un modello di convenzione di concessione di lavori - UTFP
un modello di convenzione di concessione di lavori - UTFP
un modello di convenzione di concessione di lavori - UTFP
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
ovvero<br />
(ii) al valore delle opere realizzate oltre agli oneri accessori, al netto degli<br />
ammortamenti 66 (ove l'Opera abbia superato la fase <strong>di</strong> collaudo),<br />
al netto <strong>di</strong> quanto percepito dal Concessionario a titolo <strong>di</strong> Contributo e degli<br />
eventuali costi <strong>di</strong> riparazione o riduzione in pristino sostenuti o da sostenere per<br />
effetto dell'inadempimento del Concessionario.<br />
(g) L’efficacia della risoluzione della Concessione sarà subor<strong>di</strong>nata al pagamento<br />
da parte del Concedente <strong>di</strong> tutti gli importi previsti al paragrafo (f).<br />
(h) Si applicano le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui agli artt. 136, 138 e 139 del Co<strong>di</strong>ce.<br />
11.2 Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente<br />
(a) In caso <strong>di</strong>:<br />
(i) ragionevole probabilità <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fiche nella forma giuri<strong>di</strong>ca o nelle<br />
attribuzioni del Concedente, cui possa conseguire pregiu<strong>di</strong>zio alle<br />
garanzie <strong>di</strong> pagamento del Contributo o dei Corrispettivi al<br />
Concessionario;<br />
(ii) venir meno, in tutto o in parte, dell'apporto finanziario annuale della<br />
Regione [•] a favore del Concedente (ove non adeguatamente<br />
sostituito);<br />
(iii) ritardo nel pagamento del Contributo o dei Corrispettivi superiore a [•]<br />
giorni 67 ;<br />
(iv) Fatto del Concedente che <strong>di</strong>a luogo a:<br />
- sospensione dei Lavori <strong>di</strong> durata superiore a [•] giorni 68 ;<br />
- sospensione nell'Erogazione dei Servizi per <strong>un</strong> periodo superiore a<br />
[•] giorni 69 ;<br />
(v) [specificare altre circostanze]<br />
66<br />
Si riporta nella presente clausola e nelle successive la terminologia adottata nel D.Lgs. 163/2006 e nella<br />
l. 109/1994. In luogo del valore dell'Opera e degli oneri al netto degli ammortamenti apparirebbe più equo<br />
fare riferimento all'effettivo valore <strong>di</strong> mercato dell'Opera. V. più in generale la nota al successivo art.<br />
11.2(b)(iii).<br />
67<br />
Si suggerisce <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care <strong>un</strong> termine non inferiore a 90 giorni.<br />
68<br />
Si suggerisce <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care <strong>un</strong> termine non inferiore a 270 giorni.<br />
69<br />
Si suggerisce <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care <strong>un</strong> termine non inferiore a 90 giorni.<br />
67