CASA CULTURA SEIXO_PREGO CONDICIONS.pdf - proxecto

PROXECTO DE MELLORA E ACONDICIONAMENTO DA CASA DE CULTURA DE O SEIXO. CONCELLO DE TOMIÑO
PREGO DE CONDICIÓNS
Serán as súas funcións as do Construtor segundo especifica no Artigo 5º. Cando a importancia das obras requírao e
así se consigne no “Prego de Condicións Particulares de índole Facultativa”. O delegado do Contratista será un
facultativo de grao superior ou grao medio, segundo os casos.
O Prego de Condicións particulares determinará o persoal facultativo ou especialista que o Construtor obríguese a
manter na obra como mínimo, e o tempo de dedicación comprometido.
O incumprimento desta obrigación ou, en xeral, a falta de cualificación suficiente por parte do persoal segundo a
natureza dos traballos, facultará ao Arquitecto para ordenar a paralización das obras, sen dereito a reclamación
algunha, ata que se emende a deficiencia.
Artigo 10º.- O Xefe da obra, por se mesmo ou por medio dos seus técnicos ou encargados, estará presente durante
a xornada legal de traballo e acompañará ao Arquitecto, nas visitas que faga ás obras, póndose á súa disposición
para a práctica dos recoñecementos que se consideren necesarios e fornecéndolle os datos precisos para a
comprobación das medicións e liquidacións.
TRABALLOS NON ESTIPULADOS EXPRESAMENTE
Artigo 11º.- É obrigación de contrátaa o executar canto sexa necesario para a boa construción e aspecto das obras,
aínda cando non se ache expresamente determinado nos documentos de Proxecto, sempre que, sen separarse do
seu espírito e recta interpretación, dispóñao o Arquitecto dentro dos límites de posibilidades que os orzamentos
habiliten para cada unidade de obra e tipo de execución.
O Contratista, de acordo coa Dirección Facultativa, entregará no acto da recepción provisional, os planos de todas
as instalacións executadas na obra, coas modificacións ou estado definitivo en que queden.
O Contratista comprométese igualmente a entregar as autorizacións que preceptivamente teñen que expedir as
Delegacións Provinciais de Industria, Sanidade, etc., e autoridades locais, para a posta en servizo das referidas
instalacións.
Son tamén por conta do Contratista, todos os arbitrios, licenzas municipais, valos, alumado, multas, etc. Que
ocasionen as obras desde o seu inicio ata a súa total terminación.
INTERPRETACIÓNS, ACLARACIÓNS E MODIFICACIÓNS DOS DOCUMENTOS DO PROXECTO.
Artigo 12º.- Cando se trate de aclarar, interpretar ou modificar preceptos dos Pregos de Condicións ou indicacións
dos planos ou esbozos, as ordes e instrucións correspondentes comunicaranse precisamente por escrito ao
Construtor estando este obrigado a se vez a devolver os orixinais ou as copias subscribindo coa súa firma o
decatado, que figurará ao pé de todas as ordes, avisos ou instrucións que reciba do Arquitecto.
Calquera reclamación que en contra das disposicións tomadas por estes crea oportuno facer o Construtor, haberá
de dirixila, dentro precisamente do prazo de tres días, a quen a ditou, o cal dará ao Construtor, o correspondente
recibo, se este solicitáseo.
Artigo 13º.- O Construtor poderá requirir do Arquitecto, segundo os seus respectivos labores, as instrucións ou
aclaracións que se precisen para a correcta interpretación e execución dos proxectado.
RECLAMACIÓNS CONTRA AS ORDES DA DIRECCION FACULTATIVA
Artigo 14º.- As reclamacións que o Contratista queira facer contra as ordes ou instrucións dimanadas da Dirección
Facultativa, só poderá presentalas, a través do Arquitecto, ante a Propiedade, se son de orde económica e de
acordo coas condicións estipuladas nos Pregos de Condicións correspondentes. Contra disposicións de orde técnica
do Arquitecto Técnico, non se admitirá reclamación algunha, podendo o Contratista salvar a súa responsabilidade,
se o estima oportuno, mediante exposición razoada dirixida ao Arquitecto, o cal poderá limitar a súa contestación
ao acuse de recibo, que en todo caso será obrigatoria para este tipo de reclamacións.
RECUSACION POLO CONTRATISTA DO PERSOAL NOMEADO POLO ARQUITECTO
SERVIZO DE URBANISMO DO CONCELLO DE TOMIÑO 9