Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di forniture delle ... - Rfi

dal Committente; ovvero fino alla data di consegna a destinazione, nel caso in cui il trasporto siaeseguito da altro vettore o direttamente dal Fornitore;iii) qualora le operazioni di collaudo siano eseguite direttamente dal Fornitore, il ritardo è computatofino alla data di consegna a destinazione, nel caso in cui il trasporto sia eseguito a cura del Fornitore;iv) qualora il Fornitore debba provvedere al montaggio in opera dei materiali, il ritardo sui relativitermini è computato fino alla data di comunicazione dell’approntamento in opera, salva diversadisposizione contrattuale;v) qualora i materiali, anche se collaudati prima della consegna, vengano trovati a destinazione nonrispondenti alle condizioni contrattuali e, a causa di ciò, si rendano necessarie sostituzioni oriparazioni di parti che ne ritardino l’utilizzazione, il ritardo viene riferito a tutti i materiali rimastiinutilizzati e computato con il criterio indicato alle lettere i) e ii) del presente articolo, in relazione allaconsegna delle parti allestite in sostituzione o riparate; qualora le riparazioni avvengano in sito, ilritardo viene computato fino alla data di completamento delle lavorazioni;vi) per i materiali riscontrati difettosi durante la garanzia e restituiti per essere sostituiti o riparati,ovvero da riparare in sito, il ritardo si computa secondo i criteri stabiliti nel presente comma,assumendo a riferimento i termini stabiliti dal Committente ai sensi dell’articolo 48 delle presentiCondizioni Generali.50.3In ogni caso, l’eventuale rifiuto dei materiali da parte del Committente non produce alcun effettointerruttivo dell’eventuale ritardo.Articolo 51Penali per ritardata o mancata esecuzione51.1Nell’ipotesi in cui il Fornitore adempia alla prestazione contrattuale in ritardo rispetto ai termini ivifissati, è applicata una penale nella misura minima dell’ 1% (uno per cento) dell’importo del prezzodel materiale non consegnato in tempo utile, per ogni decade o frazione, fino a sessanta giorni diritardo; nella misura minima del 3% (tre per cento) per ogni successiva decade o frazione, fino ad unmassimo complessivo di penali del 20% (venti per cento) del predetto importo corrispondente ad unritardo superiore a cento giorni.58