 I info@bauakademie-sachsen.de
- 65 -

9T
xxx
Anwendung der Expositions- und Feuchteklassen im Betonbau - Hinweise
für Planer und Ausführende
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
11.12.2013 I 08:00 - 16:00 Uhr
04.06.2014 I 08:00 -16:00 Uhr
Dresden
Dresden
Inhalt:
▪ betontechnologisches Konzept der Expositions– und Feuchtigkeitsklassen
▪ Ableitung der Klassen entsprechend der geplanten Nutzung der Bauteile
▪ Berücksichtigung der Grenzwerte entsprechend der betontechnologischen Anforderungen
▪ Darstellung von vielfältigen Auslegungsbeispielen
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Teilnehmergebühr:
Ansprechpartner:
Ingenieur– und Planungsbüros, Bauleiter und bauleitendes Personal
Prof. Dr.-Ing. Detlef Schmidt, HTWK Leipzig
200,00 € / 150,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Mario Sachse I Tel. 0351 20272-35 I m.sachse@bau-bildung.de
10T
xxx
Dauerhafte und zeitgemäße Fassadensanierung - alte Fassaden in neuem
Glanz: Schadenserkennung, Prävention, Behebung
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
13.01.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Leipzig
Inhalt:
▪ Grundlagen zur Funktion von Beschichtungen
▪ Anforderungsprofil / Eigenschaften / Kennwerte
▪ aktuelle normative Regelungen
▪ Innenputze / Außenputze / Sonderputze
▪ Einflussfaktor „Konstruktion“
▪ Einflussfaktor „Putzgrund“
▪ Einflussfaktor „Untergrundvorbereitung“
▪ Einflussfaktor „Nachbehandlung“
▪ typische Schadensbilder und deren Bewertung
▪ praxisübliche Fehler und deren Vermeidung
▪ ?Klassifizierung und Instandsetzung gerissener Putze
▪ Verputzen von Fassadensockeln
▪ Verputzen von hoch Wärme dämmendem Mauerwerk
▪ Verputzen von Beton
▪ Verputzen von feuchtem / versalztem Mauerwerk
▪ Verputzen mit Spezialputzen (Kalk–, Gefache–, Lehm–, Dämmputze)
▪ Anschlüsse an Fenster, Fensterbänke, Rollläden usw.
▪ Auswahl von Beschichtungen
▪ diverse Fallstudien aus der Praxis
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Teilnehmergebühr:
Ansprechpartner:
Architekten, Bauingenieure, Bausachverständige, Bautechniker, Bautenschützer,
Bauüberwacher, Bauunternehmer, Bauhandwerksmeister, die in der Fassadensanierung
tätig sind
Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Gänßmantel, ö.b.u.v. Sachverständiger für Mineralische
Werkstoffe des Bauwesens, Ingenieurbüro Gänßmantel
270,00 € / 200,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Dipl.-Ing. Ulrich Werner, MBA I Tel. 0351 7957497-13 I info@bauakademie-sachsen.de
- 66 -

11T
xxx
Boden, Baugrund, Abfall - Gesetze, Querverbindungen, Alternativen
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
14.01.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Chemnitz
Inhalt:
▪ Grundsätze für das Abfallmanagement und die Entsorgung von Baustellenabfällen
▪ Umweltgesetzgebung im Überblick, was ist neu?
▪ Kosten und Nutzen der Probenahme nach PN 98 (LAGA M32)
▪ Bewertung der Ergebnisse – nach was eigentlich? (LAGA–Liste Bauschutt 97? VHEB 2001? LAGA Boden
2003? LAGA Boden 2004? Eckpunkte? Ersatzbaustoffverordnung?)
▪ Deklaration nach Abfallverzeichnisverordnung – AVV (Bestimmung der Gefährlichkeit von Abfällen, > Z 2 =
gefährlich?)
▪ Bundesbodenschutzgesetz / –verordnung
▪ Einzelfallentscheidungen nach § 9 Abs. 2+3 BBodschV
▪ Möglichkeiten der Kosteneinsparung durch fachliche Beurteilung der Ausschreibungsunterlagen und des
Baugrundgutachten
▪ alternative Verwertungsmöglichkeiten (Separierung, Homogenisierung, Flüssigboden / Immobilisation
[Stabilisierung] von Schadstoffen)
▪ Bauherren und Abfallerzeuger, Unternehmerrechte und Pflichten bei der Abfallentsorgung
▪ wesentliche Änderungen im neuen Kreislaufwirtschaftsgesetz
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Teilnehmergebühr:
Ansprechpartner:
Bauherrenvertreter, Planer, Bauüberwacher, Bauleiter, verantwortliche Mitarbeiter im
Erd– und Tiefbau aus Bauunternehmen und Bauverwaltungen
Dr. rer. nat. Frank Bär, Agentur für Bodenaushub GmbH Zwickau
300,00 € / 225,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Dipl.-Ing. Ulrich Werner, MBA I Tel. 0351 7957497-13 I info@bauakademie-sachsen.de
12T
xxx
Sanierung von feuchtem und/oder versalztem Mauerwerk
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
14.01.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Leipzig
Inhalt:
▪ Feuchte: Charakterisierung, Kennwerte
▪ Feuchtetransportmechanismen, Einfluss von Salzen
▪ Messtechnik und Bauwerksdiagnostik
▪ Dokumentation, Sanierungsgrundlagen
▪ Sanierungskonzept, systematisches Vorgehen
▪ Maßnahmenüberblick zur Sanierung von feuchten/versalzten Bauteilen
▪ Abdichtungen horizontal und vertikal, Sanierputze, Kompressen, Opferputze, Bautrocknung
▪ Zusammenfassung und Abschlussdiskussion
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Teilnehmergebühr:
Ansprechpartner:
Architekten, Bauingenieure, Bausachverständige, Bautechniker, Bautenschützer,
Bauüberwacher, Bauunternehmer, Bauhandwerksmeister, die in der
Mauerwerkssanierung tätig sind
Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Gänßmantel, ö.b.u.v. Sachverständiger für Mineralische
Werkstoffe des Bauwesens, Ingenieurbüro Gänßmantel
270,00 € / 200,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Dipl.-Ing. Ulrich Werner, MBA I Tel. 0351 7957497-13 I info@bauakademie-sachsen.de
- 67 -

13T
xxx
Abriss- und Rückbaukonzepte von Bauwerken
- 2-tägiger Praxisworkshop -
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
16.01.2014 - 17.01.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Leipzig
Inhalt:
1.Tag gesetzliche Grundlagen
▪ Grundsätze für die Entsorgung von Baustellenabfällen
▪ Umweltgesetzgebung im Überblick, was ist neu?
▪ Kosten und Nutzen der Probenahme nach PN 98 (LAGA M32)
▪ Bewertung der Ergebnisse – nach was eigentlich? (LAGA–Liste Bauschutt 97? VHEB 2001?
Ersatzbaustoffverordnung?)
▪ Deklaration nach Abfallverzeichnisverordnung – AVV (Bestimmung der Gefährlichkeit von Abfällen)
▪ alternative Verwertungsmöglichkeiten (Separierung, Homogenisierung, Flüssigboden / Immobilisation
[Stabilisierung] von Schadstoffen)
▪ Bauherren und Abfallerzeuger, Unternehmerrechte und Pflichten bei der Abfallentsorgung
▪ wesentliche Änderungen im neuen Kreislaufwirtschaftsgesetz
2. Tag Praxis – Gebäudebegehung, Dokumentation/Berechnung, Prüfung
▪ Durchführung einer Rückbaukonzeption am praktischen Beispiel
- durch Objektbegehung eines Gebäudes / Probenahmeplan / Massenberechnung / AVV–Festlegung /
Entsorgungskonzeption und Dokumentation der Ergebnisse
▪ Abschluss: Prüfung
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Teilnehmergebühr:
Ansprechpartner:
Bauherrenvertreter, Planer, Bauüberwacher, Bauleiter, verantwortliche Mitarbeiter im
Bereich von Abriss– und Rückbauarbeiten aus Bauunternehmen und Bauverwaltungen
Dr. rer. nat. Frank Bär und Dipl.-Geographin Diana Dörfelt
Agentur für Bodenaushub GmbH Zwickau
600,00 € / 540,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Dipl.-Ing. Ulrich Werner, MBA I Tel. 0351 7957497-13 I info@bauakademie-sachsen.de
14T
xxx
Praktische Betontechnologie - Herstellen, Verarbeiten und Prüfen von
Beton ÜK 2 / ÜK 3
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
24.01.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Holleben
Inhalt:
▪ Aufbau, Inhalt und Struktur der Normenreihe DIN 1045:2008
▪ Betonausgangsstoffe
▪ Herstellen, Transportieren, Fördern und Verarbeiten des Betons / Bestellen und Abnahme von
Transportbeton / Schalen und Bewehren / Nachbehandeln / Einflüsse auf die Dauerhaftigkeit
▪ Betonprüfung und Überwachung / Schadensbilder und ihre Vermeidung
▪ neue Entwicklungen bei Betonen
▪ wasserundurchlässiger Beton / Sichtbeton / hochfeste Betone / selbstverdichtender Beton / Faserbetone
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Teilnehmergebühr:
Ansprechpartner:
Führungskräfte und Fachpersonal für Betonherstellung, –transport und
Produktionskontrolle, Bauleiter, Poliere, Vorarbeiter
Dr.-Ing. Thomas Richter, BetonMarketing Ost
220,00 € / 160,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Dipl.-Ing. oec. Hans-Joachim Kirstein I Tel. 0345 6134-522 I kirstein@bauausbildung.de
- 68 -

15T
xxx
Qualitätssicherung im Straßenbau
Teil 1: Baupraktische Umsetzung des aktuellen Regelwerkes im
Asphaltstraßenbau
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
03.02.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Glauchau
Inhalt:
Einführung
▪ Regelwerk im Straßenbau / Straßenaufbau, Bauweisen, Eigenschaften der Fahrbahnoberfläche
▪ Dimensionierung von Straßenkonstruktionen nach RStO 12
Planung und Ausführung von Asphaltarbeiten
▪ Auswahl von geeignetem Asphaltmischgut
▪ aktuelle Anforderungen zur Dauerhaftigkeit von Asphalt / Herstellung, Einbau und Qualitätssicherung
Abrechnung und Abnahme von Asphaltarbeiten
Prüfungen zur Qualitätssicherung / Anwendung von Abzugsregelungen am Beispiel
▪
(Erdbauarbeiten im Straßenbau, Bau von Schichten ohne Bindemittel, Einbau hydraulisch gebundener
Tragschichten, Bau von Fahrbahndecken aus Beton – siehe Seminar Betonstraßenbau am 04.02.2014; Teil 2
des Seminars Qualitätssicherung im Straßenbau)
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Teilnehmergebühr:
Ansprechpartner:
Bauleiter, Poliere sowie bauleitendes Personal
Prof. Dr.-Ing. Volker Rauschenbach, Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden
280,00 € / 210,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
400,00 € / 300,00 €* bei Teilnahme an Teil 1 und Teil 2
Diplomlehrer Wolfgang Klammer I Tel. 03763 500-527 I w.klammer@bau-bildung.de
16T
xxx
Qualitätssicherung im Straßenbau
Teil 2: Baupraktische Umsetzung des aktuellen Regelwerkes im
Betonstraßenbau
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
04.02.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Glauchau
Inhalt:
Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdbauarbeiten im Straßenbau (ZTV E StB) und
zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Schichten ohne Bindemittel (ZTV
SoB 04)
▪ Erläuterungen zum technischen Regelwerk / Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen / Bodenarten /
Bodenklassifikationen / Grundlagen der Verdichtung / geotechnische Prüfungen / Untersuchungen
Umsetzung europäischer Normen in das nationale Regelwerk auf dem Gebiet der hydraulisch gebundenen
Tragschichten und Fahrbahndecken aus Beton (Erlauterungen zum technischen Regelwerk)
▪ TL Beton StB 07 (Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen, allgemeine Anforderungen an Baustoffe,
spezielle Anforderungen an Baustoffe und Einbaugemische, spezielle Anforderungen an
Fahrbahndeckenbeton)
▪ ZTV Beton StB 07 (Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen, Regelungen für Tragschichten mit
hydraulischen Bindemitteln, Regelungen für Fahrbahndecken aus Beton, Aufmaß und Abrechnung)
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Teilnehmergebühr:
Ansprechpartner:
Bauleiter und bauleitendes Personal, Poliere
Referententeam
200,00 € / 150,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
400,00 € / 300,00 €* bei Teilnahme an Teil 1 und Teil 2
Diplomlehrer Wolfgang Klammer I Tel. 03763 500-527 I w.klammer@bau-bildung.de
- 69 -

17T
xxx
Sanierung von Gebäuden bei Schimmelbefall
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
06.02.2014 I 09:00 - 17:00 Uhr Dresden
Inhalt:
▪ Schimmel – Einführung in die Thematik
▪ Regelwerke – Anwendung – Instandsetzung
▪ nachträgliche Abdichtung von außen
▪ Innendämmung
▪ Ausführung der Schimmelbekämpfung / Abdichtung / energetische Sanierung
▪ Praxisvorführung Innenabdichtung / Innendämmung
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Teilnehmergebühr:
Ansprechpartner:
Bauleiter und bauleitendes Personal, Handwerksmeister, Ingenieur– und Planungsbüros
Referententeam
200,00 € / 150,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Mario Sachse I Tel. 0351 20272-35 I m.sachse@bau-bildung.de
18T
xxx
Arbeitssicherheits- und Umweltmanagement im QM-System
Modul 2 des Lehrgangs "Ecksteine für Bauleiter"
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
18.02.2014 - 19.02.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Leipzig
Inhalt:
▪ Arbeitssicherheits- und Umweltmanagement für QM–Systeme
▪ Struktur und Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems (QMS) nach DIN ISO
9001
▪ Überblick über die rechtlichen Anforderungen des Arbeitsschutzes auf Baustellen
▪ Haftung der handelnden Personen und Delegationsmöglichkeiten
▪ Erkennen und Bewerten von Gefährdungen auf Baustellen
▪ Durchführung und Dokumentation einer Gefährdungsbeurteilung
▪ Schutzmaßnahmen zur Unfallprävention
▪ Unfallursachen und Folgerungen für die Sicherheitspolitik
▪ Zusammenarbeit zwischen internen und externen Akteuren
▪ rechtssicherer Baustellenbetrieb in der betrieblichen Praxis
▪ Nutzenaspekte und Profiwerkzeuge eines QMS
▪ QMS als effektives Steuerungsinstrument erfolgreicher Bauprozesse
▪ Prüfplanung und Überwachung von Bauleistungen
▪ Integration von Arbeits– und Umweltschutz in ein QMS
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Teilnehmergebühr:
Ansprechpartner:
Oberbauleiter, Bauleiter, und bauleitendes Personal, Bautechniker, geprüfte Poliere,
Handwerksmeister
Dipl.-Ing. Bernd Gruner
Ingenieurbüro B.G. Ingenieurleistungen für Entwässerungssysteme, Cottbus
440,00 € / 330,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (Bau) Patrick Lesser I Tel. 0341 24557-34 I p.lesser@bau-bildung.de
- 70 -

19T
xxx
Sachkunde Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen nach MVAS
99 (ZTV SA 97, RSA 95, ohne Autobahn)
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
28.02.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Holleben
Inhalt:
▪ Grundlagen des Straßen– und Verkehrsrechts (STVO)
▪ Zivilrecht, Straf– und Ordnungswidrigkeitsrecht
▪ Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA)
▪ zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an
Straßen (ZTV–SA 97) Teile A, B, C
▪ (Teil D – Autobahnen ist nicht Bestandteil dieses Seminars!)
▪ sonstige technische Regelwerke und Richtlinien ZTV–SA 97 (RMS, RUB, RiLSA)
▪ Anordnung durch die Behörde (verkehrsrechtliche Anordnung)
▪ Einsatz von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Einrichten einer Arbeitsstelle im Straßenraum,
Inhalt eines Verkehrszeichenplanes, Einsatz von Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierung, bauliche
Leitelemente)
▪ Abnahme der Arbeitsstelle, Kontrolle und Wartung der Arbeitsstelle von kürzerer und längerer Dauer
▪ Arbeitssicherheit, Umweltschutz
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Bauleiter, bauleitendes Personal, Meister, Poliere, Bauämter/Behörden, Planer
Dipl.-Ing. Hartmut Haus
Bau Berufsgenossenschaft
Teilnehmergebühr: 150,00 €
110,00 €*
(inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Ansprechpartner:
Dipl.-Ing. oec. Hans-Joachim Kirstein I Tel. 0345 6134-522 I kirstein@bauausbildung.de
20T
xxx
Eurocode 0 und Eurocode 1 - Grundlagen und Einwirkungen auf Tragwerke
nach Eurocode
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
28.02.2014 I 10:00 - 17:00 Uhr Magdeburg
Inhalt:
▪ Überblick, DIN EN 1990 (Eurocode 0) und DIN EN 1991–1–1 bis 1991–1–7
▪ (Eurocode 1) Grundlagen der Tragwerksplanung, Temperatur, Schnee– und Eislasten sowie Windlasten auf
Bauwerke gemäß Eurocode und Bemessungsbeispiele
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Tragwerksplaner, Prüfingenieure der Tragwerksplanung, Ingenieur– und
Bauplanungsbüros die sich mit der Tragwerksplanung beschäftigen
Professor Peter Bartram
Ing.- Büro Prof. Bartram und Partner
Teilnehmergebühr: 250,00 €
185,00 €*
(inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Ansprechpartner:
Ing.-Päd. Ellen Scharf I Tel. 0391 28965-703 I scharf@bauausbildung.de
- 71 -

21T
xxx
Fachgerechte Fugenausbildung in Betonbauwerken - Planung, Ausführung
und Sanierung
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
06.03.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Dresden
Inhalt:
▪ Fugenarten
▪ Materialien zur Fugenabdichtung, Wirkungsweise u. Einsatzbereiche
▪ Anforderungen an Fugen
▪ Planung
▪ Grundsätze
▪ Lösungsansätze
▪ Details
▪ Anschlüsse
▪ Umsetzung in der Praxis / Qualitätssicherung
▪ ausgewählte Beispiele
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Bauleiter und bauleitendes Personal, Handwerksmeister, Ingenieur– und Planungsbüros
Dipl.-Ing. Thomas Landsberg
ASENDORF BAUCHEMIE CONSULT GmbH
Teilnehmergebühr: 200,00 €
150,00 €*
(inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Ansprechpartner:
Mario Sachse I Tel. 0351 20272-35 I m.sachse@bau-bildung.de
22T
xxx
Energieeffiziente Gebäudelüftung - ein wichtiger Bestandteil aller
hochgedämmten Gebäude
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
12.03.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Dresden
Inhalt:
▪ Möglichkeiten der Gebäudelüftung
▪ Wärmerückgewinnung
▪ Luftbefeuchtung und Raumklima
▪ Vermeidung von Schadstoffen
▪ effiziente Steuerung und Regelung
▪ Visualisierung der Prozesse
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Architektur– und Ingenieurbüros, Bauleiter und bauleitendes Personal
Referententeam
Teilnehmergebühr: 200,00 €
150,00 €*
(inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Ansprechpartner:
Mario Sachse I Tel. 0351 20272-35 I m.sachse@bau-bildung.de
- 72 -

23T
xxx
Energiemanagement für Gebäude- und Anlagentechnik
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
18.03.2014 - 19.03.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Leipzig
Inhalt:
▪ technische Umsetzung von Energiemanagement in Betrieben, Gebäuden und technischen Anlagen
▪ Grundlagen und Methoden eines systematischen Energiemanagements für energieeffiziente Gebäude und
deren Anlagentechnik
▪ Beispielanwendungen aus den Bereichen Nutzgebäude, Industrie und Kommunen
▪ Vorteile eines zeitgemäßen Energie–und Gebäudemanagements
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Planer, Installateure, Investoren, TGA–Fachleute, öffentliche und private Bauherren,
Betreiber sowie Geräte– und Anlagenhersteller; alle, die sich mit der Planung, dem Bau
und dem Betrieb von Gebäuden und ihren Anlagen beschäftigen.
Referententeam
Teilnehmergebühr: 540,00 €
480,00 €*
(inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Ansprechpartner:
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (Bau) Patrick Lesser I Tel. 0341 24557-34 I p.lesser@bau-bildung.de
24T
xxx
Weiterbildung für SIGE-Koordinatoren - Aktuelles aus Sicherheit und
Gesundheitsschutz nach Baustellenverordnung
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
19.03.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Leipzig
Inhalt:
▪ Erfahrungsaustausch über die Anwendung der RAB 30/31/32/33
▪ Umsetzung der Arbeitsstättenverordnung
▪ Neuregelungen im Bereich Gerüstbau
▪ Entwurf DIN 4426 und dessen Einfluss auf die Konstruktion
▪ neue Formen des SiGe–Plans, ergänzende Unterlagen
▪ Tipps zur praktischen Tätigkeit des Koordinators (Hilfsmittel, EDV, Literatur)
▪ Kommunikation in der Ausführungsphase
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
SIGE–Koordinatoren mit Zertifikat
Dipl.-Phys. Michael Jäger
Bau-Atelier-BVKSG e. V. Büro für Bauplanung und Bauphysik, Leipzig
Teilnehmergebühr: 360,00 €
280,00 €*
(inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Ansprechpartner:
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (Bau) Patrick Lesser I Tel. 0341 24557-34 I p.lesser@bau-bildung.de
- 73 -

25T
xxx
Bauen auf Altlasten und Böden mit geogenen Besonderheiten -
Stromstoffmanagement unter Beachtung der Anwendung von
Ersatzbaustoffeng von Ersatzbaustoffen
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
20.03.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Magdeburg
Inhalt:
▪ Was sind Altlasten?
▪ Was versteht man unter geogenen Besonderheiten?
▪ Welche Hilfsmittel gibt es zur Abklärung der Belastungssituation?
▪ Wann ist eine Belastung relevant?
▪ Was sollte im Falle der Durchführung einer Wasserhaltung beachtet werden?
▪ Was ist beim Umgang mit belastetem Bodenaushub und beim Rückbau angetroffener Materialien zu
beachten?
▪ Was versteht man unter Ersatzbaustoffen?
▪ Wie sollte ein Konzept (Stoffstrommanagement) zur optimalen Abwicklung von Bauvorhaben auf Altlasten
sowie Böden mit geogenen Besonderheiten aussehen?
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Teilnehmergebühr:
Ansprechpartner:
Bodengutachter; Bauingenieure und bauleitendes Personal aus dem Erd– und
Grundbau; Auftraggeber
Dr. Hartmut Grahlert, Sachverständigenbüro Dr. Hartmut Grahlert
Dipl.-Ing. (FH) Christian Pfitzner, Labor für Umweltschutz und chemische Analytik (LUS)
320,00 € / 235,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Ing.-Päd. Ellen Scharf I Tel. 0391 28965-703 I scharf@bauausbildung.de
26T
xxx
Qualitätssicherung im Asphaltstraßenbau
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
25.03.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Leipzig
Inhalt:
Technische Lieferbedingungen für Asphaltmischgut für den Bau von Verkehrsflächenbefestigungen (TL
Asphalt–StB) und Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von
Verkehrsflächenbefestigungen aus Asphalt (ZTV Asphalt–StB)
▪ Erläuterungen zum technischen Regelwerk, Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen
▪ Anforderungen an das Asphaltmischgut für Verkehrsflächenbefestigungen (Anforderungen an die
Gesteinskörnungen, Bitumen, Zusätze und das Asphaltgranulat)
▪ Asphaltmischgutarten und deren Einsatzmöglichkeiten
▪ Prüfungen und Konformitätsnachweis (Erstprüfung, Werkseigene Produktionskontrolle,
Konformitätserklärung und CE–Kennzeichnung)
▪ Herstellung von Verkehrsflächen aus Asphalt (Lieferung und Transport von Asphaltmischgut, Herstellung der
Asphaltbefestigungen)
▪ Grenzwerte und Toleranzen für Asphaltmischgut und Asphaltschichten
▪ Prüfverfahren der Eigenüberwachung und Kontrollprüfungen
▪ Mängelansprüche, Aufmaß und Abrechnung
Erläuterung der Umsetzung der TL Asphalt–StB und ZTV Asphalt–StB am Beispiel
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Teilnehmergebühr:
Ansprechpartner:
Bauleiter und bauleitendes Personal sowie Poliere
Prof. Dr. Bernd Karwatzky, HTWK Leipzig
280,00 € / 210,00 €* (inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (Bau) Patrick Lesser I Tel. 0341 24557-34 I p.lesser@bau-bildung.de
- 74 -

27T
xxx
Gebäudeleittechnik für Niedrig- und Passivhäuser in Aktion
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
02.04.2014 I 13:00 - 17:00 Uhr Dresden
Inhalt:
▪ Heizungssysteme (Gas– und Pellettheizung)
▪ Lüftung (Luftwärmetauscher)
▪ Solarthermie
▪ Photovoltaik
▪ Steuerung der Prozesse
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Planer, Architekten und Ingenieure
Referententeam
Teilnehmergebühr: 135,00 € / 100,00 €*
(inkl. Seminarunterlagen, Imbiss, Getränke)
Ansprechpartner:
Mario Sachse I Tel. 0351 20272-35 I m.sachse@bau-bildung.de
28T
xxx
Bauen im Bestand - Brandschutz
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
09.04.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Leipzig
Inhalt:
Brandschutz in der Planung, der Ausführung und dem Betrieb
▪ Einführung zum baulichen, anlagentechnischen und organisatorischen Brandschutz
▪ gesetzliche Grundlagen/verfahrenstechnische Fragen
▪ Bestandsschutz allgemein und anhand von Praxisbeispielen
▪ Planen und Prüfen – Wer darf was?
▪ Abweichungen
▪ Brandschutz in der EnEV
Brandschutznachweis/Brandschutzkonzept
Vorgaben und Inhalte – am Beispiel vorgestellt
▪
Lösungen typischer baulicher Brandschutzprobleme – Praxisbeispiele
▪ tragende und nichttragende Wände
▪ Brandwände
▪ Decken/Dächer
▪ Feuer– und Rauchschutzabschlüsse
▪ Abschottung von Leitungen und Rohren/Lüftungsleitungen, Installationskanäle
▪ Brandschutzverglasungen
Nachweisführung
technische Regeln/Verwendbarkeitsnachweise
▪
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Planer aus Architektur– und Ingenieurbüros, Bauingenieure, Handwerker sowie Bauleiter
und bauleitendes Personal
Referententeam
Teilnehmergebühr: 320,00 € / 250,00 €*
(inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Ansprechpartner:
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (Bau) Patrick Lesser I Tel. 0341 24557-34 I p.lesser@bau-bildung.de
- 75 -

29T
xxx
Bauen im Bestand - Wärme- und Schallschutz
ausführliche Seminarbeschreibungen unter www.bauakademie-sachsen.de
23.04.2014 I 09:00 - 16:00 Uhr Leipzig
Inhalt:
Baulicher Wärmeschutz
▪ Gesetzliche Grundlagen und Vorschriften
▪ Mindestwärmeschutz nach DIN 4108 (DIN – Ausgabe 1981/DIN – Ausgabe 2001/2003)
▪ Energiesparender Wärmeschutz nach EnEV 2002 bis 2009 für bestehende Gebäude
▪ Energieausweis nach EnEV 2009
▪ Ausblick auf geplante Änderungen EnEV 2012/13
▪ Probleme / Besonderheiten bei Altbauten
▪ Innendämmung – Material, Ausführungsmöglichkeiten, Anschlüsse, Innenbauteile
▪ Souterrainwohnung – Dämmung erdberührter Bauteile, klimatische Besonderheiten
▪ Luftdichtheit von Bauteilen und Anschlüssen nach DIN 4108, Teil 7, beim Dachgeschossausbau
▪ Wärmebrücken
▪ Problem Schimmelpilzbildung
Baulicher Schallschutz
▪ Bereiche und Umfang des baulichen Schallschutzes
▪ geschuldeter Schallschutz in Altbauten (öffentliches Baurecht DIN 4109, privatrechtliche Anforderungen,
erhöhter Schallschutz, Schallschutzstufen nach VDI 4100, Bestandsschutz, aktuelle Rechtsprechung)
▪ Wahrnehmung von Schall durch den Menschen (Schallpegel in Dezibel, Hörbarkeit von Sprache und
Gehgeräuschen aus Nachbarbereichen)
▪ Schallschutzniveau von unsanierten Holzbalkendecken und Massivdecken
▪ Ertüchtigung von Holzbalkendecken und Massivdecken
▪ Schalldämmung von Innenwänden (Rohwände, Vorsatzschalen, Trockenputz)
▪ Ertüchtigung von Fenstern (Schallübertragungswege, schalltechnisch relevante Konstruktionsmerkmale,
[historische] Kastenfenster und [neue] Einfachfenster, Thema 3–fach–Verglasungen)
▪ Schallschutzmängel
Teilnehmerkreis:
Referent/en:
Planer aus Architektur– und Ingenieurbüros, Bauingenieure, Handwerker sowie Bauleiter
und bauleitendes Personal
Prof. Dr. Peter Bauer
Dipl.-Phys. Dietmar Sprinz
Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH
Teilnehmergebühr: 290,00 €
220,00 €*
(inkl. Seminarunterlagen, Mittagessen u. Getränke)
Ansprechpartner:
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (Bau) Patrick Lesser I Tel. 0341 24557-34 I p.lesser@bau-bildung.de
- 76 -

Referentenliste
Marc Aßmann
Steinmetz- und Steinbildhauermeister, Bautechniker, Restaurator, Projektsteuerer
Bau und Projektmanagementfachmann GPM, Dienstleistungen und
Sachverständigentätigkeit im Hochbau, Dozent der Deutschen Naturstein
Akademie e.V., der DENAK, des Steintechnischen Instituts Mayen-Koblenz, des
Europäischen Fortbildungszentrums Stein EFBZ und der Bauakademie Sachsen
Professor Peter Bartram
seit 1980 freischaffend tätig mit eigenem Büro und betreut Kunden und deren
Bauten im gesamten Bereich der Bundesrepublik. Die Tätigkeitsschwerpunkte
umfassen Tragwerksplanung, Bauphysik, Gesamtplanung für Altbauten usw.
Dr. rer. nat. Frank Bär
Geschäftsführender Gesellschafter der Firma BAeR®-Agentur für Bodenaushub
GmbH und der ARGE-Bodenmanagement GmbH, Gesellschafter der Firma WMB
Bodenverwertungsgesellschaft mbH Neukirchen, ö.b.u.v. Sachverständiger für
„Altlastensanierung“ nach § 36 GeWO, Sachverständiger für Sanierung nach § 18
BBodSchG, Sachverständiger für Arbeiten in kontaminierten Bereichen gemäß
BGR 128, SiGeKo Rab 30 C, Vizepräsident IHK Chemnitz.
Betriebswirt Michael Bliesner
Organisationsberater & Business Coach
Michael Bliesner BeratungsmanufakturIch begleite seit vielen Jahren Unternehmer
und Führungskräfte dabei, Herausforderung am Bau zu meistern. Mit meinen
Erfahrungen aus der Beratertätigkeit und fundierten Kenntnissen der Baubranche
stehe ich als externer Berater, Trainer oder Coach den Lesitungsträgern und
Entscheidern zur Seite.
Dipl.-Geographin Diana Dörfelt
seit 01.05.2004 bei der Firma BAeR - Agentur für Bodenaushub GmbH -
beschäftigt; Schwerpunkte: Projektkoordination, Probenahme, Abfallerfassung,
Erstellung von Rückbaukonzepten, Gutachter im Bereich Abfall und Altlasten,
elektronische Abfallnachweisführung für Abfallerzeuger
Thomas Emmerling
Seit 18 Jahren trainiert Thomas Emmerling Führungskräfte der Bauwirtschaft. An
der Technischen Hochschule Nürnberg lehrt er Personalführung, Umgang mit
internationalen Kunden und Moderation / Präsentation. Seine lange
Trainingserfahrung und seine Tätigkeit als Repräsentant deutscher
Bauunternehmen in Südosteuropa sichern einen aussergewöhnlichen
Praxisbezug in den Seminaren. "Mein Ziel ist es einfache Lösungen anzubieten,
die im Tagesgeschäft schnell und wirksam eingesetzt werden können. Für den
Erfolg der Teilnehmer und das Wohl Ihres Unternehmens"
Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Gänßmantel
ö.b.u.v. Sachverständiger für Mineralische
Werkstoffe des Bauwesens
Seit 1999 freiberuflich Beratender Ingenieur (Ing.-Kammer BaWü);
Sachverständiger für mineralische Werkstoffe des Bauwesens (ö.b.u.v. IHK);
Sachverständiger für Energieeffizienz von Gebäuden (EIPOS); Energieberater für
Baudenkmale; Mitglied im Leitungsteam der regionalen Gruppe WTA-
Deutschland; Mitgründer und Vorsitzender des Fachverbands Innendämmung e.V.
(FVID)
Dipl.-Ing.-Päd. Roland Gerstmann
Seit 1989 als Dipl.-Ing.-Päd. und Teletutor in den Fachbereichen Bauausführung
Hochbau, Kalkulation, Aufmaß und Abrechnung, EDV und CAD sowie
Projektentwicklung tätig; Mitarbeiter und Dozent im BFW Bau Sachsen e. V.
Dipl.-Chem. Peter Gerwig
Studium Chemie an TU Dresden von 1977-1982, Betriebsteilleiter Lackfabrik
Dresden, Themenleiter Forschung Kombinat Elaskon Dresden, Abt.Ltr. Fuba-
Leiterplattenwerk Dresden; seit 1991 Technischer Aufsichtsbeamter Verwaltungs-
Berufsgenossenschaft in BV Dresden
Dr. Hartmut Grahlert
Dr. Hartmut Grahlert ist seit über 40 Jahren als Diplomchemiker tätig und hat über
22 Jahre als Geschäftsführer im akkreditierten Labor für Umweltschutz und
chemische Analytik, der LUS GmbH, gearbeitet. Er hat sich in dieser Zeit
umfangreiches Fachwissen insbesondere auf dem Gebiet des Umweltschutzes
und damit in Zusammenhang stehender Fragen angeeignet. 1992 von der IHK
Magdeburg zum öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für
chemische Analytik von Wasser-, Boden- und Luftkontaminationen berufen, führt
Dr. H.Grahlert seit dieser Zeit unter seinem Namen ein Sachverstängigenbüro.
Dipl.-Ing. Bernd Gruner
Sachverständiger, Freier Ingenieur und zertifizierter Kanalsanierungsberater sowie
Kanalinspekteur, berät bundesweit in allen Fragen des Neubaus, der Pflege und
der Sanierung von öffentlichen und privaten Abwassernetzen, Mitglied DWA.
Inhaber des Ingenieurbüros B.G. Ingenieurleistungen für Entwässerungssysteme,
Cottbus
RA Jens Hartmann
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht
Geschäftsführer und Rechtanwalt im Sächsischen Baugewerbeverband e.V.,
Geschäftstelle Chemnitz, langjähriger Referent auf den Gebieten Arbeits- und
privates Baurecht, Vorsitzender der Meisterprüfungskommission für das Maurerund
Betonbauerhandwerk der HWK Chemnitz
- 77 -

Referentenliste
RAin Heidrun Hausen
Rechtsanwältin, Geschäftsführerin der Umwelt-Campus Birkenfeld,Entwicklungsund
Management GmbH, Aufsichtsrätin der InsurrirAG, Rhetorik- und
Kommunikationstrainerin, Tätigkeit im Familienrecht, Strafrecht, Verkehrsrecht,
Handels- und Wirtschaftsrecht, Gesellschaftsrecht, ab 2000 Aufbau einer eigenen
Insolvenzrechtsabteilung
Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Kfm. Thomas Heilfort
Autor zahlreicher Fachpublikationen zum gestörten Bauablauf;
Tätigkeitsschwerpunkte: Gutachten, Termincontrolling und Stördokumentation im
Zusammenhang mit Bauablaufstörungen; weitere Informationen unter
www.heilfort.de
Dr.-Ing. Monika Helm
Geschäftsführerin ibh Ingenieurbüro Helm für baustoffliche Aufgabenstellungen
und Qualitätsmanagementsysteme – Spezialgebiet Beton, umfangreiche
Erfahrung in der Betonberatung von der Planung bis zur Ausführung,
Lehrbeauftragte an der HTW Berlin, Sachverständige für Schäden im
konstruktiven Ingenieurbau, Referentin, Autorin von Fachpublikationen
Dipl.-Ing. Architekt Dietmar Herklotz
Zertifizierter Passivhausplaner, Energieberater, Gutachter für Passivhäuser und
energieeffizientes Bauen, dena-Berater Ost, Projektleiter REBUS, ARGE FAKTOR
10, Dozent auf dem Gebiet des energieeffizienten Bauens bis zum Passivhaus
und Faktor- 10- Sanierungen im In- und Ausland, Fachberater für
Energieeffizientes Bauen und Sanieren der Bauakademie Sachsen
Dipl.-Geophys. Thomas Hohlfeld
Studium der Geophysik an der TU Bergakademie Freiberg; seit 1995 im Bereich
der geophysikalischen, geologischen und geotechnischen Erkundung mit
Schwerpunkt Baugrunderkundung von Deichen und Dämmen, Erkundung der
Steine- und Erden-Lagerstätten sowie Erstellung von Erschütterungsprognosen
und -gutachten. Geschäftsführer der GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig
GmbH, Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik und im Deutschen
Sprengverband
Dipl.-Phys. Michael Jäger
1. Vorsitzender des Bau-Atelier e.V., Herausgeber der Zeitschrift „Der
Koordinator“, Veranstalter der bundesweiten Fachtagungen der Koordinatoren
nach Baustellenverordnung, Autor bzw. Mitautor zahlreicher Veröffentlichungen,
seit 2005 Mitglied im V.S.G.K. – Verband der Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinatoren (Wuppertal), Leitung von Arbeitskreisen im
V.S.G.K., Mitglied im Präsidium des Bundeskoordinatorentages,
Softwareentwicklung für Koordinatoren, seit 2009 Leitung des Arbeitskreises EU-
Zertifizierung beim europäischen Koordinatorenverband ISHCCO
Prof. Dr. Bernd Karwatzky
Professor an der HTWK Leipzig, Fakultät Bauwesen, Professur für Verkehrsbau,
Lehrgebiet Grundbau und Verkehrsbau; stellvertretender Institutsleiter des
Institutes für Grundbau und Verkehrsbau an der HTWK Leipzig
Dipl.-Ing. Karl-Heinz Keindorf
Sachverständiger für Schäden an Gebäuden und Baupreisbildung, beratender
Ingenieur, Spezialkenntnisse: Instandsetzung sowie Um- und Ausbau von
Altbauten, Ausschreibung von Bauleistungen, Gutachtertätigkeit Aufmaß und
Abrechnung von Bauleistungen
Dipl.-Ing. oec., Ing.
Hans-Joachim Kirstein
Projektleiter im Verein zur Berufsförderung der Bauindustrie in Sachsen-Anhalt
e.V., langjährige Referententätigkeit zu ff. Themen: ergebnisorientierte
Baustellenführung, Baustellendokumentation, Beweissicherung auf der Baustelle,
erfolgreiche Durchsetzung von Mehrvergütungsansprüchen, Abnahme von
Bauleistungen u. a.
Dipl.-Phil. Ulrich Klausing
INOMAK GmbH Leipzig, Geschäftsführer, Berater, Dozent; Erfahrungen in allen
Führungsebenen, Bauwesen, Personalmanagement, Karriereberatung,
Studienberatung für Führungskräftenachwuchs, große Erfahrung im
Einzelcoaching, ebenso als HS-Dozent
Prof. Dr. Siegmar Kloß
Prof. Dr. habil. Siegmar Kloß verfügt über umfangreiche Kenntnisse und
Erfahrungen auf allen Gebieten der Baubetriebswirtschaft, langjährige praktische
Tätigkeit in Bauunternehmen, Lehre, Beratertätigkeit und Publikationen.
Ehrenmitglied des Sächsischen Bauindustrieverbandes und leitete bis 2005
dessen Arbeitsausschuss
RA/StB Dr. Bernd Kugelberg
Rechtsanwalt und Steuerberater, seit 1991 in Dresden tätig, Gesellschafter und
Geschäftsführer der Schneider + Partner GmbH Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft, Betreuung von Mandanten aller Größenordnungen
und Rechtsformen, Begleitung von Betriebsprüfungen,
Unternehmensnachfolgeregelungen, allgemeine Steuerberatung, Durchführung
von gesetzl. und freiwilligen Pflichtprüfungen
Dipl.-Ing. Gabor Kühnapfel
Selbstständiger Unternehmer auf dem Gebiet des Spezialbaus; besondere
Kenntnisse auf dem Gebiet der Betoninstandsetzung und Risssanierung
Dipl.-Ing. (FH) Verkehrsingenieur
Andre Kühnel
Projektmitarbeiter Bildung, Schwerpunkt Baumaschinenzentrum
imBerufsförderungswerk Bau Sachsen e. V., Sachkundiger für Erdbaumaschinen,
Mitglied in der Arbeitsgruppe Baumaschinentechnik (unter der Leitung des
Kompetenzzentrums für Berufsbildung und Personal-Entwicklung – KOBI)
- 78 -

Referentenliste
Barbara Kukler
Inhaber des Barbara Kukler Lohnabrechnungs-Service, Dozentin für Lohn und
Gehalt an der VHS Berlin Steglitz (EXPERT Business), Referentin für Lohn und
Gehalt im Baugewerbe beim BFW der Fachgemeinschaft Bau Berlin und
Brandenburg e.V., Referentin für Baulohnabrechnung der AOK Berlin, Dozentin
für Baulohnabrechnung bei Exactsoftware
Dipl.-Ing. Frank Kunkel
Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik-Ingenieur; Inhaber Ing.-Büro Kunkel,
Zwickau, Tätig im Bereich der Planung von Heizungs- Lüftungs- und
Sanitärtechnik, Ausschreibung, Bauüberwachung, Solar- und
Wärmepumpenanlagen, Anlagen zur kontrollierten Wohnungslüftung,
Energiekennwertberechnung PHPP mit Nachweis des Passivhausstandards,
Wärmebedarfs- und Heizlastberechnungen, Energetische Optimierung,
Energiekonzepte, Ausstellung Gebäudeenergiepass, vom Bundesamt für
Wirtschaft als besonders qualifiziert für die "Vor-Ort-Beratung" zugelassen, mehr
als 500 geplante Passivhäuser, Dozent EIPOS Dresden, DENA-
Energieeffizienzexperte
Dipl.-Ing. Thomas Landsberg
Langjährige Erfahrung in der Bauwerksdiagnose, der Beton- und
Massivbauinstandsetzung sowie der Abdichtung von Ingenieurbauwerken.
Spezialkenntnisse in Beratung, Planung und Instandsetzung von Industrie- und
Objektfußböden; Erstellung von Gutachten, Ausschreibung und Überwachung von
notwendigen Instandsetzungsleistungen; Referententätigkeit auf dem Gebiet der
Betoninstandsetzung und des Einsatzes von Flüssigkunststoffen im Bauwesen
(SIVV) u.a.; Fachplaner der Landesgütegemeinschaft Instandsetzung von
Betonbauwerken Sachsen und Sachsen-Anhalt e. V.
RA Prof. Dr. Ralf Leinemann
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht
Gründungspartner Leinemann & Partner Rechtsanwälte; Schwerpunkte:
begleitende Beratung von Bauvorhaben, Begleitung von Vergabeverfahren,
Nachprüfungsverfahren und Bauprozessen, schiedsrichterliche Tätigkeit;
Herausgeber eines Kommentars zur VOB/B, des Handbuchs "Die Vergabe
öffentlicher Aufträge" u. a. Veröffentlichungen
Bernd Linke
Sachverständiger für OS-A und AGS Systeme; Mitglied im BDSF; Geschäftsführer
der BTC Linke & SILCO-TEC GmbH; Tätigkeitsschwerpunkte: Überwachung und
Prüfung von Ingenieurbauwerken im Rahmen der ZTV/ING, baubegleitende
Qualitätsüberwachung; für OS-A Systeme; Beratung und Bewertung von
Graffitischäden
Dipl.-Verwaltungsbetriebswirt
Gerd Lorenz
Planungs- und Dienstleistungsservice, Straßen und Verkehrswesen Gerd
Lorenz, Tätigkeitsbereich: Verkehrsplanung, Schulungen und Seminare,
Moderator im Informationsprogramm des DVR (Deutscher Verkehrssicherheitsrat
e. V.)
Baudirektor Dipl.-Ing. Jörg Lösing
Referent für Bau- und Liegenschaftspolitik im SMF mit langjähriger Erfahrung im
Vergabe- und Vertragswesen u. a. des Sächsischen Immobilien- und
Baumanagement (SIB); Lehrbeauftragter bei der Sächsischen Fachhochschule
der Verwaltung und der Fortbildungsakademie des Freistaats Sachsen Meißen
RA Herbert Mackenschins
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Rechtsanwalt im Bauindustrieverband Sachsen/Sachsen-Anhalt e.V., GS
Magdeburg, langjähriger Referent auf den Gebieten Arbeits- und Sozialrecht
sowie Baurecht
RA Dr. jur. Tilo Pfau
Rechtsanwalt in der Rechtsanwaltskanzlei Pfau & Kollegen,Chemnitz,
spezialisierte sich auf dem Gebiet des privaten BausowieArchitektenrechts
einschließlich Vergaberecht und promoviertderzeit zum Thema „Vergaberecht
unterhalb der Schwellenwerte“.
Dipl.-Ing. (FH) Christian Pfitzner
Absolvent des Studiengangs "Abfallwirtschaft" der Hochschule Magdeburg
Stendal; seit nunmehr 7 Jahren beim Labor für Umweltschutz und chemische
Analytik, der LUS GmbH, tätig; betreut eigenverantwortlich ingenieurtechnische
Großprojekte aus umweltanalytischer Sicht, erstellt Altlastengutachten und führt
Gefährdungsabschätzungen durch; er verfügt über umfangreiche Kenntnisse und
Erfahrungen über die Charakterisierung von "belasteten" Materialien und die damit
verbundenen abfallrechtlichen Rahmenbedingungen; leitet seit ca. 5 Jahren
Workshops, Inhouse-Schulungen und Weiterbildungsmaßnahmen zum Thema
Probenahme, Analytik und Bewertung mineralischer Abfälle
Dipl.-Ing. Jens Poßecker
seit 1985 im Spezialtiefbau tätig; verfügt über umfangreiche Kenntnisse auf
diesem Fachgebiet, Technischer Leiter bei der Bilfinger Berger AG, Niederlassung
Spezialtiefbau, Mitglied der Erdbau AG der Bauakademie Sachsen
Prof. Dr.-Ing. Volker Rauschenbach
Prof. Rauschenbach wurde im April 2006 an die Hochschule für Technik und
Wirtschaft Dresden (FH) als Professor für Verkehrsbau, Straßen- und Tiefbau
berufen. Er ist Leiter einer RAP Stra.-Prüfstelle und Mitglied verschiedener
Fachgremien der FGSV, des DAV sowie des Deutschen Bauindustrieverbandes
- 79 -

Referentenliste
Cord Remme
Berät und vertritt AN und AG bei der Baudurchführung im Bereich der
Angebotsphase, der Ausführungsphase inklusiv dem Nachtragsmanagement,
Betreuung in den Bereichen: Erdbau, Kanalbau, Straßenbau, Hoch- und
Ingenieurbau, Deponiebau, Anlagenbau und Sonderprojekte, baubetriebliche
Analyse - Bauablaufanalyse, Projektkontrolle und Projektanalyse,
Nachtragsprüfung und Nachtragsmanagement
Dr.-Ing. Thomas Richter
Bauingenieurstudium in Leipzig, Leiter Technik der BetonMarketing Ost,
Gesellschaft für Bauberatung und Marktförderung mbH, Bautechnikberater in der
Bauberatung Zement und der BetonMarketing Ost, Promotion auf dem Gebiet der
Betontechnologie
RA Helge Rübartsch
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht
spezialisiert im Bau- und Vergaberecht, Gründer der Kanzlei RINCKE &
RÜBARTSCH Rechtsanwälte, seit 2000 nahezu ausschließlich in den
Schwerpunktgebieten sowohl vergabe- und baubegleitend ("von der grünen Wiese
bis zum Ablauf der Gewährleistung") umfassend insbesondere bei Großprojekten
beratend als auch vertretend vor Behörden und Gerichten hochengagiert tätig;
Referent zahlreicher Seminare und Inhouseschulungen
Dipl.-Ing. (TU) Holger Scheibe
Langjährige Erfahrungen als Messingenieur im Bereich der Durchführung von
Messungen und dem Erstellen von Gutachten zur thermischen Gebäudehülle,
Feuchtigkeit und Luftdichtigkeit unter Anwendung von Bau-, Industrie- und Elektro-
Thermografie, Leckage-Ortung und Luftdichtheitsprüfungen (Blower Door Test),
Referent in der Energieberater- und Architektenausbildung, Mitglied im Verband
für angewandte Thermografie e. V. (VATh) sowie im Fachverband Luftdichtheit im
Bauwesen e.V. (FLiB)
Prof. Dr.-Ing. Detlef Schmidt
Professor für Baustofflehre an der HTWK Leipzig, Mitwirkung in verschiedenen
Gremien der Verbände wie z. B. dem Richtlinienausschuss beim Deutschen
Ausschuss für Stahlbeton „Richtlinie für massige Betonbauteile“ und dem
Richtlinienausschuss beim Deutschen Ausschuss für Stahlbeton, Autor
zahlreicher Publikationen im Betonbau Arbeitsausschuss DBV-Merkblatt
„Begrenzung der Rissbildung im Stahl- und Spannbetonbau“
Karl-Heinz Seidel
Produktmanager F & E in der Mikroelektronik; Verantwortung für Bau und Betrieb
von Wasserversorgungsanlagen; Geschäftsführung Wasser- und
Abwasserunternehmen; Wirtschafts- und Politikberatung für Unternehmen und
Kommunen; Geschäftsleitung bei mittelst. Dienstleistungsunternehmen; Referent
für wirtschaftliche und politische Themen
Dipl.-Phys. Dietmar Sprinz
ö.b.u.v. Sachverständiger, Arbeitsgruppenleiter Schallschutz MFPA Leipzig,
Mitglied Fachausschuss Bau- und Raumakustik der Dt. Gesellsch. für Akustik,
Mitglied deutscher Arbeitskreis Schallprüfstellen, Mitglied
Sachverständigenausschuss Schall Deutsches Institut für Bautechnik (als Gast)
Ralph Dietmar Spröte
Seit 1989 als selbständiger Trainer und Berater in Deutschland erfolgreich aktiv.
Aufbau und Leitung einer Trainerakademie. Erfolgreiche Durchführung von AEVO-
Lehrgängen mit bisher weit über 1000 Teilnehmern. Spezialist für die erfolgreiche
Kommunikation und Teamgeist.
Dipl.-Ing. (TU) Olaf Stolzenburg
Direktor
ca. 10 Jahre weltweit als Ingenieur tätig, Mitarbeit an mehreren, erfolgreich
abgeschlossenen Forschungsprojekten, seit 1994 an der Entwicklung
verschiedenster Innovationen im Tiefbau wie z.B. des Flüssigbodenverfahrens
sowie technischer Lösungen für komplexe unterirdische Netze (A 38) beteiligt,
prägend in der Entwicklung des Flüssigbodenverfahrens im Sinne der
Erhaltbarkeit der Eigenschaften des Ursprungsbodens tätig, entwickelt seit über
14 Jahren neue Anwendungen und technologische Lösungen der
Flüssigbodentechnologie für verschiedne Untergrundprobleme
Dipl.-Ing., Dipl.-Ing (FH) Jürgen Weber
ö. b. u. v. Sachverständiger der Handwerkskammer zu Leipzig für Maurer- u.
Betonbauhandwerk, Holz- und Bautenschutz, ö. b. u. v. Sachverständiger der IHK
zu Leipzig für Mauerwerkstrockenlegung, Sachverständiger für Schäden an
Gebäuden, Beratender Ingenieur der Ingenieurkammer Sachsen, Referent an
verschiedenen Bildungseinrichtungen auf dem Gebiet des Bautenschutzes und
der Bauwerksabdichtung, Energieberater, Mitglied der WTA, Fachbuchautor
Prof. Dipl.-Ing. Dipl.-Ing.-Ök. Dipl.-
Wirtschaftsjurist (FH) Andreas Wellner
ö. b. u. v. Bausachverständiger, beratender Ingenieur, langjähriger Referent für
Führungskräfte der Bauwirtschaft auf den Gebieten Baupreisermittlung,
Nachtragsmanagement, Abrechnung, Mängelmanagement, VOB, ständiger
Lehrbeauftragter an Hochschulen, Berufsakademie, Fachschulen der Lehrgebiete
Baubetriebslehre und Baurecht, Mitglied von Prüfungsausschüssen für
Baufachwirte, Poliere und Handwerksmeister
RAin Claudia Wildeck
Fachanwältin für Miet- und
Wohnungseigentumsrecht
seit Beginn der Anwaltstätigkeit im Jahr 2003 im Bereich des privaten Baurechts
tätig, fast ausschließlich baurechtliche Tätigkeit seit August 2010 als angestellte
Rechtsanwältin in der Kanzlei RINCKE & RÜBARTSCH; die Tätigkeit umfasst
sowohl die baubegleitende Beratung als auch die außergerichtliche und
prozessuale Vertretung von Unternehmen; Referentin verschiedener Seminare
RA Carsten Zipfel
Rechtsanwalt für privates Baurecht und Vergaberecht; Spezialkenntnisse: Recht
der Bauablaufstörungen; Mitinitiator einer interdisziplinären Kooperation von
Ingenieuren, Sachverständigen und Rechtsanwälten mit baubetrieblichen und
baurechtlichen Schwerpunkten
- 80 -

www.bauakademie-sachsen.de
Standorte Bauakademie Sachsen
BAUTZEN
Edisonstr. 4
02625 Bautzen
Tel.: 03591-37 42-0
Fax: 03591-37 42-31
HOLLEBEN
Südstr. 4a
06179 Teutschenthal
Tel.: 0345-6134-522
Fax: 0345-6134-555
DRESDEN
Neuländer Str. 29
01129 Dresden
Tel.: 0351-7957497-13
Fax: 0351-7957497-19
LEIPZIG
Heiterblickstr. 35
04347 Leipzig
Tel.: 0341-245 57-0
Fax: 0341-245 57-11
GLAUCHAU
Lungwitzer Str. 52
08371 Glauchau
Tel.: 03763-50 05-0
Fax: 03763-50 05-21
MAGDEBURG
Lorenzweg 56
39128 Magdeburg
Tel.: 0391-289 65-36
Fax: 0391-289 65-30