CASA CULTURA SEIXO_PREGO CONDICIONS.pdf - proxecto

More documents

Recommendations

Info

PROXECTO DE MELLORA E ACONDICIONAMENTO DA CASA DE CULTURA DE O SEIXO. CONCELLO DE TOMIÑO PREGO DE CONDICIÓNS normativa vixente en materia de seguridade e hixiene na o traballo, en concordancia coas previstas na Ordenanza Xeral de Seguridade e Hixiene no Traballo aprobada por Ou.M. 9-3-71 c- Subscribir co Arquitecto o acta de reformulo da obra. d- Ostentar a xefatura de todo o persoal que interveña na obra e coordinar as intervencións dos subcontratistas. e- Asegurar a idoneidade de todos e cada un dos materiais e elementos construtivos que se utilicen, comprobando os preparativos en obra e rexeitando, por iniciativa propia ou por prescrición do Aparellador ou Arquitecto Técnico, as subministracións ou prefabricados que non conten coas garantías ou documentos de idoneidade requiridos polas normas de aplicación. f- Custodiar o Libro de ordes e seguimento da obra, e dar o decatado ás anotacións que se practiquen no mesmo. g- Facilitar ao Arquitecto coa antelación suficiente os materiais precisos para o cumprimento do seu labor. h- Preparar as certificacións parciais de obra e a proposta de liquidación final. i- Subscribir co Promotor as actas de recepción provisional e definitiva. j- Concertar os seguros de accidentes de traballo e de danos a terceiros durante a obra. k- Deberá ter sempre a man un número proporcionado de obreiros á extensión dos traballos que se estean executando segundo o nº. 5 do Artigo 63 do vixente Regulamento Xeral de Contratación do Estado. 2.2 EPIGRAFE 2º DAS OBRIGACIÓNS E DEREITOS XENERAIS DO CONSTRUTOR O Contratista. VERIFICACION DOS DOCUMENTOS DO PROXECTO Artigo 6º.- Antes de dar comezo ás obras, o Construtor consignará por escrito que a documentación achegada resulta suficiente para a comprensión da totalidade da obra contratada ou, en caso contrario, solicitará as aclaracións pertinentes. O Contratista suxeitarase ás Leis, Regulamentos e Ordenanzas vixentes, así como ás que se diten durante a execución da obra. PLAN DE SEGURIDADE E HIXIENE Artigo 7º.- O Construtor, á vista do Proxecto de Execución, contendo, no seu caso, o Estudo de Seguridade e Hixiene, presentará o Plan de Seguridade e Hixiene da obra á aprobación do Técnico da Dirección Facultativa. OFICINA NA OBRA Artigo 8º.- O Construtor habilitará na obra unha oficina na que existirá unha mesa ou taboleiro adecuado, no poidan estenderse e consultarse os planos. En devandita oficina terá sempre o Contratista a disposición da Dirección Facultativa: - O Proxecto de Execución completo, incluídos os complementos que no seu caso redacte o Arquitecto Técnico. - A Licenza de Obras - O Libro de Ordenes e Asistencias - O Plan de Seguridade e Hixiene - O Libro de Incidencias - O Regulamento e Ordenanza de Seguridade e Hixiene no Traballo - A Documentación dos seguros mencionados no Artigo 5º - j) Disporá ademais o Construtor dunha oficina para a Dirección Facultativa, convenientemente acondicionada para que nela póidase traballar con normalidade a calquera hora da xornada. PRESENZA DO CONSTRUTOR NA OBRA Artigo 9º.- O Construtor vén obrigado a comunicar á propiedade a persoa designada como delegado seu na obra, que terá carácter de Xefe da mesma, con dedicación plena e con facultades para representarlle e adoptar en todo momento cantas disposicións competan a contrátaa. SERVIZO DE URBANISMO DO CONCELLO DE TOMIÑO 8
PROXECTO DE MELLORA E ACONDICIONAMENTO DA CASA DE CULTURA DE O SEIXO. CONCELLO DE TOMIÑO PREGO DE CONDICIÓNS Serán as súas funcións as do Construtor segundo especifica no Artigo 5º. Cando a importancia das obras requírao e así se consigne no “Prego de Condicións Particulares de índole Facultativa”. O delegado do Contratista será un facultativo de grao superior ou grao medio, segundo os casos. O Prego de Condicións particulares determinará o persoal facultativo ou especialista que o Construtor obríguese a manter na obra como mínimo, e o tempo de dedicación comprometido. O incumprimento desta obrigación ou, en xeral, a falta de cualificación suficiente por parte do persoal segundo a natureza dos traballos, facultará ao Arquitecto para ordenar a paralización das obras, sen dereito a reclamación algunha, ata que se emende a deficiencia. Artigo 10º.- O Xefe da obra, por se mesmo ou por medio dos seus técnicos ou encargados, estará presente durante a xornada legal de traballo e acompañará ao Arquitecto, nas visitas que faga ás obras, póndose á súa disposición para a práctica dos recoñecementos que se consideren necesarios e fornecéndolle os datos precisos para a comprobación das medicións e liquidacións. TRABALLOS NON ESTIPULADOS EXPRESAMENTE Artigo 11º.- É obrigación de contrátaa o executar canto sexa necesario para a boa construción e aspecto das obras, aínda cando non se ache expresamente determinado nos documentos de Proxecto, sempre que, sen separarse do seu espírito e recta interpretación, dispóñao o Arquitecto dentro dos límites de posibilidades que os orzamentos habiliten para cada unidade de obra e tipo de execución. O Contratista, de acordo coa Dirección Facultativa, entregará no acto da recepción provisional, os planos de todas as instalacións executadas na obra, coas modificacións ou estado definitivo en que queden. O Contratista comprométese igualmente a entregar as autorizacións que preceptivamente teñen que expedir as Delegacións Provinciais de Industria, Sanidade, etc., e autoridades locais, para a posta en servizo das referidas instalacións. Son tamén por conta do Contratista, todos os arbitrios, licenzas municipais, valos, alumado, multas, etc. Que ocasionen as obras desde o seu inicio ata a súa total terminación. INTERPRETACIÓNS, ACLARACIÓNS E MODIFICACIÓNS DOS DOCUMENTOS DO PROXECTO. Artigo 12º.- Cando se trate de aclarar, interpretar ou modificar preceptos dos Pregos de Condicións ou indicacións dos planos ou esbozos, as ordes e instrucións correspondentes comunicaranse precisamente por escrito ao Construtor estando este obrigado a se vez a devolver os orixinais ou as copias subscribindo coa súa firma o decatado, que figurará ao pé de todas as ordes, avisos ou instrucións que reciba do Arquitecto. Calquera reclamación que en contra das disposicións tomadas por estes crea oportuno facer o Construtor, haberá de dirixila, dentro precisamente do prazo de tres días, a quen a ditou, o cal dará ao Construtor, o correspondente recibo, se este solicitáseo. Artigo 13º.- O Construtor poderá requirir do Arquitecto, segundo os seus respectivos labores, as instrucións ou aclaracións que se precisen para a correcta interpretación e execución dos proxectado. RECLAMACIÓNS CONTRA AS ORDES DA DIRECCION FACULTATIVA Artigo 14º.- As reclamacións que o Contratista queira facer contra as ordes ou instrucións dimanadas da Dirección Facultativa, só poderá presentalas, a través do Arquitecto, ante a Propiedade, se son de orde económica e de acordo coas condicións estipuladas nos Pregos de Condicións correspondentes. Contra disposicións de orde técnica do Arquitecto Técnico, non se admitirá reclamación algunha, podendo o Contratista salvar a súa responsabilidade, se o estima oportuno, mediante exposición razoada dirixida ao Arquitecto, o cal poderá limitar a súa contestación ao acuse de recibo, que en todo caso será obrigatoria para este tipo de reclamacións. RECUSACION POLO CONTRATISTA DO PERSOAL NOMEADO POLO ARQUITECTO SERVIZO DE URBANISMO DO CONCELLO DE TOMIÑO 9
Page 1 and 2: PROXECTO DE ACONDICIONAMENTO DA CAS
Page 3 and 4: PROXECTO DE MELLORA E ACONDICIONAME
Page 7: PROXECTO DE MELLORA E ACONDICIONAME
Page 59 and 60:
PROXECTO DE MELLORA E ACONDICIONAME
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139:
show all

CASA CULTURA SEIXO_PREGO CONDICIONS.pdf - proxecto

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?