VHF Bayern Ausgabe 2008 Handbuch für die Vergabe und ...

VHF Bayern 

Ausgabe 2008 

Handbuch 

für die Vergabe und Durchführung von 

Freiberuflichen Leistungen 

durch die Staatsbauverwaltung 

des Freistaates Bayern 

Herausgegeben von der Obersten Baubehörde 

im Bayerischen Staatsministerium des Innern

Inhaltsverzeichnis 

(n.n.b. = noch nicht besetzt) 

0.1 Stichwortverzeichnis 

0.2 Abkürzungsverzeichnis 

0.3 Änderungsdienst 

Teil I Allgemeines, rechtliche und haushaltsrechtliche Grundlagen 

I.1 Allgemeine Grundsätze 

I.2 Zuständigkeiten bei Vergabe und Vertragsabwicklung 

I.3 Schema der rechtlichen Grundlagen 

I.4 Freiberufliche Leistung, Dienstleistung, geistig/schöpferische Leistung, eindeutig/erschöpfend 

I.5 Ermittlung des Auftragswertes 

Teil II Vergaben unterhalb des Schwellenwertes 

II.1 Leitfaden zur Vergabe unterhalb des Schwellenwertes 

Teil III Durchführung der Vergabeverfahren nach VOF 

III.1 Schnellübersicht Vergabeverfahren 

III.2 Leitfaden zur Durchführung der Vergabeverfahren nach VOF 

III.3 Formblätter: 

III.3.1 Bekanntmachung Staatsanzeiger 

III.3.2 Bewerbungsbogen 

III.3.3 Verzeichnis benannter Unternehmen 

III.3.4 Verpflichtungserklärung benannter Unternehmen 

III.3.5 n.n.b. 

III.3.6 Informationsschreiben in Anlehnung an § 17 VOF 

III.3.7a Informationsschreiben nach § 13 VgV 

III.3.7b Informationsschreiben nach § 13 VgV 

III.3.8 n.n.b. 

III.3.9 Aufforderung zur Auftragsverhandlung 

Teil IV Durchführung von Wettbewerben nach GRW 

IV n.n.b. 

Teil V Freiberufliche Leistungen nach VOL 

V.1 Leitfaden zur Vergabe Freiberuflicher Leistungen nach VOL 

Teil VI Anlagen zu Verträgen mit Freiberuflich Tätigen 

VI.1 n.n.b. 

VI.2 n.n.b. 

VI.3 n.n.b. 

VI.4 n.n.b. 

VI.5 Allgemeine Vertragsbestimmungen – AVB – Bereich Hochbau 

VI.6 Ergänzung zu § 8 des Vertrages für die DV-Anwendung 

VI.7 Richtlinien für Sicherheitsmaßnahmen bei der Durchführung von Bauaufgaben (Anhang 20/1 

RBBau) für schutzbedürftige Baumaßnahmen des Bundes 

VI.8 Zugangsbestimmungen (US-Maßnahmen) 

VI.9 n.n.b. 

VI.10 n.n.b. 

VI.11 Niederschrift über die Verpflichtung nach dem Verpflichtungsgesetz 

VI.12.1 Bek. d. Bayer. Staatsregierung zur Verwendung von Schutzerklärungen bei Öffentlichen 

Aufträgen (Scientology-Organisation) 

VI.12.2 Niederschrift Schutzerklärung 

© VHF Bayern - Stand Oktober 2008 1 von 4

Teil VII Vertragsmuster, Anlagen und Hilfen für Verträge mit Freiberuflich Tätigen 

A. Abschnitt Hochbau 

ES-Bau 

VII.09 Vertragsmuster 

VII.09.1 Hinweise zum Vertragsmuster 

Gebäude 

VII.10 Vertragsmuster (ehemals Anhang 10) 


VII.10.2 n.n.b. 

VII.10.3 ergänzende Vereinbarungen für Baumaßnahmen der US-Streitkräfte 

Technische Ausrüstung 



VII.11.2 n.n.b. 


Tragwerksplanung 



VII.12.2 n.n.b. 


Freianlagen 



VII.13.2 n.n.b. 


Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen 



VII.14.2 n.n.b. 


Ingenieurvermessung 



VII.15.2 Anlage zu den Hinweisen 

VII.15.3 n.n.b. 

VII.15.4 Liste zur Festlegung des Umfangs der Objektvermessung 

Bauphysik 


Prüfauftrag nach PrüfVBau 


VII.30.1 Gebühren-/Honorarermittlung 

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination 


Künstlerische Leistungen 


B. Abschnitt Strassen- und Brückenbau 

Fachübergreifende Unterlagen/Anlagen (nur zu Abschnitt B) 

VII.100 Vertragsmuster – neutral – 

VII.100.1 allgemeine Hinweise für die Vertragsgestaltung (alle Verträge) 

VII.100.2 Honorarermittlung 

VII.100.3 allgemeine Hinweise zur Honorarermittlung (alle Verträge) 

VII.100.4 Allgemeine Vertragsbestimmungen – AVB – Bereich Straßen- und Brückenbau 

Verkehrsplanerische Leistungen 


Vermessungstechnische Leistungen 

VII.102a Vertragsmuster Entwurfsvermessungen 

VII.102b Vertragsmuster Bauvermessungen 

VII.102.1a Hinweise zum Vertragsmuster Entwurfsvermessung 

VII.102.1b Hinweise zum Vertragsmuster Bauvermessung 

VII.102.1c Hinweise für sonstige vermessungstechnische Leistungen 

VII.102.2 Technische Vertragsbedingungen Vermessung 

VII.102.3 Ermittlung der anrechenbaren Kosten für Verkehrsanlagen 

VII.102.4 Ermittlung der anrechenbaren Kosten für Ingenieurbauwerke 


VII.102.5 Entwurfsvermessung – Ermittlung der Honorarzone 

Bodenmechanik, Erd- und Grundbau 



VII.103.2 Ermittlung der anrechenbaren Kosten 

Objektplanung Verkehrsanlagen 

VII.104a Vertragsmuster Straßenverkehrsanlagen 

VII.104b Vertragsmuster ortsgerechten Straßenbau 


VII.104.2 Technische Vertragsbedingungen 


Schallimmissionsschutz 


Objektplanung Ingenieurbauwerke 

VII.106.1 Hinweise 

VII.106.2 Technische Vertragsbedingungen Brücken 


Tragwerksplanung Ingenieurbauwerke 

VII.107.1 Hinweise zur Tragwerksplanung Ingenieurbauwerke 

VII.107.2 n.n.b. 


Technische Ausrüstung Ingenieurbauwerke 



Umweltverträglichkeitsstudie 




VII.109.3 Honorar-/Honorarzonenermittlung 

Landschaftspflegerischer Begleitplan 




VII.110.3 Honorar-/Honorarzonenermittlung 

Landschaftspflegerischer Ausführungsplan 




VII.111.3 Ermittlung der anrechenbaren Kosten mit Hinweisen 

VII.111.4 Ermittlung der Honorarzone 

Verträglichkeitsprüfung für Natura 2000-Gebiete 




VII.112.3 Honorarermittlung FFH-Vorprüfung 

VII.112.4 Honorarermittlung FFH-Verträglichkeitsprüfung 

VII.112.5 Honorarermittlung FFH-Ausnahmeprüfung 

Faunistische Untersuchungen 




Bauüberwachung 


VII.114.1 Hinweise zur Bauüberwachung 

VII.114.2 Technische Vertragsbedingungen für die Bauüberwachung und Bauoberleitung von Ingenieurbauwerken 

und Verkehrsanlagen 


Überprüfung von Ingenieurbauwerken 



VII.115.2 Technische Vertragsbedingungen für die statische und konstruktive Prüfung von Ingenieurbauwerken 




Teil VIII Praxisbezogene Themen zu Vertragserstellung und Vertragsabwicklung 


A. Vertragsrechtliches, allgemein 

VIII.A.1 Werkvertragsrecht 

VIII.A.2 Abnahme, Verjährung, Hemmung 

VIII.A.3 Mängelhaftung 

VIII.A.4 Urheberrecht 

Weiter geplant: 

VIII.n.n.b. Schriftform 

VIII.n.n.b. Losverfahren 

VIII.n.n.b. Teilkündigung, Kündigung 

VIII.n.n.b. Rahmenverträge – Leitfaden 

B, Honorar-, Vergütungsfragen 

VIII.B.1 Honorare über den Tafelwerten der HOAI 

VIII.B.1.1 erweiterte Honorartafel – Gebäude und raumbildende Ausbauten 

VIII.B.1.2 erweiterte Honorartafel – Freianlagen 

VIII.B.1.3 erweiterte Honorartafel – Ingenieurbauwerke 

VIII.B.1.4 erweiterte Honorartafel – Verkehrsanlagen 

VIII.B.1.5 erweiterte Honorartafel – Tragwerksplanung 

VIII.B.1.6 erweiterte Honorartafel – Technische Ausrüstung 

VIII.B.1.7 erweiterte Honorartafel – Wärmeschutz 

Geplante Themen: 

VIII.n.n.b. Künstlersozialabgabe 

VIII.n.n.b. Vergütung nach Zeitaufwand 

VIII.n.n.b. bautechnische Nachweise 

- allgemeines 

- Brandschutz 

VIII.n.n.b. Bewertung von einzelnen Grundleistungsteilen 

VIII.n.n.b. Bewertung Besonderer Leistungen 

- Prüfen von M+W – Planungsleistungen 

VIII.n.n.b. Nachtragsprüfung 

VIII.n.n.b. Mehraufwand aus Insolvenzen 

VIII.n.n.b. Bauzeitverlängerung 

VIII.n.n.b. Anrechenbarkeit der Beleuchtung 

VIII.n.n.b. Technische Ausrüstung – Anlagengruppen 

VIII.n.n.b. vorhandene Bausubstanz 

VIII.n.n.b nicht anrechenbare Kosten 

- Skonti aus Bauverträgen 

- Beschleunigung 

- Winterbau 

C. Vertragsabwicklung 

VIII.C.1 Zahlungseinstellungen, Insolvenzverfahren bei Baumaßnahmen 

(OBBS v 260706 IIB1-4095-033/97) 

Weiter geplant: 

VIII.n.n.b Leistungsverfolgung 

VIII.n.n.b Teilabnahme, Abnahme 

D. Sonstiges 

Geplante Themen: 

VIII.n.n.b. Konzeptidee 

VIII.n.n.b Gewinner/Preisträger im Wettbewerb – mit wem ist zu verhandeln 


Stichwortverzeichnis 

A 

Abschluß des Auswahlverfahrens III.2 Nr.3.4 

Aufbewahrung von Verfahrensunterlagen III.2 Nr.8 

Aufforderung zur Verhandlung III.2 Nr.5.1, III.3.9 

Aufgabenbeschreibung III.2 Nr.4.1.1 

Auftragserteilung III.2 Nr.5 

Auftragskriterien III.1, III.2 Nr.4.1.2 

Auftragsverhandlung III.2 Nr.4.2 

Auftragswert I.5 

Ausfüllhilfe Bekanntmachung III.2 Anhang 

Auslobung III.2.0, III.2 Nr.1.2 

Ausschlußgründe III.2 Nr.3.1 

Ausschlssprüfung III.2 Nr.3.1 

Auswahlverfahren III.2 Nr.3 

Auswahlprüfung III.2 Nr.3.3 

Auswahlkriterien III.2 Nr. 3 

AVB Hochbau VI.5.1 

AVB Straßen-,Brückenbau VI.5.2 

B 

Bekanntmachungen III.2 Nr.1 

Bekanntmachung Staatsanzeiger III.2 Nr 1.2 Nr.1, III.3.1 

Bekanntmachung Bundesplattform III.2 Nr.1.3 

Berufshaftpflichtversicherung III.2 Anhang 

Beschafferprofil III.2 Nr. 1.3 

Beteiligung der Fachaussichtsführenden Ebene I.2 Nr.2 

Beteiligung der obersten Behörden I.2 Nr.3 

Bewerbungsbogen III.3.2 

Bewerbungsphase III.2 Nr.2 

Bewerbergemeinschaft III.2 Nr.9.3, III.2 Anhang 

Bundeszentralregister (BZR) III.2. Anhang, Nr.III.2.1 

C 

D 

Dienstleistung I.4 B 

Diskriminierungsverbot III.2 Nr.4.3 

E 

Eignung/Eignungsprüfung III.2 Nr.4.2 

Eindeutig und erschöpfend I.4 D 

Ermittlung des Auftragswertes I.5 

Erweiterte Honorartafeln VI.2.1 bis 2.7 

F 

Freiberufliche Leistung I.4 A 

Freiberufliche Dienstleistung I.4 B 

Freihändige Vergabe II.1 

Frei vereinbartes Honorar VI.2 

Fachaufsichtsführende Ebene I.2 

G 

Geistig-schöpferische Leistung I.4 C 

Gewichtung III.2 Nrn.3.2, 4.1.2 

Gleichbehandlung III.2 Nrn.3.1, 4.2, 4.3 

GRW III.2.0; IV 

© VHF Bayern - Stand Oktober 2008 1 

0.1


H 

Honorarzone Teil VII, Hinweise 

Haftpflichtversicherung Teil VI.5 

Honorare über den Tafelwerten VI.2 

I 

Information nichtberücksichtigte Bewerber III.2 Nr.3.4 

Informationspflicht nach §13 VgV III.2 Nr.4.5 

J 

K 

Korruptionsbekämpfungsrichtlinie I.1 

Konzeptidee III.2 Nr.4.1.1, VIII … 

L 

Leistungsbilder nach HOAI/Aufgabenbeschreibung III.2 Nr. 4.1.1 

Leistungsfähigkeit III.2 Nr. 3.2 

Leistungen anderer Unternehmer III.2 Nr. 3.2, III.3.3, 

III.3.4 

M 

Mängelhaftung VIII.A.3 

Mindestsatz Teil VII, Hinweise 

N 

Nachprüfungsbehörde I.2 Nr.4 

Nachreichen von Bewerbungsunterlagen III.2 Nr.3 

Nebenkosten I.5 

Nichtberücksichtigte Bewerbungen III.2 Nr.3.4 

O 

Öffnung der Bewerbungsunterlagen III.2 Nr.3 

P 

Prüfingenieurleistung II.1, VIII.A.5 

Prüfsachverständige, vergaberechtl. Grundsätze VIII.A.5 

Q 

Qualität III.2, Nr. 4.1.2 

R 

Rechtliche Grundlagen (Schemaübersicht) bei Vergabe und 

Beauftragung freiberuflicher Leistungen I.3 

S 

Sachverständige m VOF-Verfahren, Mitwirkung II.1, III.2 Nr.3.2 

Schnellübersicht VOF-Verfahren III.1 

Schutzerklärung Scientology I.1, VI.12.1 und 2 

Schwellenwert I.1, I.5 

Strafgesetzbuch (Auszüge) VI.11 

T 

Tabellen/Punktebewertung III.2 Nr.3.2 

Transparenz III.2 Nr.4.3 

...© VHF Bayern - Stand Oktober 2008 2 

0.1


U 

Umbauzuschlag n.n.b. 

Umsatzsteuerliche Behandlung von Nebenkosten VII Hinweise 

Unterkriterien III.2 Nr. 4.1.2, III.3.9 

Urheberrecht I.4.C, VII AVB, VIII.A.4 

V 

Varianten der Vergabeverfahren nach VOF III.1 

Vergabe freiberuflicher Leistungen, Grundsätze I.1, I.4 D 

Vergabe nach VOL V 

Vergabe oberhalb des Schwellenwertes I.1 

Vergabe unterhalb des Schwellenwertes I.1, II.1 

Vergabebekanntmachung III.2 Nrn.1.2, 6, 9.1 

Vergabeentscheidung III.2 Nr.4.4 

Vergabevermerk III.2 Nr.7 

Vorinformation III.2 Nr. 1.1 

Verhandlungsverfahren III.2 Nr.4 

Verpflichtungserklärung andere/benannte Unternehmer III.2 Nr. 3.2, III.3.3 und 4 

Vertragsmuster VII 

W 

Willkürverbot III.2 Nr.4.4 

Wettbewerb I.2 C, IV 

Wertung der Angebote 

X 

Y 

Z 

Zuständigkeiten bei Vergabe I.2 A 

Zuständigkeiten bei Vertragsabwicklung I.2 B 

© VHF Bayern - Stand Oktober 2008 3 

0.1

Abkürzungsverzeichnis 

AG Auftraggeber 

AllMBl Allgemeines Ministerialamtsblatt 

AN Auftragnehmer 

AVB Allgemeine Vertragsbedingungen 

BayBO Bayer. Bauordnung 

BayHO Bayer. Haushaltsordnung 

Bek Bekanntmachung 

BGB Bürgerliches Gesetzbuch 

BZR Bundeszentralregister 

EG Europäische Gemeinschaft 

EStG Einkommensteuergesetz 

EU Europäische Union 

EuGH Europäischer Gerichtshof 

FBT Freiberuflich Tätiger 

GRW Grundsätze und Richtlinien für Wettbewerbe 

GWB Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 

GZR Gewerbezentralregister 

KorruR Korruptionsbekämpfungsrichtlinie 

OLG Oberlandesgericht 

PartGG Partnerschaftsgesellschaftsgesetz 

PrüfVBau Verordnung über die Prüfingenieure … im Bauwesen 

TVB Technische Vertrahsbedingungen 

UrhG Urherberrechtsgesetz 

VgV Vergabeverordnung 

VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen 

VOF Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen 

VOL Verdingungsordnung für Leistungen 

VKR Vergabekoordinierungsrichtlinie 

ZPO Zivilprozessordnung 

© VHF Bayern - Stand Oktober 2008 

0.2

Änderungsdienst 

lfd. 

Nr. 

1 

Bezeichnung Änderung 

Stand 

neu 

Begründung 

© VHF Bayern – Stand Oktober 2008 1 von 1 

0.3

Einleitung 

Das Handbuch für die Vergabe und Durchführung von freiberuflichen Leistungen durch die 

Staatsbauverwaltung des Freistaats Bayern (VHF Bayern) enthält die bei Vergabeverfahren und der 

anschließenden Vertragserstellung und Vertragsabwicklung zu beachtenden Regelungen. 

Neben der Vorgabe von rechtlichen Grundlagen, Bestimmungen sowie Zuständigkeitsregelungen sind 

insbesondere ablaufbezogene Anleitungen für die verschiedenen in Betracht kommenden 

Vergabeverfahren für Verträge mit freiberuflich Tätigen enthalten. 

Außerdem sind die Vertragsmuster aller Regelverträge mit Erstellungshinweisen und 

selbstrechnenden Mustern zur Honorarermittlung enthalten sowie die wesentlichen gesetzlichen 

Regelungen und die häufiger vorkommenden Fragen zur Vertragsabwicklung behandelt. 

Allgemeine Grundsätze 

Freiberufliche Leistungen 

Das Handbuch gilt für alle Arten von freiberuflichen Leistungen. Hierzu gehören insbesondere die 

Leistungen der Architekten und Ingenieure, Leistungen der Sachverständigen sowie selbständig 

ausgeübte wissenschaftliche und künstlerische Tätigkeiten. Die Definition der freiberuflichen Leistung 

ist im Teil I.4 VHF vertieft erläutert. 

Je nach Höhe des Auftragswertes und der Art der Freiberuflichen Leistung sind unterschiedliche 

Vergabevorschriften zu beachten. 

Vergaben unterhalb des Schwellenwertes 

Alle Aufträge (sowohl eindeutig/erschöpfend als auch nicht eindeutig/erschöpfend beschreibbar) über 

freiberufliche Leistungen unterhalb des Schwellenwerts sind nur nach den Bestimmungen des 

Haushaltsrecht (§ 55 BayHO) im leistungsbezogenen Wettbewerb an den Bewerber zu vergeben, der 

im Hinblick auf die gestellte Aufgabe am ehesten die Gewähr für eine sachgerechte und qualitätsvolle 

Leistungserfüllung bietet. 

Die Aufträge müssen gestreut werden. Näheres siehe Teil II.1 VHF. 

Vergaben oberhalb des Schwellenwertes 

Bei der Vergabe von Leistungen, deren geschätzter Auftragswert ohne Mehrwertsteuer (siehe Teil I.5) 

den in der VgV genannten Wert (Schwellenwert) erreicht oder übersteigt, sind von den öffentlichen 

Auftraggebern nach § 98 GWB die einschlägigen Bestimmungen der VOF (näheres siehe in Teil III 

VHF). 

Bei Leistungen, die nach Art und Umfang eindeutig und erschöpfend beschrieben (näheres siehe in 

Teil I.4 VHF) werden können, sind die Bestimmungen der VOL ( siehe Teil V ) anzuwenden. 

Schriftform der Auftrags- und Vergütungsvereinbarung 

Aufträge über freiberufliche Leistungen sind vor deren Leistungsaufnahme auf der Grundlage der 

Vertragsmuster (Teil VII VHF) und Allgemeinen Vertragsbestimmungen (AVB, Teil VI.5… VHF) 

schriftlich zu erteilen. Dabei sind insbesondere der Umfang der Leistung und die Höhe der 

Vergütung zu vereinbaren. Die Vergütung ist nach den einschlägigen verbindlichen 

Gebührenordnungen zu ermitteln. Soweit solche nicht existieren, ist die Vergütung frei zu vereinbaren. 

Näheres siehe in Teil VI.2 VHF. 

Erfüllung besonderer Obliegenheiten der Freiberuflich Tätigen (FBT) 

Die Richtlinie zur Verhütung und Bekämpfung von Korruption in der öffentlichen Verwaltung (KorruR) 

in der Bek. der Bayer. Staatsregierung vom 13.April 2004 Az.: B III 2-515-238 sowie die Bek. der 

Bayer. Staatsregierung zur Verwendung von Schutzerklärungen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge 

(Scientology-Organisation) vom 29. Oktober 1996 Nr. 476-2-151 sind zu beachten. 

Die FBT sind zur gewissenhaften Erfüllung ihrer Obliegenheiten nach dem Verpflichtungsgesetz zu 

verpflichten. Näheres siehe in Teil VI.11 VHF. 

©VHF Bayern – Stand Oktober 2008 

I.1

Zuständigkeiten bei der Vergabe und der Vertragsabwicklung von Leistungen freiberuflich 

Tätiger einschließlich bildender Künstler 

A Vergabe 

1 Staatliches Bauamt / die Autobahndirektion (Dienststelle), nachstehend Bauamt genannt. 

Die Bauämter können Leistungen an Freiberuflich Tätige zur Erledigung der ihnen übertragenen Aufgaben 

vergeben und entscheiden grundsätzlich in eigener Verantwortung. Verträge mit Dritten haben die Freiberuflich 

Tätigen dabei für den Auftraggeber unterschriftsreif zu erarbeiten und Zahlungsbelege kassenreif 

festzustellen. Vergabeentscheidungen und die kassenmäßige Abwicklung verbleiben jedoch beim Bauamt. 

Die Bekanntmachung der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern vom 

05.04.94 (AllMBl S. 466) „Privatisierung Staatlicher Aufgaben; Neufassung des Kriterienkatalogs der 

Staatsbauverwaltung für die Erledigung von Planungsleistungen“ ist zu beachten. 

Sind bei Hochbaumaßnahmen des Bundes freiberuflich Tätige bei der Aufstellung der Entscheidungsunterlage 

– Bau (ES-Bau) eingeschaltet, sollen diese in der Regel nicht mit den weiteren Leistungen zur Planung 

und Ausführung der Baumaßnahmen beauftragt werden. 

Bei Maßnahmen des Straßen- und Brückenbaus sollten die Leistungen der Planung, einschließlich Mitwirken 

und Vorbereiten der Vergabe und Leistungen der Bauoberleitung an verschiedene Auftragnehmer 

vergeben werden. 

Die Vergabeangelegenheiten der Bauämter sollen sich nach folgenden Grundsätzen ausrichten: 

Die Bearbeitung von Vergabeangelegenheiten ist Querschnittsaufgabe der Technischen Geschäftsleitung. 

Das Bauamt regelt die näheren Einzelheiten des Verfahrensablaufs. Die Vorgaben zur Online-Vergabe 

sind zu beachten. 

Die Technische Geschäftsleitung bzw. die technischen Abteilungen beteiligen die Rechtsabteilung bei der 

Vorbereitung und Durchführung der Vergabe, soweit erforderlich, in geeigneter Weise (z.B. durch Mitzeichnung). 

Werden Einwendungen erhoben, die sich auf die Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens 

auswirken können, sowie im Fall der Nr. 2, ist die Rechtsabteilung immer zu beteiligen. 

Vor der Vergabekammer vertritt in der Regel die Rechtsabteilung das Bauamt; die Technische Geschäftsleitung 

ist zu beteiligen. Die Fachaufsicht führende Ebene kann die Vertretung vor der Vergabekammer 

übernehmen. 

Soweit die Rechtsabteilung nicht mit einer/einem Bediensteten mit der Befähigung zum Richteramt besetzt 

ist, obliegt die rechtliche Betreuung der Fachaufsicht führenden Ebene. 

2. Fachaufsicht führende Ebene (Regierungen / Landesbaudirektion) bei Hochbaumaßnahmen 

Der Regierung obliegt die Fachaufsicht bei Baumaßnahmen des Landes; der Landesbaudirektion die 

Fachaufsicht bei Bauaufgaben des Bundes. 

Die Fachaufsicht führende Ebene ist in nachfolgenden Fällen so rechtzeitig zu unterrichten, dass diese 

entscheiden kann, ob und in welchem Umfang sie im Einzelfall mitwirkt, wenn: 

– von den eingeführten Vertragsmustern und/oder den Hinweisen dazu abgewichen werden soll 

– freiberufliche Leistungen vergeben werden sollen, für die keine Muster eingeführt sind und der Auftragswert 

den Betrag von 25.000 € einschl. MWSt übersteigt. 


I.2

sowie bei 

– Feststellungen oder Vorliegen von Anhaltspunkten für ein wettbewerbsbeschränkendes Verhalten, 

z.B. Preisabreden, 

– Berufung eines Bewerbers auf einen Irrtum 

– Zustellung eines Nachprüfungsantrages durch die Vergabekammer 

– Schwere Verfehlungen des Bewerbers 

3 Beteiligung der Obersten Behörden 

Bei schweren Verfehlungen des Auftragnehmers, (z.B. bei Verdacht auf Bestechung und bei vorsätzlich 

falschen Angaben) ist die Oberste Baubehörde (OBB), Sachgebiet IIZ 5 unverzüglich zu unterrichten. 

Bereich Hochbau 

Bei bedeutenden Baumaßnahmen des Hochbaus sind in der Regel Wettbewerbe für die Beteiligung bildender 

Künstler durchzuführen. Sofern die OBB nichts anderes bestimmt, ist der zur Ausführung vorgesehene 

Entwurf bzw. das Ergebnis des Wettbewerbs der OBB zur Entscheidung über die Ausführung vorzulegen. 

Rahmenvereinbarungen mit freiberuflich Tätigen bei Maßnahmen des Bundes für kleine Neu-, Um- und 

Erweiterungsbauten und Bauunterhaltungsmaßnahmen sind mit der OBB abzustimmen. 

Die Projektsteuerung ist die ureigene Aufgabe des Auftraggebers. In besonderen Fällen kann diese Leistung 

an Freiberuflich Tätige vergeben werden. Diese Ausnahmefälle sind mit der OBB abzustimmen. 

Die Vergabe von Generalplanerleistungen ist mit der Obersten Technischen Instanz (OBB, BMVBS oder 

BMVg) abzustimmen. 

Bereich Straßen- und Brückenbau 

Zustimmung der OBB bei: 

Ingenieurleistungen oberhalb des EU-Schwellenwertes nach § 2 Nr.3 VgV, 

sowie 

großräumigen Verkehrsuntersuchungen, Umweltverträglichkeitsstudien und eigenständigen Untersuchungen, 

wenn die Auftragssumme 50.000 € übersteigt. 

4 Nachprüfungsbehörde nach § 21 VOF bzw § 32a VOL 

Bereich Hochbau: 

Nachprüfungsbehörde bei Baumaßnahmen des Landes und beim Hochschulbau ist die Vergabekammer 

Südbayern bzw. Nordbayern, bei Baumaßnahmen des Bundes die Vergabekammer des Bundes 

Bereich Straßenbau: 

Nachprüfungsbehörde ist die Vergabekammer Südbayern bzw. Nordbayern. 


I.2

B Vertragsabwicklung 

1 Bauamt 

Das Bauamt überwacht die Vertragserfüllung der freiberuflich Tätigen auf der Grundlage der AVB. Kommt 

der Auftragnehmer seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nach, sind unverzüglich die nach § 633 ff. 

BGB (verweigerte, verspätete und mangelhafte Leistung des Unternehmers) erforderlichen Schritte einzuleiten. 

Werden freiberuflich Tätige mit der Objektüberwachung (Bauüberwachung, Bauleitung) beauftragt, soll 

ihnen auch die Befugnis zur Abgabe von Teilbescheinigungen und zur Feststellung der zahlungsbegründenden 

Unterlagen übertragen werden. Die durch den freiberuflich Tätigen festgestellten Rechnungsbeträge 

sind durch den Anordnungsbefugten im Rahmen seiner Zuständigkeit und Verantwortung unter Verwendung 

der eingeführten Vordrucke zur Zahlung anzuordnen (vgl. Bekanntmachung der Obersten Baubehörde 

im Bayerischen Staatsministerium des Innern vom 18. September 2002 (AllMBl S.919). 

Soweit Leistungen mit DV durch den freiberuflich Tätigen erbracht und durch die Bauverwaltung weitergenutzt 

werden sollen, sind die Dateninhalte, Formate und Schnittstellen vertraglich festzulegen. 

Honorarmehrforderungen mit erheblichen finanziellen Auswirkungen und/oder deren Beurteilung vertiefte 

Kenntnisse erfordern (Beurteilung der Berechtigung der Forderung und/oder der Vergütungszuordnung und 

-berechnung) beispielsweise aus Bauzeitverzögerung bzw. –beschleunigung oder Planungsänderungen, 

werden von der zuständigen Fachabteilung in der Regel zusammen mit der Technischen Geschäftsleitung 

bearbeitet. 

Im Rahmen der Vertragsabwicklung berät die Rechtsabteilung des Bauamtes soweit erforderlich die jeweils 

zuständige Fachabteilung. 

Sie ist insbesondere zu beteiligen bei 

- der Bearbeitung von Honorarmehrforderungen mit erheblichen finanziellen Auswirkungen, in jedem Fall 

bei Forderungen wegen Planungsänderung und Bauzeitverzögerung bzw. -beschleunigung 

- der Bearbeitung von Schadensersatzansprüchen 

- Kündigung des Vertrages durch den Auftraggeber 

- Mängelansprüchen, die vom Anspruchsgegner bestritten werden oder die erhebliche finanzielle 

Auswirkungen haben können 

- Hemmung des Ablaufs der Verjährung bzw. Neubeginn der Verjährungsfrist 

Die Vertretung vor Gericht obliegt dem Landesamt für Finanzen (Fiskalate), soweit sie nicht im Einzelfall 

auf das Bauamt oder die Landesbaudirektion übertragen wurde. In diesem Fall ist die Rechtsabteilung des 

Bauamtes oder der Landesbaudirektion zuständig. 

Rechtsstreitigkeiten, wie z.B. Mahnbescheide, Klagen (auch hinsichtlich Rückforderungen wegen Überzahlungen), 

Streitverkündungen und selbstständige Beweisverfahren nach § 485 ZPO, werden von der 

Rechtsabteilung des Bauamts bearbeitet, die von den zuständigen Fachabteilungen unterstützt wird. Die 

Rechtsabteilung führt die Korrespondenz mit dem Landesamt für Finanzen oder der Landesbaudirektion. 

2 Fachaufsichtführende Ebene 

Die Fachaufsicht führende Ebene ist in nachfolgenden Fällen so rechtzeitig zu unterrichten, dass diese 

entscheiden kann, ob und in welchem Umfang sie im Einzelfall mitwirkt: 

- Ansprüche mit erheblichen finanziellen Auswirkungen wegen Behinderung und Bauzeitverzögerung 

bzw. -beschleunigung, 

- Mängelansprüche mit erheblichen finanziellen Auswirkungen 

- Gerichtliche Verfahren, wie Mahnbescheide, Klagen (auch hinsichtlich Rückforderungen von Überzah- 

lungen), Streitverkündungen, selbstständige Beweisverfahren nach § 485 ZPO 

- Zahlungen an Gläubiger des Auftragnehmers 

- Kündigung durch den Auftragnehmer 

- bei beabsichtigter Vertragskündigung durch das Bauamt 

- Zahlungseinstellung durch Auftragnehmer, Insolvenzverfahren 


I.2

- Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen 

- Hemmung des Ablaufes der Verjährung bzw Neubeginn der Verjährungsfrist. In diesem Fall ist 

gleichzeitig die OBB durch Kopie zu unterrichten. 

Die Landesbaudirektion ist zuständig für die Koordination der Zahlungsabwicklung bei Zahlungseinstellungen 

durch den Auftragnehmer bzw. bei Insolvenzverfahren. Sie unterrichtet die Staatlichen Bauämter und 

andere mit Bauaufgaben des Bundes oder Landes betrauten Behörden über Zahlungseinstellungen bzw. 

Insolvenzverfahren. Zahlungen dürfen in diesen Fällen nur mit ihrer Zustimmung geleistet werden. 

Die Kündigung des Vertrages wegen Zahlungseinstellung oder Insolvenz des Auftragnehmers bedarf ebenfalls 

der Zustimmung der Landesbaudirektion. 

Näheres siehe VIII.C.1 VHF (Schreiben der OBB vom 25.07.2006 Az.: IIB1-4094-033/97 „Zahlungseinstellung, 

Insolvenzverfahren bei Baumaßnahmen“) 

C. Wettbewerbe 

Über die Durchführung von Wettbewerben bei bedeutenden Baumaßnahmen des Freistaates Bayern auf 

dem Gebiete der Raumplanung, des Städtebaues und des Bauwesens entscheidet im Einzelfall das jeweils 

zuständige Staatsministerium im Einvernehmen mit der Obersten Baubehörde und dem Staatsministerium 

der Finanzen. 


I.2

Rechtliche Grundlagen von Vergabe und Beauftragung freiberuflicher 

Leistungen 

Schwellenwert nach § 2 VgV erreicht? 

nein ja 

Haushaltsrecht GWB 

Vollzugsvorschriften VgV 

Freihändige Vergabe GRW VOF / VOL/A 

BGB 

VHF*) 

© VHF Bayern – Stand Oktober 2008 

Auswahl Auftragnehmer 

Vertrag 

VOL/B 

Gebühren- 

/Honorarordnungen 

I.3 

*)bei Bundesmaßnahmen im Hochbau auch RBBau

Erläuterungen zu den Begriffen 

Freiberufliche Leistung, Dienstleistung, geistig/schöpferische Leistung, 

eindeutig/erschöpfende Beschreibung 

A. „Freiberufliche Leistung“ 

Regelbeispiele für Freiberufliche Leistungen sind in § 18 Nr. 1 EStG (auf den eine amtliche Fußnote 

des § 1 VOL/A verweist) festgelegt. Danach sind die selbständig ausgeübte wissenschaftliche, 

künstlerische, schriftstellerische und unterrichtende oder erziehende Tätigkeit, die selbständige 

Berufstätigkeit der … Ingenieure, Architekten, …hauptberuflichen Sachverständigen, … eine 

freiberufliche Leistung. 

Das OLG München zitiert in einem einschlägigen Urteil vom 28.04.2006 den § 1 Abs. 2 PartGG. 

Dieser definiert neben einer gleichlautenden Auflistung von Regelbeispielen wie im EStG, dass die 

Freien Berufe im allgemeinen auf der Grundlage besonderer beruflicher Qualifikationen oder 

schöpferischer Begabung die persönliche, eigenverantwortliche und fachlich unabhängige Erbringung 

von Dienstleistungen höherer Art im Interesse der Auftraggeber und der Allgemeinheit zum Inhalt 

haben. 

Der EuGH versteht in seinem Urteil vom 11.10.2001 Rs C-267/99 unter freien Berufen solche, die u. a. 

einen ausgesprochen intellektuellen Charakter haben, eine hohe Qualifikation verlangen und 

gewöhnlich einer genauen und strengen berufständischen Regelung unterliegen. Bei der Ausübung 

einer solchen Tätigkeit habe das persönliche Element eine besondere Bedeutung und die Ausübung 

setze jedenfalls eine große Selbständigkeit bei der Vornahme der beruflichen Handlung voraus. 

Alle Rechtsnormen im Vergabebereich betrachten niemals den Freiberufler selbst sondern allein die 

freiberufliche Leistung. Auch Gewerbetreibende können Leistungen erbringen, die üblicherweise von 

Freiberuflichen erbracht werden. Für diesen Fall unterliegt auch diese freiberufliche Leistung (oberhalb 

des Schwellenwertes) der VOF bzw. VOL. 

B. „Dienstleistung“ im Spiegel der einschlägigen Rechtsnormen 

EG-Recht 

Art. 50 EG beschreibt Dienstleistungen als Leistungen, die in der Regel gegen Entgelt erbracht 

werden und nicht den Vorschriften über den freien Waren- und Kapitalverkehr und über die 

Freizügigkeit der Personen unterliegen. Insofern gelten freiberufliche Tätigkeiten als Dienstleistungen. 

Nr. 33 der Begründung zur Richtlinie 2006/123/EG vom 12.12.2006 über Dienstleistungen im 

Binnenmarkt führt die Dienstleistungen des Baugewerbes einschließlich der Dienstleistungen von 

Architekten auf. 

Nationales Recht 

§ 99 Abs. 1 i.V.m. 4 GWB definiert den Dienstleistungsauftrag als einen öffentlichen Auftrag, der 

weder Liefer- noch Bauauftrag ist. § 99 Abs. 6 GWB ist zusätzlich zu beachten. 

Die VgV regelt in § 5 die Vergabe von freiberuflichen Dienstleistungen. 

C. „Geistig/schöpferische Leistung“ 

Die geistig-schöpferische Leistung unterscheidet sich in ihrem Wesen grundlegend vom Herstellen 

eines Bauwerkes, der Lieferung von Waren oder dem Erbringen gewerblicher Dienstleistungen. 

Sie ist das Erarbeiten einer noch nicht existierenden Lösung für eine gestellte Aufgabe und somit das 

Ergebnis von Denkprozessen. Die Kriterien für die Lösung einer solchen Aufgabe können in Bezug 

auf ihre Erfüllung nicht eindeutig und erschöpfend, also nicht hinreichend genau beschrieben werden. 

Ihr Ergebnis ist regelmäßig ein Unikat. 

©VHF Bayern – Stand Oktober 2008 1 

I.4

Einzelne, zur Aufgabenerfüllung notwendige, beschreibbare Arbeitsschritte (Erstellen von 

Zeichnungen, Aufmass, Berechnungen und dgl) haben gegenüber der Eigenschaft der geistigschöpferischen 

Leistung jedoch untergeordneten Charakter; sie sind gleichwohl benötigte Mittel, um 

das gestalterisch-schöpferische Potenzial des Auftragnehmers zur Ausarbeitung einer optimalen 

Lösung umzusetzen. Dieser untergeordnete Charakter ist auch bei eng vorgegebenen, baurechtlichen 

Rahmenbedingungen, z. B. Bebauungsplansatzungen, gegeben. 

Das OLG München führt in seiner Urteilsbegründung vom 28.04.2006 Verg 6/06 zur Frage der 

Abgrenzung beschreibbarer und nicht beschreibbarer Leistungen aus, dass im konkreten Einzelfall zu 

ermitteln sei, wie groß der schöpferische, gestalterische und konstruktive Freiraum des potentiellen 

AN zur Erfüllung der vom AG bereits festgelegten Rahmenbedingungen und gesteckten Zielvorgaben 

ist. Ist ein solcher Freiraum in erkennbarem Maße vorhanden und gewollt und geht es insbesondere 

darum, dass der AN aufgrund seiner beruflichen Erfahrung und Kompetenz eine eigenständige, 

kreative Lösung findet, so mag das planerische Ziel des Auftrags beschreibbar sein, nicht jedoch die 

planerische Umsetzung (= Lösung). 

Europarechtlich definiert sind „Bauplanungsdienstleistungen“ als geistig-schöpferische Leistungen in 

Art. 30 der VKR. 

Verbindung zum Urheberrecht: 

Werke im Sinne des Urheberrechtsgesetzes sind nur persönliche geistige Schöpfungen (§ 2 Abs. 2 

UrhG). Werke der Baukunst im Sinne des Urheberrechtsgesetzes sind danach solche Unterlagen und 

Bauwerke, die eine persönliche, geistige Schöpfung des Auftragnehmers darstellen und einen so 

hohen Grad individueller ästhetischer Gestaltungskraft aufweisen, dass sie aus der Masse des 

alltäglichen Bauschaffens herausragen. 

Nicht jede geistig-schöpferische Leistung unterliegt daher automatisch dem Urheberrecht, vielmehr ist 

eine Einzelfallbeurteilung anzustellen. 

D. „Eindeutig und erschöpfend“ beschreibbare freiberufliche Leistungen 

Rechtsquellen: 

§ 2 Abs. 2 VOF (iVm § 5 VgV): 

„Eindeutig und erschöpfend beschreibbare freiberufliche Leistungen sind nach der VOL zu vergeben.“ 

§ 1 Satz 1 dritter Spiegelstrich VOL: 

„Leistungen im Sinne der VOL sind alle … Leistungen, ausgenommen Leistungen ab Erreichen des … 

Schwellenwertes, die im Rahmen einer freiberuflichen Leistung erbracht … werden und deren 

Gegenstand eine Aufgabe ist, deren Lösung vorab nicht eindeutig und erschöpfend beschrieben 

werden kann; diese Leistungen fallen unter die … VOF.“ 

Das bedeutet kurz gefasst: 

• Eindeutig und erschöpfend beschreibbare freiberufliche Leistungen ab Erreichen des 

Schwellenwertes haben immer die VOL als Grundlage. 

• Eindeutig und erschöpfend beschreibbare freiberufliche Leistungen unterhalb des 

Schwellenwertes haben weder VOL noch VOF als Grundlage, sondern - für alle öffentlichen 

Auftraggeber - ausschließlich das Haushaltsrecht. 

• Nicht eindeutig und erschöpfend beschreibbare freiberufliche Leistungen ab Erreichen des 

Schwellenwertes haben immer die VOF als Grundlage. 

• Nicht eindeutig und erschöpfend beschreibbare freiberufliche Leistungen unterhalb des 

Schwellenwertes haben weder VOL noch VOF als Grundlage, sondern - für alle öffentlichen 

Auftraggeber - ausschließlich das Haushaltsrecht. 


I.4

Zu den Begriffen selbst: 

Weder VgV, VOF noch VOL geben vor, was unter „eindeutig und erschöpfend“ zu verstehen ist, 

insbesondere nicht in Bezug auf Planungsleistungen, dem überwiegenden Bereich der geistigen 

Leistungen innerhalb aller freiberuflichen Leistungen. 

Für Planungsleistungen ist grundsätzlich nicht ausschlaggebend, dass die Leistung wie eine 

gewerbliche Leistung nach VOB beschrieben werden kann. Vielmehr ist bei der Beschreibung der 

Leistung auf deren Lösung abzustellen, also auf das Ergebnis nach Durchführung deren 

freiberuflichen Leistung. 

Der Begriff „eindeutig“: 

Eindeutigkeit bedeutet nicht größtmögliche Detailtiefe und ist nicht mit Richtigkeit zu verwechseln. Für 

deren Beurteilung ist der Wortlaut maßgebend, der weder erweiternd noch einengend ausgelegt 

werden darf. 

Der Begriff der Eindeutigkeit setzt auf der Ebene der Leistungsabgrenzung an. Er muss also präzise 

die Schnittstellen bestimmen, d. h., der Bewerber/Bieter muss wissen, welche Leistung er zu 

erbringen hat und wer deren Detaillierung bestimmt hat oder noch bestimmen wird. Dazu gehört auch, 

dass die Einzelformulierungen bzw. –beschreibungen nicht mehrdeutig und nicht unklar sind, sondern 

für alle Betrachter in demselben Sinne zu verstehen sind. 

Verwendete Begriffe und Bezeichnungen müssen von den angesprochenen Fachkreisen in einem 

spezifisch technischen Sinn verstanden werden, verkehrsüblich oder in den gebräuchlichen 

technischen Regeln enthalten sein. 

Der Begriff „erschöpfend“: 

Der erschöpfende Charakter wird sich in der Regel aus der Eindeutigkeit ergeben und ist dann 

gegeben, wenn die Beschreibung keine ernsthaften Fragen offen lässt. 


I.4

Ermittlung des Auftragswertes 

Allgemein 

Die Ermittlung/Schätzung des Auftragswertes ist in der VgV geregelt. Diese Vorgaben wurden nur 

teilweise in Regelungen der VOF übernommen. Es muss deshalb auch auf die Ausführungen in der 

VgV zurückgegriffen werden. 

Der maßgebliche Auftragswert (§ 3 VgV), für die Entscheidung, ob ein Verfahren nach VOF, VOL oder 

Haushaltsrecht durchzuführen ist, ergibt sich aus 

• der geschätzten Gesamtvergütung (§ 3 Abs. 1 VgV) an den Auftragnehmer, 

• einschließlich etwaiger Prämien / Preisgelder / Zahlungen (§ 3 Abs. 1 und Abs. 9 VgV) an 

Bewerber oder Bieter, 

• dem Stand zum Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens (§ 3 Abs. 10 VgV), 

• dem Ansatz ohne Umsatzsteuer (§ 1 VgV). 

• den Nebenkosten (§ 7 HOAI) 

Aufgrund der Bedeutung des Schwellenwertes für die Wahl des Vergabeverfahrens ist die Ermittlung 

des geschätzten Auftragswertes im Vergabevermerk festzuhalten (OLG Celle vom 2.07.2007 Az. 13 

Verg 6/07). 

Grundsätze 

Auftragswert der vorgesehenen Gesamtleistung 

Für die Berechnung/Schätzung des Auftragswertes ist die Gesamtvergütung für die zu vergebende 

Leistung zum Zeitpunkt der Einleitung des Vergabeverfahrens (§ 3 Abs. 10 VgV) ausschlaggebend. 

Soweit für die zu vergebende freiberufliche Tätigkeit eine Gebühren- oder Honorarordnung existiert, 

wird die Gesamtvergütung hiernach ermittelt. 

Existiert für die zu vergebenden Leistungen keine gesetzliche Gebühren- oder Honorarordnung, ist 

eine übliche Vergütung zu ermitteln oder gemäß § 3 Abs. 1 Satz 3 VOF unter Berücksichtigung des 

voraussichtlichen Zeitaufwandes, des Schwierigkeitsgrades und dem Haftungsrisiko zu schätzen. 

Gelingt dies nicht, ist für die Ermittlung des Auftragswertes ein Sachverständiger nach Maßgabe von § 

6 VOF einzuschalten. 

Die Vergütung der Architekten und Ingenieure erfolgt nach der HOAI. 

Zur Gesamtvergütung der Architekten und Ingenieure gehören auch die Nebenkosten nach § 7 HOAI, 

da der Anspruch hierauf gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 HOAI im Regelfall Teil des von der HOAI 

vorgesehenen Entgeltes ist und ein Anspruch auf Nebenkosten grundsätzlich auch ohne eine 

ausdrückliche Vereinbarung neben der Honorarforderung besteht. 

Bei Vergaben im Zusammenhang mit Auslobungsverfahren (Wettbewerben) sind die vorgesehenen 

Preisgelder, Prämien und Zahlungen mit ihrer Gesamtsumme gemäß § 3 Abs. 1 und 9 VgV zu der 

geschätzten Gesamtvergütung für die mögliche zu vergebende Leistung zu addieren und ergeben so 

in Summe den maßgeblichen Auftragswert. 

Die Umsatzsteuer bleibt bei der Auftragswertermittlung unberücksichtigt (§ 1 VgV). 

Auftragswert bei Teilaufträgen 

Eine Aufteilung des Auftrags darf nicht erfolgen, um ihn der Anwendung der VgV zu entziehen (§ 3 

Abs. 2 VgV). Die Aufteilung der zu vergebenden Leistungen innerhalb eines Projektes ist immer dann 

möglich, wenn es sich nicht um dieselben freiberuflichen Tätigkeiten handelt. 

Der Wert aller Aufträge derselben freiberuflichen Tätigkeit ist immer zu addieren. Hiervon kann nur im 

Rahmen der zulässigen Grenzen nach § 2 Nr. 8 VgV - der im § 3 Abs. 3 VOF umgesetzt wurde - 

abgewichen werden. 


I.5

Unterschiedliche freiberufliche Leistungen liegen bei der Vergabe von Architekten- und 

Ingenieurleistungen immer dann vor, wenn sie unterschiedlichen Leistungsbildern der HOAI 

zugeordnet werden können. 

Beim Leistungsbild „Technische Ausrüstung“ (Teil IX HOAI) kann jedoch gegebenenfalls die 

Anlagengruppe 3 (Elektrotechnik) herausgelöst werden. Weitere Aufteilungen der Anlagengruppen in 

§ 68 HOAI zur Ermittlung des Auftragswertes sind nicht möglich. 

Dies bedeutet: 

• Leistungsphasen innerhalb eines Leistungsbildes sind zusammenzurechnen, auch wenn 

Aufträge an unterschiedliche Auftragnehmer vergeben werden (Teillose). 

• Aufträge über Leistungen aus verschiedenen Leistungsbildern an unterschiedliche 

Auftragnehmer können getrennt behandelt werden (Fachlose). 

• Aufträge über Leistungen aus verschiedenen Leistungsbildern an einen Auftragnehmer sind 

zusammenzurechnen. 

Bei Ausschreibungen mit Fachlosen ist von Bedeutung, ob sich der Auftraggeber die Möglichkeit 

offengehalten hat, alle Leistungen (Lose) an einen Auftragnehmer zu vergeben. Ist dies der Fall, sind 

für die Prüfung, ob der Schwellenwert erreicht wird, alle Lose zu addieren. Dies ist nämlich die 

potentielle Gesamtvergütung für die vorgesehene Leistung. 

Auftragswert bei Aufteilung nach Leistungsphasen 

Bei einer Aufteilung nach Leistungsphasen innerhalb eines Leistungsbildes der HOAI sind die 

Auftragswerte grundsätzlich zu addieren. 

Auf folgende Fälle wird hingewiesen: 

1. Bei Realisierung eines Projekts überschreiten die zu vergebenden gesamten 

Planungsleistungen eines Leistungsbildes den Schwellenwert. Es ist aber vorerst nur 

vorgesehen einen Teil der Planungsleistungen zu vergeben, da nicht feststeht, ob das 

Projekt auch fertig gestellt wird und alle Leistungsphasen beauftragt werden. Die 

Entscheidung darüber ist vom Ergebnis des ersten Teils der Planungen abhängig. 

Für den ersten Auftrag ist in diesem Fall nur dann ein VOF-Verfahren durchzuführen, wenn 

hierfür der Schwellenwert erreicht wird. Wird die Planung fortgeführt, sind für die Vergabe 

der Folgeaufträge die Bestimmungen der VOF anzuwenden. 

2. Für die Realisierung eines Projektes ist vorgesehen, dass ein Teil der Planungsleistungen 

eines Leistungsbildes durch den Auftraggeber erbracht wird. Diese und die weitere an einen 

freiberuflich Tätigen zu vergebende Planungsleistung liegen jeweils unter dem 

Schwellenwert. Zusammen würde aber der Schwellenwert überschritten werden. 

Für die Berechnung des Auftragswertes sind nur die Leistungen in Ansatz zu bringen, die 

auch vergeben werden sollen (§ 3 Abs. 1 VOF). Da nicht beabsichtigt ist, alle 

Leistungsphasen in Auftrag zu geben, müssen die Anteile, die der Auftraggeber erbringt, 

auch nicht eingerechnet werden. 

3. Die Leistungsteile, die das Amt selbst erbringen wollte, können aber aufgrund geänderter 

Rahmenbedingungen nun nicht mehr durch das Amt geleistet werden. Es sollen deshalb 

auch diese Leistungsteile (Leistungsphasen) an freiberuflich Tätige vergeben werden. 

Erreichen diese Leistungsteile den Schwellenwert, ist ein VOF-Verfahren durchzuführen. 

Liegt der Auftragswert für diese Leistungsteile unter dem Schwellenwert aber zusammen 

mit dem bereits erteilten Auftrag darüber, ist ebenfalls ein Verfahren nach VOF erforderlich. 


I.5

Leitfaden zur Vergabe unterhalb des Schwellenwertes 

Bei der Vergabe von Leistungen, deren geschätzter Auftragswert ohne Mehrwertsteuer den in § 2 VgV 

genannten Wert (Schwellenwert) nicht erreicht, sind 

§ 4 Abs.2 Diskriminierungsverbot 

§ 11 Ausschlusskriterien 

§ 12 Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit- 

§ 13 Fachliche Eignung 

der VOF sinngemäß anzuwenden. 

Bei einem Auftragswert unterhalb des Schwellenwertes gemäß § 2 VgV ist dem öffentlichen 

Auftraggeber kein formelles Vergabeverfahren vorgeschrieben. 

Die Aufträge sind im Wege einer Freihändigen Vergabe nach leistungsbezogenem Wettbewerb an 

den Bewerber zu vergeben, der im Hinblick auf die gestellte Aufgabe am ehesten die Gewähr für eine 

sachgerechte und qualitätsvolle Leistungserfüllung bietet (§ 16 i.V.m. § 24 VOF). Daher sollte eine 

Leistungsanfrage bei mehreren (mindestens drei) Bewerbern erfolgen 

Für Leistungen, 

die den Grundleistungen von Leistungsbildern der HOAI entsprechen, 

für die keine wesentlichen zusätzlichen Leistungen erforderlich werden 

und für die die Mindestsätze der zutreffenden Honorarzone nicht überschritten werden, 

kann eine freihändige Vergabe nach Verhandlung mit nur einem Bewerber erfolgen, sofern für die 

Leistungen nur ein begrenzter Kreis geeigneter Bewerber zur Verfügung steht, der der Vergabestelle 

hinreichend bekannt ist. 

Bei Sachverständigenleistungen und Prüfingenieurleistungen genügt die Verhandlung mit einem 

Bewerber, wenn das Honorar nach einschlägigen Gebührenordnungen festgelegt ist. 

Alle Vergaben müssen gestreut werden, sofern mehrere potentielle Auftragnehmer zur 

Verfügung stehen. 

Jedes Vergabeverfahren ist analog § 18 VOF mit einem Vergabevermerk (III.2 Nr. 7 VHF) zu 

dokumentieren. 

Für Vergaben unter dem Schwellenwert, ist neben den Mindestinhalten gemäß vorgen. Nr. 7 

zusätzlich zu dokumentieren, welcher potentielle Bewerberkreis zur Verfügung steht und nach 

welchen Gesichtpunkten der oder die Bewerber daraus ausgewählt wurden. Außerdem ist zu 

dokumentieren, wie die Vorgabe zur Streuung der Vergabe umgesetzt wurde. 

© 

VHF Bayern – Stand Oktober 2008 

II.1

Schnellübersicht zu den möglichen Varianten der Vergabeverfahren nach VOF 

Planungswettbewerb nach § 25 

VOF auf Grundlage der GRW 

Bekanntmachung nach 

§ 20 Abs. 8 VOF 

Wettbewerbsverfahren siehe 

Teil IV VHF 

Unterrichtung aller Teilnehmer 

über das Wettbewerbsergebnis 

nach § 25 Abs.7 VOF 

Auftragsverhandlung nach 

§ 24 VOF iVm § 5 Abs. 2 

Buchst. c) VOF 

Vergabebekanntmachung 

nach § 20 Abs. 10 VOF 

VHF Bayern Stand Oktober 2008 

Vorinformation nach § 9 Abs. 1 VOF sofern Gesamtwert der Aufträge > 750 T€/12 Mte 

Vergabeverfahren 

nach § 5 VOF 

Vergabeverfahren nach § 5 VOF 

mit Lösungsvorschlägen nach 

§ 24 Abs. 2 und 3 VOF 

Vergabebekanntmachung nach § 9 Abs. 2 VOF 

Bewerbung um Teilnahme - Bewerbungsfrist gem. § 14 VOF mind 37 (15) Tage 

Auswahl der Bewerber nach § 10, die die Mindestanforderungen nach 

§§ 11, 12 13 VOF erfüllen 

Auswahl von mindestens drei Bewerbern 

Information nichtberücksichtigter Bewerber nach § 17 Abs. 4 VOF - Frist 

15 Tage 

Festlegung der Auftragskriterien nach § 16 Abs. 2 VOF 

Aufforderung 

zur Verhandlung nach § 16 VOF 

Auftragsverhandlungen nach § 5 Abs. 1 und § 24 VOF 

Vergabeentscheidung 

Information der Mitbewerber nach § 13 VgV - Frist 14 Kalendertage bis Vertragsabschluß 

Vertragsabschluß 

Auswertung der Bewerbungsunterlagen 

Aufforderung 

zur Erarbeitung von Lösungsvorschlägen 

zu einer 

Planungsaufgabe gegen 

Einzelhonorar nach HOAI 

sowie zur Teilnahme an der 

Verhandlung 

nach § 24 Abs. 1 VOF 

Vergabebekanntmachung nach § 17 Abs. 1 VOF - Frist 48 Tage 

Die Wettbewerbe nach § 20 VOF sind hier nicht erfasst (siehe hierzu Teil IV des VHF) 

III.1 

>

Leitfaden zur Durchführung der Vergabeverfahren nach VOF 

(ohne Sektorenbereiche) 

Grundlage: Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) idF der Bek vom 16. März 2006 

0. Allgemeines 

Dieser Leitfaden ist ablauforientiert gefasst. 

III.2 

Die Anwendung des Vergabeverfahrens nach VOF ergibt sich aus den Erläuterungen in Teil I.1 VHF 

(Erreichen/Überschreiten des Schwellenwertes). Die Auftragswertermittlung ist in Teil I.5 VHF 

beschrieben. 

Im Anwendungsbereich der VOF werden Aufträge über freiberufliche Leistungen nur im Verhandlungsverfahren 

vergeben. Das Verhandlungsverfahren wird nach § 101 Abs. 4 GWB definiert als 

Verfahren, bei dem sich der Aufraggeber an ausgewählte Unternehmen wendet, um über den Auftrag zu 

verhandeln. 

Das VOF-Verfahren gliedert sich also in der Regel auf in ein Auswahl- und ein Verhandlungsverfahren. 

Grundsätzlich ist das Verhandlungsverfahren mit vorheriger Vergabebekanntmachung durchzuführen (§ 5 

Abs. 1 VOF). 

In den abschließend aufgelisteten Fällen des § 5 Abs. 2 VOF können Aufträge im Verhandlungsverfahren 

ohne vorherige Vergabebekanntmachung vergeben werden. 

Die Regelung des § 5 Abs. 2 c) VOF – Auftragsvergabe im Anschluss an einen Wettbewerb – ist so zu 

verstehen, dass nach Vorliegen des Wettbewerbsergebnisses (Preisgerichtsentscheidung) und der 

Ankündigung der Absicht in der Wettbewerbsbekanntmachung, den Auftrag im Anschluss an den 

Wettbewerb an den Gewinner oder einen der Preisträger zu erteilen, von einer zusätzlichen 

Vergabebekanntmachung (Standardformular II) im Sinne von § 5 Abs. 1 Satz 1 VOF abgesehen werden 

kann. 

Hierbei wird das Auswahlverfahren in den Ablauf des Wettbewerbes (siehe unten) eingebunden. Im 

Übrigen gelten dieselben Anforderungen wie beim Verhandlungsverfahren mit vorheriger Vergabebekanntmachung. 

Muss (bspw. nach einem Einladungswettbewerb oder der vorherigen Festlegung der 

Vergabestelle) an den Gewinner vergeben werden, genügt ein Verhandlungsgespräch mit diesem. Soll 

dagegen an einen Preisträger vergeben werden, müssen alle Preisträger des Wettbewerbs zur Teilnahme 

an den Verhandlungen aufgefordert werden. 

Zusammenspiel Vergabeverfahren und Planungswettbewerb 

§ 25 VOF bestimmt für Architekten- und Ingenieurleistungen, dass Planungswettbewerbe vor, während 

oder ohne Verhandlungsverfahren ausgelobt werden können. 

Bei der Auswahl der Wettbewerbsart ist zu beachten: 

Das Preisgericht ist nur zu einer objektiven, allein an der Auslobung orientierten und die Anonymität 

wahrenden Beurteilung der eingereichten Wettbewerbsarbeiten verpflichtet. 

Der Auftraggeber muss deshalb je nach Wettbewerbsform die Erfüllung der fachlichen und persönlichen 

Anforderungen gemäß Nrn. 2.3.1, 2.4.2 Abs. 1 und 2.4.3 Abs. 3 GRW im Sinne von §§ 11, 12 und 13 

VOF vor Zulassung zum Wettbewerb bewerten. 

Die Durchführung von Wettbewerben ist im Teil IV VHF beschrieben (Der Leitfaden wird erst nach 

Novellierung der GRW erstellt). 

Vergabevermerk 

Während des gesamten Verfahrens ist fortlaufend ein Vergabevermerk zu erarbeiten, der in jeder Phase 

des Verfahrens aktuell und vollständig vorliegen muss. Dies ist notwendig, um zu jeder Zeit den korrekten 

Ablauf des Verfahrens dokumentieren zu können. Einzelnes siehe unten, Nr. 7 


Seite 1 von 18

1. Bekanntmachungen / Formulare / Ausfüllhilfen 

1.1 Vorinformation 

III.2 

Vom Auftraggeber (Vergabestelle) ist eine Vorinformation nach § 9 Abs. 1 VOF (Standardformular 1, 

„Vorinformation“, http://simap.europa.eu) zu veröffentlichen, wenn die im Zeitraum von 12 Monaten nach 

Beginn eines Haushaltsjahres EG-weit auszuschreibenden freiberuflichen Leistungen in der Summe 

mindestens den Wert von 750.000,- EUR erreichen. Dabei genügt es, in die Vorinformation nur die 

Informationen aufzunehmen, die zum Zeitpunkt der Absendung verfügbar sind. 

1.2 Bekanntmachungen 

Alle nachstehend genannten Standardformulare können Sie unter http://simap.europa.eu abrufen bzw. 

bearbeiten. 

1. Aufträge über freiberufliche Leistungen sind im Verhandlungsverfahren mit vorheriger Vergabebekanntmachung 

zu vergeben (§ 5 Abs. 1 VOF). Hierfür ist die Bekanntmachung nach § 9 Abs. 2 VOF 

(Standardformular 2, „Bekanntmachung“,) zu verwenden. 

Ausnahmen zu § 5 Abs. 1 Satz 1 VOF sind in § 5 Abs 2 VOF geregelt. 

• Eine Ausfüllhilfe für die „Bekanntmachung“ finden Sie im Anhang dieses Leitfadens (Nr. 9) 

2. Die beabsichtigte Durchführung eines Wettbewerbes (Auslobungsverfahren nach § 99 Abs. 5 GWB) ist 

mit einer Bekanntmachung nach § 20 Abs. 8 VOF (Standardformular 12, „Wettbewerbsbekanntmachung“, 

mitzuteilen. 

3. Sofern sich nach Versand der Bekanntmachung die Notwendigkeit von Änderungen zur Korrektur 

fehlerhafter Angaben ergibt, Verfahren eingestellt werden oder dgl., können Bekanntmachungen, sofern 

diese online abgegeben wurden, mit Hilfe des Standardformulars 14, „Bekanntmachung über zusätzliche 

Informationen, Informationen über nicht abgeschlossene Verfahren oder Berichtigung“ überarbeitet 

werden. Bei Änderungen ist zu beachten, dass sich dadurch ggfs die Fristen entsprechend verändern 

könnten und deshalb anzupassen sind. 

4. Nach durchgeführten Wettbewerben ist das Ergebnis spätestens 48 Tage nach deren Abschluss mit 

einer Bekanntmachung nach § 20 Abs. 10 VOF mit Standardformular 13, „Bek über die Ergebnisse von 

Wettbewerben“ zu veröffentlichen. 

5. Vergebene Aufträge sind spätestens 48 Tage nach Vergabe gemäß § 17 Abs. 1 VOF mit Standardformular 

3, „Bek. über vergebene Aufträge“ mitzuteilen. 

6. Soweit vorstehende Fristen nach Tagen bestimmt sind, siehe bezüglich Fristbeginn § 187 Abs. 1 BGB 

(der Tag nach Absendung der Bekanntmachung) und Fristende § 188 Abs. 1 BGB iVm § 193 BGB (der 

letzte Tag der Frist; dabei tritt an die Stelle eines Sonn- oder Feiertages oder Sonnabend der nächste 

Werktag). 

1.3 Allgemein Gültiges bei Veröffentlichungen 

Vorinformation und Bekanntmachungen sind auf der Homepage des Amtes für amtliche 

Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften in Luxemburg zu veröffentlichen. Die Formulare 

können dabei direkt in der Rubrik „Auftraggeber-Seite“ online bearbeitet und abgegeben werden. Bei 

Nutzung der Online-Formulare ist eine vorherige Anmeldung und Registrierung erforderlich. 

Bei Nutzung der Online-Bearbeitung und -Abgabe können die Fristverkürzungen gemäß § 14 Abs. 1 und 

2 VOF angewandt werden. 

Die Formulare können im Ausnahmefall aber auch heruntergeladen und per E-Mail, Post oder Telefax an 

das Amt für Veröffentlichungen versandt werden. 

Für den Inhalt der Veröffentlichung bleibt die Vergabestelle verantwortlich. Es empfiehlt sich deshalb, die 

Veröffentlichung entsprechend zu kontrollieren. 

Für den Bereich der Staatsbauverwaltung gibt es zurzeit kein Beschafferprofil im Sinne von § 9 Abs. 5 

VOF. 


Seite 2 von 18

III.2 

Um Bewerber zu erreichen, die das EU-Amtsblatt nicht beziehen, sind Bekanntmachungen nach 

Absendung an das Amt für amtliche Veröffentlichungen der EG auch im Inland (Staatsanzeiger) zu 

veröffentlichen. Hierfür kann das entsprechende Muster III.3.1 VHF verwendet werden. Die Angaben 

müssen dabei mit den Veröffentlichungen im Amtsblatt der EG übereinstimmen. 

Für freiberufliche Leistungen im Bundesfernstraßenbau hat die Veröffentlichung auch auf dem 

Internetportal der Bundesverwaltung (http://www.evergabe-online.de) zu erfolgen. Bei Veröffentlichung 

auf dieser Bundesplattform ist das Standardformular 2 „Bekanntmachung“ zu verwenden. 

2. Bewerbungsphase 

Gemäß Vorgabe im Standardformular „Bekanntmachung“ sind die Teilnahmebewerbungen auf dem 

Postweg oder direkt einzureichen. Sofern Bewerbungen auf anderem Wege eingehen (Telefax, e-Mail, 

telefonisch), muss der Bewerber diese gemäß § 4 Abs. 10 VOF bis zum Ablauf der Frist durch 

Übermittlung per Post oder direkt bestätigen. Die eingegangenen Unterlagen sind bis zum internen 

Öffnungstermin unter Verschluss zu halten. 

Elektronische Bestätigungen sind erst möglich, wenn ein Beschafferprofil eingerichtet ist. 

3. Auswahlverfahren 

Für die Öffnung der eingegangenen Bewerbungsunterlagen und die Dokumentierung deren Umfanges 

gibt es keine Formvorgaben. Das Bewerbungsergebnis (Mindestumfang: Anzahl, besondere 

Vorkommnisse, fehlende Unterschrift oder Signatur, verspätete Eingänge, etc.) ist jedoch im 

Vergabevermerk festzuhalten, siehe unten, Nr. 7. 

Im Auswahlverfahren sind die Bestimmungen der §§ 4, 7 sowie 10 mit 13 VOF anzuwenden. 

Grundsatz des Verfahrens: In allen Phasen des Auswahlverfahrens sind die Bewerber gleich zu 

behandeln, die Integrität der Daten, die Vertraulichkeit der Bewerberunterlagen und die Transparenz des 

Verfahrens sind zu gewährleisten. 

Das Nachreichen von Unterlagen ist in begründeten Ausnahmefällen dann zulässig, wenn die Grundsätze 

der Gleichbehandlung angewendet werden. 

3.1 Ausschlußprüfung nach § 11 VOF 

Die in der Bekanntmachung unter Nr. III.2.1 geforderte Eigenerklärung reicht zunächst für die Beurteilung 

im Rahmen der Ausschlussprüfung nach § 11 Abs. 1 und 4 aus. Bei Nichtvorliegen einer solchen 

Erklärung ist der Bewerber wegen Unzuverlässigkeit auszuschließen. 

Liegt jedoch Kenntnis über eine rechtskräftige Verurteilung nach § 11 Abs. 1 entgegen der 

Eigenerklärung vor, kann diese vom Bewerber durch einen Auszug aus dem Bundeszentralregister oder 

geeignete andere Urkunden einer Gerichts- oder Verwaltungsbehörde des Herkunftslandes widerlegt 

werden. Ist dies nicht möglich, kann dies durch eine eidesstattliche oder förmliche Erklärung nach 

Maßgabe von § 11 Abs. 2 Satz 2 VOF erfolgen. Kann der Bewerber die Unrichtigkeit der Kenntnis nicht 

widerlegen, ist er zwingend vom weiteren Auswahlverfahren auszuschließen. Ausnahmen von einem 

solchermaßen begründeten Ausschluss sind nur nach den in § 11 Abs. 3 genannten zwingenden 

Gründen oder Umständen möglich. 

Eine Pflicht für den Auftraggeber, die „Kenntnis“ durch gezielte Recherchen zu erlangen, besteht nicht. 

Bei den Kriterien des § 11 Abs. 4 VOF muss ein Ausschluss vom weiteren Verfahren aufgrund der „kann“- 

Bestimmung im Einzelfall des konkreten Auftrages geprüft und abgewogen werden. Diese 

Ermessensentscheidung ist immer unter Beachtung des Gleichbehandlungsgebotes zu treffen. Im 

Zweifelsfall ist die vorgesetzte Behörde zu beteiligen. 

In der Ausschlussliste von OBB/SG IIZ5 geführte Unternehmen sind auszuschließen. 

Die in § 11 VOF genannten Ausschlussgründe sind abschließend und nicht um zusätzliche Gründe 

erweiterbar. 

Hinweis: Im gesamten weiteren Auswahlverfahren wird ausnahmslos bewertet und in Konsequenz des 

Bewertungsergebnisses ausgewählt, aber nicht mehr ausgeschlossen! 

Das Ergebnis aller Ausschlussentscheidungen ist für jeden Einzelfall im Vergabevermerk (unten, Nr. 8) 

festzuhalten. 


Seite 3 von 18

3.2 Eignungsprüfung nach § 12 und 13 VOF 

III.2 

Der verbliebene Bewerberkreis wird nun nach dem Katalog der nach Maßgabe der §§ 12 und 13 VOF im 

Standardformular „Bekanntmachung“ benannten Nachweise und Angaben beurteilt. 

Zu bemessen ist dabei insbesondere die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aussagekraft der 

eingereichten Unterlagen. 

Sind die Angaben eines Bewerbers unvollständig oder erfüllen die Angaben die Vorgaben nicht (z. B. kein 

Eintrag in der Architektenliste), oder liegen Bewerbungen mit kritisch zu beurteilenden wirtschaftlichen 

Unternehmensverknüpfungen vor, wie z.B. ein Planungsbüro, das Tochterfirma eines Bauunternehmens 

ist, muss sich dies in der Punktebewertung bzw. Gewichtung entsprechend niederschlagen. 

Zweifel an der Richtigkeit jedweder Angaben, sind in ausreichender Tiefe zu überprüfen. 

Bewerber, die sich der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen, können deswegen im weiteren 

Verfahren nicht unberücksichtigt bleiben (Art. 47 Abs. 2 VKR). In diesem Fall ist die Vorlage einer 

entsprechenden Verpflichtungserklärung nach § 12 Abs. 3 VOF erforderlich. Dies gilt für Bewerber und 

Bewerbergemeinschaften gleichermaßen. Muster siehe III.3.3 und III.3.4. VHF. 

Ziel der Prüfungen nach §§ 7 und 10 mit 13 VOF ist es, für das weitere Verfahren einen Kreis aus 

fachkundigen, leistungsfähigen und zuverlässigen Bewerbern zu ermitteln, der die wirtschaftlichen und 

technischen Mindestanforderungen erfüllt. 

Die solchermaßen gewonnenen Bewertungsergebnisse sind im Vergabevermerk - ebenso wie alle 

Ausschlussentscheidungen nach § 11 VOF - argumentativ oder in Tabellenform zusammengefasst, festzuhalten. 

Wird eine Tabellen-/Punktebewertung angewandt, ist festzulegen, wie viele Einzelkriterien in wie vielen 

Abschnitten zu bewerten sind und ob eine bzw. welche Gewichtung den Abschnitten zugeordnet werden 

sollen. Die Summe aller Bewertungsfaktoren sollte 100 sein, damit der prozentuale Anteil der einzelnen 

Abschnittsbewertungen transparent und plausibel vergleichbar wird. 

Dabei ist bei Punktebewertung und Gewichtung größtmögliche Objektivität zu wahren hinsichtlich der 

immer möglichen Nachprüfung durch Kammern und Gerichte. 

Besonderheit bei der Mitwirkung von Sachverständigen im VOF-Verfahrens: 

Es kann nicht verhindert werden, dass sich solchermaßen (§ 6 Abs. 1 VOF) im Vorfeld Beschäftigte auch 

im eigentlichen Verfahren bewerben. 

Ein solcher Bewerber darf nach § 6 Abs. 2 VOF nicht in das Auswahlverfahren einbezogen werden. Um 

nicht gegen das Diskriminierungsverbot zu verstoßen, ist aufgrund einer EuGH-Entscheidung einem 

Betroffenen die Beweismöglichkeit einzuräumen, dass seine Vorbefassung keine wettbewerbsverfälschende 

Auswirkung hat. Siehe auch § 4 Abs. 5 VgV. 

Im Zweifelsfall ist die vorgesetzte Behörde zu beteiligen. 

3.3 Zusammenfassung der Auswahlprüfung und Auswahl der Bewerber nach § 10 VOF 

Zu diesem Zweck werden die Beurteilungserkenntnisse der Frage unterworfen, welche Bewerber für die 

anstehende Leistung am ehesten geeignet sind und damit das in der Bekanntmachung beschriebene 

Anforderungsprofil erfüllen, also die erforderliche künftige Leistung in der notwendigen Qualität erwarten 

lassen. Dabei dürfen weder der Bekanntheitsgrad des Bewerbers noch die Gestaltung der Darstellung 

einen Einfluss bei der Beurteilung ausüben, sondern ausschließlich die Inhalte der Angaben. 

Schwerpunkt des Auswahlverfahrens ist also die Qualifikation des Bewerbers, Kriterien über 

Leistungsumfänge und Vergütung kommen erst im Verhandlungsverfahren zum tragen. 

Bei Anwendung einer tabellarischen Bewertung nach Punkten ist aber in jedem Fall für jeden Bewerber 

ergänzend im Einzelnen darzulegen und zweifelsfrei zu begründen, weshalb ein Bewerber nicht 

berücksichtigt wurde. 

Nach Feststellung des Bewertungsergebnisses sind aus den Bewerbern mit den besten 

Bewertungsergebnissen für die Teilnahme am Verhandlungsverfahren diejenigen auszuwählen, die im 

Hinblick auf die Aufgabe am ehesten die Gewähr für eine sachgerechte und qualitätsvolle 

Leistungserfüllung bieten. Gemäß § 10 Abs. 2 VOF sind bei hinreichender Anzahl mindestens drei 

Bewerber zur Verhandlung aufzufordern. Dabei ist der Begriff „hinreichend“ dahingehend auszulegen, 


Seite 4 von 18

III.2 

dass diese drei Bewerber auch eine ausreichende Bewertung über die zu erwartende Erfüllung der 

wirtschaftlichen und technischen Mindestanforderungen aufweisen müssen. Anderenfalls könnte die 

Quote auch unterschritten werden. 

Die jeweiligen Ergebnisse/Entscheidungen sind im Vergabevermerk (unten, Nr. 7) in ausreichender Tiefe 

zu dokumentieren. 

3.4 Information der nichtberücksichtigten Bewerber nach Abschluss des Auswahlverfahrens 

Die VOF sieht dies nicht zwingend vor. Sofern Bewerber die Begründung ihrer Nichtberücksichtigung 

schriftlich beantragen, sind ihnen nach § 17 Abs. 4 VOF innerhalb von 15 Tagen (Fristberechnung siehe 

oben, Nr. 1.2) nach Eingang des Antrages die Gründe für die Nichtbeteiligung am weiteren Verfahren 

schriftlich mitzuteilen. 

Unabhängig hiervon sollten bei allen VOF-Vergabeverfahren umgehend nach Abschluss des 

Auswahlverfahrens alle Bewerber formlos (siehe Muster III.3.6) mit einer kurzen Begründung darüber 

informiert werden, dass sie im weiteren Verfahren nicht mehr berücksichtigt werden. Damit soll vermieden 

werden, dass etwaige Beschwerdeverfahren bei der Vergabekammer negativen Einfluss auf den weiteren 

zeitlichen Verfahrensablauf nehmen und größerer Verwaltungsaufwand durch telefonische, elektronische 

und schriftliche Anfragen reduziert wird. 

Es empfiehlt sich ergänzend, wegen etwaiger Rügen zwei Wochen mit dem Fortgang des Verfahrens zu 

warten. 

4. Verhandlungsverfahren 

Nach Abschluss des Auswahlverfahrens beginnt das eigentliche Verhandlungsverfahren. Gegenstand 

dieses Verfahrensabschnitts sind die Vertragsverhandlungen zwischen Auftraggeber und ausgewählten 

Bewerbern mit dem Ziel der Auftragserteilung. Verhandeln heißt in diesem Zusammenhang, dass der 

Auftraggeber Auftragsinhalt und Auftragsbedingungen festlegt und die potentiellen Auftragnehmer 

anbieten bzw. darstellen, wie und zu welchen Konditionen sie die Leistung erbringen werden. Das 

Verhandlungsverfahren kann nach § 5 Abs. 1 Satz 2 VOF in mehreren Phasen abgewickelt werden. 

4.1 Aufforderung zur Verhandlung nach § 16 und § 24 VOF 

Die ausgewählten Bewerber sind schriftlich (Muster Aufforderungsschreiben siehe III.9 VHF) mit 

angemessenem zeitlichen Vorlauf zur Teilnahme an der Verhandlung aufzufordern bzw. einzuladen. 

Darin muss unter Bezugnahme auf die zugehörige Bekanntmachung in der Regel enthalten sein: 

- ein-/mehrphasiges Verhandlungsverfahren 

- Hinweis auf die veröffentlichte Bekanntmachung 

- Aufgabenbeschreibung 

- Leistungsbild/Grundlage für ein abzugebendes Honorar- /Vergütungsangebot 

- Auftragskriterien und deren Gewichtung oder Wertungsreihenfolge 

- Abgabefrist 

- Verhandlungstermine 

Der individuelle Inhalt ist einzelfallbezogen zu formulieren und ggfs. zu ergänzen um einschlägige 

Anlagen, z.B.: Vertragsmuster (Teil VII VHF), AVB (VI.5 VHF) und dgl 

4.1.1 Aufgabenbeschreibung 

Die Aufgabe ist so zu beschreiben, dass sie alle Bewerber im gleichen Sinne verstehen, beurteilen 

und/oder kalkulieren können. Die Beschreibung soll alle für das Vorhaben relevanten Angaben enthalten 

soweit zu diesem Zeitpunkt bekannt. Sie enthält 

• nach § 16 VOF die Beschreibung einer zu erbringenden Planungsleistung nach den 

Leistungsbildern der HOAI, einer Planungsleistung außerhalb der Leistungsbilder der HOAI (z. B. 

Schadstofferhebung, Energetische Erhebungen, Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination, 

Projektsteuerung, Sachverständigenleistungen, künstlerische Leistungen) oder 

einer sonstigen freiberuflichen Leistung (Gutachten, Forschungs-/Entwicklungsleistungen sofern 

diese ausschließlich zum Eigentum und Gebrauch des Auftraggebers gehören). 


Seite 5 von 18

III.2 

Mit dieser Variante wird der Bewerber selbst beurteilt im Hinblick auf seine Eignung für die in 

Aussicht gestellte Leistung. 

• im Falle des § 24 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 VOF bei Architekten- und Ingenieurleistungen zusätzlich 

die Beschreibung der Vorgaben für die Erarbeitung eines Lösungsvorschlages, z. B. ein 

Vorentwurf für eine bauliche Anlage. Ein solcher Lösungsvorschlag ist nicht zu verwechseln mit 

einem Planungswettbewerb nach § 25 VOF oder der Darstellung einer Konzeptidee (siehe VIII.D 

VHF). Im Gegensatz zur Konzeptidee haben die Bewerber für einen Lösungsvorschlag einen 

Vergütungsanspruch nach den Bestimmungen der entsprechenden Gebührenordnung. 

Mit dieser Variante kann neben dem Bewerber und der erwarteten, vermutlichen Leistungsqualität 

auch eine konkret erbrachte Leistung beurteilt werden. Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl ist 

der Aufwand eingegrenzt und kann auch wirtschaftlich gegenüber dem Aufwand für Preisgelder 

etc bei einem Wettbewerb, abgewogen werden. 

Hinweis: Unaufgeforderte Lösungsvorschläge dürfen nach § 24 Abs. 2 VOF nicht gewertet 

werden, insbesondere nicht im Zusammenhang mit präsentierten Referenzobjekten. 

4.1.2 Auftragskriterien 

Spätestens im Aufforderungsschreiben sind (sofern nicht schon in der Bekanntmachung erfolgt) alle 

Auftragskriterien sowie zwingend deren Gewichtung anzugeben. Auftragskriterien können im Einzelfall mit 

Unterkriterien präzisiert werden. Sofern sich Unterkriterien und deren Gewichtung auf den Angebotsinhalt 

auswirken, ist auch die Gewichtung der Unterkriterien anzugeben (siehe auch III.3.9). 

Bei nachvollziehbarer Begründung (im Vergabevermerk!) kann statt einer Gewichtung nach absteigender 

Reihenfolge ihrer Bedeutung gewertet werden. Diese Reihenfolge ist festzulegen und mitzuteilen. 

§ 16 Abs. 3 VOF enthält eine nicht abschließende Aufzählung möglicher Auftragskriterien. Genannt sind: 

- Qualität 

- Fachlicher und technischer Wert 

- Ästhetik 

- Zweckmäßigkeit 

- Umwelteigenschaften 

- Kundendienst und technische Hilfe 

- Unterhalt, Instandhaltung, Betriebskosten 

- Leistungszeitpunkt 

- Ausführungszeitraum oder – frist 

- Preis/Honorar 

Die Auftragskriterien bilden nach § 16 Abs. 4 VOF den Rahmen für die auszuhandelnden 

Auftragsbedingungen und dürfen im Nachhinein nicht mehr verändert oder ergänzt werden, Hat der 

Auftraggeber beispielsweise schon alle relevanten Auftragskriterien in der „Bekanntmachung“ benannt, so 

darf er diese später auch in der Aufgabenbeschreibung bzw. der Aufforderung zur Verhandlung nicht 

mehr ändern. 

In der Regel ist das Kriterium „Preis/Honorar“ genannt. 

Ist eine Gebühren- oder Honorarordnung anzuwenden, ist das Planungshonorar in diesem Verfahren 

grundsätzlich nicht ausgenommen. Dies ergibt sich zwangsläufig aus § 97 Abs. 5 GWB, wonach der 

Zuschlag auf das wirtschaftlichste Angebot zu erteilen ist. Das heißt, mit dieser Angabe des Bewerbers 

kann geprüft werden, ob sich ein Angebot im Rahmen der gesetzlichen Gebührenordnung bewegt und 

damit wirtschaftlich ist. 

Bei Leistungen, für die das Honorar/die Vergütung frei zu vereinbaren ist, muss für ein vernünftiges 

Angebotsbild und dessen Vergleichbarkeit die Nennung von realen Maßstäben für die Honorarbemessung 

vorgegeben sein, also überschlägig ermittelte anrechenbare Kosten, Schwierigkeitsgrad, 

Leistungsumfang, spezielle Planungsanforderungen, ggfs. Nebenkosten und sonstige Honorar- bzw. 

Vergütungsbestandteile. In solchen Fällen, in denen das Honorar/Vergütung also frei zu vereinbaren ist, 

ist das Kriterium Preis/Honorar mit mindestens 30 % zu gewichten. 

Eine bestimmte Frist für die Ausarbeitung und Abgabe etwaiger Angebots- oder sonstiger Unterlagen ist 

nicht vorgegeben. Sie muss jedoch dem Bearbeitungsumfang angemessen sein. Eine zu kurze Frist wird 

nie zum erwarteten Ergebnis führen. 


Seite 6 von 18

4.2. Auswertung der eingegangenen Unterlagen und Vorbereitung der Verhandlungsgespräche 

III.2 

Um die Verhandlungsgespräche im Sinne des Gleichbehandlungsgrundsatzes zu strukturieren, empfiehlt 

es sich, einen allgemeingültigen einheitlichen Fragenkatalog sowie ggfs. eine Bewertungsmatrix 

/Bewertungstabelle entsprechend den Vorgaben des Aufforderungsschreibens vorzubereiten. 

Zur Vereinfachung der späteren Vergabeentscheidung und Vorbeugung gegen etwaige Willkürvorwürfe 

müssen Fragenkatalog und Bewertungsmatrix und/oder -tabellen vor Kenntnis der Bewerbungen bzw. 

Angebote aufgestellt werden. 

4.3 Auftragsverhandlung nach § 16 und § 24 VOF 

Ziel der Verhandlung ist es, nach Abwägung der Vor- und Nachteile der einzelnen Darstellungen und 

Erkenntnisse im Verbund mit der Wirtschaftlichkeit den Bewerber zu erkennen, der einschließlich der 

auszuhandelnden Auftragsbedingungen im Rahmen der vorgegebenen Kriterien die bestmögliche 

Leistung erwarten lässt. Eine reine Auflistung der Erkenntnisse genügt nicht. 

Vorschriften für Form und Durchführung dieser Verhandlungen gibt es im Bereich der VOF nicht. 

Dennoch eröffnet dies keinen vergaberechtsfreien Raum und erlaubt auch keinerlei willkürliches Handeln. 

Verhandlungen unterliegen – wie das gesamte Verfahren - den Grundsätzen des Wettbewerbes, der 

Transparenz und der Gleichbehandlung. Vertrauliche Informationen dürfen daher nicht an andere 

Teilnehmer weitergegeben und Verhandlungsteilnehmer dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden 

(Diskriminierungsverbot) – z. B. in Vergütungsfragen. 

Zur jeweiligen Verhandlungsrunde müssen die Teilnehmer auf gleichem Kenntnisstand sein. 

Verhandlungsgegenstand sind neben den in 4.1.2 genannten Auftragskriterien im wesentlichen: 

- die Auftragsbedingungen 

- die Präzisierung der Leistungsinhalte und -ergebnisse 

- die Vergütung 

- die Termine und Fristen der Abwicklung 

- das eingesetzte Personal 

- Fremdleistungsanteile 

Die mit den Verhandlungsteilnehmern einzeln zu führenden Verhandlungsgespräche sind aus Gründen 

der Transparenz zu dokumentieren. Diese Gesprächsprotokolle sollen grundsätzlich auch die direkten 

Antworten der Bewerber/Bieter enthalten und den Beteiligten zur Kenntnis gegeben werden um zum 

Gesprächsergebnis Einvernehmen herzustellen. 

Aus diesen Gesprächsprotokollen und den weiteren Erkenntnissen aus der Auswertung der ggfs. 

eingegangenen Unterlagen sowie den eigentlichen Verhandlungsergebnissen entsteht das Einzelprotokoll 

je Verhandlungsteilnehmer. Einzelprotokolle und Bewertungstabellen sind im Vergabevermerk als Anlage 

beizufügen. 

Mit den Einzelprotokollen aller Verhandlungsteilnehmer wird die für Dritte erforderliche 

Nachvollziehbarkeit des Vergabevermerkes sichergestellt, insbesondere in Bezug auf die subjektiven und 

objektiven Einschätzungen der Bewerber, deren Verhalten und persönlichen Präsentation. 

Ist für die Vergütung der vorgesehenen Leistung eine Gebühren- oder Honorarordnung anzuwenden, ist 

deren Rahmen Maßstab für alle Verhandlungen in diesem Zusammenhang. Die VOF verlangt die 

bestmögliche Leistung, nicht die billigste; das Kriterium Preis/Honorar bewegt sich also in den im 

Einzelfall anzuwendenden gesetzlichen Grenzen soweit diese keine etwaige Öffnungsklausel innehaben. 

Findet die HOAI Anwendung, ist die Honorarzone kein Wettbewerbskriterium, da diese der Festlegung 

durch die zwingenden Regelungen der HOAI unterliegt. 

Liegen Verdachtsmomente über ungewöhnlich niedrige Preise vor, sind die Bewerber zunächst aus 

Beweisgründen grundsätzlich schriftlich zur Aufklärung aufzufordern. Ein Unterlassen einer solchen 

Sachverhaltsaufklärung führt zur Rechtswidrigkeit des Vergabeverfahrens. 

Ungewöhnlich niedrige Preise können ihre Ursache in staatlichen Beihilfen haben. Eine Anerkennung 

solcher Beihilfen ist immer dann zu treffen, wenn diese Beihilfen rechtmäßig sind. Rechtmäßigkeit liegt 

vor, wenn eine staatliche Beihilfe mit dem gemeinsamen Markt vereinbar ist; diese Feststellung trifft die 

Kommission der EU (Art. 87, 88 EG). Ein berechtigter Verdacht der Unrechtmäßigkeit ist der Kommission 

mitzuteilen, die im Rahmen der Beihilfenprüfung nach Art. 88 Abs.3 EG tätig wird. 


Seite 7 von 18

4.4. Vergabeentscheidung 

III.2 

Den Verhandlungen folgt die Entscheidung, an welchen Bieter/Bewerber der Auftrag vergeben werden 

soll (Vergabeentscheidung). 

Bei der Auswahl des Bewerbers/Bieters, der die bestmöglichste Leistungserbringung erwarten lässt, 

besteht ein weiter Beurteilungsspielraum. Grenzen hierzu bilden die allgemeinen Vergabegrundsätze. Der 

durch die wertende Prognose eröffnete Beurteilungsspielraum ist jedoch dann überschritten, wenn der 

Auftraggeber von unzutreffenden bzw. unvollständigen Tatsachen ausgegangen ist, er sachwidrige 

Erwägungen angestellt oder sich an den von ihm aufgestellten Beurteilungsmaßstab nicht hält. 

Im Sinne der Transparenz und des Willkürverbotes ist darzulegen, warum welcher Bieter für welches 

Kriterium welche Punkte erzielt hat. Es ist dabei nachvollziehbar darzustellen, auf Grund welcher 

wesentlichen Erwägungen die Vergabestelle zu der Bewertung und Einstufung/Gewichtung der 

Bewertungsinhalte und damit der Punkteverteilung gelangt ist. Die kriterienbezogene Angabe erzielter 

Punkte und ihre Addition allein sind aufgrund mehrerer Vergabekammer-Entscheidungen nicht 

ausreichend. 

4.5 Information der Mitbewerber nach § 13 VgV 

Über die Vergabeentscheidung ist zunächst den nichtberücksichtigten Bietern/Bewerbern die Information 

nach § 13 VgV (siehe Muster III.3.7a) zu erteilen, also der Name des vorgesehenen Auftragnehmers 

sowie die Gründe der Nichtberücksichtigung. Der Bieter/Bewerber, dessen Angebot angenommen 

werden soll, ist zeitgleich von dieser Absicht zu informieren (siehe Muster III.3.7b). 

Es empfiehlt sich, diese Information vorab als Telefax zu versenden, da dadurch mit dem Sendebericht 

ein Zugangsbeleg vorliegt. 

5. Auftragserteilung 

Der Auftrag darf erst nach Ablauf der Frist von 14 Kalendertagen erteilt werden und von der 

Vergabekammer kein Antrag auf Nachprüfung zugestellt wurde. Ein Vertrag, der vor Fristablauf oder ohne 

die Information nach § 13 VgV geschlossen wird, ist nichtig. 

6. Vergabebekanntmachung nach § 17 Abs. 1 VOF 

Bis spätestens 48 Tage nach Auftragserteilung ist Mitteilung mit Standardformular 3, „Bek. über 

vergebene Aufträge“ (http://simap. europa.eu) zu machen. 

7. Vergabevermerk nach §§ 18, 19 Abs. 1 VOF 

Die Auftraggeber sind zwingend verpflichtet, jederzeit einen nachvollziehbaren Überblick über den 

aktuellen Stand des Verfahrens zu dokumentieren. Der Vermerk muss deshalb laufend nach jeder 

Zwischenentscheidung fortgeschrieben werden. 

Damit ist gewährleistet, dass der jeweilige Verfahrensstand bei etwaigen Nachprüfungsverfahren ohne 

Zeitverlust bei der Nachprüfungsstelle vorgelegt werden kann sowie erforderlichenfalls bei 

Rechnungsprüfungsbehörden, Zuwendungsgebern oder der EG-Kommission. 

Gleichzeitig ermöglicht dies die laufende Eigenkontrolle des ordnungsgemäßen Vergabeverfahrens. 

Der Vermerk dokumentiert die Einhaltung der allgemeinen Grundsätze der Transparenz, des 

Wettbewerbes und der Gleichbehandlung nach § 97 GWB. Aus dem Vergabevermerk soll nicht nur 

hervorgehen, weshalb der erfolgreiche Bewerber den Auftrag erhält, sondern es muss auch 

nachvollziehbar dargestellt sein, weshalb die anderen Teilnehmer am Verhandlungsverfahren im 

Vergleich zum erfolgreichen Bewerber bei der Bewertung ein schlechteres Ergebnis erzielen. 

Für den Vermerk über das gesamte Verfahren ist keine Form vorgeschrieben. Da der Inhalt auch immer 

individuell auf den Einzelfall abzustimmen ist, wird zunächst kein Formblatt vorgegeben, sondern 

nachfolgend die Mindestangaben aufgelistet, die dem Bedarf entsprechend zu ergänzen sind. 

Für eine objektive Nachvollziehbarkeit sind die Angaben detailliert, wahrheitsgemäß und verständlich zu 

fassen. 

Mindestinhalt – Vergabevermerk: siehe Anhang, Nr. 9.2 


Seite 8 von 18

8. Aufbewahrung von Verfahrensunterlagen 

Die Verfahrensunterlagen sind analog zu den Rechnungslegungsunterlagen sechs Jahre im Bauamt 

aufzubewahren (gem. Nr. 3.3.6 – und ggfs länger nach Nr. 5.1.6 - der Anlage 2 zu den VV zu Art. 71 

BayHO iVm Nr. 9.2b der VV zu Art. 80 BayHO). 


III.2 

Seite 9 von 18

9. Anhang zum Leitfaden 

9.1 Ausfüllhilfe für die Bekanntmachung nach § 9 Abs. 2 VOF, Standardformular 2 

(http://simap.europa.eu) 

Vorbemerkungen: 

III.2 

1. Grundsatz: Gemäß § 10 Abs. 4 VOF sind alle Nachweise nur in dem Umfang zu fordern, als dies durch 

den potentiellen Auftragsgegenstand gerechtfertigt ist. 

2. Die Nichterfüllung der Mindestanforderungen führt in der Regel zur Nichtberücksichtigung im weiteren 

Verfahren. Daher sind nur die unbedingt erforderlichen Standards zu fordern. Bei den 

Mindestanforderungen ist auch der Grundsatz der angemessenen Beteiligung kleinerer Büros und von 

Berufsanfängern zu beachten. 

3. Zu beachten ist bei der Anwendung, dass die Standardformulare für alle Arten Öffentlicher Aufträge 

(siehe II.1.2 a – c der Bek.) eingeführt wurden. So passt u. U. nicht jede Formulierung oder Übersetzung 

aus dem Originaltext exakt für die Auslobung einer Dienstleistung. 

Beispiel: Nr. II.3.1 enthält im Original den Begriff „economic operator“ = Wirtschaftsunternehmen. Die 

deutsche Bekanntmachung verwendet aber den Begriff „Bieter“. Dies stimmt für Bau- und 

Lieferleistungen, nicht aber für Dienstleistungen soweit die VOF anzuwenden ist. Deshalb ist bei 

einzufügenden Texten als Grundlage die jeweilige deutsche Rechtsnorm anzuwenden, also gemäß VOF 

“Bewerber“ statt „Bieter“. 

4. nachfolgende Ausfüllhilfe: Die linke Spalte enthält den Original-Formulartext, die rechte Spalte 

Hinweise, Erläuterungen und feste Textvorgaben in fetter Kursivschrift. 


Seite 10 von 18

Anhang 9.1 Ausfüllhilfe 

ABSCHNITT I: ÖFFENTLICHER AUFTRAGGEBER 

I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N) 

Offizielle Bezeichnung 

Postanschrift 

Kontaktstelle(n) 

Internet-Adresse(n) 

III.2 

Bekanntmachung 

Zwingend sind die Angaben zu offizieller Bezeichnung, 

Postanschrift, Telefon- und Faxnummer sowie E-mail- 

Adresse. Die Angabe der Internet-Adresse (URL) ist 

freiwillig. 

Land: Deutschland 

Weitere Auskünfte erteilen: Anzukreuzen ist: die oben genannten Kontaktstellen 

Verdingungs-/ Ausschreibungs- und ergänzende 

Unterlagen … sind erhältlich bei: 

Angebote/Teilnahmeanträge sind zu richten an: 

I.2) ART DES ÖFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND 

HAUPTTÄTIGKEIT(EN) 

Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag 

anderer öffentlicher Auftraggeber 

ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND 

II.1) BESCHREIBUNG 

II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den 

Auftraggeber 

II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausführung, 

Lieferung bzw. Dienstleistung 

Hauptort der Dienstleistung 

NUTS-Code 

Anzukreuzen ist jeweils: die oben genannten Kontaktstellen. 

Ist dies in Ausnahmefällen nicht zutreffend, so 

sind die notwendigen Angaben im Anhang A der 

Vergabebekanntmachung einzutragen. 

Anzukreuzen ist: die oben genannten Kontaktstellen 

Bei Baumaßnahmen des Bundes ist anzukreuzen: 

Ministerium oder sonstige zentral- oder 

bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler 

oder lokaler Unterabteilungen sowie die Haupttätigkeit 

des jeweiligen Ressorts. 

Bei Baumaßnahmen der Länder (einschl. 

Bundesfernstraßen im Rahmen der Auftragsverwaltung) 

und der Kommunen ist anzukreuzen: Regional- oder 

Lokalbehörde. 

Als Haupttätigkeit ist im Hochbau die entspr. 

Ressortzuordnung anzukreuzen, im Straßenbau ist 

Sonstiges anzukreuzen und „Straßenbau“ einzutragen. 

Anzukreuzen ist: Nein 

Vom Auftraggeber gewählte Kurzbezeichnung für den 

gesamten Auftrag, z.B. Objektplanung für Gebäude 

nach § 15 HOAI 

Anzukreuzen ist Dienstleistung; die Nr. der Dienstleistungskategorie 

ist einzutragen, siehe VOF Anhang I 

(entspricht RL 2004/18/EG, Anhang II): z.B. Nr. 12 bei 

Arch.- und Ingenieurleistungen. 

Einzutragen ist i.d.R.: 

Erfüllungsort für die Leistungen des Auftragnehmers 

ist die Baustelle, soweit die Leistungen dort zu 

erbringen sind, im Übrigen der Sitz des 

Auftraggebers. 

Eintrag nicht zwingend erforderlich, wird jedoch 

empfohlen. 

II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung Anzukreuzen ist i.d.R.: Öffentlicher Auftrag 

II.1.4) Angaben zur Rahmenvereinbarung (falls 

zutreffend) 

II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder 

Beschaffungsvorhabens 


keine Einträge 

Es ist nicht zweckmäßig, die Bekanntmachung mit einer 

ausführlichen Aufgabenbeschreibung zu überfrachten. 

Mindestangaben soweit zutreffend: 

Seite 11 von 18

II.1.6) Gemeinsames Vokabular für öffentliche 

Aufträge (CPV) 

II.1.7) Auftrag fällt unter das 

Beschaffungsübereinkommen (GPA): 

III.2 

Art der freiberuflichen Leistung (Architekten-, 

Ingenieurleistung, Fachplanung, Forschungs- 

leistung, Projektsteuerung und dgl), 

Auftragsumfang (z. B.: Leistungsphasen 2 mit 4 § … 

HOAI), stufenweise Vergabe (weiterer Leistungen), 

Neubau/Sanierung/Umbau … , BGF, BRI, 

Abschnittslänge ..., etwaige Kostenobergrenze, 

Honorarzone … 

Sofern eine stufenweise Beauftragung beabsichtigt und 

deshalb anzukündigen ist, muss auch der potentielle 

Gesamtumfang benannt werden. Dies deshalb, weil sich 

die Eignungsprüfung über diese Gesamtleistung 

erstrecken muss und ein Bewerber, der dennoch nur 

teilweise Eignungsnachweise (z. B. nur über die 

Grundbeauftragungsstufen) liefert, im weiteren Verfahren 

nicht mehr zu berücksichtigen ist. 

Die Angaben sind entsprechend einzutragen. Das 

Gemeinsame Vokabular für öffentliche Aufträge (Common 

Procurement Vocabulary – CPV) ist in der Verordnung 

(EG) Nr. 213/2008 in der Fassung vom 28.11.2007 

eingeführt. 

Anzukreuzen ist: Ja 

II.1.8) Aufteilung in Lose Falls Ja in Frage kommt, ist im folgenden in der Regel für 

ein oder mehrere Lose anzukreuzen. 

II.1.9) Varianten/ Alternativangebote sind zulässig: Anzukreuzen ist i.d.R.: Nein 

II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS 

II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang (einschließlich 

aller Lose und Optionen, falls zutreffend) 

Einzutragen ist siehe Nr. II.1.5 

II.2.2) Optionen (falls zutreffend). Beabsichtigte, etwaige stufenweise Beauftragungen 

(welche Leistungsphasen/Teilleistungen) sind zu 

beschreiben, oder Verweis auf Nr. II.1.5 der Bek. 

II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER 

AUFTRAGSAUSFÜHRUNG 

Es ist in der Regel in diesem Stadium zielführender, die 

Dauer in Monaten anzugeben. Die datumsmäßige 

Festlegung sollte nur in Ausnahmefällen gewählt werden. 

ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE INFORMATIONEN 

III.1) BEDINGUNGEN FÜR DEN AUFTRAG 

III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten (falls 

zutreffend) 

III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und 

Zahlungsbedingungen bzw. Verweis auf die 

maßgeblichen Vorschriften (falls zutreffend) 


Einzutragen ist: Objektbezogene*) Berufshaftpflichtversicherung 

über … € für Personenschäden und 

über … € für Sachschäden bei einem, in einem 

Mitgliedstaat der EU oder eines Vertragsstaates des 

Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 

zugelassenen Versicherungsunternehmens. 

Die Deckung für das Objekt muss über die 

Vertragslaufzeit uneingeschränkt erhalten bleiben. 

Die geforderte Sicherheit kann auch durch eine 

Erklärung des Versicherungsunternehmens nachgewiesen 

werden, mit der sie den Abschluss der 

geforderten Haftpflichtleistungen und Deckungsnachweise 

im Auftragsfall zusichert. 

*) „Objektbezogene“ nur, soweit in besonderen Fällen 

ein erhöhter Deckungsbedarf - § 7.2 der Vertragsmuster 

– besteht! 

Eingetragen werden kann z.B. bei Arch.- und Ingenieurleistungen: 

gemäß § … AVB (siehe Nr. VI.5) 

Seite 12 von 18

III.1.3) Rechtsform, der Bietergemeinschaft, an die 

der Auftrag vergeben wird (falls zutreffend) 

III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die 

Auftragsausführung (falls zutreffend) 

III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

III.2.1) Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers 

sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem 

Berufs- oder Handelsregister 


Achtung: siehe oben Vorbemerkungen, Nr. 3 

III.2 

Es ist einzutragen: Gesamtschuldnerisch haftend mit 

bevollmächtigtem Vertreter. 

Mehrfachbeteiligungen einzelner Mitglieder einer 

Bewerbergemeinschaft sind unzulässig und führen zur 

Nichtberücksichtigung sämtlicher betroffenen 

Bewerbergemeinschaften im weiteren Verfahren. 

Einzutragen ist bei Arch.- und Ingenieurleistungen: 

Vertragsgrundlage werden das Vertragsmuster sowie 

die Allgemeinen Vertragbedingungen (AVB) des 

Auftraggebers (siehe VI.5). Honorare und Vergütungen 

ermitteln sich nach den jeweils geltenden gesetzlichen 

Bestimmungen 

Einzutragen ist: 

Erklärung des Bewerbers über das Nichtvorliegen von 

Ausschlussgründen nach § 11 Abs. 1 Buchst. a – g 

sowie Abs. 4 Buchst. a – d VOF. 

Ein etwaiges Verlangen, dass diese Erklärung mit einem 

Auszug aus dem Bundeszentralregister zu belegen ist, 

widerspräche § 11 Abs. 2 VOF. 

FBT sollten unabhängig sein von ausführenden 

Unternehmen, Beteiligten einer Gemeinschaftsmaßnahme 

und sonstigen vom Wettbewerb tangierten 

Unternehmen. Da die VOF die Unabhängigkeit nicht 

zwingend vorschreibt, muss sich der Auftrageber frühzeitig 

entscheiden, ob er konzerngebundene Bewerber 

zulassen will. 

Einzutragen ist ggfs: 

Angabe von rechtlichen und/oder wirtschaftlichen 

Verknüpfungen zu anderen Unternehmen. 

Einzutragen ist i. d. R.: 

Ist der Bewerber eine Juristische Person, zu deren 

satzungsgemäßem Geschäftszweck die dem Projekt 

entsprechenden Fach-/Planungsleistungen gehören, 

ist diese nur dann teilnahmeberechtigt, wenn nachgewiesen 

wird, dass einer der Gesellschafter oder der 

bevollmächtigte Vertreter der juristischen Person und 

der verantwortliche Projektbearbeiter die an die 

natürliche Person gestellten Anforderungen erfüllt. 

Einzutragen ist bei Planungsleistungen im Hochbau 

soweit im Einzelfall zutreffend: 

Nachweis der Bauvorlageberechtigung nach Art. 61 

BayBO über die berufliche Befähigung des 

Bewerbers und/oder der Führungskräfte des Unternehmens, 

insbesondere der für die Dienstleistung 

verantwortlichen Personen durch Nachweis der 

• Berechtigung zur Führung einer Berufsbezeichnung 

(Architekt, Innenarchitekt, Landschaftsarchitekt, 

beratender Ingenieur, Stadtplaner) 

gemäß dem Baukammergesetz 

(BauKaG) vom 09.Mai 2007 

• Berechtigung der Erstellung des Standsicherheitsnachweises 

gemäß Art. 62 Abs. 2 

BayBO 

• Der erforderlichen Kenntnisse des Brandschutzes 

gemäß Art. 62 Abs. 2 Satz 3 BayBO 

durch Eintrag in einer eigenen Liste der Bayer. 

Architekten- oder Ingenieurkammer 

Seite 13 von 18

III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle 

Leistungsfähigkeit 

III.2 

Auswärtige Bewerber mit der Staatsangehörigkeit 

eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder 

eines Vertragsstaates des Abkommens über den 

Europäischen Wirtschaftsraum erfüllen die fachliche 

Voraussetzung für ihre Bewerbung, wenn ihre 

Berechtigung zur Führung ihrer oben genannten 

Berufsbezeichnung nach der Richtlinie 2005/36/EG 

über die Anerkennung von Berufsqualifikationen 

gewährleistet ist und im Auftragsfalle die Vorgaben 

des Art 2 BauKaG erfüllt sind. 

Dieser Abschnitt betrifft im Wesentlichen die Kriterien des 

§ 12 VOF. Der zu fordernde Nachweisbedarf richtet sich 

nach dem Einzelfall, ggfs können weitere Forderungen 

nach § 12 eingestellt werden. 

In der Regel ist einzutragen: 

Bilanzen oder Erklärung über den Gesamtumsatz des 

Bewerbers in den letzten drei Geschäftsjahren. 

Firmensitz des Bewerbers und seiner 

Niederlassungen. Sofern die Ausführung durch eine 

Niederlassung erfolgen soll, sind die vorstehend 

abgefragten Daten sowohl für das Gesamtunternehmen 

(Hauptsitz), als auch die fragliche 

Niederlassung zu erstellen. 

Nachweis einer objektbezogenen Berufshaftpflichtversicherung 

gemäß III.1.1 der Bekanntmachung 

Erklärung zur Anzahl der Mitarbeiter des Bewerbers, 

oder der Bewerbergemeinschaft und/oder der 

Kapazitäten anderer Unternehmen, gegliedert nach 

Berufsgruppen, derer sich der Bewerber oder die 

Bewerbergemeinschaft bei der Erfüllung des 

Auftrages bedienen will, analog zu den Angaben in 

III.2.1 (berufliche Befähigung). 

Der Auftraggeber muss sich bereits im Vorfeld der 

Veröffentlichung Gedanken machen über mögliche 

Unterauftragsverhältnisse, die als solche nicht mehr 

ausgeschlossen werden dürfen. Entsprechende 

Formblätter siehe III.3 VHF. 

Einzutragen ist: 

Will sich der Bewerber bei der Erfüllung des Auftrages 

der Leistungen anderer Unternehmen bedienen, hat er 

diese zu benennen. 

Eine entsprechende Verpflichtungserklärung dieser 

Unternehmen ist 

� mit der Bewerbung vorzulegen. 

� auf Anforderung nachzureichen. 

Achtung: die Regelungen des § 26 VOF (Unteraufträge) 

sind für das Vergabeverfahren nicht anwendbar; § 26 

wendet sich an Auftragnehmer, die nach Vertragsabschluss 

einen Nachunternehmer einschalten wollen. 

III.2.3) Technische Leistungsfähigkeit Dieser Abschnitt betrifft im Wesentlichen die Kriterien des 

§ 13 VOF. Der zu fordernde Nachweisbedarf richtet sich 

nach dem Einzelfall, ggfs können weitere Forderungen 

nach § 13 VOF eingestellt werden. 


In der Regel ist einzutragen: 

Referenzliste vergleichbarer Objekte, abgeschlossener 

Projekte oder Wettbewerbserfolge, mit 

Seite 14 von 18

III.2.4) Vorbehaltene Aufträge (falls zutreffend) Anzukreuzen ist: Nein 

III.3) BESONDERE BEDINGUNGEN FÜR 

DIENSTLEISTUNGSAUFTRÄGE 

III.3.1) Die Erbringung der Dienstleistung ist einem 

besonderen Berufsstand vorbehalten 

III.2 

Angabe von Objektbezeichnung, Bauherr, Leistungszeit, 

Leistungsbild, ausgeführte Leistungsstufen, 

Herstellungskosten der Baumaßnahme. 

Nachweis über besondere Erfahrungen im Umgang 

mit … 

Bei auszuschreibenden Leistungen für die Berufsstände 

der Architekten, (beratenden) Ingenieure, Innen- und 

Landschaftsarchitekten, Stadtplaner ist ja anzukreuzen. 

Als Vorschrift ist dann das BauKaG zu nennen und auf 

die verlangten Nachweise zur Bauvorlageberechtigung, 

etc in Nr. III.2.1 dieser Bekanntmachung zu verweisen. 

Bei Prüfsachverständigenleistungen ist ja anzukreuzen, 

als Vorschrift ist die PrüfVBau zu nennen. 

III.3.2) Juristische Personen müssen … Hier ist immer ja anzukreuzen 

ABSCHNITT IV: VERFAHREN 

IV.1) VERFAHRENSART 

IV.1.1) Verfahrensart 

Beschleunigtes …verfahren 

IV.1.2) Beschränkung der Zahl der 

Wirtschaftsteilnehmer … 

Objektive Kriterien … 

IV.1.3) Verringerung der Zahl der 

Wirtschaftsteilnehmer … 


In der Regel ist das Verhandlungsverfahren und nein 

anzukreuzen. 

Grundlage für die nur in Ausnahmefällen mögliche Wahl 

eines beschleunigten Verfahrens ist § 14 Abs. 2 VOF. 

Die Begründung für dessen Wahl ist im Vergabevermerk 

grundsätzlich ausreichend auszuformulieren und nicht 

nur formelhaft zu erbringen. 

Gemäß einer OLG-Entscheidung hat § 14 Abs. 2 VOF 

bieterschützenden Charakter. Die Dringlichkeit ist 

insofern ein Ausnahmetatbestand und als solcher vom 

öffentlichen Auftraggeber eng aus- und darzulegen und 

zu beweisen. Dabei sind die Interessen des Auftraggebers 

den Belangen der Bewerber grundsätzlich dann 

unterzuordnen, wenn die maßgeblichen Umstände dem 

Auftraggeber selbst zuzuschreiben sind. 

Nicht ausreichend sind also rein verwaltungsinterne 

Gründe, etwa Personalmangel durch Urlaub oder 

Krankheit, oder die Absicht, durch Verkürzung der Fristen 

die Anzahl der Teilnehmer einzugrenzen. Eine „besondere 

Dringlichkeit“ setzt in der Regel höhere Gewalt voraus bzw 

Gegebenheiten, die außerhalb des Einflussbereiches des 

Auftraggebers liegen. 

Hinsichtlich der Teilnehmerbegrenzung empfiehlt sich im 

Regelfall nicht, sich vorzeitig auf geplante oder auf 

Höchstzahlen festzulegen. Im Normalfall sollte also die 

Mindestzahl nach § 10 Abs. 3 VOF, also drei Teilnehmer 

eingetragen werden. 

Falls zutreffend, ist i. d. R. einzutragen 

- finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 

- allgemeine fachliche Eignung 

- spezielle fachliche Eignung 

- … 

Die Vorgehensweise ist einzelfallbezogen nach den 

Eigenschaften des Projektes zu bemessen. 

In d. R. ist ja anzukreuzen. 

Seite 15 von 18

IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN 

IV.2.1) Zuschlagskriterien 

IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion 

durchgeführt 

IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN 

IV.3.1) Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber 

IV.3.2) Frühere Bekanntmachung desselben 

Auftrags 

IV.3.3) Bedingungen für Erhalt von Verdingungs-/ 

Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen … 

IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote 

bzw. Teilnahmeanträge 

IV.3.5) Tag der Absendung der Aufforderung zur 

Angebotsabgabe … 

IV.3.6) Sprache(n) in der (denen) Angebote oder 

Teilnahmeanträge verfasst werden können 

IV.3.7) Bindefrist des Angebots (bei offenen 

Verfahren) 

III.2 

Der „niedrigste Preis“ kommt als alleiniges Beurteilungskriterium 

im Rahmen eines Verhandlungsverfahrens 

nach VOF niemals in Betracht. 

Anzukreuzen ist: Wirtschaftlich günstigstes Angebot in 

Bezug auf: die Kriterien, die in den … 

Nach herrschender Rechtsprechung ist es hinreichend, 

den ausgewählten Teilnehmern mit Versand der 

Aufforderung zum Verhandlungsverfahren gemäß § 16 

Abs. 2 VOF die Zuschlagskriterien und deren 

Gewichtung mitzuteilen. 

Es kann jedoch je nach Einzelfall sinnvoll sein, die 

Zuschlagskriterien und deren Gewichtung bereits in der 

Bekanntmachung zu benennen. 

Anzukreuzen ist: Nein 

Statt eines Aktenzeichens kann die Vergabenummer 

angegeben werden. 

Entsprechend zutreffendes ankreuzen. 

VOF-Unterlagen sind nicht kostenpflichtig! 

Zahlungsbedingungen entfallen entsprechend. 

Entsprechende Daten eintragen 

Entsprechende Daten eintragen 

Anzukreuzen ist: DE (= deutsch) 

Eine Bindefrist kommt bei Verhandlungsverfahren nach 

VOF im Normalfall nicht, allenfalls im zweiten Schritt für 

den etwaigen Fall einer Honorarangebotsabforderung in 

Frage. Eine solche Bindefrist, ist erst in der Aufforderung 

zur Verhandlung zu nennen. 

IV.3.8) Bedingungen für die Öffnung der Angebote Kommt bei Verfahren nach VOF nicht zur Anwendung 

ABSCHNITT VI: ANDERE INFORMATIONEN 

VI.1) DAUERAUFTRAG (falls zutreffend) Anzukreuzen ist: Nein 

VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN 

UND/ODER PROGRAMM, DAS AUS 

GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD 

Anzukreuzen ist i.d.R.: Nein 

VI.3) SONSTIGE INFORMATIONEN In der Regel ist einzutragen: 


Es wird empfohlen, mit Einreichung der Unterlagen 

den „Bewerbungsbogen VOF“ ausgefüllt beizulegen. 

Dieser Bogen, in dem die gewünschten 

Informationen und Nachweise zusammengefasst 

sind, sowie die Musterformulare für Angaben und 

Nachweise nach Nr. III.2.1 der Bekanntmachung, das 

Vertragsmuster und die AVB nach Nr. III.1.4 können 

bei der Kontaktstelle nach Nr. I.1 angefordert werden. 

Seite 16 von 18

VI.4) 

NACHPRÜFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN 

VI 4.1) Zuständige Stelle für Nachprüfungsverfahren 

Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren 

III.2 

Kleinere Büroorganisationen und Berufsanfänger 

werden insbesondere auf die Möglichkeit der Bildung 

von Bewerbergemeinschaften hingewiesen. 

Die Anträge auf Teilnahme sind unterschrieben im 

verschlossenen Umschlag mit entsprechender 

Kennzeichnung beim Auftraggeber auf dem Postweg 

oder direkt einzureichen. 

Die Anzahl der kompletten Bewerbungsunterlagen 

soll maximal … Seiten DIN A 4 sowie sonstige 

Unterlagen mit maximal … Seiten in DIN A 3 nicht 

überschreiten. 

Einzutragen ist die zuständige Vergabekammer (Süd- oder 

Nordbayern) 

kein Eintrag 

VI.4.2) Einlegung von Rechtsbehelfen kein Eintrag 

VI.4.3) Stelle, bei der Auskünfte über die Einlegung 

von Rechtsbehelfen erhältlich sind 

Einzutragen ist die Vergabestelle 

VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG Datum eintragen 

____________________________________________________________________________________ 

Anhang A In der Regel nicht auszufüllen 

____________________________________________________________________________________ 

Anhang B Bei Vergaben nach Losen ist je Los ein eigenes Blatt 

auszufüllen 

____________________________________________________________________________________ 


Seite 17 von 18

Anhang 9.2 Mindestinhalt – Vergabevermerk 

III.2 

(Nachprüfungsverfahren und dgl. sowie sonstiges sind an entsprechender Position des Vermerkes mit 

weiteren Unterpunkten einzufügen.) 

0. Anlagen (Einzelauflistung) 

…. 

1. Allgemeine Verfahrensdaten 

1.1 Name/ Anschrift Auftraggeber 

1.2 Art/Gegenstand/Wert des Auftrages 

1.3 Wahl des Verfahrens 

1.4 Auftragswertermittlung 

2. Veröffentlichung 

2.1 Bekanntmachung vom … mit Standardformular … in … 

2.2 etwaige sonstige Veröffentlichungen vom … in … 

2.3 Ende der Bewerbungsfrist ……… 

2.4 Zusammenstellung eingegangener Teilnahmeanträge 

3. Auswahlverfahren 

3.1 Ergebnis der Ausschlussprüfung nach § 11 VOF/Auflistung der Bewerber mit Ausschluss- 

Begründung 

3.2 Ergebnis der Prüfung der Eignungskriterien nach §§ 12, 13 VOF/Erläuterung der Wichtung 

3.3 Ergebnis des Auswahlverfahrens / Auflistung der Bewerber mit Begründung von Auswahl und 

Nichtberücksichtigung 

3.4 Mitteilung nach § 17 Abs. 4 VOF 

4. Verhandlungsverfahren 

4.1 Aufforderung zur Teilnahme 

4.2 Termin Abgabefrist 

4.3 Verhandlungsgespräche 

-Einzelgesprächsdaten/-niederschriften 

4.4 Auswertungsergebnis/ggfs. Zwischenergebnis 

4.5 Aufforderung zur Abgabe von Konkretisierungsangeboten oder dgl bei mehrstufigen 

Verhandlungsverfahren/Abgabefrist 

4.6 Auswertung der Konkretisierungsangebote/ Bewertungsergebnisse 

4.7 Gründe zur Ablehnung ungewöhnlich niedriger Angebote 

4.8 Benennung des erfolgreichen Bieters/Begründung für die vorgesehene Beauftragung mit 

Auftragskriterien/Auftragsanteil den der Bieter ggfs weiterzugeben beabsichtigt, falls bekannt 

5. Information der nicht berücksichtigten Bieter (§ 13 VgV) 

- Tag der Absendung … 

- Beginn der Frist … 

- Ende der Frist … , 24.00 Uhr 

- Frühest möglicher Termin der Auftragserteilung … 

6. Auftragserteilung 

mit Schreiben vom … oder 

mit Vertrag vom … 

7. Mitteilung nach § 17 Abs. 1 VOF 

über den vergebenen Auftrag an das Amt für Veröffentlichungen der EU …. 

- Tag der Absendung … 

Vergabevermerk erstellt von: 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………….. ………………………………………. 

Ort, Datum Unterschrift 


Seite 18 von 18

Verhandlungsverfahren nach VOF 

Bekanntmachung Staatsanzeiger 

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber 

Vergabenummer 

I.1 Name und Anschrift des Öffentlichen Auftraggebers (Vergabestelle) 

Name 

Straße 

PLZ/Ort 

Telefon Fax 

E-mail Internet 

Anh. A Anschrift für nähere Auskünfte, für Anforderung von Unterlagen, für Teilnahmeanträge 

Abschnitt II: Auftragsgegenstand 

II.1.1 Bezeichnung des Auftrages 

II.1.2 Art des Auftrags 

Dienstleistungsauftrag 

Dienstleistungskategorie Nr.: 

(Dienstleistungskategorien 1 – 27 siehe Richtlinie 2004/18/EG, Anhang II) 

Ort der Dienstleistung: 

weitere Informationen 

Weitere Informationen zum Vergabeverfahren sind der Veröffentlichung 

zu entnehmen 

im Amtsblatt der Europäischen Union www.simap.europa.eu 

auf der Vergabeplattform www.vergabe.bayern.de 


III.3.1

Teil III.3.2 

Eingang des Bewerbungsbogens: ……………… 

Bewerber-Nr.: …………………………………….. 

Bewerbungsbogen VOF 

Bitte Zutreffendes ausfüllen bzw. ankreuzen und die entsprechenden Nachweise beifügen. 

Die Zuordnung (z. B.: „Zu III.1.1“) entspricht den Nummern der Bekanntmachung. 

Bek. im Supplement des Amtsblatt der EU vom Nr.: 

Maßnahme: 

Leistung: 

Allgemeine Informationen 

Name Bewerber / Bewerbergemeinschaft 

ausführende Niederlassung 

vertragsschließende Stelle / Niederlassung 

Straße 

PLZ / Ort 

Land 

Telefon / Fax 

E-Mail 

Homepage 

das/die Unternehmen besteht/en seit 

Rechtsform des / der Unternehmen 

Hauptgesellschafter, Adresse 

Zu III.1.1 Geforderte Kautionen und Sicherheiten (§ 12 Abs. 1 lit. a VOF) 

Nachweis der Berufshaftpflichtversicherungsdeckung 

entsprechend den Forderungen der Bekanntmachung Nachweis ist beigefügt. 

Zu III.1.3 Rechtsform der Bewerbergemeinschaft (§ 7 Abs. 4 VOF) 

Ich/Wir biete(n) als Bewerbergemeinschaft an: ja nein 

Falls ja: 

Der bevollmächtigte Vertreter (Bewerber) ist: 

Eine von allen Mitglieder der Bewerbergemeinschaft unterschriebene Erklärung liegt den Bewerbungsunterlagen 

bei: ja Erklärung ist beigefügt 

Bei Bewerbergemeinschaften sind die Angaben unter Nr. III.2.1 bis Nr. III.2.3 (sh. auch 

Bekanntmachung Nr. III.2.1 bis Nr. III.2.3) auf die Bewerbergemeinschaft bezogen anzugeben! 

© VHF Bayern – Stand Oktober 2008 Seite 1 von 4

Teil III.3.2 

Zu III.2.1 Persönliche Lage des Bewerbers (§ 11 VOF) 

Eine Person, deren Verhalten meinem / unserem Unternehmen zuzuordnen ist, ist aufgrund der in §11 

Abs. 1 VOF genannten Verstöße rechtskräftig verurteilt worden: ja nein 

Falls nein: Nachweis / Erklärung ist beigefügt 

Es liegt ein in §11 Abs. 4 lit. a mit d VOF erwähnter Umstand vor: ja nein 

Falls ja: Es liegt folgender Umstand vor: 

Auflagen hinsichtlich der Eintragungen in ein Berufsregister 

Die geforderten Nachweise liegen vor: ja nein 

Zu III.2.2 Finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit (§§ 7 Abs. 2 und 12 Abs. 1 und 

2 VOF) 

Ich bin / wir sind wirtschaftlich mit anderen Unternehmen verknüpft: ja nein 

Falls ja: Die Erläuterung der Art meiner wirtschaftlichen Verknüpfung ist beigefügt 

Ich / wir werden auftragsbezogen in relevanter Weise mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten: 

ja nein 

Falls ja: Die Erläuterung der auftragsbezogenen Zusammenarbeit ist beigefügt 

Ich/Wir werde/n mich/uns der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen: ja nein 

Falls ja: Die Erläuterung der Art der Kapazitäten liegt bei 

Ein Verzeichnis der benannten Unternehmen liegt bei 

Die Verpflichtungserklärung/en dieses/r Unternehmen, dass diesem/n die 

erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen, liegt/en bei 

Der Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit wird erbracht durch 

Vorlage von Bilanzen oder Bilanzauszügen 

Erklärung über den Gesamtumsatz und den Umsatz für entsprechende 

Dienstleistungen in den letzten drei Geschäftsjahren 

andere Nachweise: 

Zu III.2.3 Technische Leistungsfähigkeit (§§ 7 und 13 VOF) 

Als Projektverantwortlicher wird benannt: 

Nachweis der Berufszulassung/Eignung durch 

Eintrag in das Berufsregister Nachweis liegt bei 

Bescheinigung über Nachweis liegt bei 

Nachweis liegt bei 

(z.B. Bauvorlageberechtigung, berufliche Qualifikation, Referenzen, Stellung im Unternehmen, Dauer der 

Unternehmenszugehörigkeit, etc) 

Nachweis der beruflichen Befähigung des Projektverantwortlichen durch 





Mitarbeiter am Projekt 

Für die Fachkräfte, die für den Auftrag zur Verfügung gestellt werden, wird für jede Person der 

Nachweis der Befähigung geführt. 


Teil III.3.2 

Hierfür wird jeweils vorgelegt: Referenzobjekte*, Befähigung, berufliche Qualifikation, Nachweis der 

Berechtigung zum Führen der Berufsbezeichnung*, Stellung im Unternehmen*, Dauer der 

Unternehmenszugehörigkeit, geplanter Aufgabenbereich für den Auftrag 

Eine tabellarische Liste und/oder ein Organigramm der für die Leistungen vorgesehenen Personen 

liegt bei. 

Erbrachte Leistungen 

Eine tabellarische Liste (Referenzliste) der wesentlichen in den letzten drei abgeschlossenen 

Geschäftsjahren erbrachten Leistungen vergleichbarer Projekte 

in den Leistungsphasen * 

im Bereich * 

mit Angabe der Projektkosten, der Leistungszeit sowie der Auftraggeber und dessen Ansprechpartner 

liegt bei. 

Die Bescheinigung/en der zuständigen Behörde für Leistungen für einen öffentlichen Auftraggeber 

liegt bei 

Die Bescheinigung/en privater Auftraggeber, oder 

ersatzweise eine Eigenerklärung liegt bei. 

Beschäftigte/Führungskräfte 

Eine Erklärung über das jährliche Mittel meiner in den letzten drei Jahren Beschäftigten sowie 

meiner Führungskräfte der letzten drei Jahre, liegt bei. 

Ausstattung meines Unternehmens 

Eine Erklärung über die Ausstattung, die Geräte*, die technische Ausrüstung*, die 

Softwareausstattung für diese Dienstleistung*, die Datenaustauschformate für Zeichnungen, 

Berechnungen, LV- Dateien u. Dimensionierungen*, die , über die mein/unser Unternehmen 

verfügt, liegt bei. 

Qualitätsmanagement 

Eine Beschreibung meiner/unserer Maßnahmen zur Gewährleistung der Qualität und der , 

bzw. der Kontrolle durch liegt bei. 

Derzeitige Auslastung 

Angaben in Form einer tabellarischen Liste über meine/unsere derzeit in Abwicklung befindlichen 

Projekte, aufgeteilt nach Gesamtbausummen, öffentlichem oder privatem Auftraggeber, der Anzahl der 

mit dem jeweiligen Projekt Beschäftigten, aufgeteilt in Berufsgruppen, Ausführungszeiträume liegt bei. 

Zu III.3.1 Erbringung der Dienstleistung durch einen besonderen Berufsstand 

Ich erfülle die Voraussetzungen des in der Bekanntmachung genannten besonderen 

Berufsstands. 

Der Nachweis meiner/unserer Voraussetzung für den genannten Berufsstand wie in III.2.1 gefordert, 

liegt bei. 

Der Nachweis der Voraussetzung für den genannten Berufsstand liegt für jedes Mitglied der 

Bewerbergemeinschaft bei. 

Der Nachweis der Voraussetzung für den genannten Berufsstand liegt für jeden anderen 

Unternehmer, deren Kapazität ich mich/wir uns bediene/en, bei. 

Zu III.3.2) Juristische Personen 

Erklärung über die Namen und die berufliche Qualifikation der Personen, die für die Ausführung der 

betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein sollen, liegen bei. 


Verzeichnis aller vom Bewerber/ der Bewerbergemeinschaft beigelegten Anlagen 

(Bitte in der Reihenfolge und mit der gleichen Bezugsnummer des Bewerbungsbogens einzutragen) 

Ort, Datum 

Unterschrift / en 

Teil III.3.2 


Eingang des Bewerbungsbogens: 

Bewerber-Nr.: 

Verzeichnis benannter Unternehmen 



Name Bewerber / Bewerbergemeinschaft: 

Maßnahme 

Leistung 

III.3.3 

Ich/Wir benenne/n gemäß Nr. III.2.2 der Bekanntmachung folgende/s Unternehmen, 

dessen/derer ich mich/wir uns für die Erfüllung des Auftrages bedienen will/wollen sowie Art 

und Umfang der insofern auszuführenden Leistungen: 

Unternehmen 1: 

Name: 

Anschrift: 

Beschreibung 

der Teilleistung/en: 


Name: 

Anschrift: 

Beschreibung 



Name: 

Anschrift: 

Beschreibung 



Name: 

Anschrift: 

Beschreibung 


©VHF Bayern – Stand Oktober 2008

Eingang des Bewerbungsbogens: 

Bewerber-Nr.: 

Verpflichtungserklärung für Teilleistungen benannter Unternehmen 



Name Bewerber / Bewerbergemeinschaft: 

Maßnahme: 

Leistung: 

III.3.4 

Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber, die in Nr. , 

Formblatt III.3.3 (Verzeichnis benannter Unternehmen) für mein/unser Unternehmen 

beschriebenen Teilleistungen zu erbringen: 

Unternehmen Nr.: 

Name: 

Anschrift: 

Beschreibung 


(Ort, Datum, Unterschrift) 


Informationsschreiben gemäß III.2, Nr. 3.4 VHF 

Bezeichnung der Leistung/Maßnahme 

Bek. im Supplement des Amtsblatt der EU vom Nr. 

Ihre Bewerbung vom 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Wir bedanken uns für Ihre Bewerbung zur vorstehenden Bekanntmachung. 

III.3.6 

Nach Abschluss des Auswahlverfahrens teilen wir Ihnen in Anlehnung an § 17 Abs. 4 VOF mit, dass 

wir Sie im weiteren Verfahren nicht beteiligen können. 

Die Nichtberücksichtigung begründet sich wie folgt. 

… 

Mit freundlichen Grüßen 

© VHF Bayern – Stand Oktober 2008


An 

Vorab per Telefax 





Wir bedanken uns für Ihre Bewerbung und die Teilnahme am/an den Verhandlungsgespräch/en. 

III.3.7a 

Hiermit informieren wir Sie gemäß § 13 VgV, dass Ihr/e Bewerbung/Angebot nicht berücksichtigt 

werden kann. 

Wir beabsichtigen den Zuschlag am auf die Bewerbung/das Angebot des/der 

zu erteilen. 

Ihre Bewerbung/Ihr Angebot konnte nicht berücksichtigt werden, 

da 




An 

Vorab per Telefax 





Wir bedanken uns für Ihre Bewerbung und die Teilnahme am/an den Verhandlungsgespräch/en. 

III.3.7b 

Nach dem derzeitigen Stand des Vergabeverfahrens beabsichtigen wir, Ihnen den Auftrag zu erteilen. 

Gleichzeitig machen wir darauf aufmerksam, dass erst mit Ablauf der in § 13 VgV genannten Frist von 

14 Kalendertagen nach Erteilung der Information ein Zuschlag erteilt werden kann. Diese 

Informationen werden mit gleichem Datum versandt. 



Vergabestelle 

An 




III.3.9 

Aufforderung zur Teilnahme an der Verhandlung nach § 16 VOF* 

Aufforderung zur Teilnahme an der Verhandlung nach § 16 VOF und Abgabe eines Angebotes* 

Aufforderung zur Teilnahme an der Auftragsverhandlung nach § 24 Abs. 1 VOF* 

Anlagen 

Zum Verbleib beim Bewerber* 

- 

- 

Dem Auftraggeber einzureichen* 

- 

- 

(mögliche Anlagen: Vertragsmuster, Allgemeine Vertragsbedingungen (AVB), Beschreibung Programm Lösungsvorschlag, 

Angebotsschreiben, Verzeichnis der Leistungen anderer Unternehmer, Erklärung der Bewerbergemeinschaft, 

Leistungsbeschreibung, Terminplan, Rücksendeaufkleber, Fragebogen, Unterlagen für die Erarbeitung eines 

Lösungsvorschlages, …) 


der/die/das vergibt im Verhandlungsverfahren nach VOF die -leistungen für */ 

*. Die grundlegenden Informationen und Hinweise zum Projekt* / zu den zu erbringenden 

Leistungen */ * wurden in der Bekanntmachung am im Supplement zum 

Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. 

Nach Beurteilung Ihrer eingereichten Bewerbungsunterlagen und dem Stand des Auswahlverfahrens 

beabsichtigen wir, Sie zur Verhandlung über die Auftragsbedingungen einzuladen. 

Für das Verhandlungsgespräch ist* /sind* die im der Anlage angegebenen Unterlagen*/ 

Präsentationen von Referenzobjekten */ die nachstehend angegebenen Nachweise zu Unterkriterien*/ 

das anliegende Angebot* /Leistungsverzeichnis* ausgefüllt mit unterschriebenem Angebotsschreiben* 

/ ein Lösungsvorschlag nach § 24 Abs. 2 und 3 VOF gemäß den Beschreibungen in der Anlage * / 

die * einzureichen. 

Für die Vergütung des Lösungsvorschlages wurde nach HOAI ein Honorar von netto € einschl. 

Nebenkosten ermittelt. Mit Abgabe der Unterlagen ist hierfür eine Rechnung über diesen Betrag 

einzureichen. Die Vergütung erfolgt nach Abschluss der Verhandlungen. * 

Unaufgefordert eingereichte Lösungsvorschläge über die in der Anlage beschriebenen Vorgaben 

hinaus werden im Verfahren nicht berücksichtigt.* 

Alle Unterlagen sind in einem Umschlag bzw. einem geeigneten Versandbehältnis verschlossen 

abzugeben. Der Umschlag bzw. das Versandbehältnis ist mit dem Rücksendeaufkleber (Anlage ) zu 

versehen. Die Absenderangabe ist zulässig. 


III.3.9 

Änderungen, Ergänzungen und Berichtigungen zu diesen Unterlagen sind ebenso verschlossen in der 

oben angegebenen Form innerhalb der Frist für die Abgabe zuzustellen. 

Bis zum Ablauf dieser Frist können die Unterlagen in der oben beschriebenen Form zurückgezogen 

werden. 

Änderungen des Bewerbers an seinen Unterlagen müssen zweifelsfrei sein.* Änderungen an den 

übergebenen Unterlagen des Auftraggebers und Ergänzungen an den Verdingungsunterlagen sind 

unzulässig.* 

Rückfragen sind an die in der Bekanntmachung unter Nr. genannte Kontaktstelle zu richten. 

Abgabefrist: * 

Die Unterlagen sind bis spätestens , Uhr 

bei* /beim* 

abzugeben. 

Wir bitten Sie, am um Uhr zur Verhandlung zu kommen. Diese findet im* /bei* 

statt.* 

Die Verhandlungen werden in* /ab* im* /bei* stattfinden. Die Einladung hierzu ergeht 

gesondert.* 

Die eingereichten Unterlagen* / das eingereichte * werden* /wird* Gegenstand der Verhandlung. 

Die Verhandlungsergebnisse werden protokolliert, das Protokoll ist von allen 

Verhandlungsteilnehmern nach Abschluss der Verhandlung gegenzuzeichnen. 

Die Bewertung von Unterlagen und Aussagen im Verhandlungsgespräch erfolgt entsprechend den in 

der Bekanntmachung unter Nr. genannten Auftragskriterien nach § 16 VOF.* / gemäß 

nachstehenden Auftragskriterien nach § 16 VOF:* 

Anmerkung: Sofern ein offener Wettbewerb vorausging, müssen in der Verhandlung auch die Kriterien 

der §§ 11, 12 und 13 VOF abgearbeitet werden. Für diesen Fall sind die Kriterien zu §§ 12 und 13 

VOF in der nachstehenden Liste aufzunehmen. Zum Nichtvorliegen von Ausschlußkriterien nach § 11 

VOF ist eine Erklärung abzuverlangen.* 

Auftragskriterien nach § 16 (3) und § 24 (2) VOF 

1. Qualität 

2. fachlicher und technischer Wert 

3. Leistungszeitraum oder -fristen 

4. Preis/Honorar 

5. Präsentation vergleichbarer Objekte 

6. Ästhetik 

Gewichtung 

in v.H. 

Summe 100 v.H. 

Angaben und Nachweise zu Unterkriterien 

Der Bieter hat zu nachstehend angekreuzten Unterkriterien geeignete Angaben und Nachweise auf 

Anforderung der Vergabestelle 

mit seinen Unterlagen vorzulegen. 

im Verhandlungsgespräch darzulegen. 

Die vom Bewerber erbetenen personenbezogenen Angaben werden im Rahmen des 

Vergabeverfahrens verarbeitet und gespeichert. Ihre Angaben sind Voraussetzung für die Wertung 

Ihres Angebotes. 


Anmerkung: Die nachstehenden Auflistungen sind beispielhaft und haben keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit. Sie sind auf den Einzelfall hin auszurichten.* 

2. 

1. Unterkriterien Qualität 

Verfügbarkeit der technischen Ausstattung, Internet ISDN / DSL, E- 

Mail 

Datenverarbeitung: Datenaustausch digital, CAD Format dwg / dxf, 

AVA GAEB 90 / XML 

Personaleinsatzplan mit namentlicher Benennung des Projektleiters 

Organisation der Qualitätskontrolle 

Verfügbarkeit des projektleitenden Personals 

Erfahrung des für die Bearbeitung vorgesehenen Personals mit 

vergleichbaren Leistungen 

Erfahrung des für die Bearbeitung vorgesehenen Personals mit 

einschlägigen Regelwerken 

Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit anderen Beteiligten 

Ort der Leistungserbringung 

Haftpflicht: Schadensfälle in den letzten drei Jahren 

Erfahrung mit öffentlichen Aufträgen 

Unterkriterien fachlicher und technischer Wert: 

bei der Planung/Koordination der Planungsbeteiligten 

mit dem Einsatz innovativer Techniken 

der Einordnung ökologischer Randbedingungen 

der Einordnung energetischer Maßnahmen/Auflagen 

in der Realisierbarkeit aus technischer und wirtschaftlicher Sicht 

beim Primärenergieverbrauch 

bei der Zusammenarbeit mit Fachplanern 

bei Störungen im Planungsablauf 

bei der Erstellung von Leistungsverzeichnissen, Mengenermittlung 

bei der Wertung, Vergabevorschlag 

beim Nachtragsmanagement 

bei der Terminplanung 

im Objektablaufmanagement 

in der Leistungsüberwachung / Mängelbeseitigung 

beim Kostenmanagement 

bei der Steuerung Mittelabfluss 

bei der Rechnungsbearbeitung 


III.3.9 

Gewichtung

4. 

bei Störungen im Bauablauf 

bei der Aktenführung einschl. Bautagebuch 

bei der Teil- und Schlussabnahme 

bei der Zusammenarbeit mit Fachbauleitern 

3. Unterkriterien Leistungszeitraum oder –fristen: 

Sicherstellung von Ausführungszeiträumen/-fristen 

Planungslauf bei der Zusammenarbeit mit anderen fachlich Beteiligten 

Unterkriterien Preis/Honorar: 

für Leistungen, bei denen die Tafelwerte der HOAI überschritten werden 

zur Anwendung des Mindest-, Mittel- oder Höchstsatzes innerhalb einer 

Honorarzone 

zum Umbauzuschlag 

zu Besonderen Leistungen 

Zu Umfang und Höhe der Nebenkosten 

5. Unterkriterien Präsentation vergleichbarer Objekte: 

fachliche Präsentation von Referenzprojekten im Verhandlungsgespräch 

Referenzen Dritter 

6. Unterkriterien Ästhetik / Gestaltung: 

Ästhetik / Gestaltung (z.B. Referenzobjekte) 


III.3.9

III.3.9 

Die Auswertung der Verhandlungsergebnisse erfolgt mittels Punktebewertung und der oben benannten 

Gewichtung.* 

Die Nachweise und Angaben sowie das Ergebnis des Verhandlungsgesprächs (Präsentation) werden 

mit einer Punktzahl von jeweils 0 bis 5 Punkten bewertet.* 

Der Zuschlag erfolgt auf das Angebot, welches unter Berücksichtigung vorstehend genannter Kriterien 

und Gewichtungen insgesamt den höchsten Punktwert erreicht. 



Leitfaden zur Vergabe freiberuflicher Leistungen nach VOL 

Verträge über freiberufliche Leistungen sind nach den Regelungen der VOL (Teile A und B) zu 

vergeben und abzuwickeln, wenn 

• Art und Umfang eindeutig und erschöpfend zu beschreiben sind 

und 

• der Auftragswert ohne Umsatzsteuer den in der VgV festgelegten Schwellenwert erreicht 

oder übersteigt. 

Hierzu gibt es noch keine Vertragsmuster und Formblätter. 

© 

VHF Bayern – Stand Oktober 2008 

V.1

Anlage zum Vertrag vom Auftragsnummer 

Allgemeine Vertragsbestimmungen zu den Verträgen für freiberuflich Tätige 

- AVB - 

Bereich Hochbau 


§ 1 Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers 

§ 2 Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer und anderen fachlich Beteiligen 

§ 3 Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer 

§ 4 Auskunftspflicht des Auftragnehmers 

§ 5 Herausgabeanspruch des Auftraggebers 

§ 6 Urheberrecht 

§ 7 Zahlungen 

§ 8 Kündigung 

§ 9 Haftung und Verjährung 

§ 10 Haftpflichtversicherung 

§ 11 Erfüllungsort, Streitigkeiten, Gerichtsstand 

§ 12 Arbeitsgemeinschaft 

§ 13 Anwendbares Recht 

§ 14 Schriftform 

VI.5 

©VHF Bayern – Stand Oktober 2008 Seite 1 von 7

§ 1 

Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers 

VI.5 

1.1 Die Leistungen müssen den allgemein anerkannten Regeln der Technik, dem Grundsatz der 

Wirtschaftlichkeit, einschließlich der Grundsätze und Voraussetzungen für einen späteren wirtschaftlichen 

Betrieb des Bauwerks / der baulichen Anlage und den öffentlich-rechtlichen Bestimmungen 

entsprechen. Die Leistungsanforderungen an den Auftragnehmer werden durch 

die Sachkunde des Auftraggebers nicht gemindert. 

1.2 Der Auftragnehmer hat insbesondere folgende Regelwerke in der jeweils für die Zeit der Planung 

und der Baudurchführung geltenden Fassung zu beachten: 

1.2.1 die Richtlinien für die Durchführung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau), bzw. die 

Richtlinien für die Durchführung von Hochbauaufgaben des Freistaats Bayern (RLBau) 

1.2.2 die gesetzlichen Bestimmungen des Öffentlichen Vergabewesens in der jeweils geltenden 

Fassung wie: 

- die §§ 7, 24, 34, 54, 55, 56, 58 und 59 Bundeshaushaltsordnung (BHO) und ihre Verwaltungsvorschriften, 

bzw. Art. 7, 24, 34, 54, 55, 56, 58 und 59 Bayerische Haushaltsordnung 

(BayHO) und ihre Verwaltungsvorschriften, 

- den Vierten Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), 

- die Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV). 

1.2.3 die Vergabe- und Vertragsordnung bzw. Verdingungsordnungen: 

- die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) , 

- die Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), 

1.2.4 das Handbuch für die Vergabe und Durchführung von Bauleistungen durch Behörden des 

Freistaates Bayern (VHB Bayern) 

1.3 Als Sachwalter seines Auftraggebers darf der Auftragnehmer keine Unternehmer- oder Lieferanteninteressen 

vertreten. Er hat gemäß seinem Berufs- und Standesrecht im Rahmen des 

Vertrages ihm übertragene Vermögensbetreuungspflichten ausschließlich für den Auftraggeber 

wahrzunehmen. 

1.4 Weder der Auftragnehmer noch eine der in § 16 Abs. 1 und 2 VgV genannten Personen dürfen 

in einem von ihm vertragsgemäß betreuten Vergabeverfahren für einen Bewerber oder Bieter 

tätig sein. Dies gilt für alle Vergabeverfahren oberhalb, unterhalb oder außerhalb (s. § 100 Abs. 

2 GWB) der in der VgV festgelegten Schwellenwerte für EG-Vergabeverfahren. 

1.5 Der Auftragnehmer hat seine Leistungen nach den Anordnungen und Anregungen des Auftraggebers 

zu erfüllen. Etwaige Bedenken hat er dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

Er hat seine vereinbarten Leistungen vor ihrer endgültigen Ausarbeitung mit dem Auftraggeber 

und den anderen fachlich Beteiligten abzustimmen. 

Die Haftung des Auftragnehmers für die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Leistungen wird 

durch die Abstimmung mit dem Auftraggeber und die Entgegennahme von Arbeitsergebnissen 

durch ihn nicht eingeschränkt. 

Der Auftragnehmer hat sich rechtzeitig zu vergewissern, ob seiner Planung öffentlich-rechtliche 

Hindernisse und Bedenken entgegenstehen. 

1.6 Notwendige Überarbeitungen der Unterlagen bei unverändertem Programm und bei nur unwesentlich 

veränderten Forderungen des Auftraggebers begründen keinen Anspruch auf zusätzliche 

Vergütung. 

Nicht vereinbarte Leistungen, die der Auftraggeber zur Herstellung der baulichen Anlage fordert, 

hat der Auftragnehmer mit zu übernehmen, es sei denn, sein Büro ist auf derartige Leistungen 

nicht eingerichtet. Soweit Leistungsbilder der HOAI angesprochen sind, richten sich 


VI.5 

. 

Vergütungsanspruch und Vergütungshöhe nach diesen Bestimmungen. Die Vergütung ist vor 

Leistungsbeginn schriftlich zu vereinbaren. 

Bei der Leistungserbringung ist der Auftragnehmer an die baufachlich genehmigte und haushaltsmäßig 

anerkannte Entscheidungsunterlage - Bau - (Baumaßnahmen des Bundes) bzw. 

Haushaltsunterlage - Bau – (Baumaßnahmen des Freistaates Bayern) gebunden. Der Auftragnehmer 

hat die vom Auftraggeber vor Leistungserbringung mitgeteilte bzw. vertraglich vereinbarte 

Kostenobergrenze unter Einschluss aller planerischen Maßnahmen zur Optimierung des 

Planungskonzepts zu beachten. 

Wird erkennbar, dass die in der haushaltsmäßig anerkannten Entscheidungsunterlage - Bau - 

(Baumaßnahmen des Bundes) bzw. Haushaltsunterlage - Bau – (Baumaßnahmen des Freistaates 

Bayern) haushaltsmäßig anerkannten Kosten (Kostenobergrenze) oder die vereinbarten 

Termine bei der Verfolgung der bisherigen Planung oder nach dem Ergebnis der Ausschreibung 

einer Leistung nicht eingehalten werden, hat er den Auftraggeber unverzüglich unter Darlegung 

der aus seiner Sicht möglichen Handlungsvarianten und deren Auswirkungen auf Kosten, Qualität, 

Termine und Wirtschaftlichkeit des Objekts zu unterrichten. 

1.7 Der Auftragnehmer hat die ihm übertragenen Leistungen in seinem Büro zu erbringen. Nur mit 

vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers ist eine Unterbeauftragung zulässig. 

§ 2 

Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer 

und anderen fachlich Beteiligen 

2.1 Weisungsbefugter Vertragspartner auf Auftraggeberseite ist nur die vertragsschließende Stelle, 

nachstehend Auftraggeber genannt. 

2.2 Der Auftraggeber unterrichtet den Auftragnehmer rechtzeitig über die Leistungen, die andere 

fachlich Beteiligte zu erbringen haben und über die mit diesen vereinbarten Termine / Fristen. 

2.3 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den anderen fachlich Beteiligten die notwendigen Angaben 

und Unterlagen so rechtzeitig zu liefern, dass diese ihre Leistungen ordnungsgemäß erbringen 

können. Verzögert sich der Projektablauf, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dies unverzüglich 

schriftlich dem Auftraggeber anzuzeigen. 

2.4 Wenn während der Ausführung der Leistungen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Auftragnehmer 

und anderen fachlich Beteiligten auftreten, hat der Auftragnehmer unverzüglich 

schriftlich die Entscheidung des Auftraggebers herbeizuführen. 

§ 3 

Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer 

3.1 Der Auftragnehmer ist zur Wahrung der Rechte und der Interessen des Auftraggebers im Rahmen 

der ihm übertragenen Leistungen berechtigt und verpflichtet. 

Er hat den Auftraggeber unverzüglich über Umstände zu unterrichten, aus denen sich Ansprüche 

gegen mit der Bauausführung beauftragte Unternehmen ergeben können. 

Die Geltendmachung derartiger Ansprüche obliegt dem Auftraggeber. 

3.2 Finanzielle Verpflichtungen für den Auftraggeber darf der Auftragnehmer nicht eingehen. Dies 

gilt auch für den Abschluss, die Änderung und Ergänzung von Verträgen sowie für die Vereinbarung 

neuer Preise. 

3.3 Der Auftragnehmer darf Dritten ohne Einwilligung des Auftraggebers keine Pläne aushändigen 

und keine Auskünfte geben, die sich auf das Vorhaben beziehen. Nr. 2.3 bleibt unberührt. 

§ 4 

Auskunftspflicht des Auftragnehmers 

4.1 Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Anforderung über seine Leistungen unverzüglich 


VI.5 

und ohne besondere Vergütung schriftliche Stellungnahmen abzugeben, bis das Rechnungsprüfungsverfahren 

für die Baumaßnahme für abgeschlossen erklärt ist. 

§ 5 

Herausgabeanspruch des Auftraggebers 

5.1 Die vom Auftragnehmer zur Erfüllung des Vertrags angefertigten Unterlagen - Pläne oder 

Zeichnungen als Transparentpausen und digitale Datenträger - sind an den Auftraggeber herauszugeben; 

sie werden dessen Eigentum. Die dem Auftragnehmer überlassenen Unterlagen 

sind dem Auftraggeber spätestens nach Erfüllung seines Auftrags zurückzugeben. Zurückbehaltungsrechte, 

die nicht auf diesem Vertragsverhältnis beruhen, sind ausgeschlossen. 

§ 6 

Urheberrecht 

6.1 Soweit die vom Auftragnehmer gefertigten Unterlagen und das ausgeführte Werk ganz oder in 

Teilen urheberrechtlich geschützt sind, bestimmen sich die Rechte des Auftraggebers auf Nutzung, 

Änderung und Veröffentlichung dieser Werke nach 6.1.1 bis 6.1.5 

Als Werke der Baukunst im Sinne des Urheberrechtsgesetzes sind solche Unterlagen und 

Bauwerke anzusehen, die eine persönliche, geistige Schöpfung des Auftragnehmers darstellen 

und einen so hohen Grad an individueller ästhetischer Gestaltungskraft aufweisen, dass sie aus 

der Masse des alltäglichen Bauschaffens herausragen. 

Gegen fachliche Weisungen des Auftraggebers kann der Auftragnehmer nicht einwenden, dass 

die von ihm im Rahmen des Auftrags erstellten Pläne und Unterlagen seinem Urheberrecht unterliegen. 

6.1.1 Sofern der Auftragnehmer nicht nur mit der Vorplanung und der Entwurfsplanung eines 

Bauwerks beauftragt worden ist, darf der Auftraggeber die Unterlagen für die im Vertrag 

genannte Baumaßnahme und das ausgeführte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers 

nutzen. Die Unterlagen dürfen auch für eine etwaige Wiederherstellung des ausgeführten 

Werks benutzt werden. 

6.1.2 Sofern der Auftragnehmer nicht nur mit der Vorplanung und der Entwurfsplanung eines 

Bauwerks beauftragt worden ist, darf der Auftraggeber die Unterlagen sowie das ausgeführte 

Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers ändern, wenn dies für die Nutzung des 

Gebäudes erforderlich ist. Dies gilt nicht, wenn die Änderungen der Unterlagen oder des 

ausgeführten Werks zu Entstellungen oder anderen Beeinträchtigungen im Sinne von § 

14 Urheberrechtsgesetz führen oder die Interessenabwägung im Einzelfall ergibt, dass 

das Gebrauchsinteresse des Auftraggebers hinter dem Schutzinteresse des Auftragnehmers 

zurücktreten muss. In den in Satz 2 genannten Fällen wird der Auftraggeber den 

Auftragnehmer über das Vorhaben unterrichten und ihm Gelegenheit geben, innerhalb 

einer vom Auftraggeber bestimmten angemessenen Zeit mitzuteilen, ob und in welcher 

Weise er mit einer Änderung einverstanden ist. 

6.1.3 Der Auftraggeber hat das Recht zur Veröffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers. 

Das Veröffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen 

schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers, wenn Geheimhaltungs- bzw. Sicherheitsinteressen 

oder sonstige besondere Belange des Auftraggebers durch die Veröffentlichung 

berührt werden. 

6.1.4 Der Auftraggeber kann seine Befugnisse nach 6.1.1 bis 6.1.3 im Rahmen des § 34 Urheberrechtsgesetz 

auf den jeweiligen zur Verfügung über das Grundstück Berechtigten 

übertragen. 

6.1.5 Enden die Leistungen des Auftragnehmers mit der Vorplanung oder mit der Entwurfsplanung 

und will der Auftraggeber diese für die Ausführung der im Vertrag genannten Baumaßnahme 

nutzen, so ist das Nutzungsrecht mit dem für diese Leistungen vereinbarten 

Honorar abgegolten. 


VI.5 

. 

6.2 Liegen die Voraussetzungen von 6.1 nicht vor, darf der Auftraggeber die Unterlagen für die im 

Vertrag genannte Baumaßnahme ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen und ändern; 

dasselbe gilt auch für das ausgeführte Werk. Der Auftraggeber hat das Recht zur Veröffentlichung 

unter Namensangabe des Auftragnehmers. 

Das Veröffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung 

des Auftraggebers. Die Planungs- und Kostendaten der Baumaßnahme dürfen vom Auftragnehmer 

nicht an Dritte weitergegeben werden. 

Der Auftraggeber kann seine vorgenannten Rechte auf den jeweiligen zur Verfügung über das 

Grundstück Berechtigten übertragen. 

§ 7 

Zahlungen 

7.1 Auf Anforderung des Auftragnehmers werden Abschlagszahlungen in Höhe von 95 v.H. der 

Vergütung für die nachgewiesenen Leistungen, einschließlich Umsatzsteuer, gewährt. Abschlagszahlungen 

werden 18 Werktage nach Zugang des prüfbaren Nachweises fällig. 

7.2 Wird nach Annahme der Teil- / Schlusszahlung festgestellt, dass die Vergütung abweichend 

vom Vertrag oder aufgrund unzutreffender anrechenbarer Kosten ermittelt wurde, so ist die Abrechnung 

zu berichtigen. Soweit Honorare aufgrund der Kostenfeststellung zu berechnen sind, 

ist die Abrechnung ferner zu berichtigen, wenn sich infolge der Überprüfung der Abrechnung 

der Baumaßnahme Änderungen der für die Berechnung der Vergütung maßgebenden anrechenbaren 

Kosten ergeben. Auftraggeber und Auftragnehmer sind verpflichtet, die sich danach 

ergebenden Beträge zu erstatten. Sie können sich nicht auf einen etwaigen Wegfall der Bereicherung 

(§ 818 Abs. 3 BGB) berufen. 

Die Ausgaben des Auftraggebers unterliegen der Rechnungsprüfung durch die zuständigen 

Rechnungsprüfungsstellen und den Rechnungshof. Die Rechnungsprüfung kann auch erst 

nach Ablauf mehrerer Jahre durchgeführt werden. Die gesetzliche Verjährungsfrist (§ 195 BGB) 

von Ansprüchen aus ungerechtfertigter Bereicherung wegen insoweit festgestellter ungerechtfertigter 

Zahlungen bzw. Überzahlungen beginnt mit der Kenntnis des Auftraggebers vom Ergebnis 

der Rechnungsprüfung. Der Auftragnehmer muss bis zum Ablauf dieser Verjährungsfrist 

damit rechnen, dass er auf Erstattung dieser ungerechtfertigt gezahlten Beträge in Anspruch 

genommen wird. 

Unter Verzicht auf das Erfordernis der Gegenseitigkeit nach § 387 BGB willigt der Auftragnehmer 

ein, dass Forderungen der Bundesrepublik Deutschland, des Bundeslandes, in dem der 

Auftragnehmer tätig wird, und dessen Landesbetrieb bzw. Landessondervermögen gegen Forderungen 

des Auftragnehmers an eine dieser Körperschaften bzw. der vorgenannten Einrichtungen 

aufgerechnet werden. 

7.3 Im Falle der Überzahlung hat der Auftragnehmer den überzahlten Betrag zu erstatten. Leistet er 

innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang des Rückforderungsschreibens nicht, befindet er 

sich mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen in Höhe von 8 v.H. über 

dem Basiszinssatz des § 247 BGB zu zahlen. 

Auf einen Wegfall der Bereicherung kann sich der Auftragnehmer nicht berufen. 

§ 8 

Kündigung 

8.1 Auftraggeber und Auftragnehmer können den Vertrag nur aus wichtigem Grund schriftlich kündigen. 

Einer Kündigungsfrist bedarf es nicht. Ein wichtiger Grund liegt auch vor, wenn die Baumaßnahme 

nicht durchgeführt oder nicht weitergeführt wird. 

8.2 Wird aus einem Grund gekündigt, den der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, erhält er für die 

ihm übertragenen Leistungen die vereinbarte Vergütung nach Maßgabe des § 649 Satz 2 BGB. 

Die ersparten Aufwendungen werden auf 60 v.H. der Vergütung für die noch nicht erbrachten 

Leistungen der Objektüberwachung (Bauüberwachung) aus den Verträgen - Gebäude-, - Technische 

Ausrüstung -, - Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen - und - Freianlagen -, der 

Überwachung der Ausführung aus dem Vertrag - Prüfung der Tragwerksplanung - sowie der 


VI.5 

Bauoberleitung und örtlichen Bauüberwachung aus dem Vertrag - Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen 

-, für alle übrigen, nicht erbrachten Leistungen der vorgenannten Verträge sowie 

des Vertrages für die Entscheidungsunterlage - Bau - (Baumaßnahmen des Bundes) bzw. 

Haushaltsunterlage - Bau - (Baumaßnahmen des Landes) auf 40 v.H. der vereinbarten Vergütung 

festgelegt, es sei denn, geringere oder höhere ersparte Aufwendungen werden nachgewiesen. 

8.3 Hat der Auftragnehmer den Kündigungsgrund zu vertreten, so sind nur die bis dahin vertragsgemäß 

erbrachten, in sich abgeschlossenen und nachgewiesenen Leistungen zu vergüten und 

die für diese nachweisbar entstandenen notwendigen Nebenkosten zu erstatten. 

8.4 Die Mängel- und Schadenersatzansprüche des Auftraggebers bleiben unberührt. 

8.5 Bei einer vorzeitigen Beendigung des Vertragsverhältnisses bleiben die Ansprüche der Vertragsparteien 

aus den §§ 4 bis 6 unberührt. 

§ 9 

Haftung und Verjährung 

9.1 Die Rechte des Auftraggebers aus Pflichtverletzungen des Auftragnehmers wie Mängel- und 

Schadensersatzansprüche richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften. 

9.2 Die Verjährungsfrist von fünf Jahren für die Ansprüche des Auftraggebers beginnt erst mit der 

Erfüllung der letzten nach dem Vertrag zu erbringenden Leistung. Bei Beauftragung der Leistungsphase 

9 wird nach Erbringung der Leistungsphase 8 eine förmliche Abnahme durchgeführt. 

Mit dieser Abnahme beginnt die Verjährung der Leistungsphasen 1-8. 

§ 10 

Haftpflichtversicherung 

10.1 Der Auftragnehmer muss eine Berufshaftpflichtversicherung während der gesamten Vertragszeit 

unterhalten und nachweisen. Er hat zu gewährleisten, dass zur Deckung eines Schadens 

aus dem Vertrag Versicherungsschutz in Höhe der im Vertrag genannten Deckungssummen 

besteht. 

10.2 Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf 

Leistungen des Auftraggebers. Der Auftraggeber kann Zahlungen vom Nachweis des Fortbestehens 

des Versicherungsschutzes abhängig machen. 

10.3 Der Auftragnehmer ist zur unverzüglichen schriftlichen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit 

Deckung in der vereinbarten Höhe nicht mehr besteht. Er ist in diesem Fall verpflichtet, unverzüglich 

durch Abschluss eines neuen Versicherungsvertrages Deckung in der vereinbarten Höhe 

für die gesamte Vertragszeit nachzuholen, zu gewährleisten und nachzuweisen. 

§ 11 

Erfüllungsort, Streitigkeiten, Gerichtsstand 

11.1 Erfüllungsort für die Leistungen des Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit die Leistungen 

dort zu erbringen sind, im Übrigen der Sitz des Auftraggebers. 

11.2 Bei Streitigkeiten aus dem Vertrag soll der Auftragnehmer zunächst die dem Auftraggeber unmittelbar 

vorgesetzte Behörde anrufen. Streitigkeiten berechtigen den Auftragnehmer nicht, die 

Arbeiten einzustellen. 

11.3 Soweit die Voraussetzungen gemäß § 38 der Zivilprozessordnung (ZPO) vorliegen, richtet sich 

der Gerichtsstand für Streitigkeiten nach dem Sitz der für die Prozessvertretung des Auftraggebers 

zuständigen Stelle. 


§ 12 

Arbeitsgemeinschaft 

VI.5 

12.1 Sofern eine Arbeitsgemeinschaft Auftragnehmer ist, übernimmt das mit der Vertretung beauftragte, 

im Vertrag genannte Mitglied die Federführung. 

Es vertritt alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft dem Auftraggeber gegenüber. Beschränkungen 

seiner Vertretungsbefugnis, die sich aus dem Arbeitsgemeinschaftsvertrag ergeben, sind 

gegenüber dem Auftraggeber unwirksam. 

12.2 Für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft 

auch nach deren Auflösung gesamtschuldnerisch. 

12.3 Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber ausschließlich an den im 

Vertrag genannten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung 

geleistet. Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft. 

§ 13 

Anwendbares Recht 

13.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

§ 14 

Schriftform 

14.1 Änderungen und Ergänzungen des Vertrags bedürfen der Schriftform. 

©VHF Bayern – Stand Oktober 2008 Seite 7 von 7 

.


Ergänzung zu § 8 des Vertrages für die DV-Anwendung 

Vorgaben zu Erstellung von Ausschreibungsunterlagen und Datenaustausch nach GAEB Ausgabe 1990 

VI.6 

Als Ergänzung für den Einsatz von Verfahren des Auftragnehmers (FBT) für die Erstellung von Ausschreibungsunterlagen 

sind folgende Vorgaben zu § 8 zu beachten: 

1. Vertragliche Regelungen, Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis 

Soweit einem Leistungsverzeichnis im Einzelfall Texte für 

Weitere Besondere Vertragsbedingungen (WBVB) 

vorangestellt werden müssen, sind diese der Richtlinie zu 214.H aus dem VHB Bayern zu entnehmen. 

Die daraus benötigten Texte sind allgemein dem ersten LV-Abschnitt (i.d.R. 01) im 

Sinne der Datenaustauschregeln des GAEB entweder als vertragliche Regelungen (ZA T0, T1 

und T9) oder als Hinweistexte (ZA 20 und 26) zuzuordnen. Dabei sind die jeweils benötigten 

Bereiche durch Blattwechsel voneinander abzugrenzen. 

Die Standardtexte der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen (WBVB) werden dem Auftragnehmer 

nach Anforderung im GAEB-Format (Satzlänge = 105) vom Auftraggeber zur Verfügung 

gestellt. 

1.1 Für jede notwendige und in sich abgeschlossene vertragliche Regelung ist ein eigenes Textelement 

(Vorbemerkung/Hinweis) zu bilden (keine Bündelung mehrerer inhaltlich unterschiedlicher 

Vorbemerkungen in einem Textblock). Diese Textelemente sind so zu gestalten, dass sie 

im Langtext-Leistungsverzeichnis ausgegeben werden können und dürfen max. 999 Zeilen umfassen. 

Dabei ist zu beachten, dass je Zeile max. 72 Zeichen für vertragliche Regelungen und 

55 Zeichen bei Hinweistexten (nur Langtext) zugelassen sind. 

1.2 Der Beginn der WBVB ist durch den Eintrag “Weitere Besondere Vertragsbedingungen“ zu 

kennzeichnen. Die Einzeltexte sind als Fortsetzung der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen 

des Formblatts 214.H VHB Bayern – in der jeweils neuesten Fassung - zu nummerieren. 

Mit dem Eintrag “Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen“ sind die WBVB 

abzuschließen. 

1.3 Technische Angaben, die erforderlich sind, um die auszuschreibenden Leistungen eindeutig zu 

beschreiben, können den entsprechenden Abschnitten oder Positionen vorangestellt werden. 

2. Ordnungszahl (OZ) 

Die OZ ist zu gliedern in 

- 2 Stellen für den Abschnitt 

- 2 Stellen für den Unterabschnitt 

- 4 Stellen für die Position 

(Beispiel: 01.01.0001 entspricht 1122PPPPI der OZ-Maske des GAEB) 

Vorangestellte Nullen der OZ können im Ausdruck entfallen (z.B. 01.01.0001 oder 1. 1. 1). 

Abschnitts- und Unterabschnittsnummer mit der Ziffer 0 sind nicht zugelassen. 

Jeder Abschnitt muss mindestens eine Position enthalten. 

Beim Wechsel von Abschnitten ist wieder mit Position 1 zu beginnen und fortlaufend mit der 

Schrittweite 1 zu nummerieren. 

Lücken in der Nummerierung sind nicht zugelassen. 

Entsprechend vorstehender OZ-Maske sind Positionen mit Indices (1 – 9 und a,A – z,Z) nicht 

zuverwenden. Muss aus triftigen Gründen von obiger OZ-Maske abgewichen werden, ist dies 

©VHF Bayern – Stand Oktober 2008 1

VI.6 

mit dem Auftraggeber schriftlich zu vereinbaren, da für diesen Fall die elektronische Bauabrechnung 

nicht eingesetzt werden kann. 

3. Positionsbearbeitung 

3.1 Allgemeines 

- Das Deckblatt zur Leistungsbeschreibung wird vom Bauamt vorgegeben. 

- Ein manuell erstelltes Inhaltsverzeichnis für die LV-Abschnitte ist nicht erforderlich. 

3.1.1 Normalpositionen aus dem STLB-Bau 

- Standardtexte und Mengeneinheiten des STLB-Bau dürfen nicht modifiziert werden. 

- Langtext- und Kurztextergänzungen von Positionsbeschreibungen sind zwingend auszufüllen. 

3.1.2 Normalposition mit frei formuliertem Text 

Es ist strikt darauf zu achten, dass 

- Fließtexte von Positionen und Hinweisen im Langtext (ZA 26) nicht mehr als 55 Zeichen je 

Zeile enthalten, da sie sonst beim Datenaustausch automatisch umgebrochen werden (gemäß 

Nr.: 5.2.4 Satzaufbau der GAEB-Richtlinie 10/90), wobei jedes Leerzeichen als eigenes 

Zeichen zählt (Kurztexte von Positionen können bis zu 70 Zeichen je ZA 25 enthalten); 

- in Texten mit Ausnahme von Leerzeichen keine anwendungsabhängigen Formatierungen 

wie z.B. Aufzählungen per Nummerierung oder Spiegelstrich, Tabulatorsprünge oder Tabellen 

verwendet werden; 

- Textattributierungen (kursiv, Fettdruck, Unterstreichungen per Binde- oder Unterstrich, Ist- 

Gleich-Zeichen oder Punkt) von der GAEB-Schnittstelle nicht unterstützt werden; 

- Unterstreichungen per Binde- oder Unterstrich, Ist-Gleich-Zeichen oder Punkt/Punktfolgen 

nicht GAEB-konform und damit nicht zulässige Zeichen sind; 

- für vom Aufsteller geforderte Bieterangaben in Hochkommata gesetzte Punktfolgezeile 

(Kenn Nr. 61ff in DA 81) mit anschließender Konstante: "vom Bieter einzutragen" zwingend 

anzulegen sind; 

- Textergänzungen bei der Umwandlung von STLB-Bau Positionsbeschreibungen nicht verloren 

gehen. Bei den so erzeugten Positionen sind die STL-Nummern aus dem Text zu entfernen. 

3.1.3 Leit- und Unterbeschreibung 

Leit- und Unterbeschreibungen sind jeweils als eigene Positionstexte unmittelbar hintereinander 

zu erfassen. Es ist unzulässig, Unterbeschreibungen aus einzelnen Hinweistexten zusammenzustellen. 

3.1.4 Mengeneinheiten 

- Es sind nur die im STLB-Bau verwendeten Mengeneinheiten zugelassen. 

(siehe die beigefügte Aufstellung unter Ziff. 6.3). 

- Eine Änderung der Mengeneinheiten von Positionen aus dem STLB-Bau ist unzulässig 

(siehe auch Ziff. 3.2 1 und 3.2.2). 

3.1.5 Stundenlohnarbeiten 

Stundenlohnarbeiten (LB 893) sind als Normalpositionen in einem eigenen Unterabschnitt zu 

erfassen und werden nicht mit einem gesonderten Kennzeichen für Stundenlohn versehen. 

3.2 Positionsarten 

3.2.1 Pauschalposition 

Pauschalpositionen mit einer Ausschreibungsmenge ungleich 1 sind unzulässig. 


3.2.2 Nicht zugelassen sind: 

- Wahlposition (ehem. Alternativposition) 

- Bedarfsposition (ehem. Eventualposition) 

- Preisanfrageposition 

- Zuschlagsposition 

- Position mit "freier Menge" 

- Aufteilung des Einheitspreises einer Position in Material- und Lohnkosten 

- Bietertextergänzungen in Vorbemerkungen und Hinweistexten 

- Hinweistexte in Abschnitten ohne Positionen 

VI.6 

3.2.3 Zeichnungen, Tabellen 

können nicht im Datenaustausch (GAEB DA 81/DA 83) übergeben werden, sie sind deshalb als 

separate Dateien und als kopierfähige Anlagen dem LV beizufügen. 

4. Anwendung des STLB Bau 

Für die Beschreibung der Leistungen ist das STLB Bau in der jeweils aktuellen Fassung zu verwenden. 

Die Aktualisierung des STLB Bau erfolgt alle 6 Monate durch Beuth/GAEB (in digitaler 

Ausgabe). 

5. Leistungsverzeichnisübergabe mittels GAEB-Datenaustausch 

5.1 Der Datenaustausch wird nur auf der Grundlage der "Regelungen für den Datenaustausch Leistungsverzeichnis" 

des Gemeinsamen Ausschusses Elektronik im Bauwesen (GAEB) in der Version 

1990 durchgeführt. 

5.2 Beim Einlesen werden die Texte so übernommen, wie sie in der jeweiligen Datenart übergeben 

werden. Das beim Auftraggeber eingesetzte AVA-Programmsystem generiert die Positionstexte 

aus der StL-Nummer und vergleicht diesen mit dem übergebenen Positionstext (Lang- und 

Kurztext). 

Werden bei der Datenübernahme Fehler festgestellt, weil die vorgenannten Regelungen nicht 

berücksichtigt wurden, muss das Leistungsverzeichnis vom FBT überarbeitet werden. 

5.3 Zulässige Medien für die Datenübergabe: 

- Diskette 3 ½“ (MS-DOS oder kompatibel) 

- CD-Rom / DVD 

- e-Mail mit angefügter Datei 

und für das Erstellen der Vergabeunterlagen: 

- Vergabeplattform www.vergabe.bayern.de 

Das Leistungsverzeichnis ist mit dem IBM-PC-Zeichensatz (IBM-ASCII) zu formatieren. Andere 

Zeichensätze, wie ANSI-ASCII bzw. EBCDIC, führen zu Problemen mit den Umlauten und sind 

unbrauchbar. 

5.4 Mit Übergabe der endgültigen Fassung des Leistungsverzeichnisses in Schriftform hat der Auftragnehmer 

dem Auftraggeber auch das Leistungsverzeichnis in der vereinbarten Datenaustauschphase 

- Kennung 81 / 82 / 83 - zu übergeben. 

Werden Abweichungen zwischen dem Inhalt der Datenaustauschdatei und der schriftlichen 

Fassung des Leistungsverzeichnisses festgestellt, ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Daten 

umgehend mit der Schriftform in Übereinstimmung zu bringen und dem Auftraggeber wieder zu 

übermitteln. 

Hinweise auf den freiberuflich Tätigen (FBT) sind im LV und in den Anlagen nicht gestattet. Das 

endgültige (versandfertige) Leistungsverzeichnis wird beim Auftraggeber ausgedruckt. 


6. Ergänzende Anmerkungen 

VI.6 

6.1 Leistungsverzeichnisse, die Lose beinhalten sollen, sind so aufzuteilen, dass ein Los einem 

Leistungsverzeichnis entspricht (Leistungsverzeichnisse mit z.B. 3 Losen bestehen somit aus 3 

gesonderten Dateien). Allgemeine Vorbemerkungen und vertragliche Regellungen sind in alle 

Lose zu übernehmen. 

6.2 Zur Vermeidung von unnötiger Mehrarbeit beim Datenaustausch ist rechtzeitig ein Testlauf 

beim Bauamt durchzuführen, um evtl. Schwachstellen frühzeitig aufdecken und beheben zu 

können. 

6.3 Zugelassene Einheiten. 

Einheit Hinweistext , vertragl. Regelung 

cm Zentimeter 

cm2 Quadratzentimeter 

d Tag 

h Stunde 

Jr Jahr 

kg Kilogramm 

km Kilometer 

km2 Quadratkilometer 

kwh Kilowattstunde 

l Liter 

m Meter 

m2 Quadratmeter 

m3 Kubikmeter 

Mt Monat 

psch Pauschal 

St Stück 

t Tonne 

Wo Wochen 

md m x Tag 

mMt m x Monat 

mWo m x Woche 

m2d m2 x Tag 

m2Mt m2 x Monat 

m2Wo m2 x Woche 

m3d m3 x Tag 

m3Mt m3 x Monat 

m3Wo m3 x Woche 

Sth Stück x Stunde 

Std Stück x Tag 

StMt Stück x Monat 

StWo Stück x Woche 

St/M Stück pro Monat 

St/J Stück pro Jahr 



Zugangsbestimmungen für US-Liegenschaften 

VI.8 

1. Es gelten besondere Sicherheitsbestimmungen, die vom Auftragnehmer, seinen Nachunternehmern, 

seinen Lieferfirmen und sonstigen Dienstleistungsunternehmen und deren Beschäftigten zu beachten 

sind. Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Zugangsbestimmungen in seinen Nachunternehmer- 

und Lieferantenverträgen zu vereinbaren. 

Der Auftragnehmer hat seine Beschäftigten darüber zu unterrichten, dass sie auf Anordnung beim 

Betreten, beim Verlassen oder während des Aufenthalts in der Militäreinrichtung durchsucht werden 

können und dass Personen, die versuchen, Zugang zu einer Einrichtung zu erhalten, sich aber weigern, 

sich auszuweisen, sich digitale Fingerabdrücke abnehmen zu lassen oder sich, persönliche 

Gegenstände und Fahrzeuge durchsuchen zu lassen, der Zugang verweigert werden kann. 

Die Beschäftigten dürfen sich innerhalb der Liegenschaft nur an der Baustelle aufhalten und haben 

dorthin den kürzesten Weg zu benutzen. Es ist ständig ein gültiger Personalausweis mitzuführen und 

gegebenenfalls Führerschein und Kfz-Papiere. Das Gelände ist am Ende der täglichen Arbeitszeit 

unverzüglich und auf dem kürzesten Weg zu verlassen. Der Auftragnehmer darf Beschäftigte, die die 

Sicherheitsbestimmungen nicht beachten und gegen die daher Beanstandungen vorliegen, mit 

sofortiger Wirkung nicht mehr im o. g. Bereich einsetzen. Eventuelle hieraus entstehende Mehrkosten 

sind vom Auftragnehmer zu tragen. 

Von US-Seite kann die Ausstellung eines Kasernenausweises auch verweigert werden. Kosten, die 

dem Auftragnehmer durch eine Ablehnung entstehen, werden vom Auftraggeber nicht erstattet. 

2. Die Antragsunterlagen für die Zugangsberechtigungen sind nach US-Vorgaben anzufertigen. Alle 

Schriftstücke sind in Deutsch und Englisch einzureichen. 

Folgende Zugangsberechtigungen sind, je nach Einsatzdauer, zu beantragen: 

2.1 Zugangskontrollliste (an einer bestimmten Wache hinterlegt) 

a) Gründe: 

- Kurzzeit-Aufenthalt zu bestimmten Anlässen 

- während der Bearbeitung eines Ausweisantrages 

b) Bearbeitungsdauer: 2 – 3 Wochen 

c) Gültigkeit: bis max. 60 Tage, keine Verlängerung möglich 

d) Liste der Beschäftigten, die auf dem Baugelände eingesetzt werden sollen (ist vom Auf- 

tragnehmer in Form einer Excel-Tabelle gemäß dem US-Formblatt „Access-Roster- 

Datei“ vorzulegen): 

- Vor- und Nachname 

- Anschrift 

- Geburtsdatum 

- Geburtsort 

- Nationalität 

- Reisepass-Nr. / Personalausweis-Nr. 

- Name und Telefonnummer des Arbeitgebers (Firma) 


- gewünschter Zugangszeitraum: 

- Datum von/bis (max. 60 Tage) 

- Wochentage des Einsatzes angeben 

- Uhrzeit von/bis (z.B. 07:00 bis 17:00 Uhr) 

- Ort / Baustelle 

- Name und Telefonnummer der Unternehmer 

- bei Lieferungen Tag und Zeitraum 

e) vorzulegende Dokumente: 

- Polizeiliches Führungszeugnis (Original) gemäß Angaben in Nr. 5 

- Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis (Kopien) gemäß Angaben in Nr. 6 

f) Liste der Privat- und Dienstfahrzeuge, die auf dem Baugelände eingesetzt werden 

sollen (vom Auftragnehmer in einer Excel-Tabelle vorzulegen): 

-amtliches Kennzeichen 

-Hersteller 

-Typ/Modell, Baujahr, Farbe 

VI.8 

2.2 Befristeter Kasernenausweis 

a) Grund: Zugang zur Liegenschaft während laufender Ausweisanträge und noch nicht ab 

geschlossener Bearbeitung des Formblattes 604 durch US. 

b) Bearbeitungszeit: 2 – 4 Wochen 

c) Gültigkeit: bis max. 90 Tage 

Einmalige Verlängerung ist bis 90 Tage möglich mit Rückgabe des abgelaufenen US- 

Ausweises. Eine stichhaltige Begründung für eine Verlängerung ist erforderlich. 

d) Vom Auftragnehmer vorzulegende Formulare/Dokumente für jeden Beschäftigten: 

- vollständig ausgefüllte Antragsformulare in englischer Sprache, Formulare sind von 

US-Seite erhältlich 

- Formblatt 604, von US-Seite erhältlich, wird benötigt zur Zustimmung der Akten- 

einsicht für alle Nicht-US-Staatsbürger, Auskunft über frühere Wohnorte 

- Polizeiliche Überprüfung der Unterlagen (oberer Teil des Formblattes) 

- Kopie des Personalausweises oder Reisepasses (Vorder- und Rückseite) 

- Polizeiliches Führungszeugnis gemäß den Angaben in Nr. 5 

- Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis gemäß den Angaben in Nr. 6 

- Anerkennung der Pflichten des Inhabers eines Kasernenausweises 

- Kfz-Liste gemäß den Angaben in Nr. 2.1 f 

- DC II – Defence Clearance and Investigation Index: 

Wenn der Antragsteller eine frühere Zugehörigkeit oder Verbindung zu den 

US-Streitkräften hatte und ihm eine Social Security Number ausgestellt wurde 

kann ein befristeter Kasernenausweis erst nach dem Abschluss dieser 

Überprüfung ausgestellt werden. 

- Einverständniserklärung für eine einfache Sicherheitsüberprüfung 

- Sicherheitsfragebogen für eine einfache Sicherheitsüberprüfung 

2.3 Permanenter Kasernenausweis 

a) Grund: 

Zugang während des Arbeitseinsatzes in einer Liegenschaft. 

b) Bearbeitungszeit: 2 – 4 Wochen, wenn die Sicherheitsüberprüfung schon 

abgeschlossen ist und bis zu mehreren Monaten, wenn diese Überprüfung erst durch 

US veranlasst wird. 

Der Antragsteller wird benachrichtigt, sobald die Sicherheitsüberprüfung abgeschlossen 


VI.8 

ist und wann/wo er seinen Ausweis abholen kann. 

c) Gültigkeit: 

auf die Dauer der Baumaßnahme begrenzt, bis 2 Jahre oder bis zum Ablauf 

der Gültigkeit des Personalausweises oder Reisepasses. 

d) Benötigte Formulare / Dokumente wie unter Nr. 2.2 d angegeben. 

e) Einzelne Mitarbeiter des Auftragnehmers, z.B. Bauleiter oder Polier, können eine 

Einschreibeberechtigung bis 4 Personen erhalten. Eine Einschreibeberechtigung ist 

durch den Auftragnehmer schriftlich zu beantragen, zu begründen und zu unterzeichnen. 

Es muss ein stichhaltiger Grund für die Einschreibeberechtigung vorliegen, z. 

B. für die Anlieferung von Baumaterialien, für den Zutritt von Personen zu Baubesprechungen 

usw. Im formlosen Antragsschreiben müssen Name, Aufgabenbereich und 

Pflichten der Personen, die eine Einschreibeberechtigung beantragen, enthalten sein. 

2.4 Verfahrensweise bei Verlust oder wenn ein Kasernenausweis gestohlen wird 

Wenn ein Ausweis verloren geht oder gestohlen wird, muss der Ausweisinhaber umgehend 

die örtliche Militärpolizei und das US-Passbüro (IACO) informieren. 

2.5 Erneuerung eines Kasernenausweises 

(Siehe Angaben in Nr. 2.2.d) 

Die Kosten für die Erneuerung werden nicht gesondert vergütet. 

3. Generelle Voraussetzung für die Zugangsgenehmigung ist die Erfassung und datenmäßige 

Registrierung der Fingerabdrücke. An Kontrollpunkten (Toren) können zusätzlich Fingerabdrücke 

genommen werden. 

4. Der Antragsteller stimmt zu, dass seine Personalien von den zuständigen Dienststellen für weitere 

persönliche Überprüfungen/Sicherheitsüberprüfungen verwendet werden. 

5. Wenn ein polizeiliches Führungszeugnis verlangt wird, darf es nicht älter als 12 Monate sein. Sind 

im polizeilichen Führungszeugnis Eintragungen vorhanden (außer dem Vermerk „keine Eintragung“), 

so muss eine notariell beglaubigte englische Übersetzung des Führungszeugnisses vorgelegt 

werden. 

Arbeitnehmer, die nicht US-Staatsbürger oder deutsche Staatsbürger sind, benötigen ein notariell 

beglaubigtes polizeiliches Führungszeugnis ihres Herkunftslandes mit einer englischen 

Übersetzung. 

6. Eine gültige Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis benötigen Arbeitnehmer, die weder USamerikanischer 

noch deutscher Nationalität sind. Im Wesentlichen sind folgende Personen von 

dieser Anforderung ausgenommen: 

- Staatsbürger aus EU-Ländern, die eine EU-Aufenthaltserlaubnis besitzen und ihren ständigen 

Wohnsitz in Deutschland haben (eigenes Formblatt). 

- Studenten von deutschen Universitäten, die aus Ländern kommen, die nicht der EU angehören, 

falls sie nicht länger als drei Monate während der Semesterferien gearbeitet haben. Sie müssen 

allerdings eine Aufenthaltsgenehmigung besitzen. 

- Soldaten, Mitglieder des zivilen Gefolges sowie Beschäftigte von Organisationen oder Firmen, die 

einen Status gemäß den Artikeln 71 bis 73 des SOFA Abkommens der Nato Streitkräfte in Europa 

haben. 

- Ausländische Staatsbürger, welche Angehörige der US-Streitkräfte oder des zivilen Gefolges sind. 


VI.8 

7. Ausländische Beschäftigte, die zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht mindestens 1 Jahr in 

Deutschland leben, können einen Ausweis nur bis zum Ende des Gültigkeitsdatums ihres Visums 

erhalten, jedoch maximal für 1 Jahr. 

8. Sicherheitsüberprüfung: 

Die Personen müssen mindestens 18 Jahre alt sein und müssen seit mindestens 1 Jahr einen 

ständigen Wohnsitz in Deutschland haben. Bei Personen, die keinen Wohnsitz in Deutschland haben 

entfällt eine Sicherheitsprüfung. Dafür ist ein polizeiliches Führungszeugnis des jeweiligen 

Herkunftslandes gemäß den Angaben in Nr. 5 erforderlich. 

9. Kasernenausweise werden erst ausgestellt, wenn alle notwendigen Dokumente und Erklärungen 

vorliegen. Das gesamte Genehmigungsverfahren kann mehrere Monate dauern. Wird der Ausweis 

früher benötigt, kann ein befristeter Ausweis ausgestellt werden. Alle Ausweise müssen vom 

Antragsteller persönlich im US-Passbüro abgeholt werden. Bei Abholung eines Ausweises wird der 

Antragsteller fotografiert und es werden seine Fingerabdrücke genommen. 

10. Unangemeldeten Personen wird an der Wache der Zutritt verweigert. In diesem Fall verbleibt nur die 

Möglichkeit diese Personen einzuschreiben. Personen, die eingeschrieben werden, müssen immer 

eskortiert werden. Die Eskortierten sind vom Einschreibeberechtigten während der gesamten 

Aufenthaltszeit in der Liegenschaft zu begleiten. Für die Möglichkeit der Bereitstellung einer 

Eskortierung übernimmt der Auftraggeber keine Gewähr. Beim Verlassen der Liegenschaft müssen 

diese Personen wieder abgemeldet und ausgetragen werden. Dem Auftraggeber dürfen durch die 

Eskortierung keine Kosten entstehen. 

11. Bei Beendigung des Einsatzes des Beschäftigten auf der Baustelle oder wenn der Ausweis erneuert 

werden muss, ist der Ausweis unverzüglich dem US-Passbüro zurückzugeben. 

12. Die Kosten, die dem Auftragnehmer im Rahmen des Antragsverfahrens entstehen, z.B. für Antragsunterlagen 

und Zeitaufwand, werden nicht gesondert vergütet. 

13. Beim Betreten und Verlassen der US-Liegenschaft können Wartezeiten durch Kontrollen /Durchsuchungen 

auftreten. Der Zeitverlust bis jeweils eine Stunde pro Ein- oder Ausfahrtskontrolle wird 

nicht gesondert vergütet. 

Beschäftigte des Auftragnehmers, seiner Nachunternehmer und Lieferanten, die an der Wache 

aufgehalten werden, müssen sich umgehend bei dem für sie zuständigen Ansprechpartner 

(Generalunternehmer, Planer usw.) melden. 

Berechtigte Forderungen aus Wartezeiten müssen vom Auftragnehmer innerhalb 1 Woche 

gegenüber dem Auftraggeber nachgewiesen werden. Später geltend gemachte Forderungen 

können nicht mehr berücksichtigt werden. 

14. Die Besichtigung von Baustellen bedarf der vorherigen Abstimmung mit dem Auftraggeber und ist 

mindestens eine Woche vorher anzumelden. Ortsbesichtigungen können bis spätestens 14 Tage vor 

Angebotsabgabe durchgeführt werden. Für jeden Bewerber / Bieter ist grundsätzlich nur eine 

Ortsbesichtigung vorgesehen, wobei zu diesem Termin die Besichtigungen durch die 

Nachunternehmer eingeschlossen sind. 

15. Länderbeschränkungen 

- Auftragnehmer, Nachunternehmer, deren Personal, Material-Zulieferfirmen und Dienstleistungsunternehmen, 

die Ausweis- und / oder Passinhaber folgender Länder sind, dürfen nicht zur Auftragsausführung 

eingesetzt werden: 


VI.8 

Afghanistan, Algerien, Burma, Kambodscha, Kuba, Iran, Irak, das frühere Jugoslawien (Bürger aus 

Serbien und Montenegro haben einen jugoslawischen Pass; Bürger aus Bosnien-Herzegowina 

haben einen eigenen Pass), Laos, Libyen, Mongolei, Nordkorea, Volksrepublik China (inkl. Tibet), 

Syrien, Yemen. 

- Der Auftragnehmer ist verpflichtet, für die Ausführung dieses Vertrages keine Materialien oder 

Dienstleistungen zu verwenden, die ihren Ursprung in den kommunistischen Gebieten von 

Nordkorea, Vietnam, Kambodscha oder Kuba haben, sich dort befunden haben oder aus diesen 

Gebieten oder durch diese Gebiete transportiert worden sind, es sei denn, dass zuvor eine ausdrückliche 

schriftliche Genehmigung des US-Vertragsoffiziers dafür eingeholt worden ist oder 

vorliegt. 

16. Für die Antragsunterlagen zuständige US-Dienststelle: 

17. In der Liegenschaft gelten folgende ergänzende / abweichende Regelungen: 

Hinweise für die Vergabestellen: 

- Unter Nr. 16 ist jeweils anzugeben, bei welcher US-Dienststelle der Auftragnehmer die Antragsunterlagen 

erhalten und abgeben kann und wo er die Ausweise abholen kann 

- Die Länderauflistungen sind auf Aktualität zu prüfen 

- Festlegung eines realistischen Baubeginns in Abhängigkeit von der Frist für die Erteilung der Zugangsgenehmigungen. 


Niederschrift über die Verpflichtung 

zur gewissenhaften Erfüllung von Obliegenheiten nach dem Verpflichtungsgesetz 

Verhandelt, , den 

Vor der zur Verpflichtung zuständigen Person erschien heute zum Zwecke der Verpflichtung nach 

§ 1 des Gesetzes über die förmliche Verpflichtung nichtbeamteter Personen vom 2. März 1974 

(BGBl S. 547) 

Die erschienene Person wurde auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten verpflichtet. 

Sie wurde auf folgende Strafvorschriften des Strafgesetzbuches hingewiesen: 

§ 133 Abs. 3 - Verwahrungsbruch, 

§ 201 Abs. 3 - Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes, 

§ 203, Abs. 2, 4, 5 - Verletzung von Privatgeheimnissen, 

§ 204 - Verwertung fremder Geheimnisse, 

§§ 331, 332 - Vorteilsannahme und Bestechlichkeit 

§ 353 b - Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer besonderen 

Geheimhaltungspflicht, 

§ 358 - Nebenfolgen. 

§ 97 b Abs. 2 

in Verbindung mit 

§§ 94 bis 97 

§ 120 Abs. 2 - Gefangenenbefreiung, 

- Verrat in irriger Annahme eines illegalen Geheimnisses, 

§ 355 - Verletzung des Steuergeheimnisses. 

Die erschienene Person wurde darauf belehrt, daß die vorgenannten Strafvorschriften auf Grund 

der Verpflichtung für sie anzuwenden sind. 

Sie erklärt, auf die genannten Bestimmungen hingewiesen worden zu sein. Sie unterzeichnet 

dieses Protokoll nach Vorlesung zum Zeichen der Genehmigung und bestätigt gleichzeitig den 

Empfang einer Abschrift der Niederschrift. 

……………………………………………… 

(Unterschrift der verpflichtenden Person) 


…………………………………………… 

(Unterschrift der verpflichteten Person) 

VI.11

Auszüge aus dem StGB über Strafvorschriften: 

§ 133 Verwahrungsbruch 


VI.11 

(3) Wer die Tat an einer Sache begeht, die ihm als Amtsträger oder für den öffentlichen Dienst 

besonders Verpflichteten anvertraut worden oder zugänglich geworden ist, wird mit Freiheitsstrafe 

bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

§ 201 Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes 

(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer als Amtsträger oder als 

für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter die Vertraulichkeit des Wortes verletzt. 

§ 203 Verletzung von Privatgeheimnissen 

(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen 

Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das 

ihm als 

1. Amtsträger 

2. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten 

… 

anvertraut oder sonst bekanntgeworden ist. Einem Geheimnis im Sinne des Satzes 1 stehen 

Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse eines anderen gleich, die für Aufgaben 

der öffentlichen Verwaltung erfasst worden sind; Satz 1 ist jedoch nicht anzuwenden, soweit solche 

Einzelangaben anderen Behörden oder sonstigen Stellen für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung 

bekanntgegeben werden und das Gesetz dies nicht untersagt. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das fremde Geheimnis nach dem Tode 

des Betroffenen unbefugt offenbart. 

(5) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder 

einen anderen zu schädigen, so ist die Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahre oder Geldstrafe. 

§ 204 Verwertung fremder Geheimnisse 

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, zu dessen 

Geheimhaltung er nach § 203 verpflichtet ist, verwertet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 

oder mit Geldstrafe bestraft. 

§ 331 Vorteilsnahme 

(1) Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der einen Vorteil als 

Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er eine Diensthandlung 

vorgenommen hat oder künftig vornehme, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe 

bestraft. 

… 

(3) Die Tat ist nicht nach Abs.1 strafbar, wenn der Täter einen nicht von ihm geforderten Vorteil sich 

versprechen lässt oder annimmt und die zuständige Behörde im Rahmen ihrer Befugnisse entweder 

die Annahme vorher genehmigt hat oder der Täter unverzüglich bei ihr Anzeige erstattet und sie die 

Annahme genehmigt.

§ 332 Bestechlichkeit 


VI.11 

(1) Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der einen Vorteil als 

Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er eine Diensthandlung 

vorgenommen hat oder künftig vornehme und dadurch seine Dienstpflichten verletzt oder verletzen 

würde, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren, in minder schweren Fällen mit 

Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar. 

… 

(3) Falls der Täter den Vorteil als Gegenleistung für eine künftige Handlung fordert, sich versprechen 

lässt oder annimmt, so sind die Abätze 1 und 2 schon dann anzuwenden, wenn er sich dem anderen 

gegenüber bereit gezeigt hat, 

1. bei der Handlung seine Pflichten zu verletzen oder, 

2. soweit die Handlung in seinem Ermessen steht, sich bei der Ausübung des Ermessens durch 

den Vorteil beeinflussen zu lassen. 

§ 353b Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer besonderen Geheimhaltungspflicht 

(1) Wer ein Geheimnis, das ihm als 

1. Amtsträger, 

2. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten oder 

3. Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahrnimmt, 

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, unbefugt offenbart und dadurch wichtige 

öffentliche Interessen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 

bestraft. Hat der Täter durch die Tat fahrlässig wichtige öffentliche Interessen gefährdet, so wird 

er mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Wer, abgesehen von den Fällen des Absatzes 1, unbefugt einen Gegenstand oder eine Nachricht, 

zu deren Geheimhaltung er 

1. auf Grund eines Beschlusses eines Gesetzgebungsorganes des Bundes oder eines Landes 

oder eines seiner Ausschüsse verpflichtet ist oder 

2. von einer anderen amtlichen Stelle unter Hinweis auf die Strafbarkeit der Verletzung der 

Geheimhaltungspflicht förmlich verpflichtet worden ist, 

an einen anderen gelangen lässt oder förmlich bekanntmacht und dadurch wichtige öffentliche 

Interessen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(3) Der Versuch ist strafbar. 

(4) Die Tat wird nur mit Ermächtigung verfolgt. Die Ermächtigung wird erteilt 

1. von dem Präsidenten des Gesetzgebungsorgans 

a) in den Fällen des Absatzes 1, wenn der Täter das Geheimnis während seiner Tätigkeit bei 

einem oder für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes bekanntgeworden 

ist, 

b) in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1 

2. von der obersten Bundesbehörde 

a) in den Fällen des Absatzes 1, wenn dem Täter das Geheimnis während seiner Tätigkeit sonst 

bei einer oder für eine Behörde oder bei einer anderen amtlichen Stelle des Bundes oder für 

eine solche Stelle bekannt geworden ist, 

b) in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2, wenn der Täter von einer amtlichen Stelle des Bundes 

verpflichtet worden ist; 

3. von der obersten Landesbehörde in allen übrigen Fällen der Absätze 1 und 2 Nr. 2 

§ 358 Nebenfolgen 

Neben einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten wegen einer Straftat nach den §§ 332, 

336, 340, 343, 344, 345 Abs. 1, 3, §§ 348, 352 bis 353b Abs. 1, §§ 354, 355 und 357 kann das 

Gericht die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden (§ 45 Abs. 2) aberkennen.

Scientology-Organisation - Verwendung von Schutzerklärungen 

bei der Vergabe öffentlicher Aufträge 

Bekanntmachung der Bayerischen Staatsregierung 

Vom 29. Oktober 1996 Nr. 476-2-151 (AllMBl. S.701, StAnz. Nr. 44) 

VI.12.1 

Die Scientology-Organisation in allen ihren Erscheinungsformen ist eine Vereinigung, die unter dem 

Deckmantel einer Religionsgemeinschaft wirtschaftliche Ziele verfolgt und den einzelnen mittels 

rücksichtslos eingesetzter psycho- und sozial-technologischer Methoden einer totalen inneren und 

äußeren Kontrolle unterwirft, um ihn für ihre Ziele zu instrumentalisieren. 

Auf Grund der jetzigen Erkenntnislage ist davon auszugehen, dass ein nach der Technologie von L. 

Ron Hubbard geführtes Unternehmen als Bestandteil der Gesamtorganisation Scientology zu 

betrachten ist. Ein derartiges Unternehmen übernimmt die Verpflichtung, die Technologie von L. Ron 

Hubbard und die Ideologie von Scientology zu verbreiten, ihren Bestand zu sichern und in der 

Gesellschaft als allgemeines Gedankengut zu etablieren. Dadurch droht auch öffentlichen Stellen bei 

Geschäftskontakten eine Infiltration und Ausforschung durch Scientology. 

Um dieser Gefahr wirksam begegnen zu können, wird bestimmt: 

1. Von Auftragnehmern ist bei der Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge in den nachfolgenden 

Fällen bei der Auftragsvergabe eine Schutzerklärung gemäß Anlage*) zu verlangen, die bei 

Annahme des Angebots Vertragsbestandteil wird. Schutzerklärungen sind zulässig und 

notwendig, um bei solchen Vertragsverhältnissen die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit des 

Auftragnehmers abzuklären, die 

- Möglichkeiten zur Einflussnahme auf die Organisation des Vertragspartners oder 

seine Beschäftigten eröffnen 

- ein besonderes Vertrauensverhältnis voraussetzen oder 

- die Offenlegung von wesentlichen internen Vorgängen und Daten gegenüber 

dem Vertragspartner erfordern. 

Schutzerklärungen kommen demnach regelmäßig in folgenden Vertragsverhältnissen in Betracht: 

Unternehmensberatung, Personal- und Managementschulung, Fortbildungs- und Vortragsveranstaltungen, 

Softwareberatung, -entwicklung und -pflege, Projektentwicklung und -steuerung, 

Forschungs- und Untersuchungsaufträge. 

2. Die Nichtabgabe der Erklärung oder die Abgabe einer wissentlich falschen Erklärung hat den 

Ausschluss von dem laufenden Vergabeverfahren zur Folge. 

3. Erweist sich nach Vertragsschluss, dass eine wissentlich falsche Erklärung abgegeben oder gegen 

mit der Erklärung eingegangene Verpflichtungen verstoßen wurde, so ist der Vertrag aus 

wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen. 

4. Den kommunalen Auftraggebern und den sonstigen der Aufsicht des Freistaates Bayern 

unterliegenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts wird empfohlen, entsprechend zu 

verfahren. Das gleiche gilt für die Empfänger von Zuwendungen des Freistaates Bayern, wenn die 

Zuwendungen für Maßnahmen nach Nummer 1 gegeben werden. 

5. Diese Bekanntmachung tritt am 1. November 1996 in Kraft 

*) siehe VI.12.2 VHF 



1. Erklärung zum Vergabeverfahren: 

Schutzerklärung 

VI.12.2 

Der Bewerber/Bieter nimmt zur Kenntnis, dass die Nichtabgabe der Erklärung nach Nummer 2 

oder die Abgabe einer wissentlich falschen Erklärung den Ausschluss von diesem 

Vergabeverfahren zur Folge hat. 

2. Erklärung für den Fall der Zuschlagserteilung: 

2.1 Der Bewerber/Bieter versichert, 

- dass er gegenwärtig sowie während der gesamten Vertragsdauer die Technologie von L. 

Ron Hubbard nicht anwendet, lehrt oder in sonstiger Weise verbreitet, er keine Kurse 

oder Seminare nach dieser Technologie besucht und Beschäftigte oder sonst zur 

Erfüllung des Vertrags eingesetzte Personen keine Kurse oder Seminare nach dieser 

Technologie besuchen lässt; 

- dass nach seiner Kenntnis keine der zur Erfüllung des Vertrags eingesetzten Personen die 

Technologie von L. Ron Hubbard anwendet, lehrt oder in sonstiger Weise verbreitet oder 

Kurse oder Seminare nach dieser Technologie besucht. 

2.2 Der Bewerber/Bieter verpflichtet sich, solche zur Erfüllung des Vertrags eingesetzte Personen 

von der weiteren Durchführung des Vertrags unverzüglich auszuschließen, die während der 

Vertragsdauer die Technologie von L. Ron Hubbard anwenden, lehren, in sonstiger Weise 

verbreiten oder Kurse oder Seminare nach dieser Technologie besuchen. 

2.3 Die Abgabe einer wissentlich falschen Erklärung nach Nummer 2.1 sowie ein Verstoß gegen 

die Verpflichtung nach Nummer 2.2 berechtigen den Auftraggeber zur Kündigung des 

Vertrages aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist. Weitergehende Rechte des 

Auftraggebers bleiben unberührt. 

Ort, Datum 

______________________________________________________ 

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Bewerbers/Bieters 

Hinweis nach Art. 16 Abs. 3 des Bayerischen Datenschutzgesetzes: 

Hinsichtlich des Zwecks der Schutzerklärung wird auf die anliegende Bekanntmachung der 

Bayerischen Staatsregierung vom 29. Oktober 1996 Nr. 476-2-151 (AllMBl S. 701) verwiesen. 


Auftragsnummer: 

Liegenschaft 

Maßnahme 

Objekt 

Zwischen 

diese vertreten durch 

- nachstehend Auftraggeber genannt - 

und dem 

vertreten durch 

- nachstehend Auftragnehmer genannt - 

wird folgender Vertrag geschlossen: 


Vertrag 

Erstellung einer Entscheidungsunterlage – Bau (ES-Bau) 

der Bundesrepublik Deutschland 

VII.09



§ 1 

§ 2 

§ 3 

§ 4 

§ 5 

§ 6 

§ 7 

§ 8 

§ 9 

Anlagen 

Gegenstand des Vertrages 

Grundlagen des Vertrages 

Leistungen des Auftragnehmers 

Fachlich Beteiligte 

Termine und Fristen 

Vergütung 

Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers 

Datenverarbeitung 

Ergänzende Vereinbarungen 

1 Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB) 

2 Lageplan 

3 Geprüftes Angebot vom 

4 Pflichtenheft CAD 

5 Berechnungsmuster „Vorläufige anrechenbare Kosten“ – Muster DV 1 – Fach 10 / 11 / 14 

6 Berechnungsmuster „Vorläufige Honorarermittlung“ – Muster DV 2 – Fach 10 / 11 / 14 

7 Berechnungsmuster „Vorläufige Zusammenstellung“ – Muster DV 3 – Fach 10 / 11 / 14 

8 Richtlinien für Sicherheitsmaßnahmen bei der Durchführung von Baumaßnahmen 

(Anhang 20/1 RBBau) 

9 Muster der Niederschrift nach dem Verpflichtungsgesetz 

10 Ergänzende Vereinbarungen für Baumaßnahmen der US-Streitkräfte 

11 Zugangsbestimmungen (US) 

12 

n© VHF Bayern - Stand Oktober 2008 Seite 2 von 9 

Stand Juni 2006 

VII.09


§ 1 




VII.09 

1.1 Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen für die Aufstellung einer Entscheidungsunterlage 

– Bau (ES-Bau) für: 

(genaue Bezeichnung der Baumaßnahme) 

und zwar für folgende Gebäude / technische Ausrüstung / Ingenieurbauwerke / Verkehrsanlagen 

* und zugehörige bauliche Anlagen 

(siehe Lageplan Anlage ) * 

Die o.g. Baumaßnahme wird im Auftrag des Bundes für die US-Streitkräfte durchgeführt * 

und aus deren Heimatmitteln finanziert. * 

§ 2 


2.1 Angebot des Auftragnehmers vom (Anlage ) * 

2.2 Die Allgemeinen Vertragsbestimmungen - AVB - (Anlage ) sind Bestandteil dieses 

Vertrages. 

2.3 Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zu Grunde zu legen: 

Folgende, vom Auftraggeber übergebene Unterlagen: 

(Anlage ) * 

Weitere Forderungen und Anregungen des Auftraggebers: 

Ergänzende Vereinbarungen für Baumaßnahmen der US-Streitkräfte * 

(Anlage ) * 

Abweichungen von 2.3 bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. 

2.4 Der Auftragnehmer hat über § 1 AVB hinaus folgende technische und sonstige Vorschriften 

und Regelwerke zu beachten: 

„Umweltrichtlinien Öffentliches Auftragwesen“ der Staatsregierung in der jeweils geltenden 

Fassung. * 

Ergänzend zu § 1 Nr. 1.2.1 AVB wird darauf hingewiesen, dass die 

RBBau, 18. Austauschlieferung 2005, auf Verlangen vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt 

werden. *


2.5 

Die Baumaßnahme ist 

ein verfahrensfreies Bauvorhaben nach Art. 57 BayBO. * 

genehmigungsfrei nach Art. 58 BayBO. * 

Die Baumaßnahme unterliegt 

dem Vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nach Art. 59 BayBO. * 

dem Genehmigungsverfahren nach Art. 60 BayBO. * 

dem Zustimmungsverfahren nach Art. 73 (1) BayBO. * 

dem Kenntnisgabeverfahren nach Art. 73 (4) BayBO. * 

§ 3 




VII.09 

Der Auftraggeber überträgt dem Auftragnehmer folgende Leistungen für die Erstellung der 

Entscheidungsunterlage – Bau - : 

3.1 Nicht von der HOAI erfasste Leistungen 

3.1.1 Bedarfsbeschreibung – F 1.1 * 

3.1.2 Anforderungsraumbuch – F 1.1 * 

3.1.3 Machbarkeitsstudie – F 1.10 * 

3.1.4 Kostenvergleichsbetrachtung – F 1.11 (Anmietung, Mietkauf, Eigenbau) 

3.1.5 

3.2 Leistungen / Teilleistungen nach HOAI * 

Das sind Grundleistungen der Leistungsphase 1 (z.B. aus §§ 15, 55 und 73 HOAI) : 

3.2.1 Grundlagenermittlung / Teile der Grundlagenermittlung * 

3.2.2 Teile der Vorplanung * 

(nur wenn dies zur nachvollziehbaren Ermittlung der Kosten unumgänglich ist) 

3.2.2.1 Zeichnerische Darstellung – F 1.6, einschließlich Untersuchung alternativer 

Lösungsmöglichkeiten nach gleichen Anforderungen 

3.2.2.2 Erläuterung der Baumaßnahme nach Muster 7 

3.2.2.3 

3.2.2.4 Kostenermittlung – F 1.9 

3.3 Terminplanung


3.4 

Vorzulegende Unterlagen 



VII.09 

3.4.1 Die vom Auftragnehmer vorzulegenden schriftlichen Unterlagen, Berechnungen, Zeichnungen, 

Skizzen sind dem Auftraggeber in - facher Ausfertigung, davon einfach in kopier- / 

pausfähiger Ausführung sowie in digitaler Form (z.B. CD-ROM) zu übergeben. Weitere Festlegungen 

siehe § 8. 

Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfältigungen sind vom Auftragnehmer im nötigen 

Umfang weiterzubearbeiten, u.a. normengerecht - fach farbig bzw. mit Symbolen 

anzulegen, DIN-gerecht zu falten und in Ordnern vorzulegen. Die Pläne sind nach den Angaben 

des Auftraggebers zu beschriften. 

3.4.2 Der Auftragnehmer hat die von ihm angefertigten zeichnerischen Unterlagen als „Entwurfsverfasser“ 

beziehungsweise „Planverfasser“, die übrigen Unterlagen als „Verfasser“ zu unterzeichnen. 

3.5 Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf weitere Beauftragung von Leistungen im Rahmen 

einer späteren Realisierung der Maßnahme. 

§ 4 


4.1 Folgende Leistungen werden von den nachstehend genannten fachlich Beteiligten erbracht: 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

§ 5 


5.1 Für die Leistungen nach § 3 gelten folgende Termine bzw. Fristen: 

5.1.1 

5.1.2 

5.1.3 

§ 6 

Vergütung 

6.1 Der Vergütung bzw. der Honorarermittlung werden zu Grunde gelegt 

Nicht von der HOAI erfasste Leistungen: 

6.1.1 für die Leistungen nach § 3 Ziffer 3.1, die auf der Grundlage des Angebotes des Auftragnehmers 

vom vereinbarte Vergütung in Höhe von €. 

Leistungen nach HOAI:


6.1.2 



VII.09 

für die Leistungen nach § 3, Ziffer 3.2, die nach § 10 / 52 / 69 HOAI anrechenbaren Kosten 

der baufachlich genehmigten und haushaltsmäßig anerkannten Kostenermittlung zur Entscheidungsunterlage 

– Bau - ohne Nachträge und ohne Umsatzsteuer. 

6.1.3 Honorarzone der Leistungen nach § 3, Ziffer 3.2 * 

6.1.4 Bewertung der Leistungen nach § 3, Ziffer 3.2 * 

Grundlagenermittlung / Teile der Grundlagenermittlung 

- 3.2.1 - 

Teile der Vorplanung 

- 3.2.2 - 

Zeichnerische Darstellung 

- 3.2.2.1 - 

Erläuterung der Baumaßnahme 

- 3.2.2.2 - 

- 3.2.2.3 - 

Kostenermittlung 

- 3.2.2.4 - 

Terminplanung 

- 3.3 - 

6.2 Solange die für die Berechnung des Honorars gemäß 3.2 maßgebenden Beträge nicht feststehen, 

treten für die Bemessung der Abschlagszahlungen an deren Stelle die bei der Auftragserteilung 

geschätzten vorläufigen Kosten. 

6.3 Zeithonorar nach § 6 HOAI 

Werden Leistungen des Auftragnehmers oder seiner Mitarbeiter nach Zeitaufwand berechnet, 

werden folgende Stundensätze vergütet: * 

Für den Auftragnehmer 

Für Mitarbeiter 

Für Technische Zeichner 

v.H. 

v.H. 

€/Stunde (netto) * 



Der Auftragnehmer hat den Zeitaufwand durch Tagesbelege nachzuweisen, welche die Leistung 

genau bezeichnen. Die Tagesbelege, mit Angabe der Bearbeiter, sind dem Auftraggeber 

wöchentlich zur Gegenzeichnung zuzuleiten. 

6.4 Nebenkosten nach § 7 HOAI 

6.4.1 Als Nebenkosten werden pauschal (ohne USt.) erstattet: 

− Post- und Fernmeldegebühren 

− Vervielfältigen der Unterlagen nach 3.4 * 

− Reisen des Auftragnehmers und seiner Mitarbeiter * 

für die Leistungen nach 3.1 


für die Leistungen nach 3.3 € 

€ 

€


Summe 



VII.09 

_____________ 

zuzüglich Umsatzsteuer 

€ 

_____________ 

Gesamtsumme € 

6.4.2 Als Nebenkosten werden zum Nachweis (ohne USt.) erstattet: * 

Reisen * 

nach dem Bundesreisekostengesetz 

in der jeweils gültigen Fassung 

Fahrten, die über den Umkreis von 15 km vom Geschäftssitz des Auftragnehmers, d.h. 

Stammsitz und ggf. Büro vor Ort, einschl. zu planender Bereich hinausgehen, werden in Höhe 

der steuerlich zulässigen Pauschalsätze vergütet. * 

Bei Flugreisen, Bus-, Bahn- und Taxifahrten ist die Vorsteuer in Höhe von v.H. abzuziehen. 

* 

Die Reisekostennachweise sind dem Auftraggeber wöchentlich zur Gegenzeichnung zuzuleiten. 

6.5 Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen. / Die Leistungen sind umsatzsteuerbefreit. * 

§ 7 


(Ausfüllhinweis: Im Regelfall ist Nr. 7.1 mit den niedrigeren Deckungssummen ohne Nr. 7.2 zu wählen.)* 

7.1 Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung nach § 10 AVB müssen mindestens 

betragen: 

bei voraussichtlichen honorarfähigen 

Herstellungskosten für Personenschäden für sonstige Schäden 

bis 0,75 Mio. € 500.000 € 75.000 € * 

über 0,75 Mio. bis 5,0 Mio. € 500.000 € 150.000 € * 



über 25,0 Mio. € 500.000 € 1.000.000 € * 

(Ausfüllhinweis: Im besonderen Fall ist Nr. 7.1 mit den höheren Deckungssummen in Verbindung mit Nr. 7.2 möglich.)* 


betragen: 



bis 5,0 Mio. € 500.000 € 500.000 € * 

über 5,0 Mio. bis 15,0 Mio. € 1.500.000 € 1.500.000 € * 

über 15,0 Mio. 3.000.000 € 3.000.000 € * 

7.2 Der Auftragnehmer hat darüber hinaus dafür Sorge zu tragen, dass die Deckung für dieses 

Objekt uneingeschränkt erhalten bleibt. Dies hat durch eine objektbezogene Haftpflichtversicherung 

zu erfolgen und kann durch eine Separierung der Deckungssummen in der Bescheinigung 

über die Jahresversicherung nachgewiesen werden. 

€


§ 8 




VII.09 

Für die nach § 3 in DV-gerechter Form zu liefernden Bauunterlagen sind nachstehende Vorgaben 

zu beachten: 

8.1 Regelungen für die Erstellung von Unterlagen mit der Datenverarbeitung 

8.1.1 Aufbau eines digitalen Gebäudemodells 

Bei der Erzeugung und Bearbeitung der graphischen (8.1.1.1) und alphanumerischen 

(8.1.1.2) Daten ist das vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Pflichtenheft – Gebäudeplanung 

* / BFR GBestand (Anlage) i.V. mit H 2.2 RBBau * einzuhalten. 

8.1.1.1 Graphische Daten (Pläne) 

Der Auftragnehmer hat seine Pläne mit einem CAD-System zu erstellen, das die vollständige 

und richtige Datenübergabe in das CAD-System des Auftraggebers über geeignete Schnittstellen 

ermöglicht. Datenverzeichnisse und Layerstrukturen werden vom Auftraggeber vorgegeben. 

8.1.1.2 Alphanumerische Daten (Digitales Raumbuch) * 

8.1.2 Entfällt 

Der Auftragnehmer hat für seine Leistungen ein Anforderungsraumbuch nach F RBBau mit 

einem digitalen System zu erstellen. Hierfür erhält er Zugang zu einer internetbasierten Datenbankanwendung 

des Auftraggebers. 

Der Aufbau der Datenbankstruktur wird vom Auftraggeber vorgegeben. Der Umfang der vom 

Auftragnehmer einzugebenden Daten ist im Anhang „Objektkatalog Gebäude“ zum Pflichtenheft 

– Gebäudeplanung (Anlage) geregelt. Abweichungen davon bedürfen der einvernehmlichen 

Abstimmung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. 

8.1.3 Anfertigung der übrigen, vom Auftragnehmer nach § 3 zu liefernden Unterlagen. * 

Der Auftragnehmer hat folgende Unterlagen im Word- bzw. Excel-Format zu erstellen und 

dem Auftraggeber auf einem Datenträger zu übergeben: 

− die Beschreibungen, Kostenvergleiche (vgl. Nr. 3.1) * 

− den Erläuterungsbericht (vgl. Nr. 3.2) * 

− die Kostenermittlung (vgl. Nr. 3.2) * 

8.2 Regelungen für den Datenaustausch 

8.2.1 Grundlage der Bearbeitung ist der dem Pflichtenheft Gebäudeplanung * / BFR GBestand * 

anliegende „Daten-Austausch-Bogen“ des Auftraggebers mit den aufeinander abgestimmten 

Eintragungen von Auftragnehmer und Auftraggeber und die Ergebnisse des am durchgeführten 

Testlaufes zum Datenaustausch *. 

Der Auftragnehmer ist dafür verantwortlich, dass die Daten auch nach der Übermittlung an 

den Auftraggeber diesem vollständig und richtig vorliegen. Erweisen sich die Daten nach der 

Übermittlung als nicht vollständig und richtig, ist der Auftragnehmer zur Nachbesserung verpflichtet. 

Die hierdurch entstehenden Kosten, einschließlich der Kosten des Auftraggebers für 

die Wiederholungsprüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit, trägt der Auftragnehmer. 

Der Auftraggeber setzt zur Überprüfung der Vollständigkeit und Richtigkeit das Prüftool Intellicheck 

ein. Eine endgültige Abnahme der Daten durch den Auftraggeber erfolgt nur, wenn 

vom Prüftool keine Fehler festgestellt werden. 

Alle Details zu CAD und zum digitalen Raumbuch sind mit dem Auftraggeber, dort mit 

Frau / Herrn Tel. abzustimmen.


§ 9 




VII.09 

9.1 Als Verantwortliche für die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden benannt (Name, 

Qualifikation) : 

9.2 Verpflichtung nach dem Verpflichtungsgesetz vom 9. März 1974 (BGBl. l S. 469 ff./547) in 

der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Fassung. * 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor Aufnahme 

der Tätigkeiten eine Verpflichtungserklärung über die gewissenhafte Erfüllung seiner 

Obliegenheiten nach dem Verpflichtungsgesetz abzugeben. Er hat dafür zu sorgen, dass ggf. 

auch seine mit den Leistungen fachlich betrauten Beschäftigten gegenüber dem Auftraggeber 

ebenfalls rechtzeitig eine Verpflichtungserklärung abgeben. 

9.3 Beim Betreten und Befahren militärischer Liegenschaften sind die jeweiligen Zugangsbestimmungen 

(Anlage ) einzuhalten. Der Auftragnehmer beachtet die Sicherheits- und 

Ordnungsvorschriften, die innerhalb der Liegenschaft gelten. * 

Auftraggeber: 

Auftragnehmer: 

, den , den 

(Ort, Datum) (Ort, Datum) 

(rechtsverbindliche Unterschrift) (rechtsverbindliche Unterschrift)

Hinweise zum Vertragsmuster - Entscheidungsunterlage - Bau - 

VII.09.1 

Die in Klammern gesetzten Abschnittsbezeichnungen beziehen sich auf das Vertragsmuster Entscheidungsunterlage 

- Bau - (ES - Bau -) 

Vorbemerkung 

1 

1.1 

1.2 

2 

2.1 

2.2 

Vertragsabschluss 

Allgemein 

Vertragsbestimmungen 

Leistungen für die 

Entscheidungsunterlage - 

Bau 

(3.1 - 3.4) 

Vergütung (6.1 - 6.5) 

Allgemein 

Die Entscheidungsunterlage - Bau - ist grundsätzlich vom Bedarfsträger 

unter fachlicher Beratung der Bauverwaltung aufzustellen 

(E 2 und F 1 RBBau). 

. 

Kostenverpflichtungen für die Erstellung der Entscheidungsunterlage 

- Bau - dürfen nur insoweit eingegangen werden, wie 

dies zur Aufstellung der Unterlagen nach Abschnitt F RBBau 

notwendig ist. Wenn dazu ein freiberuflich Tätiger hinzugezogen 

werden soll, ist mit ihm ein Vertrag unter Beachtung von 

Abschnitt K 12 RBBau abzuschließen. Dem freiberuflich Tätigen 

sind mit dem Vertragsentwurf eine Ausfertigung der Allgemeinen 

Vertragsbestimmungen (AVB, VI.5.1 VHF) sowie 

weitere Vertragsunterlagen gemäß Anlagenverzeichnis, zuzuleiten. 

Die Auflistung der Anlagen sowie Texte mit * sind zu 

prüfen, ob diese zutreffen; nicht Zutreffendes ist zu löschen. 

Die AVB dürfen nicht geändert werden. 

Im Vertrag sind alle Leistungen aufzuführen, deren Übertragung 

an den Auftragnehmer vorgesehen ist. Dieses können u. 

a. Teile aus den zutreffenden Leistungsbildern der HOAI sein. 

Dem Auftragnehmer dürfen in der Regel nur Leistungen nach 

3.1 bis 3.4 des Vertragsmusters übertragen werden. Die zutreffenden 

Leistungen sind auszuwählen, nicht zu übertragende 

Leistungen sind zu streichen. 

Werden die Leistungen der Grundlagenermittlung nach HOAI 

nicht von der Baudurchführenden Ebene erbracht, können 

diese dem Auftragnehmer in Auftrag gegeben werden. Weitere 

Leistungen, z. B. für die Vorplanung nach HOAI, sollen im 

Zusammenhang mit der Aufstellung der ES - Bau - nur erbracht 

werden, wenn dies zur nachvollziehbaren Ermittlung 

der Kosten unumgänglich ist. Diese Leistungen sind unter 

3.2.2 des Vertragsmusters zu benennen. 

Soweit Leistungen für die ES - Bau - nicht von der HOAI erfasst 

sind, soll dafür eine Vergütung nach Aufwand auf der 

Grundlage eines Angebotes vereinbart werden. 

Ermittlung der Vergütung Werden Grundleistungen nach HOAI erbracht, ist das vorläufige 

Honorar auf der Grundlage geschätzter Kosten zu ermitteln. 

Der endgültigen Honorarermittlung ist die baufachlich 

genehmigte und haushaltsmäßig anerkannte Kostenermittlung 

zur ES - Bau - zu Grunde zu legen. 

Werden Änderungen auf Veranlassung des Auftraggebers 

erforderlich, die zu Mehrarbeiten des Auftragnehmers führen, 

ist über deren angemessene Vergütung eine zusätzliche Vereinbarung 

vor Beginn der Arbeiten zu treffen. 

Die Ermittlung der Vergütung für in der HOAI erfasste Grundleistungen 

richtet sich nach § 4 HOAI, die Ermittlung der Vergütung 

Besonderer Leistungen nach § 5 HOAI. 

© VHF Bayern - Stand Oktober 2008 Seite 1 von 4

2.3 

2.4 

2.4.1 

2.4.2 

2.5 

Bewertung der 

Leistungen nach HOAI 

(6.1.4) 

Planen/Bauen im Bestand 

Vorhandene Bausubstanz 

VII.09.1 

Im Vertragsmuster aufgeführte, von der HOAI erfasste Leistungen 

sind unter Berücksichtigung der Leistungen des Auftraggebers 

in der Regel wie folgt zu bewerten: 

Leistungen für die Entscheidungsunterlage - Bau - nach HOAI 

Grundlagenermittlung Leistungsphase 1 

z. B. nach § 15 und 73 HOAI max. 3. v.H. 

z. B. nach § 55 HOAI max. 2. v.H. 

Soweit anstelle der Machbarkeitsstudie nach 3.1.3 weitere 

Leistungen / Teilleistungen notwendig werden, können diese 

im begründeten Einzelfall mit beauftragt werden. 

Vorhandene Bausubstanz, die technisch oder gestalterisch 

mitverarbeitet wird, ist bei den anrechenbaren Kosten angemessen 

zu berücksichtigen (§ 10 Abs. 3a, § 52, § 62, § 69 

HOAI). 

In § 6 des Vertrages ist dazu ein weiterer Abschnitt mit fortlaufender 

Nummerierung einzufügen: 

„Nach § 10 Abs. 3a HOAI bei den anrechenbaren Kosten zu 

berücksichtigende technisch oder gestalterisch mitverarbeitete 

Bausubstanz wird gesondert ermittelt, sobald der Umfang der 

erforderlichen Leistungen erkennbar wird. 

Vorläufig werden dafür € angenommen (Berechnung 

siehe Anlage)“ 

Der Umfang der Anrechnung ist schriftlich zu begründen und 

schriftlich zu vereinbaren. 

Umbauten Bei Umbauten und Modernisierungen im Sinne von § 3 Nr. 5 

und 6 HOAI mit durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad kann 

ein Zuschlag gemäß 

§ 24 HOAI von 20 bis 33 v.H. 

§ 59/60 HOAI von 20 bis 50 v.H. 

§ 76 HOAI von 20 bis 50 v.H. 

vereinbart werden. Sofern nicht etwas anderes schriftlich vereinbart 

wird, gilt ab durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad ein 

Zuschlag von 20 v.H. als vereinbart. In diesen Fällen ist in 

6.1.5 des Vertrags ein weiterer Abschnitt einzufügen: 

Nebenkosten 

(6.4) 

„Für die Baumaßnahme: 

wird das Honorar für die Leistungen nach § 3 Ziffer 3.2 um 

v.H. erhöht.“ 

Die Vergütung von Nebenkosten (§ 7 HOAI) erfolgt auf Einzelnachweis, 

sofern nicht bei Auftragserteilung eine pauschale 

Abrechnung vereinbart worden ist. 

Die Vereinbarung einer Pauschale (für die vorzulegenden Ausarbeitungen 

des AN sowie die Post- und Fernmeldegebühren) 

ist anzustreben, die ihr zu Grunde gelegten Einzelansätze sind 

im Vergabevermerk festzuhalten. 

Eine so definierte Pauschale kann in der Regel bezogen auf 

das Basishonorar (netto ohne Zuschläge) mit 3 bis 4 v. H. als 

angemessen gelten. Dabei sind als üblich vorausgesetzt: 

- für ES-, EW-, HU- und AFU-Bau je vier Fertigungen in 


2.6 

2.7 

Umsatzsteuer 

(6.5) 

Leistungen des Auftraggebers 

VII.09.1 

Papierform, davon eine kopierfähig sowie eine Fertigung 

auf Datenträger 

- für die Vergabeunterlagen eine Fertigung in Papier sowie 

eine auf Datenträger 

Mehr-/Minderfertigungen und/oder der anzuwendenden datentechnischen 

Übertragungsform ist durch Anpassung des v.H.- 

Satzes Rechnung zu tragen. 

Für zusätzliche Vervielfältigungskosten und dgl. sind vom Auftragnehmer 

Einheitspreise anzubieten, die auf Angemessenheit 

zu prüfen sind. 

Für die Übersetzungen von Leistungsverzeichnissen und sonstiger 

Texte sowie für die fremdsprachige Beschriftung von Plänen 

(z.B. US-Format) sind Angebote einzuholen. 

Für die Vergütung der Reisekosten des Auftragnehmers und 

seiner Mitarbeiter sind zu beachten: 

1. Die notwendige Anzahl der Reisen des Architekten / Ingenieurs 

und seiner Mitarbeiter setzt der Auftraggeber auf 

Vorschlag des Auftragnehmers fest. 

2. Fahrtkosten (auch Tage- und Übernachtungsgelder) für 

Reisen, die über den Umkreis von mehr als 15 km vom 

Geschäftssitz des Architekten / Ingenieurs hinausgehen, 

dürfen nicht höher berechnet werden, als es das Bundesreisekostengesetz 

- BRKG - vom 13. November 1973 und 

die dazu herausgegebenen Ergänzungen in sinngemäßer 

Anwendung vorsehen. In Ergänzung zu § 6 BRKG ist für 

Wegstrecken, die der Architekt / Ingenieur im eigenen Pkw 

zurücklegt, von einer Vergütung von 0,30 € je km auszugehen. 

Für Trennungsentschädigungen und Kosten für Familienheimfahrten 

der Mitarbeiter des Architekten / Ingenieurs ist keine 

Pauschale zu vereinbaren. Die Kosten dürfen nicht höher erstattet 

werden, als es der jeweils gültige Tarifvertrag für das 

Baugewerbe mit den dazu vereinbarten Sätzen für technische 

und kaufmännische Angestellte vorsieht. 

Bei der Erstattung von Nebenkosten ist Anh. 8 RBBau zu beachten. 

Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen; bei Verträgen 

für ausländische Streitkräfte oder NATO darf die Rechnung 

nur netto, ohne Umsatzsteuerausweis, erfolgen, weil die Leistungen 

insoweit von der Umsatzsteuer befreit sind. 

Zu den Leistungen des Auftraggebers gehören im Allgemeinen: 

- Grundlagenermittlung gemäß HOAI § 15 Abs. 2 Nummer 

1; Übergabe der Ergebnisse, 

- Aufstellen des baufachlichen Gutachtens über das Baugrundstück, 

- Einholen der Einverständniserklärung der nutzenden Verwaltung 

zur Kostenermittlung, 


3 

Haftpflichtversicherung (7.1) 

4 Anwendung der DV 

(8) 

5 

Verpflichtung des 

Auftragnehmers 

(9.2) 

VII.09.1 

- Führen von Vorverhandlungen mit den für die bauordnungsrechtlichen 

und sonstigen erforderlichen Genehmigungen 

oder Zustimmungen zuständigen Behörden. 

Bei Abschluss der Berufshaftpflichtversicherung ist Anh. 4 

RBBau zu beachten. 

Bei der Auswahl der freiberuflich Tätigen ist darauf zu achten, 

dass der Datenaustausch zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber 

gewährleistet ist. Die dafür notwendigen Vereinbarungen 

sind gemäß § 8 zu treffen. 

Wenn der Auftragnehmer andere Programmsysteme als der 

Auftraggeber verwendet, muss der Auftragnehmer prüfen, ob 

die Daten auch nach der Übermittlung an den Auftraggeber 

vollständig und richtig vorliegen. Den Aufwand für das Überprüfen 

und Nachbearbeiten der übermittelten Daten trägt der 

Auftragnehmer. Diese Regelung ist in 8.2 enthalten. 

Verpflichtungserklärung des Auftragnehmers nach dem Verpflichtungsgesetz 

vom 9. März 1974 (BGBl. I S. 469 ff. / 547), 

geändert durch Gesetz vom 15.08.1975 (BGBl. I S. 1942): 

Land 

Freiberuflich Tätige sind auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer 

Obliegenheiten aus dem Auftrag nach dem Verpflichtungsgesetz 

zu verpflichten (§ 11 Abs. 1 Nr. 4 StGB). Auf Nr. 7.1.5 der 

Korruptionsbekämpfungsrichtlinien (VHB Nr. 4001 wird hingewiesen. 

Bund 

Das Verlangen des Auftraggebers zur Abgabe von Verpflichtungserklärungen 

des Auftragnehmers und ggf. seiner an der 

Durchführung dieses Auftrags fachlich beteiligten Mitarbeiter 

nach dem Verpflichtungsgesetz ist nur in begründeten Fällen 

auszuüben. Zuständig dafür ist die nach § 1 Abs. 4 Nr. 2 Verpflichtungsgesetz 

durch Rechtsverordnung bestimmte Behörde. 

Gemeinsam 

Die einzelne Verpflichtung hat nach § 1 Abs. 2 und 3 Verpflichtungsgesetz 

die für den Auftraggeber zuständige Behörde 

mündlich vorzunehmen. Dabei ist auf die strafrechtlichen Folgen 

einer Pflichtverletzung hinzuweisen. 

Über die Verpflichtung ist eine Niederschrift zu fertigen, die der 

Verpflichtete mit unterzeichnet und von der er eine Abschrift 

erhält. 

Es wird anheim gestellt, die Verpflichtung von Beschäftigten der 

Dienststelle vornehmen zu lassen, welche auch die Verträge mit 

den freiberuflich Tätigen, in Vertretung für den öffentlichen Auftraggeber 

verantwortlich unterzeichnen. 



Liegenschaft 

Maßnahme 

Objekt 

Zwischen 

diese(r) vertreten durch 







Architektenvertrag 

- Gebäude - 

dem Freistaat Bayern * 

der Bundesrepublik Deutschland * 

VII.10



§ 1 

§ 2 

§ 3 

§ 4 

§ 5 

§ 6 

§ 7 

§ 8 

§ 9 

Anlagen 






Vergütung 





2 Lageplan* 

3 Baufachliches Gutachten über das Baugrundstück * 

4 Genehmigter Bauantrag vom * 

5 Entscheidungsunterlage – Bau – (ES-Bau) vom * 

6 Pflichtenheft Gebäudeplanung * 

7 Pflichtenheft BFR GBestand * 

8 Ergänzung zu § 8 des Vertrages für die DV-Anwendung 

9 vorläufige Ermittlung zu § 10 Abs. 3a HOAI (vorhandene Bausubstanz) * 

10 Berechnungsmuster „Ermittlung der anrechenbaren Kosten“ 

11 Berechnungsmuster „Honorarermittlung“ 

12 … 

13 Niederschrift nach dem Verpflichtungsgesetz 

VII.10 

14 Richtlinien für Sicherheitsmaßnahmen bei der Durchführung von Baumaßnahmen (Anhang 20/1 

RBBau) * 

15 Ergänzende Vereinbarungen für Baumaßnahmen der US-Streitkräfte * 

16 Zugangsbestimmungen (US) * 

17 … 



§ 1 


1.1 Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen für die Baumaßnahme: 


und zwar für folgende Gebäude und zugehörige bauliche Anlagen 

(siehe Lageplan Anlage) * 

Die o. g. Baumaßnahme wird im Auftrag des Bundes für die US-Streitkräfte durchgeführt * 


§ 2 


VII.10 

2.1 Die Allgemeinen Vertragsbestimmungen - AVB - (Anlage) sind Bestandteil dieses Vertrages. 

2.2 Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zu Grunde zu legen bzw. folgende Aufgaben zu 

erfüllen: 

2.2.1 Für das Aufstellen der Haushalts-/Entwurfsunterlage - Bau - (3.2): 

das baufachliche Gutachten über das Baugrundstück vom (Anlage) * 

den genehmigten Bauantrag vom (Anlage) * 

die baufachlich genehmigte und haushaltsmäßig anerkannte Entscheidungsunterlage - Bau – 

vom (Anlage) * 

mit einer Nutzfläche von m² 

und einer Kostenobergrenze von € für die Kostengruppen 200 bis 600/700 * (DIN 276 

Ausgabe 1993) 

davon entfallen auf die 

Kostengruppe 300 € 


Folgende weitere Forderungen und Anregungen des Auftraggebers: 


(Anlage) * 

2.2.2 Für die weitere Bearbeitung (3.3 - 3.6): 

Die baufachlich genehmigte und haushaltsmäßig anerkannte Haushaltsunterlage Bau * 

Die mit der Einverständniserklärung des Bedarfsträgers versehene Entwurfsunterlage - Bau - 

(Anlage) * 



VII.10 

2.2.3 Hinsichtlich der Einhaltung der Kostenobergrenze wird ausdrücklich auf § 1 Nr. 1.6 AVB hingewiesen. 

Darüber hinaus hat der Auftragnehmer, im Rahmen der vorgegebenen Qualitäts- 

und Terminziele sowie des vom Auftraggeber gebilligten Planungskonzepts, alle Möglichkeiten 

zur Einsparung von Kosten für Bau und Betrieb des Objektes auszuschöpfen. 

Abweichungen von 2.2.1 und 2.2.2 bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des 




− „Umweltrichtlinien Öffentliches Auftragwesen“ der Staatsregierung in der jeweils geltenden 

Fassung. * 

− 


RLBau bekannt gemacht sind im Allgemeinen Ministerialblatt der Bayer. Staatsregierung vom 

12. April 1999 S. 221 ff. und auf Verlangen vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden.* 


werden.* 

2.4 Die Baumaßnahme ist 








3.1 Auftragsumfang 

§ 3 


Der Auftraggeber überträgt dem Auftragnehmer die Leistungen nach 3.2. 

Er beabsichtigt, dem Auftragnehmer bei Fortsetzung der Planung und Ausführung der Baumaßnahme 

weitere Leistungen nach 3.3 bis 3.6 - einzeln oder im Ganzen - zu übertragen. 

Wesentliche Voraussetzungen ist/sind * 

dass die Haushaltsunterlage-Bau genehmigt ist und entsprechende Mittel für die Baumaßnahme 

bereit stehen.* 

die Einhaltung der mit der ES-Bau - vorgegebenen Kostenobergrenze und die Einverständniserklärung 

des Bedarfsträgers zur EW - Bau -. * 

Die Übertragung erfolgt durch schriftliche Mitteilung. 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet diese weiteren Leistungen zu erbringen, wenn ihm vom 

Auftraggeber innerhalb von 24 Monaten nach Erfüllung der Leistungen der vorangegangenen 

Beauftragungsstufe zumindest die Leistungen der folgenden Stufe übertragen werden. 

Der Auftraggeber behält sich vor, die Übertragung weiterer Leistungen auf einzelne Abschnitte 

der Baumaßnahme zu beschränken. 

Ein Rechtsanspruch auf Übertragung der Leistungen nach 3.3 bis 3.6 besteht nicht. 



VII.10 

Aus der stufenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer keine Erhöhung seines Honorars 

ableiten. 

3.2 Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau) / Entwurfsunterlage-Bau (EW-Bau) * 

3.2.1 

Erarbeiten der Haushaltsunterlage-Bau nach Abschnitt F 2.1 RLBau, * 

Erarbeiten der Entwurfsunterlage-Bau nach Abschn. F 2.1 RBBau, * 

einschließlich aller für die bauaufsichtliche Behandlung erforderlichen Unterlagen und Angaben. 

Das sind die Grundleistungen der Leistungsphasen 2, 3 und 4 des § 15 HOAI ohne 

Einreichen der vom Auftragnehmer erarbeiteten Vorlagen zur Beantragung und Einholung der 

bauordnungsrechtlichen und sonstigen Genehmigungen und Zustimmungen sowie ohne notwendige 

Verhandlungen mit Behörden. 

Folgende Grundleistungen oder Teile der Grundleistungen entfallen, weil sie bereits mit der 

Aufstellung der ES - Bau - erbracht sind: 

* 

Der Auftragnehmer hat diejenigen Pläne vorzulegen, die zur Erfüllung der Forderungen zu 

Abschn. F 2.1.1 RLBau / RBBau * erforderlich sind, dies sind insbesondere: 

Übersichtsplan 

Katasterkarte 

Lageplan 

Baupläne 

M = 1 : 25.000 

mit Eintragungen 

M = 1 : 500 

M = 1 : 100 bzw. 1 : 50 

In den Bauplänen sind die Planungsdaten zur Kostenberechnung nachzuweisen. 

Erläuterungsbericht nach Muster 7 mit Anlagen 1 und 2 - F 2.1.2 RLBau / RBBau *. 

Kostenberechnung nach Muster 6 - Abschnitt F 2.1.3 RLBau / F 2.1.4 RBBau *. 

3.2.2 Des Weiteren werden Teile der Grundleistungen der Leistungsphase 5 des § 15 HOAI in der 

Form der nachfolgend beschriebenen Darstellungen von Einzelheiten des Objekts als Ausführungszeichnungen 

beauftragt: 

3.3 Ausführungsplanung 

M = 1 : 

M = 1 : 

M = 1 : 

M = 1 : 

Das sind die Grundleistungen der Leistungsphase 5 des § 15 HOAI, soweit sie nicht bereits 

nach 3.2.2 beauftragt sind. 

Ausarbeiten der Ausführungszeichnungen nach Abschn. F 3.1 RLBau / RBBau *. 

Der Auftragnehmer hat vorzulegen: 

Ausführungszeichnungen 

M = 1 : 50 

M = 1 : 

M = 1 : 



3.4 Leistungen für die Vergabe 

3.4.1 Vorbereitung der Vergabe 

M = 1 : 

Das sind die Grundleistungen der Leistungsphase 6 des § 15 HOAI. 

VII.10 

Das Aufstellen der Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnissen hat unter Verwendung 

des Standardleistungsbuches (STLB-Bau) / Standardleistungskataloges (StLK) für das Bauwesen 

* und der der Richtlinien zu 214.H VHB zu erfolgen. 

3.4.2 Mitwirkung bei der Vergabe 

Das sind die Grundleistungen der Leistungsphase 7 des § 15 HOAI, 

einschließlich Prüfen der Nachtragsangebote, * ohne: 

− Zusammenstellen und Versenden der Verdingungsunterlagen für alle Leistungsbereiche, 

einschließlich Führen der Bewerber- und Bieterliste, 

− Auskünfte gegenüber Bewerbern, 

− Einholen von Angeboten, 

− Durchsicht und Nachrechnen der Angebote, einschließlich Aufstellen des Preisspiegels 

− Verhandlungen mit den Bietern, 

− Auftragserteilung 

− 

3.5 Objektüberwachung (Bauüberwachung) 

3.5.1 

Das sind die Grundleistungen der Leistungsphase 8 des § 15 HOAI, ohne: 

− Kostenfeststellung nach DIN 276 oder nach dem wohnungsrechtlichen Berechnungsrecht 

− Antrag auf behördliche Abnahmen und Teilnahme daran 

− 

Die Pflicht des Auftragnehmers, die Ausführung des Objektes auch auf Übereinstimmung mit 

den einschlägigen Vorschriften des Arbeitsschutzrechts zu überwachen, wird durch die Leistungen 

des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators nach § 3 BaustellV nicht gemindert. 

3.5.2 Eingehende Rechnungen sind sofort auf ihre Prüffähigkeit zu kontrollieren und unverzüglich 

fachtechnisch und rechnerisch zu prüfen und festzustellen. Die festgestellten Rechnungen 

sind dem Auftraggeber so rechtzeitig vorzulegen, dass er die Auszahlung innerhalb der vertraglichen 

Zahlungsfristen bewirken kann. 

Fristen zur Rechnungsvorlage beim Auftraggeber: 

Abschlagsrechnungen: 

Teil- / Schlussrechnungen: 

Zur Feststellung der Rechnungen sind alle rechnungsbegründenden Unterlagen, wie Mengenberechnungen, 

Abrechnungszeichnungen und sonstige begründende Unterlagen unverzüglich 

und vollständig zu prüfen. Der Auftragnehmer hat die geprüften Angaben durch Abhaken 

kenntlich zu machen; Änderungen und Ergänzungen sind entsprechend zu kennzeichnen. 

Ein Unterstreichen von Texten ist nicht erforderlich. 

Die Mengenberechnungen und Abrechnungszeichnungen sind mit folgender Bescheinigung 



zu versehen: 

VII.10 

„In allen Teilen fachtechnisch und rechnerisch geprüft und mit den aus der Mengenberechnung 

(Abrechnungszeichnung) ersichtlichen Änderungen für richtig befunden 

(Ort) (Datum) (Unterschrift des Auftragnehmers)“ 

Die Rechnungen sind mit Eingangsvermerk und mit folgender Bescheinigung des Auftragnehmers 

für die fachtechnische und rechnerische Feststellung zu versehen: 

„Fachtechnisch und rechnerisch richtig 

Endbetrag € 


Der festgestellte Betrag ist in Ziffern mit zwei Nachkommastellen anzugeben. Neben der Unterschrift 

des Auftragnehmers ist zur klaren Zuordnung das Büro deutlich lesbar, ggf. mit 

Stempel zu bezeichnen. 

Bei der Prüfung von Kostenrechnungen mittels DV gilt darüber hinaus: 

Der Auftragnehmer hat die sich aus der DV-Prüfung ergebenden Änderungen oder Ergänzungen 

so aus dieser in die Kostenrechnung und in vorliegende Mengenberechnungen zu übertragen, 

dass zu erkennen ist, inwieweit die einzelnen Ansätze berichtigt worden sind. Soweit 

Fehler oder Abweichungen auftreten, sind die Ansätze zu überprüfen. Bei der Bescheinigung 

ist zu vermerken: 

„Die Rechnung wurde in dem aus der Prüfrechnung – Anlage – ersichtlichen Umfang mit DV 

geprüft 

Endbetrag €“ 

Mit den Bescheinigungen übernimmt der Auftragnehmer auch in Fällen, in denen diese Bescheinigungen 

durch seinen Erfüllungsgehilfen ausgestellt werden, die Verantwortung 

− für die Richtigkeit von Maßen, Mengen, Einzelansätzen in Aufmaßen, Abrechnungszeichnungen, 

Mengenberechnungen, Stundenlohnzetteln, Lieferscheinen und dgl. 

− für die rechnerische Richtigkeit und dass der anzunehmende oder auszuzahlende Betrag 

sowie alle auf Berechnungen beruhenden Angaben richtig sind (unberücksichtigt davon 

bleiben Pfändungen, Abtretungen und sonstige Einbehalte, z.B. Vertragsstrafen oder 

Schadensersatzansprüche) 

− für die Richtigkeit der den Unternehmerforderungen zugrunde liegenden Ansätze nach 

den Vertrags- und Berechnungsunterlagen, z.B. Bauverträge, Nachträge dazu, Auftragsschreiben, 

Tarife, gesetzliche Bestimmungen, bestätigte Aufmaß- und Lieferbescheinigungen, 

anerkannte Regiestunden 

− dafür, dass die in den begründenden Unterlagen enthaltenen, für die Zahlung maßgebenden 

Angaben richtig sind 

− dafür, dass nach den geltenden Vorschriften und den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit 

verfahren worden ist 

− dafür, dass die Lieferung oder Leistung sowohl dem Grunde nach als auch hinsichtlich 

der Art ihrer Ausführung geboten war 

− dafür, dass die Lieferung oder Leistung entsprechend der zugrunde liegenden Vereinbarung 

oder Bestellung sachgemäß und vollständig ausgeführt worden ist, d.h., dass die 

Lieferungen und Leistungen in Art, Güte und Umfang wie berechnet, vertragsgemäß und 

fachgerecht ausgeführt worden sind. 



VII.10 

Bei der Behandlung der Rechnungsunterlagen ist Abschnitt J der RLBau / RBBau * zu beachten. 

3.5.3 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, an der Baustelle von Beginn der Arbeiten an bis zur Fertigstellung 

des Bauwerks / der baulichen Anlage ein Baubüro ausreichend zu besetzen. Die 

Räume für dieses Baubüro werden vom Auftraggeber kostenlos zur Verfügung gestellt, einschließlich 

der Möblierung, Beleuchtung und Beheizung. * 

Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, an der Baustelle ein Baubüro zu unterhalten. Er hat 

ausreichend Kontrollen vorzunehmen, deren Häufigkeit sich nach ihrer Notwendigkeit und 

nach dem Fortgang der Arbeiten richtet.* 

Der Auftragnehmer hat seine Überwachungstätigkeit so auszuüben, dass die Bauleistungen 

von den Bauunternehmen mangelfrei vertragsgerecht ausgeführt werden. Insbesondere sind 

schadensgeneigte Bauleistungen und solche Arbeiten, deren Ergebnisse durch die nachfolgende 

Bautätigkeit nicht mehr zugänglich sind, durch Augenschein sorgfältig zu kontrollieren. 

3.5.4 Die mit dem Überwachen der Bauausführung Beauftragten müssen grundsätzlich über eine 

abgeschlossene Fachausbildung (Dipl.-Ing. TH/FH, Bachelor/Master) und eine angemessene 

Baustellenpraxis - in der Regel von mindestens drei Jahren - verfügen. Der örtliche Vertreter 

des Auftragnehmers auf der Baustelle ist dem Auftraggeber vor Übertragung der Leistungen 

schriftlich zu benennen; er ist berechtigt, die nach 3.5.2 auszustellenden Bescheinigungen für 

den Auftragnehmer zu vollziehen. 

Bestellen und Wechsel des örtlichen Vertreters des Auftragnehmers bedürfen des schriftlichen 

Einvernehmens der Vertragspartner. 

3.5.5 Der mit der örtlichen Bauüberwachung Beauftragte hat zum Nachweis aller Leistungen - ausgenommen 

solcher, die durch fachlich Beteiligte überwacht werden - die Ausführungszeichnungen 

der tatsächlichen Ausführung entsprechend während der Bauzeit zu ergänzen bzw. 

ihre Ergänzung zu veranlassen. 

3.5.6 Ergänzende Vereinbarungen* 

3.6 Besondere / Zusätzliche Leistungen 

3.6.1 Anfertigen von Baubestandszeichnungen nach Abschnitt H RLBau / RBBau * 

Dies ist eine Besondere Leistung der Leistungsphase 9 des § 15 HOAI. Art und Umfang dieser 

Leistung werden bei der Übertragung gemäß 3.1 festgelegt. * 

3.6.2 Leistungen zu Wärmeschutz und Energieeinsparung * 

3.6.2.1 zu den Leistungen nach 3.2 * 

Untersuchen verschiedener Lösungsmöglichkeiten mit überschlägiger Berechnung für den 

Wärmeschutz und die Energieeinsparung gemäß den Anforderungen der Energieeinsparverordnung 

(EnEV) unter Berücksichtigung der Beiträge von anderen an der Planung Beteiligten.* 

Für die Planung besonderer Maßnahmen zur Gebäude- und Bauteiloptimierung, die über die 

Anforderungen der Energieeinsparverordnung hinausgehen, gilt § 5 Abs. 4a HOAI. 

Erstellen der prüfbaren Berechnungen mit grafischer Darstellung der Systemgrenze und der 

Berechnungsgrundlagen zur Ermittlung des Jahres-Primärenergiebedarfs bzw. des spezifischen 

Transmissionswärmeverlustes nach den in der EnEV festgelegten Nachweisverfahren 

unter Berücksichtigung der Beiträge von anderen an der Planung Beteiligten. * 

Erstellung des Energiebedarfsausweises gem. § 13 EnEV und § 3 der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften 

zur EnEV sowie dessen Fortschreibung unter Einbeziehung evtl. Änderun- 



gen im Zuge von Planung und Ausführung. * 

VII.10 

Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes in Hinblick auf die Einhaltung der Sonneneintragskennwerte 

und der Kühlleistung nach Anlage 1 Nr. 2.9 (Wohngebäude)* / Anlage 2 Nr. 4 

(Nichtwohngebäude)* EnEV i.V. mit DIN 4108-Teil 2, Abschnitt 8 (Vereinfachter Nachweis). * 


Optimierung der geplanten Maßnahmen unter Berücksichtigung der Beiträge von anderen an 

der Planung Beteiligten. Erstellung erforderlicher detaillierter Nachweise insbesondere zu 

Wärmebrücken, Sonderbauteilen, Speichermassen, solaren und internen Wärmegewinnen. * 


Mitwirken bei der Überwachung wichtiger Ausführungsarbeiten und der Durchführung von 

bauphysikalischen Messungen, Dichtheitsprüfungen etc. gem. § 6 EnEV. * 

3.6.2.4 Weitere Leistungen, wie 

− Durchführung von erforderlichen Simulationsberechnungen zu Wärmeverteilung, Aufheizung, 

Luftströmung etc. 

− Erstellung der nach § 23 Nr. 3 EnEV erforderlichen Nachweise für Bauteile, für die eine 

Bewertung im Hinblick auf die Anforderungen der EnEV aufgrund anerkannter Regeln der 

Technik nicht möglich ist, weil solche Regeln nicht vorliegen oder wesentlich von ihnen 

abgewichen wird. 

werden bei Bedarf gesondert beauftragt. 

3.6.2.5* Nach Abschluss der Baumaßnahme * 

Erstellung des bedarfsorientierten Energieausweises gem. § 16 EnEV und Anlage 6 (Wohngebäude)* 

/ Anlage 7 (Nichtwohngebäude)* und Anlage 8 zur EnEV sowie dessen Fortschreibung 

unter Einbeziehung evtl. Änderungen im Zuge von Planung und Ausführung. * 


Erstellung des verbrauchsorientierten Energieausweises gem. § 16 EnEV und Anlage 6 

(Wohngebäude)* / Anlage 7 (Nichtwohngebäude)* und Anlage 9 zur EnEV sowie dessen Fortschreibung 


3.6.3 Leistungen für das digitale Raumbuch * 

3.6.3.1 Erstellen eines digitalen Anforderungsraumbuches und Fortschreiben zu einem Raumbuch 

auf den Stand der Haushaltsunterlage-Bau 

3.6.3.2 Fortschreiben des digitalen Raumbuches auf den Stand der Ausführungsunterlage-Bau 

3.6.3.3 Fortschreiben des digitalen Raumbuches auf den Stand der Baufertigstellung 

3.6.4 Besondere Leistungen für Stationierungsstreitkräfte 

3.6.4.1 Leistungsverzeichnis mit geschätzten Preisen -Nr.2.1 der Ergänzenden Vereinbarungen (US)* 

3.6.4.2 Bauphasenplan - Nr. 2.2 der Ergänzenden Vereinbarungen (US) * 

3.6.4.3 Brandschutzplan - Nr. 2.3 der Ergänzenden Vereinbarungen (US) * 

3.6.5 Sonstige Besondere Leistungen * 

3.7 Vorzulegende Unterlagen 



VII.10 

3.7.1 Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen und Beschreibungen (einschl. Leistungsverzeichnisse) 

und Berechnungen sind dem Auftraggeber in 

-facher Ausfertigung für Leistungen nach 3.2 



davon einfach in kopier- / pausfähiger Ausführung sowie in digitaler Form (z.B. als CD-ROM) 

zu übergeben. Weitere Festlegungen siehe § 8. 


Umfang weiterzubearbeiten, u.a. normengerecht -fach farbig bzw. mit Symbolen 

anzulegen, DIN-gerecht zu falten und in Ordnern vorzulegen. Die Pläne sind nach den Angaben 




3.7.3 Hat der Auftraggeber die Planungsunterlagen als zur Ausführung bestimmt gekennzeichnet, 

bleibt trotzdem ausschließlich der Auftragnehmer für die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner 

Planungen verantwortlich. 

§ 4 



4.1.1 Tragwerksplanung von 

4.1.2 Prüfen der Tragwerksplanung von 

4.1.3 Ingenieurbauwerke von 

4.1.4 Technische Ausrüstung (GWA-Technik) von 

4.1.5 Technische Ausrüstung (WBR-Technik) von 

4.1.6 Technische Ausrüstung (Elektrotechnik) von 

4.1.7 Technische Ausrüstung ( ) von 

4.1.8 Freianlagen von 

4.1.9 

§ 5 



5.1.1 Für die Leistungen nach 3.2: 



VII.10 

Die Leistungen nach 3.2 sind fortlaufend so zu erbringen, dass sie binnen Monaten 

nach Vertragsschluss vollständig und mängelfrei vorliegen. * 

5.1.2 Für die weiteren Leistungen jeweils der einvernehmlich festgelegte Terminplan oder die entsprechend 

vereinbarten Einzeltermine. * 

5.1.3 Die Termine bzw. Fristen werden stufenweise jeweils bei Übertragung der entsprechenden 

Leistungen vereinbart. 

5.1.4 Verlängern sich Fristen aus 5.1.3 durch Umstände, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten 

hat, sind neue Fristen festzulegen. 

5.2 Werden in den Planungs- und Baubesprechungen Termine / Fristen für die Lieferung der Pläne, 

Leistungsverzeichnisse und sonstigen Unterlagen festgelegt, ist darüber vom Auftragnehmer 

eine Niederschrift zu erstellen und dem Auftraggeber unverzüglich zuzuleiten. Mit der 

schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers dazu werden diese Termine / Fristen Vertragsbestandteil. 

§ 6 

Vergütung 

6.1 Der Honorarermittlung werden zugrunde gelegt: 

6.1.1* Für die Leistungen nach 3.2 bis 3.5 gemäß § 4a HOAI der nach den Regeln des § 10 HOAI 

als anrechenbar ermittelte Teil aus den Kosten der baufachlich als richtig anerkannten Kostenberechnung 

zur Haushaltsunterlage-Bau / seitens des Auftraggebers bestätigten Kostenberechnung 

zur Entwurfsunterlage-Bau *, solange sie nicht vorliegt aus den nach 2.2.1 vorgegebenen 

Kosten. * 

6.1.1* Anrechenbare Kosten nach § 10 HOAI 

6.1.1.1 Für die Leistungen nach 3.2.1 die anrechenbaren Kosten i. S. von § 10 Abs. 2 Nr. 1 HOAI der 

baufachlich als richtig anerkannten Kostenberechnung zur Haushaltsunterlage-Bau / seitens 

des Auftraggebers bestätigten Kostenberechnung zur Entwurfsunterlage-Bau *, ohne Nachträge 

zur Haushaltsunterlage-Bau* / Entwurfsunterlage-Bau*, die durch Lohn- und Stoffpreissteigerungen 

verursacht sind, und ohne Umsatzsteuer. 

6.1.1.2 Für die Leistungen nach 3.2.2, 3.3 und 3.4 die anrechenbaren Kosten i. S. von § 10 Abs. 2 Nr. 

2 HOAI, die durch Kostenanschlag aus Einheits- oder Pauschalpreisen der Angebote ermittelt 

sind, ohne Umsatzsteuer. 

Bei einem Generalunternehmer-Pauschalauftrag (z.B. US-Maßnahme), bei dem die Nennung 

der Einheitspreise nicht gefordert war, werden die anrechenbaren Kosten ermittelt aus der 

Angebotssumme des GU, aufgegliedert entsprechend der Anteile der Kostengruppen, wie sie 

sich aus dem Leistungsverzeichnis mit geschätzten Preisen (3.6.4.1) zur AFU-Bau ergeben. * 

6.1.1.3 Für die Leistungen nach 3.5 die anrechenbaren Kosten i. S. von § 10 Abs. 2 Nr. 3 HOAI, die 

durch Abrechnung ermittelt sind (Kostenfeststellung), ohne Umsatzsteuer. 



Abrechnungssumme des GU, aufgegliedert entsprechend der Anteile der Kostengruppen, wie 

sie sich aus dem Leistungsverzeichnis mit geschätzten Preisen (3.6.4.1) zur AFU-Bau ergeben. 

* 

6.1.1.4 Nach § 10 Abs. 3a HOAI bei den anrechenbaren Kosten zu berücksichtigende technisch oder 

gestalterisch mitverarbeitete Bausubstanz wird gesondert ermittelt, sobald der Umfang der 


Vorläufig werden dafür € angenommen (Berechnung siehe Anlage). * 



6.1.2 Honorarzonen nach §§ 11 und 12 und 24 HOAI 

BW-Nr. Bezeichnung des Bauwerks Honorarzone 

6.1.3 Bewertung der Leistungen 

6.1.3.1 Aufstellen der Haushaltsunterlage - Bau / Entwurfsunterlage-Bau - 3.2 – * 

6.1.3.2 Vorgezogene Ausführungszeichnungen für die HU-Bau – 3.2.2 – 

6.1.3.3 Ausführungsplanung – 3.3 – 

6.1.3.4 Vorbereitung der Vergabe – 3.4.1 – 

6.1.3.5 Mitwirkung bei der Vergabe – 3.4.2 – 

6.1.3.6 Objektüberwachung (Bauüberwachung) – 3.5 – 

6.1.4 Als Honorarsatz wird der Mindestsatz der Honorartafel nach § 16 HOAI vereinbart. 

Zusätzlich wird vereinbart: * 

v.H. der Differenz zum Höchstsatz für Gebäude * 

v.H. der Differenz zum Höchstsatz für Gebäude * 

6.1.5 Für den Umbau des Gebäudes / der Gebäude 

wird gemäß § 24 HOAI eine Erhöhung des Honorars um v.H. vereinbart. * 

VII.10 

6.1.6 Da der nach den Regeln des § 10 HOAI als anrechenbar ermittelte Teil aus den nach 2.2.1 

vorgegebenen Kosten über 25.564.594 € liegt, wird für die Leistungen nach 3.2 bis 3.5 ein 

Honorar von € vereinbart und werden darin die Leistungen wie in 6.1.3.1 bis 6.1.3.5 

bewertet. Sollte das Ergebnis der baufachlich als richtig anerkannten Kostenberechnung zur 

Haushaltsunterlage-Bau / seitens des Auftraggebers bestätigten Kostenberechnung zur Entwurfsunterlage-Bau 

* mehr als 20 v.H. von den vorgegebenen Kosten abweichen und noch 

über 25.564.594 € liegen, wird das Honorar unter Berücksichtigung der unter 6.1.2 bis 6.1.5 

getroffenen Festlegungen in dem Verhältnis angepasst, in dem es sich nach der Fortschreibungstabelle 

(Anlage) verändern würde. * 

6.2 § 10 Abs. 2 HOAI wird sinngemäß angewandt, wenn das Vertragsverhältnis vorzeitig endet und 

die für die endgültige Berechnung des Honorars maßgebenden Beträge nicht mehr festgestellt 

werden. * 

6.3 Verlängern sich die nach 5.1.3 vereinbarten Fristen durch Umstände, die der Auftragnehmer 

nicht zu vertreten hat, wesentlich, so ist für die nachweislich erforderlichen Mehraufwendungen 

eine zusätzliche Vergütung zu vereinbaren. Eine Überschreitung bis zu 20 v.H. des festgelegten 

Zeitraumes, mindestens drei Monate, maximal jedoch 6 Monate, ist durch das Honorar 

abgegolten. * 

6.4 Vergütung für Besondere / Zusätzliche Leistungen 

© VHF Bayern - Stand Oktober 2008 Seite 12 von 18 

v.H. 

v.H. 

v.H. 

v.H. 

v.H. 

v.H.


VII.10 

6.4.1 Das Honorar für das Anfertigen der Bestandszeichnungen nach 3.6.1 wird, entsprechend dem 

Arbeitsaufwand, einschließlich eventueller Nebenkosten, wie folgt vereinbart: 

Als Pauschale, sobald diese Teilleistung in Auftrag gegeben wird * € * 

6.4.2 Das Honorar für die Leistungen im Vollzug der Energieeinsparverordnung – EnEV wird entsprechend 

dem Arbeitsaufwand einschließlich eventueller Nebenkosten wie folgt vereinbart: 

6.4.2.1 Für die Leistungen nach 3.6.2.1 




6.4.3 Das Honorar für Leistungen für das digitale Raumbuch wird entsprechend dem Arbeitsaufwand 

einschließlich eventueller Nebenkosten wie folgt vereinbart: 




6.4.4 Besondere Leistungen für Stationierungsstreitkräfte: * 

6.4.4.1 Leistungsverzeichnis mit geschätzten Preisen – 3.6.4.1 – 

(Ergänzende Vereinbarungen (US) Nr. 2.1) 

6.4.4.2 Bauphasenplan – 3.6.4.2 – 

(Ergänzende Vereinbarungen (US) Nr. 2.2.) 

6.4.4.3 Brandschutzplan – 3.6.4.3 – 


6.4.5 Das Honorar für die sonstigen Besonderen Leistungen nach 

3.6.5 wird entsprechend dem Arbeitsaufwand, einschließlich 

eventueller Nebenkosten, wie folgt vereinbart: 


€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

v. H. * 

v. H. * 

v. H. * 



für den Auftragnehmer 

für Mitarbeiter 

für Technische Zeichner 

€ 














für die Leistung nach 3.2 

für die Leistungen nach 3.3 und 3.4 


Trennungsentschädigungen (§ 7 (2) Nr. 5 HOAI) 



für die Leistungen über den Umfang nach 3.5 hinaus * 

Summe 

€ 

VII.10 

zuzüglich Umsatzsteuer € € 

Gesamtsumme 


Reisen * 

nach dem Bayer. Reisekostengesetz * 

nach dem Bundesreisekostengesetz * 






* 


6.7 Der Auftragnehmer hat seinen Rechnungen die Honorarermittlung auf der Grundlage der fortgeschriebenen 

anrechenbaren Kosten (siehe Berechnungsmuster, Anlagen) beizufügen. 


§ 7 




betragen: 



bis 0,75 Mio. € 500.000 € 75.000 € * 





€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€


VII.10 

über 25,0 Mio. € 500.000 € 1.000.000 € * 



betragen: 



bis 5,0 Mio. € 500.000 € 500.000 € * 


über 15,0 Mio. € 3.000.000 € 3.000.000 € * 





§ 8 



zu beachten: 

8.1* Pflichtenheft BFR GBestand – Bundesbaumaßnahmen * 

(wird auf Verlangen vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt) 

A-1 Daten-Austausch-Bogen 

A-2 Projektstruktur 

A-3 Standard-Datenumfang der alphanumerischen Bestandsdokumentation 

A-4 Teil 1 Zusätzlicher Datenumfang der alphanumerischen baulichen 

Bestandsdokumentation 

A-4 Teil 2 Zusätzlicher Datenumfang der alphanumerischen technischen 

Bestandsdokumentation 

A-5 Datenumfang der Vorab-Datenlieferung 

A-6 Standard-Datenumfang der geometrischen Bestandsdokumentation 

A-7 Zusätzlicher Datenumfang der geometrischen Bestandsdokumentation 

A-8 Vorgaben für die Layerstruktur 

A-9 Auszug wichtiger Normen für die zeichnerische Gestaltung von Plänen 

A-10 Beispiel Plankopf BBR 

8.1* Pflichtenheft Gebäudeplanung – Landesbaumaßnahmen * 







A-4 Objektkatalog Gebäude (Erläuterung der Begriffe) 

A-5 Objektkatalog Gebäude (Erfassungskatalog) 



VII.10 


(8.2.1.2) Daten ist das vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Pflichtenheft – Gebäudeplanung 

* / BFR GBestand (Anlage) i.V. mit H 2.2 RBBau * einzuhalten. 






Der Auftragnehmer hat für seine Leistungen ein Anforderungsraumbuch nach K 21 RLBau * / 

F RBBau * mit einem digitalen System zu erstellen. Hierfür erhält er Zugang zu einer internetbasierten 

Datenbankanwendung des Auftraggebers. 

Der Auftragnehmer hat das digitale Raumbuch der stufenweisen Beauftragung folgend während 

des ganzen Planungs- und Bauprozesses kontinuierlich fortzuschreiben. Dabei ist der 

Stand der HU-Bau-Planung * / EW-Bau-Planung * und nach Übertragung der weiteren Leistungen 

der Stand der AFU-Bau-Planung sowie der Baufertigstellung auf einem Datenträger zu 






8.2.2 Anfertigung von Unterlagen für die Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung 

8.2.2.1 Einsatz der DV-Anlage des Auftraggebers 

Der Auftraggeber wird auf seiner DV-Anlage und mit seinem DV-Programmsystem für alle 

öffentlichen und beschränkten Ausschreibungen sowie für freihändige Vergaben nach Absprache 

mit dem Auftragnehmer 

− die Angebote nachrechnen (vgl. Nr. 3.4.2) * 

− die Preisspiegel aufstellen (vgl. Nr. 3.4.2) * 

8.2.2.2 Einsatz der DV-Anlage des Auftragnehmers * 

Der Auftragnehmer hat die für die Bearbeitung notwendigen Angaben nach der ihm zur Verfügung 

gestellten Ergänzung zu § 8 für die DV-Anwendung (Anlage) zu erstellen. Der Auftragnehmer 

wird auf seiner DV-Anlage und mit seinem DV-Programmsystem für alle öffentlichen 

und beschränkten Ausschreibungen sowie für die freihändigen Vergaben nach Absprache mit 

dem Auftraggeber 

− die Leistungsverzeichnisse aufstellen (vgl. Nr. 3.4.1) * 

− die Kostenrechnungen rechnerisch prüfen (vgl. Nr. 3.5.2) * 

Der Auftragnehmer versichert, dass beim Einsatz seiner DV-Anlage und seines Programm- 



VII.10 

systems die ordnungsgemäße Anwendung des StLB, der Richtlinien zu 214.H VHB und der 

REB-Verfahrens-Beschreibungen in der jeweils neuesten Fassung gewährleistet wird und die 

Regelungen und Richtlinien im VHB zur Anwendung der DV bei der Prüfung und Wertung und 

bei der Abrechnung beachtet werden. 

Er verpflichtet sich, die Listenbilder für Leistungsverzeichnisse (Lang- und Kurztext) nach den 

Vorgaben des Auftraggebers zu erstellen. 




− den Erläuterungsbericht (vgl. Nr. 3.2.1) * 

− die Kostenberechnung (vgl. Nr. 3.2.1) * 

− den Kostenanschlag (vgl. Nr. 3.4.2) * 

− Flächen- und Kubaturberechnungen (vgl. 3.2.1) * 












ein. Eine endgültige Abnahme der Daten durch den Auftraggeber erfolgt nur, wenn vom 

Prüftool keine Fehler festgestellt werden. 


Frau / Herrn Tel. abzustimmen. 

8.3.2 Unterlagen für die Vergabeplattform 

Der Auftragnehmer hat eigenverantwortlich sicherzustellen, dass die Vorgaben für die Vergabeplattform 

erfüllt werden. 

Die Leistungsbeschreibung muss der GAEB-Schnittstelle DA 83 entsprechen. Der Auftragnehmer 

hat mittels eines vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten GAEB-Prüfprogramms 

zu prüfen, ob die Daten fehlerfrei sind; eventuelle Fehler hat er zu beseitigen. 

Hierzu ist das GAEB-Prüfprogramm durch Hochladen der Leistungsbeschreibung auf die Vergabeplattform 

www.vergabe.bayern.de zu verwenden; das Passwort ist beim Auftraggeber zu 

erfragen. * 

Hierzu ist ein im Internet verfügbares, von der Vergabeplattform unabhängiges GAEB- 

Prüfprogramm zu verwenden. Internetadresse und Passwort sind beim Auftraggeber zu erfragen. 

Die Leistungsbeschreibung ist anschließend per E-Mail / mit entsprechendem Datenträger 

dem Bauamt zuzusenden. * 

Zeichnungen aus CAD-Systemen sowie Skizzen und Scans sind in das .pdf-Format umzuwandeln 

und auf die Vergabeplattform www.vergabe.bayern.de hochzuladen. * 

und per E-Mail / mit entsprechendem Datenträger dem Bauamt zuzusenden. * 



§ 9 


VII.10 


Qualifikation): 

für Leistungen nach 3.2: , 



für Leistungen nach 3.5: , (siehe auch 3.5.4) 


9.2 Verpflichtung nach dem Verpflichtungsgesetz vom 9. März 1974 (BGBl. l S. 469 ff./547) in der 

zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Fassung. * 


der Tätigkeiten eine Verpflichtungserklärung über die gewissenhafte Erfüllung seiner Obliegenheiten 

nach dem Verpflichtungsgesetz abzugeben. Er hat dafür zu sorgen, dass ggf. 




(Anlage ) einzuhalten. Der Auftragnehmer beachtet die Sicherheits- und Ordnungsvorschriften, 

die innerhalb der Liegenschaft gelten. * 

Auftraggeber: 


, den , den 


(rechtsverbindliche Unterschrift) (rechtsverbindliche Unterschrift) 


Hinweise zur Erstellung der Vertragsmuster - Gebäude 

Die in Klammern gesetzten Abschnittsbezeichnungen beziehen sich auf das Vertragsmuster Gebäude. 

1 Vertragsabschluss 

1.1 

Allgemein 


1.2 Leistungen für die 

Haushaltsunterlage - Bau / 

Entwurfsunterlage - Bau 

und Übertragung weiterer 

Leistungen 

(3.2 bis 3.6) 

2 Vergütung (6) 

2.1 

Allgemein 

VII.10.1 

Kostenverpflichtungen für Planungsleistungen dürfen nur insoweit 

eingegangen werden, wie dies zur Aufstellung der Haushaltsunterlage-Bau 

/ Entwurfsunterlage - Bau - nach Abschn. F 2 RLBau / 

RBBau notwendig ist. Wenn dazu freiberuflich tätige Architekten 

oder Ingenieure eingeschaltet werden, ist das Vertragsmuster Gebäude 

zu verwenden. Dem freiberuflich Tätigen sind mit dem Vertragsentwurf 

eine Ausfertigung der Allgemeinen Vertragsbestimmungen 

(AVB, VI.5.1 VHF) sowie weitere Vertragsunterlagen gemäß 

Anlagenverzeichnis, zuzuleiten. Die Auflistung der Anlagen 

sowie Texte mit * sind zu prüfen, ob sie zutreffen; nicht Zutreffendes 

ist zu löschen. 

Für die Ermittlung der anrechenbaren Kosten sowie des Honorares 

sind die Berechnungsmuster VII.10.2.1 bis 4 und VII.10.2.5 zu verwenden. 

Sie sind dem Vertrag als Leerformulare beizufügen. Die 

von der Bauverwaltung mit Hilfe der bearbeitbaren Formblätter zu 

erstellenden Ermittlungen werden dem Auftragnehmer nicht ausgehändigt, 

um den Eindruck zu vermeiden, dass mit diesen Berechnungen 

schon das endgültige Honorar vereinbart sei. 


Im Vertrag sind nur die Leistungen aufzuführen, deren Übertragung 

an den Auftragnehmer vorgesehen ist. Dem Auftragnehmer sollen 

zunächst nur die Leistungen nach 3.2 des Vertragsmusters übertragen 

werden. Soweit im Ausnahmefall Leistungen nach 3.3 oder 

Teile davon mit beauftragt werden sollen, ist dies im Vergabevermerk 

besonders zu begründen. Die weiteren Leistungen werden - je 

nach Bedarf einzeln oder zusammengefasst - durch ein Schreiben 

übertragen, in dem auch das im Vertrag bereits festgelegte Honorar 

zu erwähnen ist. Als Frist, in der weitere Leistungen übertragen 

werden, sollen in 3.1 "24 Monate" eingesetzt werden. 

Werden ausnahmsweise die Leistungen nach § 15 Abs. 2 Ziffer 1 

HOAI, (Grundlagenermittlung) nicht von der Bauverwaltung erbracht, 

so können diese Leistungen dem Auftragnehmer mit max. 3 

v.H. zusätzlich in Auftrag gegeben werden. In diesem Fall ist in § 3 

des Vertrages ein weiterer Abschnitt mit fortlaufender Nummerierung 

einzufügen. 

Bund: 

Sofern bereits (Teil)-Leistungen nach § 15 Abs. 2 Nr. 2 HOAI (Vorplanung) 

mit der ES - Bau - erbracht wurden, ist dies bei der Honorarermittlung 

zu Ziff. 3.2.1 zu berücksichtigen. 

Bei Vertragsabschluss sind der vorläufigen Honorarermittlung die 

geschätzten Kosten bzw. die Kosten der baufachlich genehmigten 

und haushaltsmäßig anerkannten Kostenermittlung zur Entscheidungsunterlage 

- Bau - zu Grunde zu legen. Das endgültige Hono- 


VII.10.1 

rar für die Leistungen nach 3.2 ist auf Grundlage der baufachlich als 

richtig anerkannten Kostenberechnung zur Haushaltsunterlage - 

Bau bzw. seitens des Auftraggebers bestätigten Kostenberechnung 

zur Entwurfsunterlage - Bau - zu ermitteln. Nachträge sind nicht 

Bestandteil der Kostenberechnung und damit nicht Grundlage für 

die Honorarermittlung für Leistungen, die für die Haushaltsunterlage 

- Bau bzw. Entwurfsunterlage - Bau - erforderlich sind. 

Werden Änderungen erforderlich, die zu Mehrarbeiten des Objektplaners 

bei den Leistungen nach 3.2 führen, ist über deren angemessene 

Honorierung eine zusätzliche Vereinbarung zu treffen. 

Insoweit können entweder die änderungsbedingten Mehrkosten der 

Kostenberechnung zur Haushaltsunterlage –Bau bzw. Entwurfsunterlage 

- Bau - hinzugeschlagen oder die Mehrleistungen - pauschal 

oder nach Zeitaufwand - honoriert werden. 

Die Honorarermittlung nach 3.3 bis 3.5 ist entsprechend dem Stand 

der Bearbeitung unter Beachtung des § 10 Abs. 2 HOAI fortzuschreiben 

(Kostenanschlag und Kostenfeststellung). Der Auftragnehmer 

ist über die Fortschreibung zu unterrichten. Gemäß 6.7 hat 

der Auftragnehmer seinen Rechnungen die Honorarermittlung auf 

der Grundlage der fortgeschriebenen anrechenbaren Kosten beizufügen. 

2.2 Ermittlung der Vergütung Die Ermittlung der Vergütung richtet sich nach §§ 4, 4 a, 5, 5 a und 

6 HOAI. 

Die Honorarzone ist gemäß §§ 11, 12 und 24 der HOAI in 6.1.2 

festzulegen. 

Wenn an die zu übertragenden Aufgaben die dem Schwierigkeitsgrad 

der Honorarzone entsprechenden Mindestanforderungen gestellt 

werden, gilt der Mindestsatz und der Zusatz zu 6.1.4 ist zu 

löschen. 

Wenn darüber hinaus Anforderungen gestellt werden, die den Bearbeitungsaufwand 

verändern und die nicht schon in anderer Weise 

vergütet werden, ist ein Honorarsatz unter Beachtung des § 4 HOAI 

festzulegen. 

Als solche Anforderungen kommen u. a. in Betracht: 

- Beteiligung und Koordinierung einer Vielzahl von Nutzern, 

- außergewöhnlich kurze Planungs- und Bauzeiten, 

- verbindliche Festtermine und Fristen, 

- Planung und Durchführung bei laufendem Betrieb, 

- erhöhte baukünstlerische Anforderungen, 

- Leistungen für den raumbildenden Ausbau nach § 25 Abs. 1 HOAI, 

- Berücksichtigung von Forderungen des Denkmalschutzes und der 

Integration erhaltenswerter Substanz, 

- Anwendung neuer Herstellungsverfahren. 

Dazu ist in 6.1.4 festzulegen, um welchen Prozentsatz der Differenz 

zwischen Höchst- und Mindestsatz der Honorartafel gemäß § 16 

HOAI das Honorar erhöht wird. Die Gründe für diese abweichende 

Honorarvereinbarung sind schriftlich im Vergabevermerk festzuhalten. 


2.2.1 Abweichende 

Honorarermittlung 

gemäß § 4a HOAI 

2.2.2 Besondere / Zusätzliche 

Leistungen 

(6.4) 

2.3 Bewertung der Leistungen 

(6.1.3) 

VII.10.1 

Von der Möglichkeit der Honorarermittlung nach § 4a HOAI soll 

regelmäßig Gebrauch gemacht werden, wenn zu erkennen ist, dass 

die Kostenermittlung eine hohe Verlässlichkeit aufweist und der 

Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit gegeben ist. In 6.1.1 ist die 

entsprechende Alternative auszuwählen. 

Die Erstellung bzw. Fortschreibung der Bestandszeichnungen ist im 

Regelfall mit den weiteren Leistungen zu beauftragen. Dabei ist die 

Bestandserfassung in digitaler Form anzustreben (vgl. 

RLBau/RBBau H 2). Die Honorierung hat über eine Aufwandsabschätzung 

zu erfolgen. 

Die in § 3 des Vertragsmusters aufgeführten Leistungen sind unter 

Berücksichtigung der Leistungen des Auftraggebers in der Regel 

wie folgt zu bewerten: 

Haushaltsunterlage- bzw. Entwurfsunterlage-Bau 

-3.2- 23 v.H. 

dabei sind berücksichtigt: 

Vorplanung 7 v.H. 

Entwurfsplanung 11 v.H. 

Genehmigungsplanung 5 v.H. 


Wurden für die Erarbeitung der Entscheidungsunterlage - Bau - 

bereits Leistungen aus der Vorplanung erbracht, sind diese zu bewerten 

und zu berücksichtigen. 

Soweit in besonderen Fällen zur Erzielung der Kostensicherheit 

zeichnerische Darstellungen von Einzelheiten des Objekts in Form 

von Ausführungszeichnungen nach 3.3 erforderlich werden, können 

diese in einer anteiligen Höhe bis zu 5 v.H. mit den Leistungen nach 

3.2 beauftragt werden. 

Ausführungsplanung 

-3.3- 25 v.H. 

Leistungen für die Vergabe 

- 3.4 - 

Vorbereitung der Vergabe 

-3.4.1- 10 v.H. 

Mitwirkung bei der Vergabe 

-3.4.2- 2 v.H. 

Objektüberwachung (Bauüberwachung) 

-3.5– 30 v.H. 

Falls der Auftraggeber selbst oder freiberuflich Tätige darüber hinaus 

Teile der unter 3.2 bis 3.5 des Vertragsmusters genannten Leistungen 

erbringen oder bereits erbracht haben, ist dies bei der Bewertung 

der Leistungen zu berücksichtigen. 

2.4 Mehrere Bauwerke Besteht eine Baumaßnahme aus mehreren Gebäuden, so sind die 

Honorare für jedes Gebäude getrennt zu berechnen. Soweit eine 

Baumaßnahme aus mehreren gleichen, spiegelgleichen oder im 

wesentlichen gleichartigen Gebäuden (Wiederholungen) besteht, 

die im zeitlichen oder örtlichen Zusammenhang und unter gleichen 

baulichen Verhältnissen errichtet werden sollen, ist nach 6.1.4 ein 

weiterer Abschnitt mit fortlaufender Nummerierung vorzusehen. 


2.5 Planen/Bauen im Bestand 

2.5.1 Vorhandene Bausubstanz 

VII.10.1 

Soweit die Anzahl der Wiederholungen noch nicht feststeht, ist zu 

vereinbaren, dass das Honorar nach § 22 Abs. 2 HOAI ermittelt 

wird. Stehen Art und Umfang der Wiederholungen fest, ist zur Vermeidung 

von Auseinandersetzungen folgende Textfassung vorzusehen: 

Wegen der Wiederholungen wird vereinbart für die Bauwerke 

= 50 v.H. des Honorars der Leistungen für die Bauwerke (1.-4. Wiederholung), 

= 40 v.H. des Honorars der Leistungen (ab 5. Wiederholung). 

Das Honorar für die Objektüberwachung wird nicht reduziert. 

Vorhandene Bausubstanz, die technisch oder gestalterisch mitverarbeitet 

wird, ist bei den anrechenbaren Kosten angemessen zu 

berücksichtigen. 

In 6.1.1.4 wird geregelt: 

„Nach § 10 Abs. 3a HOAI bei den anrechenbaren Kosten zu berücksichtigende 

technisch oder gestalterisch mitverarbeitete Bausubstanz 

wird gesondert ermittelt, sobald der Umfang der erforderlichen 

Leistungen erkennbar wird. 

Vorläufig werden dafür € angenommen (Berechnung siehe 

Anlage)“ 

Der Umfang der Anrechnung ist schriftlich zu begründen und schriftlich 

zu vereinbaren. 

2.5.2 Umbauten Bei Umbauten und Modernisierungen im Sinne von § 3 Nr. 5 und 6 

HOAI mit durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad kann gemäß § 24 

HOAI ein Zuschlag von 20 bis 33 v.H. vereinbart werden. Sofern 

nicht etwas anderes schriftlich vereinbart wird, gilt ab durchschnittlichem 

Schwierigkeitsgrad ein Zuschlag von 20 v.H. als vereinbart. In 

diesen Fällen ist in 6.1.5 des Vertrags ein weiterer Abschnitt einzufügen: 

2.6 

2.6.1 

Objektüberwachung 

Dauer 

„Für den Umbau des Gebäudes / der Gebäude 

wird das Honorar um v.H. erhöht.“ 

Die Dauer der Objektüberwachung ist spätestens mit Beginn der 

Bauausführung festzulegen (siehe dazu auch Ziff. 5.1.3 und 6.3 des 

Vertragsmusters). 

Unter 5.1.3 wird geregelt: 

„Die Termine bzw. Fristen werden stufenweise jeweils bei Übertragung 

der entsprechenden Leistungen vereinbart. Die Planungs- und 


2.6.2 Verlängerte 


VII.10.1 

Bauzeit (bei Vergütung nach § 4a HOAI) bzw. Bauzeit wird bei 

Übertragung zusätzlich vereinbart.“ 

Verzögert sich die Bauzeit durch Umstände, die der Auftragnehmer 

nicht zu vertreten hat, wesentlich, so ist für die nachweislich erforderlichen 

Mehraufwendungen eine zusätzliche Vergütung zu vereinbaren. 

Eine Überschreitung bis zu 20 v.H. der festgelegten Ausführungszeit, 

mindestens 3 Monate, maximal jedoch 6 Monate, ist 

durch das Honorar abgegolten. 

Für den daran anschließenden Zeitraum soll der Auftragnehmer für 

die nachweislich gegenüber den Grundleistungen entstandenen 

Mehraufwendungen eine zusätzliche Vergütung bis zum Höchstbetrag 

der Vergütung je Monat erhalten, die er als Anteil der Vergütung 

für die Objektüberwachung je Monat der vereinbarten Ausführungszeit 

erhalten hat. 

Für eine Prüfung der Ansprüche und Feststellung einer angemessenen 

Honorierung ist eine genaue Erfassung der Ursachen der 

verlängerten Objektüberwachung – z.B. durch die sorgfältige Führung 

des Bautagebuches - unerlässlich. 

2.6.3 Einzelleistung Wird die Objektüberwachung als Einzelleistung in Auftrag gegeben, 

so kann nach § 19 Abs. 4 HOAI verfahren werden. 

2.6.4 Bewehrungsabnahme Die (privatrechtliche) Überwachung der Ausführung der Bewehrung 

ist bei Tragwerken nach § 63 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Teil der Grundleistung 

des Objektplaners nach § 15 Abs. 2 Nr. 8 HOAI und wird mit 

dem für die Leistungsphase "Objektüberwachung" vereinbarten 

Honorar abgegolten. 

2.6.5 Gestalterische 

Überwachung 

2.7 

Nebenkosten 

(6.6) 

Werden dem Auftragnehmer keine Leistungen der Leistungsphase 

8 übertragen, so ist für die gestalterische Überwachung gemäß § 15 

HOAI ein besonderes Honorar schriftlich zu vereinbaren. In diesem 

Fall ist in § 3.5 des Vertrages ein weiterer Abschnitt mit fortlaufender 

Nummerierung einzufügen. 

Die Kosten für im Büro des Auftragnehmers anfallende Vervielfältigungen 

sowie die Kosten des Datenaustausches gehören zu den 

Allgemeinen Geschäftskosten und sind mit dem Honorar abgegolten. 


sofern nicht bei Auftragserteilung eine pauschale Abrechnung 

vereinbart worden ist. 


des AN sowie die Post- und Fernmeldegebühren) ist anzustreben, 

die ihr zu Grunde gelegten Einzelansätze sind im Vergabevermerk 

festzuhalten. 

Eine so definierte Pauschale kann in der Regel bezogen auf das 

Basishonorar (netto ohne Zuschläge) mit 3 bis 4 v. H. als angemessen 

gelten. Dabei sind als üblich vorausgesetzt: 

- für ES-, EW-, HU- und AFU-Bau je vier Fertigungen in Papierform, 

davon eine kopierfähig sowie eine Fertigung auf 

Datenträger 




Übertragungsform ist durch Anpassung des v.H.-Satzes 

Rechnung zu tragen. 

Für zusätzliche Vervielfältigungskosten und dgl. sind vom Auftrag- 


2.8 

Umsatzsteuerliche 

Behandlung von Neben- 

kosten 

Umsatzsteuer 

(6.8) 

VII.10.1 

nehmer Einheitspreise anzubieten, die auf Angemessenheit zu prüfen 

sind. 


Texte sowie für die fremdsprachige Beschriftung von Plänen (z.B. 

US-Format) sind Angebote einzuholen. 

Für die Vergütung der Reisekosten des Auftragnehmers und seiner 

Mitarbeiter sind zu beachten: 

1. Die notwendige Anzahl der Reisen des Auftragnehmers und 

seiner Mitarbeiter setzt der Auftraggeber auf Vorschlag des Auftragnehmers 

fest. Hierbei ist zu beachten, dass die Reisen des 

Auftragnehmers so ausreichend bemessen werden, dass er die 

Objektüberwachung ordnungsgemäß erfüllen kann. 

2. Fahrtkosten (auch Tage- und Übernachtungsgelder) für Reisen, 

die über den Umkreis von mehr als 15 km vom Geschäftssitz 

des Auftragnehmers hinausgehen, dürfen für Bundes- und Landesmaßnahmen 

nicht höher berechnet werden, als es das Bundesreisekostengesetz 

(BRKG) vom 13.11.1993 und die dazu 

herausgegebenen Ergänzungen/das Bayerische Reisekostengesetz 

(BayRKG) vom 24. April 2001, zul. geä. 26.07.2005, vorsieht. 

Für Wegstrecken, die der Auftragnehmer im eigenen Pkw 

zurücklegt, ist von einer Vergütung von 0,30 € je km auszugehen. 

Tage- und Übernachtungsgelder bemessen sich nach Art. 8 

bzw. 9 BayRKG. 


der Mitarbeiter des Auftragnehmers ist keine Pauschale zu vereinbaren. 

Die Kosten dürfen nicht höher erstattet werden, als es der 

jeweils gültige Tarifvertrag für das Baugewerbe mit den dazu vereinbarten 

Sätzen für technische und kaufmännische Angestellte 

vorsieht. 

Die Vorsteuer in Höhe von z. Zt. 15,97 v.H. ist abzuziehen bei: 

- Vervielfältigungskosten 

- Telefonkosten 

- Kosten für Bus, Bahn, Flugzeug und Taxi 

In folgenden Kosten ist keine Vorsteuer enthalten und somit auch 

nicht abzuziehen: 

- Postgebühren, 

- Trennungsentschädigungen, 

- Reisekosten nach BRKG bzw. BayRKG (Verpflegungs-, 

Übernachtungs- oder Fahrtkosten für Fahrzeuge des Auftragnehmers) 

also der Abrechung mit den Pauschalsätzen. 

Ausnahme: Ist die Abrechnung nach nachgewiesenen und tatsächlich 

Kosten vertraglich vereinbart, insbesondere bei Übernachtungskosten, 

ist vom Rechnungsbetrag die anteilige Vorsteuer 

abzuziehen. 

Auf die Nettogesamtsumme der Nebenkosten wird die jeweils geltende 

Umsatzsteuer hinzugerechnet. Maßnahmen der Stationierungsstreitkräfte 

sind umsatzsteuerbefreit. 

Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen. Bei Verträgen für 

ausländische Streitkräfte oder NATO dürfen die Rechnungen nur 

netto, ohne Umsatzsteuerausweis erfolgen, weil diese Maßnahmen 

umsatzsteuerbefreit sind. 


2.9 Leistungen des 

Auftraggebers 

3 Haftpflichtversicherung 

(7.1) Basisdeckung 

(7.1, 7.2) erhöhter 

Deckungsbedarf 


(8) 

VII.10.1 


- Grundlagenermittlung gemäß § 15 Abs. 2 Ziff. 1, 

Übergabe der Ergebnisse 


- Bund: Vorlage der baufachlich genehmigten und haushaltsmäßig anerkannten 

ES - Bau -, 

- Einholen der Bestätigung des Bedarfsträgers zur HU - bzw. EW - Bau - 

, 

- Einholen der bauordnungsrechtlichen und sonst erforderlichen Genehmigungen 

oder Zustimmungen, 

- Vergabe 

- Zusammenstellen und Versenden der Verdingungsunterlagen für alle 

Leistungsbereiche, Ausfüllen der Einheitlichen Verdingungsmuster, 

Festlegung der Vergabeart, Führen der Bewerber- und Bieterliste, 

Auswahl der aufzufordernden Unternehmen, Auskünfte gegenüber den 

Bewerbern, Einholen der Angebote, Verdingungsverhandlungen, 

Durchsicht und Nachrechnen der Angebote einschließlich des Aufstellens 

des Preisspiegels, Verhandeln mit den Bietern, Abfassen der Verträge 

und Auftragserteilung, 

- Kassenreifmachen der vom Auftragnehmer geprüften und festgestellten 

/ bescheinigten Kostenrechnungen, 

- Antrag auf behördliche Abnahme und Teilnahme daran, 

- rechtsgeschäftliche Erklärung der Abnahme 

- die Haushaltsführung nach der Bundeshaushaltsordnung / Bayerischen 

Haushaltsordnung 

- Kostenfeststellung nach DIN 276 oder nach dem wohnungsrechtlichen 

Berechnungsrecht, 

- Führen der Haushaltsüberwachungslisten, der Rechnungslegungsliste. 

Die in Abhängigkeit von den voraussichtlich honorarfähigen Herstellungskosten 

abgestuften Deckungssummen dienen als Anhalt für 

die Vereinbarung im Regelfall. 

Ein höherer Versicherungsschutz soll vereinbart werden, wenn es 

die Umstände des Einzelfalles erfordern. Dies gilt in Abstimmung 

mit dem BMVBS auch für Maßnahmen des Bundes. In diesem Fall 

besteht die Möglichkeit, den Abschluss einer Objektversicherung 

oder einer Zusatzdeckung durch eine hinzutretende Berufshaftpflicht 

/Exzedentenversicherung zu fordern. 

Bei der Auswahl der freiberuflich Tätigen ist darauf zu achten, dass 

der Datenaustausch zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber 

gewährleistet ist. Die dafür notwendigen Vereinbarungen sind gemäß 

§ 8 zu treffen. 

Wenn der Auftragnehmer andere Programmsysteme als der Auftraggeber 

verwendet, muss der Auftragnehmer prüfen, ob die Daten 

auch nach der Übermittlung an den Auftraggeber vollständig und 

richtig vorliegen. Den Aufwand für das Überprüfen und Nachbearbeiten 

der übermittelten Daten trägt der Auftragnehmer. Diese Regelung 

ist in 8.2 enthalten. 


5 Verpflichtung des 


(9.2) 

VII.10.1 


vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469 ff. / 547), geändert 

durch Gesetz vom 15.08.1975 (BGBl. I S. 1942): 

Land 

Freiberuflich Tätige sind auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten 

aus dem Auftrag nach dem Verpflichtungsgesetz zu 

verpflichten (§ 11 Abs. 1 Nr. 4 StGB). Auf Nr. 7.1.5 der Korruptionsbekämpfungsrichtlinien 

wird hingewiesen. 



des Auftragnehmers und ggf. seiner an der Durchführung 

dieses Auftrags fachlich beteiligten Mitarbeiter nach dem Verpflichtungsgesetz 

ist nur in begründeten Fällen auszuüben. Zuständig 

dafür ist die nach § 1 Abs. 4 Nr. 2 Verpflichtungsgesetz durch 

Rechtsverordnung bestimmte Behörde. 

Gemeinsam 


die für den Auftraggeber zuständige Behörde mündlich 

vorzunehmen. Dabei ist auf die strafrechtlichen Folgen einer Pflichtverletzung 

hinzuweisen. 

Über die Verpflichtung ist eine Niederschrift zu fertigen, die der Verpflichtete 

mit unterzeichnet und von der er eine Abschrift erhält. 







Ergänzende Vereinbarungen für Baumaßnahmen der US - Streitkräfte 

gemäß § 2 Architektenvertrag Gebäude 


1. Ergänzung zu § 2 - Grundlagen des Vertrages 

2. Ergänzung zu § 3 - Leistungen des Auftragnehmers 

3. Ergänzung zu § 6 - Vergütung 

Anlagen 

Anhang B, Hinweise für die Fertigung von Plänen und Bauschildern, März 1988 * 

Anhang C, Hinweise zur Erstellung eines Brandschutzplanes, Januar 1983 * 

Anmerkung 

Anhang C vom BMBau nicht freigegeben. 

1 Ergänzung zu § 2 - Grundlagen des Vertrages 

1.1 Der Auftragnehmer hat ergänzend zu beachten 

VII.10.3 

- das Verwaltungsabkommen ABG 1975 über die Durchführung der Baumaßnahmen für und 

durch die in der Bundesrepublik Deutschland stationierten US-Streitkräfte nach Artikel 49 

des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut (BGBl 1982 Teil II S. 893), 

- die Richtlinien zur Ausführung des o.g. Verwaltungsabkommens - RiABG (US), 

soweit hierauf im Vertrag Bezug genommen wird. 

1.2 Der Auftragnehmer hat weiterhin folgende Anforderungen der US-Streitkräfte bei der 

Bearbeitung seiner Leistung zugrunde zu legen bzw. zu berücksichtigen: 

1.2.1 Besprechungen und Entwurfsprüfungen 

(1) Normalerweise sind bei jeder Planungsmaßnahme folgende Besprechungen sowie 

Entwurfsprüfungen durchzuführen: 

Vorplanungsbesprechung, Prüfungsbesprechung zur KVM-Bau, Prüfungsbesprechung zur HU- 

Bau und Prüfungsbesprechung zur AFU-Bau. Im Regelfall werden die Vorplanungsbesprechung 

sowie die Prüfungsbesprechung zur KVM-Bau und zur HU-Bau an der künftigen Baustelle abgehalten. 

Die Prüfungsbesprechung zur AFU-Bau findet normalerweise bei 

US-Army Engineer District, Europe, 

65187 Wiesbaden, Konrad-Adenauer-Ring 39 

statt. Der US-Projektleiter wird über die Vorplanungsbesprechung und sämtliche Prü- 

fungsbesprechungen in Abstimmung mit dem Vertreter des Bauamtes eine 

* Nichtzutreffendes löschen 


1 von 3


VII.10.3 

Besprechungsniederschrift anfertigen. In diesen Besprechungsniederschriften sind einschlägige 

Angaben, Prüfbemerkungen der US-Streitkräfte sowie die Veranlassungsvermerke zu jedem 

einzelnen Prüfkommentar zu erfassen. Zur Überprüfung und Zustimmung sind die jeweiligen 

Besprechungsniederschriften dem Bauamt zuzuleiten. Die Niederschrift über die 

Vorplanungsbesprechung ist der KVM-Bau beizufügen. Die Niederschrift über die 

Prüfungsbesprechung zur HU-Bau ist der AFU-Bau beizufügen und die Niederschrift über die 

Prüfungsbesprechung zur AFU-Bau ist der berichtigten AFU-Bau beizufügen. 

(2) Der Auftragnehmer hat an den o.g. Besprechungen nach Aufforderung durch den 

Auftraggeber teilzunehmen. Die Prüfbemerkungen sind bei der weiteren Bearbeitung zu 


1.2.2 Projektkosten 

Der Auftragnehmer hat die Kostenberechnung nach dem Preisstand zum Zeitpunkt der 

Aufstellung der HU-Bau zu erstellen. Zur Ermittlung der von den US-Streitkräften geforderten 

Projektkosten zum mittleren Zeitpunkt der Bauausführung ist die Endsumme der 

Kostenberechnung um einen Zuschlag, der vom Auftraggeber vorgegeben wird, zu erhöhen. 

Können die von den US-Streitkräften für den mittleren Zeitpunkt der Bauausführung 

veranschlagten Baukosten (ohne Anteil für die Entschädigung) nicht eingehalten werden, ist 

dem Auftraggeber unverzüglich zu berichten. 

Mittlerer Zeitpunkt für die Ausführung ist: 

Veranschlagte Baukosten gem. Anhang 1 zum Formblatt ABG 3 sind: 

1.2.3 Verantwortliche Bearbeiter der US-Streitkräfte 

EUD-Projektleiter ist: 

WCC-Projektleiter ist: 

Der Verantwortliche für Fernmeldeeinrichtungen bei 5th Signal Command ist: 

1.2.4 Zeichnungen, Beschriftungen 

(1) Zeichnungen sind gemäß Anhang B, "Hinweise für die Fertigung von Plänen und 

Bauschildern" zu erstellen. Original-Zeichnungen sind auf Blättern in DIN-Formaten kopier- 

/pausfähig anzulegen. 

(2) Die Zeichnungen sind in deutscher und englischer Sprache zu beschriften. 

Beschriftung muss für die Mikroverfilmung geeignet sein. 

1.3 Begriffsdefinitionen 

Als genehmigter Bauantrag gilt die von den US-Streitkräften zur Verfügung gestellte 

Baubeschreibung (vgl. Art. 11 ABG 1975 und RiABG zu Art. 11 ABG 1975). Als 

genehmigte Haushaltsunterlage - Bau gilt die Haushaltsunterlage in der Fassung nach 

der grundsätzlichen Zustimmung der US-Streitkräfte gem. Art. 7.1.4 ABG 1975. 

2 Ergänzung zu § 3 - Leistungen des Auftragnehmers

2.1 Erstellen eines Leistungsverzeichnisses mit geschätzten Preisen * 


VII.10.3 

Für die AFU-Bau ist ein Leistungsverzeichnis mit geschätzten Preisen aufzustellen. Hierzu wird 

eine Fertigung der/des Leistungsverzeichnisse/s mit geschätzten Preisen versehen und 

durchgerechnet gemäß Nr. 3 der RiABG zu Art. 7 ABG 1975. 

2.2 Erstellen eines Bauphasenplanes * 

Bei der Ausarbeitung des Bauphasenplanes müssen die Forderungen des Nutzers mit 

berücksichtigt werden. Die Bauphasenforderungen sind bei der Vorplanungs-besprechung zu 

erörtern. In den Bauentwurfsplänen sowie in den Leistungs-verzeichnissen hat der 

Bauphasenplan seinen Niederschlag zu finden. 

2.3 Erstellen eines Brandschutzplanes * 

Ein Brandschutzplan für 

ist gemäß Anhang C, "Hinweise zur Erstellung eines Brandschutzplanes" zu erstellen. 

3 Ergänzung zu § 6 - Vergütung 

3.1 Die Vergütung für die Leistungen nach Nr. ist in § 6 geregelt. * 

3.2 Die Leistungen nach Nr. sind mit der Vergütung für die Teilleistung nach § 3.3 

abgegolten. * 

3.3 Lieferungen und sonstige Leistungen 

(hierzu gehören auch die Leistungen der von den deutschen Baubehörden beauftragten 

freiberuflich Tätigen) sind unter den Voraussetzungen des Art. 67 Abs. 3 des Zusatzabkommens 

zum NATO-Truppenstatut von der Umsatzsteuer befreit. Zum Nachweis der Steuerfreiheit dieser 

Lieferungen und sonstigen Leistungen erhält der Auftragnehmer vom Bauamt eine 

Bescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt. 

3.4 Auf den Rechnungen ist vom Auftragnehmer zu bestätigen: 

"Der Rechnungsbetrag enthält keine Umsatzsteuer". 

3.5 Genehmigte Kostenberechnung 

Als genehmigte Kostenberechnung zur HU-Bau im Sinne von § 6.1.1 gilt - nach der 

grundsätzlichen Zustimmung der US-Streitkräfte gem. Art. 7.1.4 ABG 1975 - die aufgrund der 

Prüfbemerkungen fortgeschriebene Kostenberechnung nach dem Preisstand zum Zeitpunkt der 

Aufstellung der HU - Bau.


Liegenschaft 

Maßnahme 

Objekt 

Zwischen 








Ingenieurvertrag 

- Technische Ausrüstung - 



VII.11



§ 1 

§ 2 

§ 3 

§ 4 

§ 5 

§ 6 

§ 7 

§ 8 

§ 9 

Anlagen 






Vergütung 





2 Lageplan* 

3 Genehmigter Bauantrag vom 


5 Pflichtenheft Fachplanung * 



8 vorläufige Ermittlung zu § 69 Abs. 4 / § 10 Abs. 3a HOAI (vorhandene Bausubstanz)* 

9 Ermittlung anrechenbare Kosten 

10 Ermittlung verschiedene Honorarzonen* 

11 Honorarermittlung 

12 … 


VII.11 


RBBau)* 

15 Ergänzende Vereinbarungen für Baumaßnahmen der US-Streitkräfte* 

16 Zugangsbestimmungen (US)* 

17 … 



1.1 Für die Baumaßnahme 



§ 1 


VII.11 

sind folgende Anlagen der Anlagengruppe(n) nach § 68 HOAI und - sofern nachfolgend aufgeführt 

– sonstige Technik zu bearbeiten: 

1.1.1 Gas-, Wasser-, Abwasser- und Feuerlöschtechnik der / des Gebäude(s) / Ingenieurbauwerke(s) 

(genaue Bezeichnung der Gebäude / Ingenieurbauwerke) 

1.1.2 Wärmeversorgungs-, Brauchwassererwärmungs- und Raumlufttechnik der / des Gebäude(s) / 

Ingenieurbauwerke(s) 


1.1.3 Elektrotechnik der / des Gebäude(s) / Ingenieurbauwerke(s) 


1.1.4 Aufzug-, Förder- und Lagertechnik der / des Gebäude(s) / Ingenieurbauwerke(s) 


1.1.5 Küchen-, Wäscherei- und chemische Reinigungstechnik der / des Gebäude(s) / Ingenieurbauwerke(s) 


1.1.6 Medizin- und Labortechnik der / des Gebäude(s) / Ingenieurbauwerke(s) 


1.1.7 Sonstige Technik der / des Gebäude(s) / Ingenieurbauwerke(s) 


Die o.g. Baumaßnahme wird im Auftrag des Bundes für die US-Streitkräfte durchgeführt * 


§ 2 




VII.11 


2.2 Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zu Grunde zu legen bzw. folgende Aufgaben zu erfüllen: 





mit einer Kostenobergrenze ………………… € für die Kostengruppen 400 * 

(DIN 276 Ausg. 1993) 


Kostengruppe 410 ……………€ * 

Kostengruppe … ……………€ * 

……………… 


Ergänzende Vereinbarungen für Baumaßnahmen der US-Streitkräfte (Anlage) * 

(Anlage) * 




(Anlage) * 


Darüber hinaus hat der Auftragnehmer, im Rahmen der vorgegebenen Qualitäts- und 

Terminziele sowie des vom Auftraggeber gebilligten Planungskonzepts, alle Möglichkeiten zur 

Einsparung von Kosten für Bau und Betrieb des Objektes auszuschöpfen. 

Abweichungen von 2.2.1 und 2.2.2 bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. 

2.3 Der Auftragnehmer hat über § 1 AVB hinaus folgende technische und sonstige Vorschriften und 

Regelwerke zu beachten: 


Fassung. * 

− 





werden.* 












§ 3 



VII.11 









Der Auftragnehmer ist verpflichtet diese weiteren Leistungen zu erbringen, wenn ihm vom Auftraggeber 

innerhalb von 24 Monaten nach Erfüllung der Leistungen der vorangegangenen Beauftragungsstufe 

zumindest die Leistungen der folgenden Stufe übertragen werden. 





ableiten. 


3.2.1 

Erarbeiten der Haushaltsunterlage-Bau / der Beiträge zur Haushaltsunterlage - Bau 

nach Abschnitt F 2.2 RLBau, * 

Erarbeiten der Entwurfsunterlage-Bau / der Beiträge zur Entwurfsunterlage - Bau 

nach Abschn. F 2.2 RBBau, * 








* 

Die Genehmigungsplanung gemäß Leistungsphase 4 des § 73 Abs. 4 HOAI ist für folgende 

Anlagen zu erbringen: 

* 



VII.11 

Der Auftragnehmer hat diejenigen Pläne, Berechnungen und Beschreibungen vorzulegen, die 

zu Erfüllung der Forderungen zu Abschn. F 2.2 RLBau / RBBau * erforderlich sind, dies sind 

insbesondere: 

- Pläne 

M = 1 : 

M = 1 : 

M = 1 : 

- mit der Darstellung gemäß Abschn. F 2.1.1 RLBau / RBBau. * 

- Ergibt sich bei der Durcharbeitung, dass ein anderer Maßstab zweckmäßiger ist, so kann mit 

Zustimmung des Auftraggebers ein anderer gewählt werden. 

- Schaltschemata – soweit zum Verständnis von Funktionsabläufen erforderlich. 

- Beitrag zum Erläuterungsbericht nach Muster 7 mit Anlagen – Abschnitt F 2.2.2 RLBau / 

RBBau. * 

- Beitrag zur Aufstellung der Kosten - Muster 6 RLBau / RBBau – für jede einzelne Anlage – 

unterteilt nach Kostengruppen der Kostenberechnung mit allen nach Abschnitt F 2.2.3 

RLBau / RBBau erforderlichen Unterlagen und Angaben. 

3.2.2 Besondere Leistungen 

3.2.2.1 Detaillierter Wirtschaftlichkeitsnachweis für: 

* 

3.2.2.2 Betriebskostenberechnung für: 


* 

Ausarbeiten der Ausführungsplanung nach Abschnitt F 3 RLBau / RBBau * 

Das sind die nachfolgend aufgeführten Grundleistungen der Leistungsphase 5 des § 73 Abs. 3 

HOAI: 

Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 (stufenweise Erarbeitung und Darstellung 

der Lösung) unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen sowie unter 

Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachleistungen bis zur ausführungsreifen 

Lösung. 

Darauf aufbauend hat der Auftragnehmer anzufertigen, vorzulegen und auf den Stand der Ausschreibungsergebnisse 

fortzuschreiben: 

3.3.1 Ausführungsplanung mit Schlitz- und Durchbruchsplänen für die Anlage(n) / Anlagengruppe(n) 

* 

3.3.2 Ausführungsplanung ohne Schlitz- und Durchbruchspläne für die Anlage(n) / Anlagengruppe(n) 

* 

3.3.3 Schlitz- und Durchbruchspläne für die Anlage(n) / Anlagengruppe(n) 



* 

VII.11 

und / oder als Besondere Leistungen zu prüfen, zu koordinieren und - nach vorheriger Unterrichtung 

des Auftraggebers - anzuerkennen: 

* 

3.3.4 die von den ausführenden Unternehmen gefertigten Ausführungszeichnungen, einschließlich 

der Schlitz- und Durchbruchspläne, für die Anlage(n) / Anlagengruppe(n) 

* 

3.3.5 die von den ausführenden Unternehmen gefertigten Ausführungszeichnungen ohne Schlitz- 

und Durchbruchsplane für die Anlage(n) / Anlagengruppe(n) 

* 

3.3.6 die von den ausführenden Unternehmen gefertigten Schlitz- und Durchbruchspläne für die 

Anlage(n) / Anlagengruppe(n) 

* 




Das Aufstellen der Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen hat unter Verwendung 

des Standardleistungsbuches (STLB-Bau) / Standardleistungskataloges (StLK) für das 

Bauwesen * und der der Richtlinien zu 214.H VHB zu erfolgen. 

3.4.2 Mitwirken bei der Vergabe 

Das sind die nachfolgend genannten Grundleistungen – bzw. Teile davon - der Leistungsphase 

7 des § 73 Abs. 3 HOAI, einschließlich Prüfen der Nachtragsangebote *, ohne: 








− 


3.5.1 Das sind die nachfolgend genannten Grundleistungen - bzw. Teile davon - der Leistungsphase 

8 des § 73 HOAI: 

Überwachen der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung mit der Baugenehmigung oder 

Zustimmung, den Ausführungsplänen, den Leistungsbeschreibungen oder Leistungsverzeichnissen 

mit den anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Vorschriften, 

Mitwirken beim Aufstellen und Überwachen eines Zeitplanes (Balkendiagramm), 



Mitwirken beim Führen eines Bautagebuches (gemäß VHB, EFB-Bautgb), 

Mitwirken beim Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen, 

Mitwirken bei der Abnahme der Leistungen sowie Rechnungsprüfung, 

Dazu gehören insbesondere: 

- Vorbereiten der rechtsgeschäftlichen Abnahmen und Teilnahme daran, 

- Prüfen der Leistungen auf vertragsgemäße Erfüllung (s. 3.5.2). 

- Feststellen und Auflisten der Mängel, 

- Klären der Vorbehalte wegen Leistungsmängeln und Vertragsstrafen. 

Vorbereiten der Anträge auf behördliche Abnahme und Teilnahme daran. 

VII.11 

Zusammenstellen und Übergeben der Revisionsunterlagen, Bedienungsanleitungen und Prüfprotokolle. 

Mitwirken beim Auflisten der Verjährungsfristen für Mängelansprüche. 

Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Leistungen festgestellten Mängel. 

Mitwirken bei der Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungsabrechnung der bauausführenden 

Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen und dem Kostenanschlag. 





fachtechnisch und rechnerisch zu prüfen und festzustellen. Die festgestellten Rechnungen sind 

dem Auftraggeber so rechtzeitig vorzulegen, dass er die Auszahlung innerhalb der vertraglichen 







und vollständig zu prüfen. Der Auftragnehmer hat die geprüften Angaben durch Abhaken kenntlich 

zu machen; Änderungen und Ergänzungen sind entsprechend zu kennzeichnen. Ein Unterstreichen 

von Texten ist nicht erforderlich. 

Die Mengenberechnungen und Abrechnungszeichnungen sind mit folgender Bescheinigung zu 

versehen: 









Endbetrag € 


VII.11 


des Auftragnehmers ist zur klaren Zuordnung das Büro deutlich lesbar, ggf. mit Stempel 

zu bezeichnen. 




dass zu erkennen ist, inwieweit die einzelnen Ansätze berichtigt worden sind. Soweit Fehler 

oder Abweichungen auftreten, sind die Ansätze zu überprüfen. Bei der Bescheinigung ist zu 

vermerken: 


geprüft 








bleiben Pfändungen, Abtretungen und sonstige Einbehalte, z.B. Vertragsstrafen oder Schadensersatzansprüche) 

− für die Richtigkeit der den Unternehmerforderungen zugrunde liegenden Ansätze nach den 

Vertrags- und Berechnungsunterlagen, z.B. Bauverträge, Nachträge dazu, Auftragsschreiben, 







− dafür, dass die Lieferung oder Leistung sowohl dem Grunde nach als auch hinsichtlich der 

Art ihrer Ausführung geboten war 


oder Bestellung sachgemäß und vollständig ausgeführt worden ist, d.h., dass die Lieferungen 

und Leistungen in Art, Güte und Umfang wie berechnet, vertragsgemäß und 




des Bauwerks / der baulichen Anlage ein Baubüro ausreichend zu besetzen. Die Räume 

für dieses Baubüro werden vom Auftraggeber kostenlos zur Verfügung gestellt, einschließlich 



ausreichend Kontrollen vorzunehmen, deren Häufigkeit sich nach ihrer Notwendigkeit und nach 

dem Fortgang der Arbeiten richtet.* 



schadensgeneigte Bauleistungen und solche Arbeiten, deren Ergebnisse durch die nachfol- 



VII.11 

gende Bautätigkeit nicht mehr zugänglich sind, durch Augenschein sorgfältig zu kontrollieren. 















3.6.1 Leistungen zu Wärmeschutz und Energieeinsparung * 




(EnEV) unter Berücksichtigung der Beiträge von anderen an der Planung Beteiligten. * 





Transmissionswärmeverlustes nach den in der EnEV festgelegten Nachweisverfahren, 

unter Berücksichtigung der Beiträge von anderen an der Planung Beteiligten. * 


zur EnEV sowie dessen Fortschreibung unter Einbeziehung evtl. Änderungen 

im Zuge von Planung und Ausführung. * 






der Planung Beteiligten. Erstellung erforderlicher detaillierter Nachweise insbesondere zu Wärmebrücken, 

Sonderbauteilen, Speichermassen, solaren und internen Wärmegewinnen. * 


Mitwirken bei der Überwachung wichtiger Ausführungsarbeiten und der Durchführung von bauphysikalischen 

Messungen, Dichtheitsprüfungen etc. gem. § 6 EnEV. * 

3.6.1.4 Weitere Leistungen, wie 

− Durchführung von erforderlichen Simulationsberechnungen zu Wärmeverteilung, Aufheizung, 




VII.11 

− Erstellung der nach § 23 Nr. 3 EnEV erforderlichen Nachweise für Bauteile, für die eine 

Bewertung im Hinblick auf die Anforderungen der EnEV aufgrund anerkannter Regeln der 

Technik nicht möglich ist, weil solche Regeln nicht vorliegen oder wesentlich von ihnen abgewichen 

wird 







Erstellung des verbrauchsorientierten Energieausweises gem. § 16 EnEV und Anlage 6 (Wohngebäude)* 



3.6.2 Leistungen für das digitale Raumbuch * 

3.6.2.1 Erstellen eines digitalen Anforderungsraumbuches und Fortschreiben zu einem Raumbuch auf 

den Stand der Haushaltsunterlage-Bau 

3.6.2.2 Fortschreiben des digitalen Raumbuches auf den Stand der Ausführungsunterlage-Bau 

3.6.2.3 Fortschreiben des digitalen Raumbuches auf den Stand der Baufertigstellung 

3.6.3 Überprüfen der von den ausführenden Unternehmen DV-gerecht erstellten Bestandspläne und 

des digitalen Raumbuches * auf formelle Anforderungen, Vollständigkeit und Übereinstimmung 

mit der Ausführung * 


3.6.4.1 Leistungsverzeichnis mit geschätzten Preisen - Nr. 2.1 der Ergänzenden Vereinbarungen (US)* 

3.6.4.2 Energiewirtschaftsanalyse - Nr. 2.2 der Ergänzenden Vereinbarungen (US) * 

3.6.4.3 Brennstoffauswahlstudie - Nr. 2.3 der Ergänzenden Vereinbarungen (US) * 

3.6.5 Sonstige Besondere Leistungen * 







davon einfach in kopier- / pausfähiger Ausführung sowie in digitaler Form (z.B. CD-ROM) zu 

übergeben. Weitere Festlegungen siehe § 8. 


Umfang weiterzubearbeiten, u.a. normengerecht -fach farbig bzw. mit Symbolen anzulegen, 

DIN-gerecht zu falten und in Ordnern vorzulegen. Die Pläne sind nach den Angaben des 

Auftraggebers zu beschriften. 


beziehungsweise „Planverfasser“, die übrigen Unterlagen als „Verfasser“ zu unterzeich- 



nen. 

VII.11 




§ 4 



4.1.1 Gebäudeplanung von 





4.1.6 

§ 5 




Die Leistungen nach 3.2 sind fortlaufend so zu erbringen, dass sie binnen Monaten nach 

Vertragsschluss vollständig und mängelfrei vorliegen. * 











§ 6 

Vergütung 



*


VII.11 

6.1.1* Für die Leistungen nach 3.2 bis 3.5 gemäß § 4a HOAI der nach den Regeln des § 69 HOAI als 

anrechenbar ermittelte Teil aus den Kosten der baufachlich als richtig anerkannten Kostenberechnung 



Kosten. * 


6.1.1.1 Für die Leistungen nach 3.2 die anrechenbaren Kosten i. S. von § 69 Abs. 3 Nr. 1 HOAI der 





Für die Honorarberechnung der Genehmigungsplanung sind jeweils nur die Kosten der jeweiligen 

Anlage zugrunde zu legen, für die nach den öffentlich rechtlichen Vorschriften eine unmittelbare 

Genehmigung erforderlich ist. 

Anrechenbare Kosten für das Entwässerungsgesuch sind die Herstellungskosten für die Wasser- 

und Abwasserinstallation, einschließlich der in / unter der Bodenplatte verlegten Grundleitungen, 

Abwasserbehandlungsanlagen und die Sanitärobjekte. * 

6.1.1.2 Für die Leistungen nach 3.3 und 3.4 die anrechenbaren Kosten i. S. von § 69 Abs. 3 Nr. 2 

HOAI, die durch Kostenanschlag aus Einheits- oder Pauschalpreisen der Angebote ermittelt 



der Einheitspreise nicht gefordert war, werden die anrechenbaren Kosten ermittelt aus der Angebotssumme 

des GU, aufgegliedert entsprechend der Anteile der Kostengruppen, wie sie sich 

aus dem Leistungsverzeichnis mit geschätzten Preisen (3.6.4.1) zur AFU-Bau ergeben. * 

6.1.1.3 Für die Leistungen nach 3.5 die anrechenbaren Kosten i. S. von § 69 Abs. 3 Nr. 3, die durch 

Abrechnung ermittelt sind (Kostenfeststellung), ohne Umsatzsteuer. 


der Einheitspreise nicht gefordert war, werden die anrechenbaren Kosten ermittelt aus der Abrechnungssumme 

des GU, aufgegliedert entsprechend der Anteile der Kostengruppen, wie sie 


6.1.1.4 Die angemessene Anrechenbarkeit der in § 69 Abs. 6 HOAI genannten Kosten zu … v.H. 

(Diese Kosten können überschlägig ermittelt werden). 

6.1.2 Honorarzonen nach §§ 71 und 72 HOAI für die nachfolgend genannten einzelnen technischen 

Anlagen in den Anlagengruppen nach 1.1 

6.1.2.1 

6.1.2.2 

Gas-, Wasser-, Abwasser- und 

Feuerlöschtechnik 

(genaue Bezeichnung der einzelnen Anlagen) 

Wärmeversorgungs-, 

Brauchwassererwärmungs- und 

Raumlufttechnik 


6.1.2.3 Elektrotechnik 

Gebäude/ 

Ing.-Bauwerk 

Honorarzone 

Gebäude/ 

Ing.-Bauwerk 

Gebäude/ 

Ing.-Bauwerk 



6.1.2.4 

6.1.2.5 

6.1.2.6 

6.1.2.7 

6.1.3 


Aufzug-, Förder- und Lagertechnik 


Küchen-, Wäscherei- und chemische 

Reinigungstechnik 


Medizin- und Labortechnik 


Sonstige Technik 


Erhöhung des Honorars nach § 76 HOAI für Umbauten technischer Anlagen * 

Anlagen / Anlagengruppen Im Gebäude / Ing.-Bauwerk v.H. -Satz 


6.1.4.1 

6.1.4.2 

6.1.4.3 

für das Gebäude / Ingenieurbauwerk 

Leistungen 

HU-Bau/ EW - Bau - nach 3.2 

Vorplanung 

Entwurfsplanung 

Genehmigungsplanung 

Besondere Leistungen nach 

3.2.2, Wirtschaftlichkeits- 

nachweis nach 3.2.2.1 

Betriebskostenberechnung 

nach 3.2.2.2 

Ausführungsplanung nach 3.3, 

Durcharbeiten der Ergebnisse 

der Leistungsphasen 3 + 4 

3.3 + Ausführungszeichnungen 

+ Schlitzpläne nach 3.3.1 

3.3 + Ausführungszeichnungen 

nach 3.3.2 

3.3 + Schlitzpläne nach 

3.3.3 

3.3 + Prüfen der Ausführungszeichnungen 

und Schlitzpläne 

nach 3.3.4 

3.3 + 3.3.3 + Prüfen der Aus- 

Bewertung in v.H. 

VII.11 

6.1.2.1 6.1.2.2 6.1.2.3 6.1.2.4 6.1.2.5 6.1.2.6 6.1.2.7 



führungszeichnungen nach 

3.3.5 

3.3 + 3.3.2 + Prüfen der 

Schlitzpläne nach 3.3.6 

6.1.4.4 Vorbereitung der Vergabe 

nach 3.4.1 

6.1.4.5 Mitwirken bei der Vergabe 

nach 3.4.2 

6.1.4.6 Objekt-(Bau-) 

Überwachung nach 3.5 

Besondere Leistungen für Stationierungsstreitkräfte * 

6.1.4.7 Leistungsverzeichnis mit geschätzten 

Preisen nach 

3.6.4.1 

6.1.4.8 Energiewirtschaftsanalyse 

nach 3.6.4.2 

6.1.4.9 Brennstoffauswahlstudie nach 

3.6.4.3 



v.H. der Differenz zum Höchstsatz für Gebäude / Ingenieurbauwerke * 


VII.11 

6.1.6 Nach § 69 Abs. 4 i.V. mit § 10 Abs. 3a HOAI bei den anrechenbaren Kosten zu berücksichtigende 

technisch oder gestalterisch mitverarbeitete Bausubstanz wird gesondert ermittelt, sobald der 

Umfang der erforderlichen Leistungen erkennbar wird. 

Vorläufig werden dafür € angenommen (Berechnung siehe Anlage) * 

6.1.7 Nichtöffentliche Erschließung 

6.1.7.1 Für jede Anlagengruppe eines Gebäudes / Ingenieurbauwerkes, einschließlich der gegebenenfalls 

den Anlagengruppen zuzuordnenden Anlagen der nichtöffentlichen Erschließung und / 

oder Außenanlagen, wird ein gesondertes Honorar ermittelt. 

6.1.7.2 Werden für Anlagen der nichtöffentlichen Erschließung und / oder Anlagen von Außenanlagen 

für die Versorgung mit Fernwärme, Fernkälte, Kühlwasser und elektrischem Strom die Erdarbeiten 

und Ingenieurbauwerke vom Auftragnehmer erbracht, sind diese nach Teil VII HOAI auf der 

Grundlage einer zusammengefassten Herstellungssumme zu vergüten. 


vorgegebenen Kosten über 3.834.689 € liegt, wird für die Leistungen nach 3.2 bis 3.5 ein Honorar 

von € vereinbart und werden darin die Leistungen wie in 6.1.4.1 bis 6.1.4.9 bewertet. 

Sollte das Ergebnis der baufachlich als richtig anerkannten Kostenberechnung zur Haushaltsunterlage-Bau 

/ seitens des Auftraggebers bestätigten Kostenberechnung zur Entwurfsunterlage-Bau 

* mehr als 20 % von den vorgegebenen Kosten abweichen und noch über 3.834.689 € 

liegen, wird das Honorar unter Berücksichtigung der unter 6.1.1.4 bis 6.1.6 getroffenen Festlegungen 

in dem Verhältnis angepasst, in dem es sich nach der Fortschreibungstabelle (Anlage) 

verändern würde. * 



werden. * 



eine zusätzliche Vergütung zu vereinbaren. Eine Überschreitung bis zu 20 v.H. des festgeleg- 



VII.11 

ten Zeitraumes, mindestens drei Monate, maximal jedoch 6 Monate, ist durch das Honorar abgegolten. 

* 


6.4.1 Das Honorar für die Leistungen im Vollzug der Energieeinsparverordnung – EnEV wird entsprechend 

dem Arbeitsaufwand einschließlich eventueller Nebenkosten wie folgt vereinbart: 

6.4.1.1 Für die Leistungen nach 3.6.1.1 € 




6.4.2 Das Honorar für Leistungen für das digitale Raumbuch wird entsprechend dem Arbeitsaufwand 

einschließlich eventueller Nebenkosten wie folgt vereinbart: 




6.4.3 Das Honorar für das Überprüfen der von den ausführenden Unternehmen DV-gerecht erstellten 

Bestandspläne und des digitalen Raumbuches * auf formelle Anforderungen, Vollständigkeit 

und Übereinstimmung mit der Ausführung nach 3.6.3 wird, entsprechend dem Arbeitsaufwand, 

einschließlich eventueller Nebenkosten, wie folgt vereinbart: 

Als Pauschale, sobald diese Teilleistung in Auftrag gegeben wird * € * 

6.4.4 Das Honorar für die sonstigen Besonderen Leistungen nach 3.6.5 

wird entsprechend dem Arbeitsaufwand, einschließlich eventueller 

Nebenkosten, wie folgt vereinbart: 







€ 















€ 

€







Summe 

VII.11 


Gesamtsumme 


Reisen * 








* 


6.7 Der Auftragnehmer hat seinen Rechnungen die Honorarermittlung auf der Grundlage der 

fortgeschriebenen anrechenbaren Kosten (siehe Berechnungsmuster, Anlagen) beizufügen. 


§ 7 




betragen: 



bis 0,75 Mio. € 500.000 € 75.000 € * 




über 25,0 Mio. € 500.000 € 1.000.000 € * 



betragen: 


€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€


VII.11 



bis 5,0 Mio. € 500.000 € 500.000 € * 


über 15,0 Mio. 3.000.000 € 3.000.000 € * 





§ 8 



zu beachten: 





A-3 Standard-Datenumfang der alphanumerischen Bestandsdokumentation 

A-4 Teil 1 Zusätzlicher Datenumfang der alphanumerischen baulichen 

Bestandsdokumentation * 

A-4 Teil 2 Zusätzlicher Datenumfang der alphanumerischen technischen 

Bestandsdokumentation * 

A-5 Datenumfang der Vorab-Datenlieferung 

A-6 Standard-Datenumfang der geometrischen Bestandsdokumentation 

A-7 Zusätzlicher Datenumfang der geometrischen Bestandsdokumentation 




Pflichtenheft Fachplanung – Landesbaumaßnahmen * 





A-4 Erläuterung Kennzeichnungssystem 

A-5 Alphanumerischer Schlüssel der Anlagenkennzeichnung 

A-6 TGA-Objektkatalog 



A-7 Leistungsverzeichnis für die EDV-gestützte Dokumentation der 

Technischen Gebäudeausrüstung (GAEB-Format) 



VII.11 


(8.2.1.2) Daten ist das vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Pflichtenheft – Fachplanung 

* / Pflichtenheft BFR GBestand (Anlage) i.V. mit H 2.2 RBBau * einzuhalten. 












der Stand der AFU-Bau-Planung sowie der Baufertigstellung auf einem Datenträger 

zu dokumentieren. 


Auftragnehmer einzugebenden Daten ist im Anhang „TGA-Objektkatalog“ zum Pflichtenheft 

Fachplanung*/ A-3.2 Teil 2 zum Pflichtenheft BFR GBestand* (Anlage) geregelt. Abweichungen 

davon bedürfen der einvernehmlichen Abstimmung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. 












und beschränkten Ausschreibungen sowie für die freihändigen Vergaben nach Absprache 

mit dem Auftraggeber 



Der Auftragnehmer versichert, dass beim Einsatz seiner DV-Anlage und seines Programmsystems 

die ordnungsgemäße Anwendung des StLB-Bau, der Richtlinien zu 214.H VHB und 

der REB-Verfahrens-Beschreibungen in der jeweils neuesten Fassung gewährleistet wird und 



VII.11 

die Regelungen und Richtlinien im VHB zur Anwendung der DV bei der Prüfung und Wertung 

und bei der Abrechnung beachtet werden. 










8.3.1 Grundlage der Bearbeitung ist der dem Pflichtenheft Fachplanung * / Pflichtenheft BFR 

GBestand * anliegende „Daten-Austausch-Bogen“ des Auftraggebers mit den aufeinander 

abgestimmten Eintragungen von Auftragnehmer und Auftraggeber und die Ergebnisse des 

am durchgeführten Testlaufes zum Datenaustausch *. 







ein. Eine endgültige Abnahme der Daten durch den Auftraggeber erfolgt nur, wenn 

vom Prüftool keine Fehler festgestellt werden. 







hat mittels eines vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten GAEB-Prüfprogramms 

zu prüfen, ob die Daten fehlerfrei sind; eventuelle Fehler hat er zu beseitigen. 

Hierzu ist das GAEB-Prüfprogramm durch Hochladen der Leistungsbeschreibung auf die 

Vergabeplattform www.vergabe.bayern.de zu verwenden; das Passwort ist beim Auftraggeber 

zu erfragen. * 








§ 9 




VII.11 











der Tätigkeiten eine Verpflichtungserklärung über die gewissenhafte Erfüllung seiner 

Obliegenheiten nach dem Verpflichtungsgesetz abzugeben. Er hat dafür zu sorgen, dass ggf. 




(Anlage ) einzuhalten. Der Auftragnehmer beachtet die Sicherheits- und 

Ordnungsvorschriften, die innerhalb der Liegenschaft gelten. * 

Auftraggeber: 


, den , den 




Hinweise zur Erstellung der Vertragsmuster - Technische Ausrüstung 

VII.11.1 

Die in Klammern gesetzten Abschnittsbezeichnungen beziehen sich auf das Vertragsmuster Technische Ausrüstung 

0 Anwendungsbereich 

(1.1) 

Das Vertragsmuster - Technische Ausrüstung - ist für Leistungen 

bei der technischen Ausrüstung von Gebäuden / Ingenieurbauwerken 

unter Beachtung des Teils IX HOAI anzuwenden. 

(1.1.1 bis 1.1.6) Der Anwendungsbereich umfasst auch die neben dem Gebäude / 

Ingenieurbauwerk stehenden Anlagen oder Anlagen auf dem 

Dach, sofern sie funktional den Anlagen der Technischen Gebäudeausrüstung 

von Gebäuden / Ingenieurbauwerken zuzuordnen 

sind. Nach § 68 HOAI sind Anlagen und Einrichtungen der Technischen 

Gebäudeausrüstung in 6 Anlagengruppen unterteilt. 

(1.1.7) Alle nicht in der HOAI erfassten technischen Bereiche sind in einer 

7. Anlagengruppe zusammenzufassen. Die Honorare für diese 

Anlagengruppe sind frei zu vereinbaren, dürfen aber nicht über die 

nach HOAI üblichen Honorare hinausgehen. 

Die Honorare für Leistungen bei Anlagen der nichtöffentlichen 

Erschließung und bei Außenanlagen für die Versorgung mit Fernwärme, 

Fernkälte, Kühlwasser, elektrischem Strom sowie bei 

Fernmeldeanlagen bzw. Telekommunikation sind frei zu vereinbaren. 

In der Regel können die Leistungen nach Teil IX HOAI vergütet 

werden. Hierbei ist zu entscheiden, ob diese Anlagen in der 7. 

Anlagengruppe zusammengefasst oder einer der jeweiligen Anlagengruppen 

nach § 68 HOAI zugeordnet werden. Sollte Ersteres 

der Fall sein, sind im Vertragsmuster die Abschnitte 1.1, 6.1.2 und 

6.1.4 entsprechend zu ergänzen. Für die mit diesen Anlagen in 

Zusammenhang stehenden Erdarbeiten und Ingenieurbauwerken 

ist ein Vertrag nach Teil VII HOAI (Vertragsmuster Ingenieurbauwerke 

und Verkehrsanlagen, Anhang 14 RBBau / RLBau) abzuschließen. 

Dies gilt auch für Anlagen der nichtöffentlichen Erschließung 

sowie von Außenanlagen für die Ver- und Entsorgung 

mit Wasser, Abwasser, Gasen und Feststoffen. 

Die den Energieversorgungsunternehmen, der TELEKOM bzw. 

den Kommunen zu leistenden Anschluss- und Netzbeiträge werden 

bei den anrechenbaren Kosten und bei der Honorarermittlung 

nicht berücksichtigt. 

Anlagen der Zentralen Leittechnik (ZLT) sowie der Mess-, Steuer- 

und Regeltechnik (MSR-Anlagen) sind, soweit sie in DDC (Direct 

Digital Control)-Technik ausgeführt werden, den Anlagengruppen 

folgendermaßen zuzuordnen: 

- Die MSR-Technik ist grundsätzlich der jeweiligen Anlage zuzurechnen. 

- Leitzentrale mit Peripherie und Übertragungsnetze einschließlich 

Netzkomponenten und Netzelektronik sind der ZLT (Anlagengruppe 

1.1.7) zuzurechnen. 

- Die Kosten der Geräte und Software der Gruppenleitebene (siehe 

AMEV-Broschüre "Planung und Ausführung von firmenneutralen 

Datenübertragungssystemen in öffentlichen Gebäuden 

und Liegenschaften (FND)", Teil 1, FND-Spezifikation, Abb. 1.1 

und Abb. 1.2, sind zu 20 v.H. der ZLT und zu 80 v.H. den DDC- 

Anlagen (Anlagengruppe der jeweiligen Anlage) zuzurechnen. 



1.1 Allgemein 



Haushaltsunterlage – Bau - 

Entwurfsunterlage - Bau – 


Leistungen 

(3.2 bis 3.6) 

VII.11.1 

- Wird objektbezogen in der Gruppenleitebene für mehrere Gewerke 

nur eine DDC-Station erforderlich, ist ein angemessener 

Teilleistungssatz für die Integration aller Gewerke zu vergüten. 

Dies gilt nicht, wenn die Planung für diese Gewerke von einem 

Auftragnehmer erbracht wird. 

- Falls keine ZLT-Anlage vorgesehen ist, werden die Kosten der 

MSR-Anlagen zu 100 v.H. der jeweiligen Anlage zugerechnet. 

- Bei nachträglicher Planung einer ZLT-Anlage sind dieser zusätzlich 

20 v.H. der Kosten der der ZLT zuzuordnenden; Geräte 

und Software der Gruppenleitebene (Anlagengruppe 1.1.7) zuzurechnen. 

- Bei Software-Neuentwicklungen ist nur ein im Einzelnen zu 

vereinbarender, angemessener Kostenanteil der Honorarberechnung 

zugrunde zu legen. 

Fernmelde- und informationstechnische Anlagen einschließlich 

Übertragungsnetze (vgl. DIN VDE 0800 und DIN 276) sind § 1 Ziff. 

1.1.3 des Vertragsmusters zuzuordnen. Zu den Übertragungsnetzen 

zur Übermittlung von Daten, Sprache, Text und Bild gehören 

auch die erforderlichen passiven und aktiven Netzbetriebseinrichtungen. 




RBBau notwendig ist. Wenn dazu freiberuflich tätige Ingenieure 

eingeschaltet werden, ist das Vertragsmuster Technische Ausrüstung 



(AVB, VI.5.1 VHF) sowie weitere Vertragsunterlagen gemäß 

Anlagenverzeichnis, zuzuleiten. Die Auflistung der Anlagen 

sowie Texte mit * sind zu prüfen, ob sie zutreffen; nicht Zutreffendes 

ist zu löschen. 


sind die Berechnungsmuster VII.10.2.1 bis 4 und VII.10.2.5 zu 

verwenden. Sie sind dem Vertrag als Leerformulare beizufügen. 

Die von der Bauverwaltung mit Hilfe der bearbeitbaren Formblätter 

zu erstellenden Ermittlungen werden dem Auftragnehmer nicht 

ausgehändigt, um den Eindruck zu vermeiden, dass mit diesen 

Berechnungen schon das endgültige Honorar vereinbart sei. 



an den Auftragnehmer vorgesehen ist. Dem Auftragnehmer 

sollen zunächst nur die Leistungen nach 3.2 des Vertragsmusters 

übertragen werden. Soweit im Ausnahmefall Leistungen nach 3.3 

oder Teile davon mit beauftragt werden sollen, ist dies im Vergabevermerk 

besonders zu begründen. Die weiteren Leistungen 

werden - je nach Bedarf einzeln oder zusammengefasst - durch 

ein Schreiben übertragen, in dem auch das im Vertrag bereits 

festgelegte Honorar zu erwähnen ist. Als Frist, in der weitere Leistungen 

übertragen werden, sollen in 3.1 "24 Monate" eingesetzt 

werden. 



mit der ES - Bau - erbracht wurden, ist dies bei der Hono- 


arermittlung zu Ziff. 3.2.1 zu berücksichtigen. 

VII.11.1 

Art und Umfang von besonderen Leistungen zur HU- / EW-Bau 

(Wirtschaftlichkeitsnachweis, Betriebskostenberechnung) sind bei 

Bedarf gesondert zu vereinbaren und zu dokumentieren. 

1.3 Einzelleistungen Das Vertragsmuster kann auch angewendet werden, wenn der 

freiberuflich Tätige ausschließlich mit einzelnen Leistungsphasen 

oder Teilen davon beauftragt werden soll. In diesem Fall darf entsprechend 

§ 5 (2) HOAI nur ein Honorar berechnet werden, das 

dem Anteil der übertragenen Leistungen an der gesamten Leistungsphase 

entspricht. 


2.1 Allgemein 

2.2 

Ermittlung der Vergütung 




- Bau - zu Grunde zu legen. Das endgültige Honorar 

für die Leistungen nach 3.2 ist auf Grundlage der baufachlich 

als richtig anerkannten Kostenberechnung zur Haushaltsunterlage 

- Bau bzw. seitens des Auftraggebers bestätigten Kostenberechnung 

zur Entwurfsunterlage - Bau - zu ermitteln. Nachträge sind 

nicht Bestandteil der Kostenberechnung und damit nicht Grundlage 

für die Honorarermittlung für Leistungen, die für die Haushaltsunterlage 

- Bau bzw. Entwurfsunterlage - Bau - erforderlich sind. 

Soweit Anlagen einer Anlagengruppe verschiedenen Honorarzonen 

zugeordnet werden, ist das Muster 1 zu verwenden. Der ermittelte 

Honorarbetrag ist in Muster 2 zu übertragen (Anrechenbare 

Kosten). Werden die Anlagen einer Anlagengruppe einer Honorarzone 

zugeordnet, ist ausschließlich Muster 2 zu verwenden. 

Werden Änderungen erforderlich, die zu Mehrarbeiten des Ingenieurs 


Honorierung eine zusätzliche Vereinbarung zu treffen. Insoweit 

können entweder die änderungsbedingten Mehrkosten der 

Kostenberechnung zur Haushaltsunterlage –Bau bzw. Entwurfsunterlage 

- Bau - hinzugeschlagen oder die Mehrleistungen - pauschal 

oder nach Zeitaufwand - honoriert werden. 

Die Honorarermittlung nach 3.3 bis 3.5 ist entsprechend dem 

Stand der Bearbeitung unter Beachtung des § 69 Abs. 3 HOAI 

fortzuschreiben (Kostenanschlag und Kostenfeststellung). Der 

Auftragnehmer ist über die Fortschreibung zu unterrichten. Gemäß 

6.7 hat der Auftragnehmer seinen Rechnungen die Honorarermittlung 

auf der Grundlage der fortgeschriebenen anrechenbaren Kosten 

beizufügen. 

Die Ermittlung der Vergütung richtet sich nach §§ 4, 4 a, 5, 5 a und 

6 HOAI. 

Die Honorarzone ist gemäß §§ 71 und 72 HOAI in 6.1.2 festzulegen. 


der Honorarzone entsprechenden Mindestanforderungen 

gestellt werden, gilt der Mindestsatz und der Zusatz zu 6.1.5 ist zu 

löschen. 

Wenn darüber hinaus Anforderungen gestellt werden, die den 

Bearbeitungsaufwand verändern und die nicht schon in anderer 

Weise vergütet werden, ist ein Honorarsatz unter Beachtung des § 





2.2.2 Besondere / Zusätzliche Leistungen 

(3.6.3 / 6.4.3) 

2.3 Anwendung des 

§ 69 Abs. 6 HOAI 

(6.1.1.4) 

§ 72 HOAI 

(6.1.2.6) 

2.4 Genehmigungsplanung 

(3.2.1 / 6.1.1.1) 

4 HOAI festzulegen. 


VII.11.1 





- besondere ausführungstechnische Anforderungen (z.B. Sichtinstallationen 

auch als Gestaltungselemente), 

- besondere Anforderungen an technische Einrichtungen und 

Installationen in denkmalgeschützten Gebäuden, 

- besondere Anforderungen bei EMV-sensiblen Gebäuden (z.B. 

entsprechende Forschungs- und Klinikbereiche). 


zwischen Höchst- und Mindestsatz der Honorartafel gemäß § 

74 HOAI das Honorar erhöht wird. Die Gründe für diese abweichende 

Honorarvereinbarung sind im Vergabevermerk festzuhalten. 


regelmäßig Gebrauch gemacht werden, wenn zu erkennen ist, 

dass die Kostenermittlung eine hohe Verlässlichkeit aufweist und 

der Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit gegeben ist. In 6.1.1 ist 

die entsprechende Alternative auszuwählen. 

Mit der Erstellung der Bestands- bzw. Revisionspläne sind in der 

Regel die bauausführenden Firmen zu beauftragen. Dabei ist eine 

digitale Übergabe der Zeichnungen anzustreben (vgl. 

RLBau/RBBau H 2). 

Beispiel für die Festlegung eines angemessenen Anteils nach § 69 

Abs. 6 HOAI i.V.m. 6.1.1.4: Ein Lüftungskanal wird in Beton ausgeführt 

und kostet 40.000,-- €. Eine Ausführung in verzinktem Stahlblech 

hätte etwa die Hälfte gekostet. In solch einem Fall ist es 

angemessen, in 6.1.1.4 "50" v.H. einzutragen. 

Anlagen für Druckluft und Sondergase, z.B. Sauerstoff, Stickstoff 

und Helium, rechnen zu den in § 72 Honorarzone III, Buchstabe f 

erwähnten "Medienver- und -entsorgungsanlagen". 

Die Teilleistung "Genehmigungsplanung" ist nur für solche Anlagen 

zu übertragen, für die nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften 

eine unmittelbare Genehmigung erforderlich ist (z.B. Entwässerungsgesuch, 

Wasserrechtsverfahren). 

Den anrechenbaren Kosten für das Entwässerungsgesuch sind die 

Herstellungskosten für die Wasser- und Abwasserinstallationen 

einschließlich der in / unter der Bodenplatte verlegten Grundleitungen, 

Abwasserbehandlungsanlagen und die Sanitärobjekte zuzurechnen. 

Eine entsprechende Vereinbarung ist unter 6.1.1.1 in den 

Vertrag aufzunehmen. 

Soweit das vollständige Leistungsbild nach 3.2.1 zu erbringen ist, 

wird die Genehmigungsplanung mit 5 v.H. bewertet. Ist die Genehmigungsplanung 

nur für einzelne Anlagen einer Anlagengrup- 



(6.1.4) 

VII.11.1 

pe notwendig, ist dies bei der Leistungsbewertung im Verhältnis: 

Kosten der zu genehmigenden Anlagen : Gesamtkosten der Anlagengruppe 

zu berücksichtigen. 


Berücksichtigung der Leistungen des Auftraggebers in der Regel 

wie folgt zu bewerten: 

Haushaltsunterlage- / Entwurfsunterlage-Bau 

- 3.2 - 

Vorplanung 




- 3.3 - 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

- 3.3 + 3.3.1 – 

oder 

- 3.3 + 3.3.2 (6 v.H. + 8 v.H.) = 

oder 

-3.3 + 3.3.3 (6 v.H. + 6 v.H.) = 

oder 

- 3.3 als Einzelleistung = 

oder / und als Besondere Leistung 

- 3.3.4 – 

- als Einzelleistung (3.3) 6 v.H. + 6 v.H. 

- 3.3.5 – 


- 3.3.6 – 



- 3.4.1 - 


- 3.4.2 – 


- 3.5 – 

Besondere Leistungen 

- 3.2.2 – 

Detaillierter Wirtschaftlichkeitsnachweis 

- 3.2.2.1 - 

Betriebskostenberechnung 

- 3.2.2.2 - 

11 v.H. 

15 v.H. 

5 v.H. 

18 v.H. 

14 v.H. 

12 v.H. 

6 v.H. 

6 v.H. 

12 v.H. 

4 v.H. 

10 v.H. 

2 v.H. 

8 v.H. 

6 v.H. 

4 v.H. 

31 v.H. 

6 v.H. 

2 v.H. 


Leerrohrpläne 

VII.11.1 

Eine Besondere Leistung im Sinne der HOAI kann vorliegen, wenn 

Leerrohrpläne 

- genau zu vermaßen sind, z.B. im Zusammenhang mit Sichtmauerwerk 

/ Sichtbeton / Fertigteilen 

- für Anlagen zu erstellen sind, die von Dritten geplant werden 

(Lichtplaner, Zuleitungen für elektrische Antriebe usw.) 

Dann ist hierfür eine Vergütung im Einzelfall frei zu vereinbaren. 


Ausführungszeichnungen sind die Grundlage für die Montage- und 

für die Bestandszeichnungen. Sie sind in jedem Fall auf den Zeitpunkt 

der Ausschreibung zu aktualisieren und auf den Stand der 

Ausschreibungsergebnisse fortzuschreiben. 

Falls der Auftraggeber selbst oder andere darüber hinaus Teile der 

unter 3.2 bis 3.6 des Vertragsmusters genannten Leistungen 

erbringen, ist das bei der Bewertung der Leistungen zu berücksichtigen. 

2.6 Mehrere Bauwerke Besteht eine Baumaßnahme aus mehreren eigenständigen Gebäuden 

/ Ingenieurbauwerken, so sind die Honorare vergleichbarer 

Anlagengruppen für jedes Gebäude / Ingenieurbauwerk getrennt 

zu berechnen. Sind diese Anlagengruppen in den verschiedenen 

Gebäuden / Ingenieurbauwerken gleich, spiegelgleich oder im 

wesentlichen gleichartig (Wiederholungen) und werden sie im zeitlichen 

oder örtlichen Zusammenhang und unter gleichen baulichen 

Verhältnissen errichtet, ist im Vertrag ein weiterer Abschnitt mit 

fortlaufender Nummerierung vorzusehen. Soweit die Anzahl der 

Wiederholungen noch nicht feststeht, ist zu vereinbaren, dass das 

Honorar nach § 22 Abs. 2 HOAI ermittelt wird. Stehen Art und 

Umfang der Wiederholungen fest, ist zur Vermeidung von Auseinandersetzungen 

folgende Textfassung vorzusehen: 

2.7 

2.7.1 



Wegen der Wiederholungen wird vereinbart 

für die Anlagengruppe .......................................................... 

im Gebäude / Ingenieurbauwerk ............................................. 

............................................................................................. 

= 50 v.H. des Honorars der Leistungen (1.- 4. Wiederholung), 

für die Anlagengruppe …………………………………………….. 

im Gebäude / Ingenieurbauwerk ……………………………………. 

………………………………………………………………………… 

= 40 v.H. des Honorars der Leistungen (ab 5. Wiederholung). 

Das Honorar für die Objekt-(Bau-)Überwachung wird nicht reduziert. 


wird, ist bei den anrechenbaren Kosten angemessen zu 



2.7.2 Umbauten und Modernisierungen 

2.8 

2.8.1 

2.8.2 


Dauer 

Verlängerte 


VII.11.1 

In 6.1.6 wird geregelt: 

„Nach § 69 Abs. 4 i.V. mit § 10 Abs. 3a HOAI bei den anrechenbaren 

Kosten zu berücksichtigende technisch oder gestalterisch mitverarbeitete 

Bausubstanz wird gesondert ermittelt, sobald der Umfang 

der erforderlichen Leistungen erkennbar wird. 

Vorläufig werden dafür € angenommen (Berechnung 

siehe Anlage)“ 



Bei Umbauten und Modernisierungen von Anlagen der Technischen 

Gebäudeausrüstung kann gemäß § 76 HOAI ein Umbauzuschlag 

in Abhängigkeit des Schwierigkeitsgrades schriftlich vereinbart 

werden. Der Umbauzuschlag bezieht sich jeweils auf alle 

übertragenen Leistungsphasen oder Teile davon. 

In diesen Fällen ist in 6.1.3 des Vertrages ein weiterer Abschnitt 

mit Tabelle einzufügen: 

Anlagen / Anlagengruppen - im Gebäude / Ingenieurbauwerk - 

v.H.-Satz 

Die Höhe des Umbauzuschlags (UZ) richtet sich nach dem 

Schwierigkeitsgrad des Umbaus, nicht jedoch nach dem Schwierigkeitsgrad 

der Maßnahme selbst (Honorarzone). 

Bei durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad der Leistungen kann ein 

Zuschlag von 20 bis 50 v.H. schriftlich vereinbart werden. 

Sofern nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist, gilt ab durchschnittlichem 

Schwierigkeitsgrad ein Zuschlag von 20 v.H. als 

vereinbart. 


Bauausführung festzulegen (siehe dazu auch Ziff. 5.1.3 und 6.3 

des Vertragsmusters). 



der entsprechenden Leistungen vereinbart. Die Planungs- 

und Bauzeit (bei Vergütung nach § 4a HOAI) bzw. Bauzeit wird bei 

Übertragung zusätzlich vereinbart.“ 


nicht zu vertreten hat, wesentlich, so ist für die nachweislich 

erforderlichen Mehraufwendungen eine zusätzliche Vergütung zu 

vereinbaren. Eine Überschreitung bis zu 20 v.H. der festgelegten 

Ausführungszeit, mindestens 3 Monate, maximal jedoch 6 Monate, 

ist durch das Honorar abgegolten. 

Für den daran anschließenden Zeitraum soll der Auftragnehmer 

für die nachweislich gegenüber den Grundleistungen entstandenen 

Mehraufwendungen eine zusätzliche Vergütung bis zum 

Höchstbetrag der Vergütung je Monat erhalten, die er als Anteil 

der Vergütung für die Objektüberwachung je Monat der vereinbarten 

Ausführungszeit erhalten hat. 


Honorierung ist eine genaue Erfassung der Ursachen der 

verlängerten Objektüberwachung – z.B. durch die sorgfältige Führung 



VII.11.1 

2.8.3 Einzelleistung Wird die Objektüberwachung als Einzelleistung in Auftrag gegeben, 

so kann nach § 75 Nr. 3 HOAI verfahren werden. 

2.9 Zeichnungen In 3.2 und 3.3 sind die vom Auftragnehmer geforderten Pläne anzugeben. 

Im Stadium der Haushaltsunterlage / Entwurfsunterlage - 

Bau - sind die wesentlichen Bestandteile der Anlage zeichnerisch 

darzustellen. Der Maßstab ist so zu wählen, wie er zum Verständnis 

nötig ist, z.B. Maßstab 1:500 für Lagepläne, Maßstab 1:200 

oder 1:100 für Gebäudepläne. Ferner sind Funktionsschemata und 

Prinzipschaltbilder vorzulegen. 

Die Entwurfszeichnungen sollen mindestens im Maßstab 1:100, 

Anlagen außerhalb der Gebäude / Ingenieurbauwerke in kleinerem 

Maßstab, Maschinenzentralen, Schaltanlagen und andere Anlagen 

von besonderer Bedeutung in größerem Maßstab gefertigt werden. 

Ferner sind Strangschemata und Schaltbilder vorzulegen. Der 

Maßstab für Ausführungszeichnungen ist entsprechend den Erfordernissen 

zu wählen (übliche Maßstäbe 1:50 bis 1:1). 

2.10 Tabellen Die Tabellen in § 6 sind so aufgebaut, dass die Honorarzonen für 

die einzelnen technischen Anlagen innerhalb der Anlagengruppen 

6.1.2.1 bis 6.1.2.6 für bis zu drei Gebäude / Ingenieurbauwerke 

eingetragen werden können. 

2.11 Berechnung der Bewertung 

der Einzelleistungen 

nach 6.1.4 

In die Tabelle für die Bewertung der Leistungen nach 6.1.4 können 

für die verschiedenen Anlagengruppen und Leistungen die Werte 

lediglich für 1 Gebäude eingetragen werden, d.h. bei mehreren 

Gebäuden ist je Gebäude je eine Tabelle auszufüllen. 

Die anrechenbare Bewertung der Einzelleistungen ergibt sich aus 

der Multiplikation des Kostenverhältnisses 

A = anrechenbare Kosten der Anlagengruppe/Anlage/Teil der 

Anlage 

anrechenbare Kosten der Anlagengruppe 

= …………… 

mit 

B = Leistungsbewertung nach 6.1.4 

A x B = anrechenbare Bewertung in v.H. 

= ............ 

Dabei ist zu beachten, dass das hiermit festgelegte Kostenverhältnis 

A sich bezüglich der Berechnung auch dann nicht ändert, wenn 

sich mit fortschreitender Planung und Ausführung die tatsächlichen 

Kosten ändern. 

Rechenbeispiel: 

Für ein Gebäude / Ingenieurbauwerk sind aus der Anlagengruppe 

1.1.2 Heizungs-, Wassererwärmungs- und RLT-Anlage zu planen. 

Die Einzelleistung 3.2.2.1 – Wirtschaftlichkeitsnachweis - ist jedoch 

nur für die Wärmerückgewinnungsanlage der RLT-Anlage zu 

erbringen. 

Kosten: RLT-Anlage 

Anlagengruppe 1.1.2 


2.12 Nebenkosten 

(6.6) 

Anrechenbare Bewertung für 3.2.2.1: 

A = 280.000,00 € / 400.00,00 € = 

B = 6 v.H. = 

A x B = 0,7 x 0,06 = 0,042 = 

VII.11.1 

Diese Berechnungsart gilt nur für über Grundleistungen hinausgehende 

Leistungen. 









die ihr zu Grunde gelegten Einzelansätze sind in einem 

Nebenvermerk festzuhalten. 






Datenträger 







Einheitspreise anzubieten, die auf Angemessenheit zu prüfen 

sind. 




Für die Vergütung der Reisekosten des Ingenieurs und seiner Mitarbeiter 

sind zu beachten: 

1. Die notwendige Anzahl der Reisen des Ingenieurs und seiner 

Mitarbeiter setzt der Auftraggeber auf Vorschlag des Auftragnehmers 

fest. Hierbei ist zu beachten, dass die Reisen des Ingenieurs 

so ausreichend bemessen werden, dass er die Objektüberwachung 

ordnungsgemäß erfüllen kann. 



des Auftragnehmers hinausgehen, dürfen für Bundes- und Landesmaßnahmen 


(BRKG) vom 13.11.1993 und die dazu 

herausgegebenen Ergänzungen/das Bayerische Reisekostengesetz 

(BayRKG) vom 24. April 2001, zul. geä. 26.07.2005, vorsieht. 

Für Wegstrecken, die der Auftragnehmer im eigenen Pkw 

zurücklegt, ist von einer Vergütung von 0,30 € je km auszugehen. 

Tage- und Übernachtungsgelder bemessen sich nach Art. 8 

bzw. 9 BayRKG. 




kosten 

2.13 Umsatzsteuer 

(6.8) 


Auftraggebers 

VII.11.1 


der Mitarbeiter des Ingenieurs ist keine Pauschale zu vereinbaren. 

Die Kosten dürfen nicht höher erstattet werden, als es der jeweils 

gültige Tarifvertrag für das Baugewerbe mit den dazu vereinbarten 

Sätzen für technische und kaufmännische Angestellte vorsieht. 










Übernachtungs- oder Fahrtkosten für Fahrzeuge des Auftragnehmers). 

Ausnahme: Bei nachgewiesenen und tatsächlich 

höheren Kosten, insbesondere bei Übernachtungskosten, 


abzuziehen. 





ausländische Streitkräfte oder NATO darf die Rechnung nur netto, 

ohne Umsatzsteuerausweis, erfolgen, weil die Leistungen insoweit 


Zu den Leistungen des Auftraggebers - vgl. Abschn. 3.1, Absatz 1 

-gehören im Allgemeinen: 

- Grundlagenermittlung gemäß § 73 Abs. 3 Ziff. 1 HOAI, 


- Bund: Vorlage der baufachlich genehmigten und haushaltsmäßig 

anerkannten ES - Bau -, 

- Einholen der Bestätigung des Bedarfsträgers zur HU - bzw. 

EW - Bau -, 

- Einholen der bauordnungsrechtlichen und sonst erforderlichen 

Genehmigungen oder Zustimmungen, 

- Vergabe, 

Zusammenstellen und Versenden der Verdingungsunterlagen 

für alle Leistungsbereiche, Ausfüllen der Einheitlichen Verdingungsmuster, 

Festlegung der Vergabeart, Führen der Bewerber- 

und Bieterlisten, Auswahl der aufzufordernden Unternehmen, 

Auskünfte gegenüber Bewerbern, Einholen der Angebote, 

Verdingungsverhandlungen, Durchsicht und Nachrechnen 

der Angebote, einschließlich Aufstellen des Preisspiegels, 

Verhandeln mit den Bietern, Abfassen der Verträge und Auftragserteilung, 

- Kassenreifmachen der vom Auftragnehmer geprüften und 

festgestellten / bescheinigten Kostenrechnungen, 



- die Haushaltsführung nach der Bundeshaushaltsordnung / 

Bayerischen Haushaltsordnung 










(8) 

5 Verpflichtung des Auftragnehmers 

(9.2) 

VII.11.1 


abgestuften Deckungssummen dienen als Anhalt für 

die Vereinbarung im Regelfall. 



mit dem BMVBS auch für Maßnahmen des Bundes. In diesem Fall 

besteht die Möglichkeit, den Abschluss einer Objektversicherung 








verwendet, muss der Auftragnehmer prüfen, ob die Daten 

auch nach der Übermittlung an den Auftraggeber vollständig 

und richtig vorliegen. Den Aufwand für das Überprüfen und Nachbearbeiten 

der übermittelten Daten trägt der Auftragnehmer. Diese 

Regelung ist in 8.2 enthalten. 




Land 












Gemeinsam 



vorzunehmen. Dabei ist auf die strafrechtlichen Folgen einer Pflichtverletzung 

hinzuweisen. 








Anlage zum Vertrag vom Auftragsnummer . 


gemäß § 2 Ingenieurvertrag Technische Ausrüstung 



2. Ergänzung zu § 3 - Leistungen des Ingenieurs 


Anlagen 


Anhang D, Hinweise für die Energiewirtschaftsanalyse, Mai 1988 * 

Anhang E, Hinweise zur Erstellung der Brennstoff-Auswahlstudie, April 1988 * 

Anhang F, Hinweise zur Feststellung des Versorgungsbedarfs, Januar 1983 * 

Anhang G, Installationskriterien für Telefon und Fernsehen, Januar 1981 * 



VII.11.3 

Richtlinien zum Investitionsprogramm für Energieeinsparung (EAP) aus dem DAEN-Schreiben an MACOHS 

vom 1. November 1977 * 


1.1 Der Auftragnehmer hat ergänzend zu beachten: 













sowie die Prüfungsbesprechung zur KVM-Bau und zur HU-Bau an der künftigen Baustelle 

abgehalten. Die Prüfungsbesprechung zur AFU-Bau findet normalerweise bei 




fungsbesprechungen in Abstimmung mit dem Vertreter des Bauamtes eine



VII.11.3 


Angaben, Prüfbemerkungen der US-Streitkräfte sowie die Veranlaßungsvermerke zu jedem 

















Mittlerer Zeitpunkt für die Ausführung ist 

Veranschlagte Baukosten gem. Anhang 1 zum Formblatt ABG 3 sind 






1.3 


Bauschilder" zu erstellen. Original-Zeichnungen sind auf Blättern in DIN-Formaten kopier- 



Die Beschriftung muss für die Mikroverfilmung geeignet sein. 

Begriffsdefinitionen 


Baubeschreibung (vgl. Art. 11 ABG 1975 und RiABG zu Art. 11 ABG 1975). Als genehmigte 

Haushaltsunterlage-Bau gilt die Haushaltsunterlage in der Fassung nach der grundsätzlichen 

Zustimmung der US-Streitkräfte gem. Art. 7.1.4 ABG 1975. 

2 Ergänzung zu § 3 - Leistungen des Ingenieurs 


Für die AFU-Bau ist ein Leistungsverzeichnis mit geschätzten Preisen aufzustellen. Hierzu wird

eine Fertigung der/des Leistungsverzeichnisses mit geschätzten Preisen versehen und 


2.2 Energiewirtschaftsanalyse * 

Diese Studie dient zur Ermittlung des Gesamtenergieverbrauches. Sie ist gemäß Anhang D, 

"Hinweise für die Energiewirtschaftsanalyse" (Energy Budgets) auszuarbeiten. 

2.3 Brennstoff-Auswahlstudie * 



VII.11.3 

Sie bedeutet eine Untersuchung der Wirtschaftlichkeit der Heizmedien Öl, Kohle, Gas und 

Elektro. Sie ist gemäß Anhang E,"Hinweise zur Erstellung der Brennstoff-Auswahlstudie" (Fuel 

Selektion Study Criteria) durchzuführen. 

2.4 Fernmeldeeinrichtungen * 

Die Planung für Fernmeldeeinrichtigungen hat gemäß Anhang G, "Installationskriterien für 

Telefon und Fernsehen" (Installation Criteria for Telephone and Television) zu erfolgen. Mit dem 

örtlichen Beauftragten des "5th Signal Command" (vgl. Nr. 1.2.3) ist der Anschluß an das 

vorhandene Kabelnetz abzustimmen und zu klären, ob evtl. eine Verlegung von bestehenden 

Fernmeldekabeln notwendig wird. 

3 Ergänzung zu § 6 Vergütung 



abgegolten. * 









3.5 genehmigte Kostenberechnung 




Aufstellung der HU - Bau.


Liegenschaft 

Maßnahme 

Objekt 

Zwischen 









- Tragwerksplanung - 



VII.12



§ 1 

§ 2 

§ 3 

§ 4 

§ 5 

§ 6 

§ 7 

§ 8 

§ 9 

Anlagen 






Vergütung 





2 Lageplan 

3 Baufachliches Gutachten über das Baugrundstück* 



6 Pflichtenheft Gebäudeplanung * 



9 Vorläufige Ermittlung zu § 62 Abs. 3 / § 10 Abs. 3a HOAI (vorhandene Bausubstanz) * 



12 … 


VII.12 


RBBau)* 



17 … 



§ 1 




und zwar für folgende 

1.1.1 Gebäude und zugehörige bauliche Anlagen* 

1.1.2 Ingenieurbauwerke* 


VII.12 



§ 2 




erfüllen: 

2.2.1 Für den Beitrag zur Haushalts-/ Entwurfsunterlage - Bau - (3.2): 









Kostengruppe 300 € * 


Ergänzende Vereinbarungen für Baumaßnahmen der US-Streitkräfte (Anlage) * 

(Anlage) * 



Die mit der Einverständniserklärung des Bedarfsträgers versehene Entwurfsunterlage - Bau - * 

(Anlage) * 



VII.12 






Fassung. * 

− 





werden.* 










§ 3 


















ableiten. 



3.2 

Beitrag zur Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau) / Entwurfsunterlage-Bau (EW-Bau) * 

3.2.1 Vorplanung 

Das sind die Grundleistungen nach § 64 HOAI - Leistungsphase 2 

3.2.2 Entwurfsplanung 


3.3 Beitrag zur weiteren Planung 

3.3.1 Genehmigungsplanung 


3.3.2 Ausführungsplanung 


3.4 

3.4.1 



VII.12 



* und der Richtlinien zu 214.H VHB zu erfolgen. 


3.5.1 Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausführung des Tragwerks auf Übereinstimmung mit den 

geprüften statischen Unterlagen nach § 64 HOAI – Leistungsphase 8 * 











DIN-gerecht zu falten und in Ordnern vorzulegen. Die Pläne sind nach den Angaben 


3.6.2 Der Auftragnehmer hat die von ihm angefertigten Unterlagen als „Verfasser“ beziehungsweise 

„Planverfasser“, zu unterzeichnen. 






§ 4 


VII.12 










4.1.9 

§ 5 
















§ 6 

Vergütung 




VII.12 

6.1.1 * Für die Leistungen nach 3.2 bis 3.4 gemäß § 4a HOAI der nach den Regeln des § 62 HOAI 




Kosten. * 





6.1.1 * Anrechenbare Kosten nach § 62 HOAI 

§ 62 Abs. 4 und 8 HOAI in Verbindung mit Abs. 2 Nr. 1 * 

- ohne Nachträge für Leistungen nach 3.2.1 - 

§ 62 Abs. 6 bis 8 HOAI in Verbindung mit Abs. 2 Nr. 2 * 

ohne Umsatzsteuer. 





* 

6.1.2 Nach § 62 Abs. 3 i.V. mit § 10 Abs. 3a HOAI bei den anrechenbaren Kosten zu berücksichtigende 

technisch oder gestalterisch mitverarbeitete Bausubstanz wird gesondert ermittelt, sobald 

der Umfang der erforderlichen Leistungen erkennbar wird. 


6.2 Erbringt der Ingenieur Mehrleistungen nach § 62 Abs. 8 HOAI, so wird vereinbart, dass die 

dort genannten Kosten zu … v.H. zu den anrechenbaren Kosten gehören. 

6.3 Folgende Grundlagen im Sinne der §§ 63 und 65 HOAI sowie Bewertung der Leistungen werden 

vereinbart: 

Gebäude/ 

Ingenieurbauwerke 

Honorarzone 

§ 63 

HOAI 

Erhöhung 

bei Umbauten 

§ 66 (5) 

HOAI v.H. 

Bewertung der Leistungen 

v.H. 

3.2.1 3.2.2 3.3.1 3.3.2 3.4 …. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



6.4 Als Honorarsatz wird der Mindestsatz der Honorartafel nach § 65 HOAI vereinbart. 




VII.12 



werden. 


6.6.1 Ingenieurtechnische Kontrolle – 3.5.1 - v.H. * 

Die anrechenbaren Kosten sind bei Anwendung von § 62 Abs. 4 HOAI nach der Kostenfeststellung, 

solange diese nicht vorliegt, nach dem Kostenanschlag zu ermitteln. 


Werden Leistungen des Auftragnehmers oder seiner Mitarbeiter nach Zeitaufwand berechnet 

(§ 6 HOAI), werden folgende Stundensätze vergütet: * 





















Summe 


Gesamtsumme 


€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€



Reisen * 




VII.12 





* 





§ 7 




betragen: 



bis 0,75 Mio. € 500.000 € 75.000 € * 




über 25,0 Mio. € 500.000 € 1.000.000 € * 



betragen: 



bis 5,0 Mio. € 500.000 € 500.000 € * 


über 15,0 Mio. 3.000.000 € 3.000.000 € * 







§ 8 


VII.12 


zu beachten: 







8.1* Pflichtenheft Gebäudeplanung – Landesbaumaßnahmen * 






Bei der Erzeugung und Bearbeitung der graphischen (8.2.1.1) und alphanumerischen (8.2.1.2) 

Daten ist das vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Pflichtenheft – Gebäudeplanung * / 

BFR GBestand i.V. mit H 2.2 RBBau * (Anlage) einzuhalten. 












der Stand der AFU-Bau-Planung sowie der Baufertigstellung auf einem Datenträger zu 










VII.12 














die ordnungsgemäße Anwendung des StLB-Bau, der der Richtlinien zu 214.H VHB und 



und bei der Abrech 

nung beachtet werden. 




Der Auftragnehmer hat diese Unterlagen im Word- bzw. Excel-Format zu erstellen und dem 

Auftraggeber auf einem Datenträger zu übergeben. 


















§ 9 


VII.12 






für Leistungen nach 3.5: , * 











Auftraggeber: 


, den , den 




Hinweise zur Erstellung der Vertragsmuster - Tragwerksplanung 

VII.12.1 

Die in Klammern gesetzten Abschnittsbezeichnungen beziehen sich auf das Vertragsmuster Tragwerksplanung. 

0 Anwendungsbereich 

0.1 Abgrenzung zu anderen 

Vertragsmustern 

0.1.1 Tragwerksplanung für 



erdverlegte Leitungen und 

Kanäle 

0.1.3 VM Gebäude und VM 

Ingenieurbauwerke / Verkehrsanlagen 

1 

1.1 

Vertragsabschluss 

Allgemein 


Das Vertragsmuster Tragwerksplanung ist für Leistungen bei der 

Tragwerksplanung von Gebäuden und zugehörigen baulichen 

Anlagen sowie für Ingenieurbauwerke unter Beachtung der §§ 62 

bis 67 HOAI anzuwenden. 

Grundleistungen der Tragwerksplanung für Ingenieurbauwerke 

regeln sich nach § 64 Abs. 1 HOAI. 

Die Grundleistungen der Leistungsphase 1 gemäß § 55 Abs. 2 

HOAI im Leistungsbild Objektplanung für Ingenieurbauwerke nach 

§ 51 Abs. 1 Nr. 6 und Nr. 7 HOAI enthalten auch die Grundleistungen 

der Leistungsphase 1 gemäß § 64 HOAI. Im Leistungsbild 

für die Tragwerksplanung für Ingenieurbauwerke nach § 51 Abs. 1 

Nr. 6 und Nr. 7 HOAI kann daher ein Honorar für die Teilleistungen 

der Leistungsphase 1 des § 64 HOAI nicht berechnet werden. 

Werden im Einzelfall Leistungen der Tragwerksplanung bei erdverlegten 

Leitungen und Kanälen erforderlich, kann eine Vergütung 

gemäß § 6 HOAI vereinbart werden. 

Die Aufstellung von ergänzenden Schalplänen (Rohbauzeichnungen 

im bisher verwendeten Sinne) gehört zu den Aufgaben des 

Objektplaners. 

Soll im Einzelfall der Tragwerksplaner ergänzende Schalpläne 

(Rohbauzeichnungen im bisher verwendeten Sinne, z. B. nach 

DIN 1356, Teil 3) aufstellen, ist das Honorar vor Beginn der Leistung 

schriftlich zu vereinbaren. Die Entlastung der Objektplanung 

ist bei der Honorierung des Objektplaners zu berücksichtigen. 




RBBau notwendig ist. Wenn dazu freiberuflich tätige Architekten 

oder Ingenieure eingeschaltet werden, ist das Vertragsmuster 

Tragwerksplanung zu verwenden. Dem freiberuflich Tätigen sind 

mit dem Vertragsentwurf eine Ausfertigung der Allgemeinen Vertragsbestimmungen 

(AVB, VI.5.1 VHF) sowie weitere Vertragsunterlagen 

gemäß Anlagenverzeichnis, zuzuleiten. Die Auflistung der 

Anlagen sowie Texte mit * sind zu prüfen, ob sie zutreffen; nicht 

Zutreffendes ist zu löschen. 



Sie sind dem Vertrag als Leerformulare beizufügen. Die 

von der Bauverwaltung mit Hilfe der bearbeitbaren Formblätter zu 

erstellenden Ermittlungen werden dem Auftragnehmer nicht ausgehändigt, 


schon das endgültige Honorar vereinbart sei. 



1.2 Beitrag für die 

HU - Bau/EW - Bau 

und Übertragung 

weiterer Leistungen 

(3.2 bis 3.5) 

1.3 Einzelleistungen 

2 

2.1 

Vergütung 

Allgemein 

VII.12.1 


an den Auftragnehmer vorgesehen ist. Dem Auftragnehmer 

sollen zunächst nur die Leistungen nach 3.2 des Vertragsmusters 

übertragen werden. Die weiteren Leistungen werden - je nach 

Bedarf einzeln oder zusammengefasst - durch ein Schreiben 


zu erwähnen ist. Als Frist, in der weitere Leistungen übertragen 

werden, sollen in 3.1 "24 Monate" eingesetzt werden. 

Das Vertragsmuster kann auch angewendet werden, wenn der 

freiberuflich Tätige ausschließlich mit einzelnen Leistungsphasen 

oder Teilen davon beauftragt werden soll. In diesem Falle darf 

entsprechend § 5 (2) HOAI nur ein Honorar berechnet werden, 

das dem Anteil der übertragenen Leistungen an der gesamten 

Leistungsphase entspricht. 




- Bau - zu Grunde zu legen. Die Honorarermittlung 

ist entsprechend dem Stand der Bearbeitung fortzuschreiben. 

Der Auftragnehmer ist über die Fortschreibung zu unterrichten. 

Gemäß 6.7 hat der Auftragnehmer seinen Rechnungen die 

Honorarermittlung auf der Grundlage der fortgeschriebenen anrechenbaren 

Kosten beizufügen. 

2.2 Ermittlung der Vergütung Die Ermittlung der Vergütung richtet sich nach §§ 4, 4a, 5, 5a, 6 

HOAI. 

2.2.1 Honorarzone 

2.2.2 Abweichung vom 

Mindestsatz 

Die Honorarzone ist gemäß § 63 HOAI in 6.3 festzulegen. 


der Honorarzone entsprechenden Mindestanforderungen 

gestellt werden, gilt der Mindestsatz und der Zusatz zu 6.4 ist zu 

löschen. 

Wenn darüber hinaus Anforderungen gestellt werden, die den 

Bearbeitungsaufwand verändern und die nicht schon in anderer 

Weise vergütet werden, ist ein Honorarsatz unter Beachtung des 

§ 4 HOAI festzulegen. 




- erhöhte Anforderungen an Planungsoptimierung bzw. an Planungsvarianten 



- statische Einflüsse aus Nachbarbauwerken oder Verkehrsanlagen, 

- gehobene gestalterische Anforderungen an das Tragwerk, 

- Tragwerk oder wesentliche Teile des Tragwerks schiefwinklig, 

gekrümmt oder sehr unregelmäßig, 

- wesentliche Einflüsse der technischen Ausrüstung und des 

technischen Ausbaus auf die Tragwerksplanung, 


Dazu ist in 6.4 festzulegen, um welchen Prozentsatz der Differenz 








2.2.4 Besondere Leistungen 

(3.5) 

2.2.4.1 Vorgezogene Mengenermittlung 

2.2.4.2 Brandschutznachweis 

nach Art. 62 BayBO 

2.2.4.3 Erdbebensicherung 

VII.12.1 


regelmäßig Gebrauch gemacht werden, wenn zu erkennen ist, 

dass die Kostenermittlung eine hohe Verlässlichkeit aufweist und 

der Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit gegeben ist. In 6.1.1 ist 

die entsprechende Alternative auszuwählen. 

Besondere Leistungen sind zu vereinbaren, soweit dies aufgrund 

besonderer Umstände erforderlich ist. Auf § 5 Abs. 4, 4a und 5 

HOAI wird besonders hingewiesen. So sind z. B. Nachweise des 

Brandschutzes, der Erdbebensicherheit, vorgezogene Mengenermittlung 

und ergänzende Schalpläne (Rohbauzeichnungen im 

bisher verwendeten Sinne) honorarfähig. 

Art und Umfang der Leistung sind schriftlich genau festzulegen 

und zu begründen. § 5 (4) HOAI ist zu beachten. 

Im Einzelnen sind zu beachten: 

Falls die Leistung der Leistungsphase 6 "Vorbereitung der Vergabe" 

in der Leistungsphase 3 oder 4 erbracht werden muss, wird 

diese Leistung i.d.R. für: 

Tragwerke des Ingenieurholzbaus mit 6,0 v.H. 

alle übrigen Tragwerke mit 4,5 v.H. 

bewertet und tritt als Besondere Leistung in dieser Höhe an die 

Stelle der Grundleistung der Leistungsphase 6. 

Bauphysikalische Nachweise zum Brandschutz sind Nachweise 

der Ausbildung des Feuerwiderstandes der Bauteile nach DIN 

4102 entsprechend der Feuerwiderstandsklasse. 

Bis einschließlich Leistungsphase 3 ist die Leistung hierfür mit 

dem Honorar für die Grundleistung abgegolten (vgl. § 5 Abs. 4 

HOAI). Ab Leistungsphase 4 ist die Besondere Leistung i.d.R. mit 

3 bis 5 v.H. zu bewerten. 

Der Nachweis ist prüfbar als Teil des Standsicherheitsnachweises 

aufzustellen. 

Eine Zusammenstellung mit Positionsnummern und Hinweisen 

zur DIN 4102, Teil 4 ist als besonderes Kapitel vorzulegen. Sofern 

für Einzelbauteile aufwendige rechnerische Nachweise erforderlich 

werden, die über die Regelungen nach DIN 4102, Teil 4 hinausgehen, 

ist eine besondere Honorierung zu vereinbaren. 

Für den Fall, dass bei der Tragwerksplanung Anforderungen aus 

der Erdbebensicherung berücksichtigt werden müssen, sind sie 

als Besondere Leistung wie folgt zu bewerten: 

a) bis einschließlich Leistungsphase 3 2 v.H 

(Berücksichtigung der Anforderungen der Erdbebensicherheit) 

b) ab Leistungsphase 4 

Falls rechnerische Nachweise erforderlich werden, sind 

sie wie folgt zu bewerten: 

- vereinfachter rechnerischer Nachweis 4 v.H. 

(Näherungsverfahren nach DIN 4149, Nr. 8.2) 

oder 

- genauer rechnerischer Nachweis 8 v.H. 


2.2.4.4 

2.2.4.5 

Ergänzende Schalpläne 


(Bauüberwachung) 

2.2.5 Außenanlagen 

2.2.6 Ingenieurbauwerke 

VII.12.1 

Die Leistungen a) und b) sind gegebenenfalls additiv zu beauftragen. 

Bei schwierigen Baumaßnahmen können ergänzende Schalpläne 

mit allen für die Ausführung des Tragwerks erforderlichen Angaben, 

auch solchen, die das Einschalen des Betons nicht betreffen, 

als Besondere Leistung in Auftrag gegeben werden. 

Hierdurch werden zusätzliche Angaben aus den Ausführungszeichnungen 

des Objektplaners auf der Baustelle für den Rohbau 

entsprechend DIN 1356 Ausgabejahr 1988 (im bisher verwendeten 

Sinne) nicht mehr benötigt. 

Diese Besondere Leistung ist in der Regel mit bis zu 12 v.H. zu 

bewerten. 

Der Koordinierungsaufwand des Objektplaners gemäß § 15 bzw. 

§ 55 HOAI bleibt unberührt. 

Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausführung des Tragwerks auf 

Übereinstimmung mit den geprüften statischen Unterlagen. 

Diese Leistung ist in der Regel erst ab Honorarzone III zu vergeben 

(In Honorarzone I und II ist dies gemäß § 15 Abs. 2 Nr. 8 

HOAI Grundleistung bei der Gebäudeplanung) 

Diese Besondere Leistung ist in der Regel mit bis zu 6 v.H. zu 

bewerten 

Werden Leistungen der Tragwerksplanung für Bauwerke von Außenanlagen 

(z. B. Stützmauern), deren anrechenbare Kosten 10 

v.H. der anrechenbaren Kosten des Gebäudes / Ingenieurbauwerks 

bzw. 100.000,- € nicht überschreiten, im Einzelfall erforderlich, 

so sind die anrechenbaren Kosten der Tragwerke zur Berechnung 

des Honorars zusammenzufassen; das Honorar ist 

nach der Summe der anrechenbaren Kosten zu berechnen. 

Nach der Objektliste § 54 HOAI können Ingenieurbauwerke auch 

bauliche Anlagen umfassen, die aus mehreren Tragwerken im 

Sinne § 66 HOAI bestehen. In diesen Fällen ist zu prüfen, inwieweit 

Abschnitt 2.5 dieser Hinweise anzuwenden ist. 

Beispiel: 

Abwasserreinigungsanlage, bestehend aus Rechen, Sandfang, 2 

Vorklärbecken, Belebtschlammbecken, 2 Nachklärbecken und 2 

Faulschlammbehältern. 

1. Belebtschlammbecken, konstruktiv verschieden von den 

anderen Tragwerken - § 66 Abs. 1 HOAI, 

2. Rechen und Sandfang, konstruktiv weitgehend vergleichbar 

(anrechenbare Kosten zusammengefasst) - § 66 Abs. 

2 HOAI, 

3. 2 Vorklärbecken und 2 Nachklärbecken, konstruktiv 

gleich, die sich durch geringfügige Änderungen unterscheiden 

und die einen wesentlichen Arbeitsumfang 

verursachen (Wiederholungen nach § 66 Abs. 3 HOAI), 

4. 2 Faulschlammbehälter konstruktiv gleich, für die eine 

Änderung der Tragwerksplanung entweder nicht erforderlich 

ist oder die nur einen unwesentlichen Arbeitsaufwand 

erfordern (eine Wiederholung nach § 66 Abs. 4 HOAI). 


2.3 Grundlagen der Vergütung 

2.3.1 Anrechenbare Kosten Die anrechenbaren Kosten für das Honorar werden 

VII.12.1 

- bei Gebäuden und zugehörigen baulichen Anlagen nach § 62 

Abs. 4 und 8 in Verbindung mit Abs. 2 Nr. 1 HOAI ermittelt. 

Hierfür ist das entsprechende Formblatt (VII.12.2… VHF) anzuwenden. 

- bei Ingenieurbauwerken / bei Gebäuden mit einem hohen Anteil 

an Kosten der Gründung und der Tragkonstruktionen, z. B.: 

Tribünen, Parkhäuser,- Hallen,- Lagergebäude,- Kraftwerksgebäude, 

sowie bei Umbauten 

nach § 62 Abs. 6-8 i.V. m. Abs. 2 Nr. 2 HOAI ermittelt. 

Hierfür ist das entsprechende Formblatt (VII.12.2… VHF) anzuwenden. 

Im Abschnitt 6.1 des Vertragsmusters ist die Grundlage der Honorarbemessung 

durch Löschen der nicht zutreffenden Berechnungsarten 

festzulegen. 

2.3.2 Traggerüste Soweit eine Tragwerksplanung für Traggerüste bei Ingenieurbauwerken 

notwendig wird, ist das Honorar nach § 67 HOAI zu vereinbaren. 


(6.3) 

Die im § 3 des Vertragsmusters aufgeführten Leistungen sind in 

der Regel wie folgt zu bewerten: 


- 3.2.1 - 


- 3.2.2 - 


- 3.3.1 - 

Ausführungsplanung 26 v.H. 

- 3.3.2 - 

Die Ausführungsplanung ist mit 42 v.H. zu bewerten: 

- im Stahlbetonbau, wenn auch Schalpläne in Auftrag gegeben 

werden, 

- im Stahlbau, wenn der Auftragnehmer die Werkstattpläne auf 

Übereinstimmung mit der Genehmigungsplanung und den 

Ausführungszeichnungen nach § 64 Abs. 3 Nr. 5 HOAI überprüft, 

- im Holzbau, wenn das Tragwerk der Honorarzone III oder höher 

zuzurechnen ist. 

Bei Mischbauten (z. B. Stahlbeton- und Holzbau) ist der Bewertungssatz 

anteilig zu ermitteln. 

Vorbereitung der Vergabe 3 v.H. 

- 3.4 - 


2.5 

Mehrere Objekte 

VII.12.1 

Besteht eine Baumaßnahme aus mehreren Gebäuden / Ingenieurbauwerken 

mit konstruktiv verschiedenen Tragwerken, so sind 

die Honorare für jedes Tragwerk getrennt zu berechnen [§ 66 (1) 

HOAI]. 


mit konstruktiv weitgehend vergleichbaren Tragwerken 

derselben Honorarzone 1 und werden sie zur Honorarberechnung 

als Gruppe zusammengefasst [§ 66 (2) HOAI], ist im 

Vertrag nach Abschnitt 6.2 ein weiterer Abschnitt vorzusehen: 

Folgende Gebäude / Ingenieurbauwerke werden nach § 66 (2) 

HOAI zur Berechnung des Honorars zusammengefasst: 


mit konstruktiv gleichen Tragwerken, die sich durch 

geringfügige Änderungen der Tragwerksplanung unterscheiden 

[Wiederholungen § 66 (3) HOAI], ist im Vertrag nach Abschnitt 6.2 

ein weiterer Abschnitt vorzusehen: 

Wegen der Wiederholungen wird vereinbart für die Gebäude / 


Für die 1. - 4. Wiederholung je 50 v.H. des Honorars für die Erstausfertigung 

der Leistungen 

Ab 5. Wiederholung je 40 v.H. des Honorars für die Erstausfertigung 

der Leistungen 


mit konstruktiv gleichen Tragwerken, für die eine 

Änderung der Tragwerksplanung entweder nicht erforderlich ist 

oder nur einen unwesentlichen Arbeitsaufwand erfordert [Wiederholungen 

§ 66 (4) HOAI], ist im Vertrag nach Abschnitt 6.2 ein 

weiterer Abschnitt vorzusehen: 

Wegen der Wiederholungen wird vereinbart für die Gebäude / 

Ingenieurbauwerke: 

für jede Wiederholung 10 v.H. des Honorars für die Erstausfertigung 

(1. bis Wiederholung). 

1 Ein Hinweis dafür, dass es sich um konstruktiv weitgehend vergleichbare Tragwerke handelt, liegt vor, wenn 

eine Aufwandsminderung gegenüber einer Bearbeitung von konstruktiv verschiedenen Tragwerken zu erwarten 

ist. 


2.6 

2.6.1 



2.6.2 Umbauten 


(6.6) 

VII.12.1 


wird, ist bei den anrechenbaren Kosten angemessen 

zu berücksichtigen. 

In 6.1.2 wird geregelt: 


Kosten zu berücksichtigende technisch oder gestalterisch 

mitverarbeitete Bausubstanz wird gesondert ermittelt, sobald der 

Umfang der erforderlichen Leistungen erkennbar wird. 


Anlage) * 



Bei Umbauten und Modernisierungen i.S.v. § 3 Nr. 5 und 6 HOAI 

mit durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad kann gemäß § 66 (5) 

ein Zuschlag von 20 bis 50 v.H. vereinbart werden. Sofern nicht 

etwas anderes schriftlich vereinbart wird, gilt ab durchschnittlichem 

Schwierigkeitsgrad ein Zuschlag von 20 v.H. als vereinbart. 

In diesen Fällen ist der Zuschlag unter 6.3 in Spalte 3 der Tabelle 

einzutragen. 

Die Vertragsparteien können - je nach Schwierigkeitsgrad der 

Leistung - auch einen niedrigeren oder höheren Zuschlag vereinbaren. 







Die Vereinbarung einer Pauschale ist anzustreben, die ihr zu 

Grunde gelegten Einzelansätze sind in einem Nebenvermerk festzuhalten. 






Datenträger 







Einheitspreise anzubieten, die auf Angemessenheit zu 

prüfen sind. 







kosten 


(6.7) 


Auftraggebers 

VII.12.1 

Für die Vergütung der Reisekosten des Ingenieurs und seiner 

Mitarbeiter sind zu beachten: 

1. Die notwendige Anzahl der Reisen setzt der Auftraggeber 

auf Vorschlag des Auftragnehmers fest. Hierbei ist zu beachten, 

dass die Reisen so ausreichend bemessen werden, 

dass er die Leistung ordnungsgemäß erfüllen kann. 



des Auftragnehmers hinausgehen, dürfen für 

Bundes- und Landesmaßnahmen nicht höher berechnet 

werden, als es das Bundesreisekostengesetz (BRKG) vom 

13.11.1993 und die dazu herausgegebenen Ergänzungen/das 

Bayerische Reisekostengesetz (BayRKG) vom 24. 

April 2001, zul. geä. 26.07.2005, vorsieht. Für Wegstrecken, 

die der Auftragnehmer im eigenen Pkw zurücklegt, ist 

von einer Vergütung von 0,30 € je km auszugehen. 

Tage- und Übernachtungsgelder bemessen sich nach Art. 

8 bzw. 9 BayRKG. 



Die Kosten dürfen nicht höher erstattet werden, als es der 

jeweils gültige Tarifvertrag für das Baugewerbe mit den dazu vereinbarten 

Sätzen für technische und kaufmännische Angestellte 

vorsieht. 










Übernachtungs- oder Fahrtkosten für Fahrzeuge des Auftragnehmers) 





abzuziehen. 





ausländische Streitkräfte oder NATO darf die Rechnung nur netto, 

ohne Umsatzsteuerausweis, erfolgen, weil die Leistungen insoweit 



- Grundlagenermittlung gem. § 64 Abs. 3 Ziff. 1 HOAI 


- Aufstellen des baufachlichen Gutachtens über das Grundstück 

- Einholen der bauordnungsrechtlichen und sonst erforder- 

lichen Genehmigen oder Zustimmungen. 


3 






(8) 

5 Verpflichtung des 


(9.2) 

VII.12.1 


abgestuften Deckungssummen dienen als Anhalt 

für die Vereinbarung im Regelfall. 



mit dem BMVBS auch für Maßnahmen des Bundes. In diesem 

Fall besteht die Möglichkeit, den Abschluss einer Objektversicherung 


/Exzedentenversicherung zu fordern 






verwendet, muss der Auftragnehmer prüfen, ob die 

Daten auch nach der Übermittlung an den Auftraggeber vollständig 

und richtig vorliegen. Den Aufwand für das Überprüfen und 

Nachbearbeiten der übermittelten Daten trägt der Auftragnehmer. 

Diese Regelung ist in 8.2 enthalten. 




Land 










dafür ist die nach § 1 Abs. 4 Nr. 2 Verpflichtungsgesetz 

durch Rechtsverordnung bestimmte Behörde. 

Gemeinsam 



vorzunehmen. Dabei ist auf die strafrechtlichen Folgen einer 

Pflichtverletzung hinzuweisen. 

Über die Verpflichtung ist eine Niederschrift zu fertigen, die der 

Verpflichtete mit unterzeichnet und von der er eine Abschrift erhält. 






6 Überarbeitung 

VII.12.1 

Für die Leistungen der Tragwerksplanung und Prüfung der Tragwerksplanung 

sind die Begriffe nach 1.6 der Allgemeinen Vertragsbestimmungen 

"Überarbeitung der Unterlagen bei unverändertem 

Programm" und "unwesentlich veränderte Forderungen" 

nicht auf das Bauobjekt, sondern auf die jeweilige Vertragsleistung 

zu beziehen. 

Das bedeutet, dass der Auftragnehmer auch dann Anspruch auf 

zusätzliche Vergütung hat, wenn sich die Objektplanung nur geringfügig 

ändert, diese Änderung aber erhebliche Auswirkungen 

auf die Leistung des Tragwerksplaners oder Prüfers der Tragwerksplanung 

hat. 


Anlage zum Vertag vom Auftragsnummer . 


gemäß § 2 Ingenieurvertrag Tragwerksplanung 




Anlagen 




VII.12.3 


























VII.12.3 




























Baubeschreibung (vgl. Art. 11 ABG 1975 und RiABG zu Art. 11 ABG 1975). An die Stelle der 

Überprüfung und Genehmigung der HU-Bau durch die oberste technische Instanz des Bundes 

tritt die grundsätzliche Zustimmung der US-Streitkräfte gem. Art. 7.1.4 ABG 1975 zu den 

geprüften Bauunterlagen. 


© VHF Bayern – Stand Oktober 2008 2 von 3

2 

2.1 

Ergänzung zu § 6 - Vergütung 

Lieferungen und sonstige Leistungen 

VII.12.3 












Aufstellung der HU - Bau. 


© VHF Bayern – Stand Oktober 2008 3 von 3


Liegenschaft 

Maßnahme 

Objekt 

Zwischen 







Architektenvertrag 

- Freianlagen - 



VII.13 

© VHF Bayern - Stand Oktober 2008 1



§ 1 

§ 2 

§ 3 

§ 4 

§ 5 

§ 6 

§ 7 

§ 8 

§ 9 

Anlagen 






Vergütung 





2 Lageplan * 


4 Genehmigter Bauantrag vom * 


6 Ergänzung zu § 8 des Vertrages für die DV-Anwendung * 

7 Ermittlung anrechenbare Kosten“ 

8 Honorarermittlung“ 

9 … 


VII.13 


RBBau) * 



14 


2


§ 1 




und zwar für folgende gekennzeichnete Bereiche* 




§ 2 


VII.13 



erfüllen: 






mit einer Kostenobergrenze von € für die Kostengruppe 500 (DIN 276 Ausgabe 1993) 


Kostengruppe € 

Kostengruppe € 



(Anlage) * 




(Anlage) * 



VII.13 










Fassung. * 

− 





werden.* 










§ 3 



















VII.13 


ableiten. 


3.2.1 

Erarbeiten der Haushaltsunterlage-Bau nach Abschnitt F 2.4 RLBau * 

Erarbeiten der Entwurfsunterlage-Bau nach Abschn. F 2.4 RBBau * 








* 

Der Auftragnehmer hat diejenigen Pläne vorzulegen, die zu Erfüllung der Forderungen zu 

Abschn. F 2.4.1 RLBau / RBBau * erforderlich sind, dies sind insbesondere: 


Katasterkarte 

Lageplan 

Baupläne 

M = 1 : 

mit Eintragungen 

M = 1 : 

M = 1 : 

In den Bauplänen sind die Planungsdaten zur Kostenberechnung nachzuweisen. 

Erläuterungsbericht nach Muster 7 mit Anlagen 1 und 2 - F 2.4.2 RLBau / RBBau *. 

Kostenberechnung nach Muster 6 - Abschnitt F 2.4.3 RLBau / RBBau *. 

3.2.2 Des Weiteren werden Teile der Grundleistungen der Leistungsphase 5 des § 15 HOAI in der 

Form der nachfolgend beschriebenen Darstellungen von Einzelheiten des Objekts als Ausführungszeichnungen 

beauftragt: 


M = 1 : 

M = 1 : 

M = 1 : 

M = 1 : 

Das sind die Grundleistungen der Leistungsphase 5 des § 15 HOAI, soweit sie nicht bereits 

nach 3.2.2 beauftragt sind. 

Ausarbeiten der Ausführungszeichnungen nach Abschn. F 3.2 RLBau */ F3.4 RBBau *. 

Der Auftragnehmer hat vorzulegen: 


M = 1 : 

M = 1 : 

M = 1 : 





M = 1 : 


VII.13 





Das sind die Grundleistungen der Leistungsphase 7 des § 15 HOAI, 

einschließlich Prüfen der Nachtragsangebote, * ohne: 








− 


3.5.1 

Das sind die Grundleistungen der Leistungsphase 8 des § 15 HOAI, ohne: 

− Kostenfeststellung nach DIN 276 

− Antrag auf behördliche Abnahmen und Teilnahme daran 

− 














kenntlich zu machen; Änderungen und Ergänzungen sind entsprechend zu kennzeichnen. Ein 

Unterstreichen von Texten ist nicht erforderlich. 




zu versehen: 

VII.13 







Endbetrag € 












geprüft 


























VII.13 






























3.6.2 Erstellen von Wartungs- und Pflegeanweisungen* 



3.6.3 Überwachen der Wartungs- und Pflegeleistungen (Entwicklungspflege)* 




3.6.4.1 Leistungsverzeichnis mit geschätzten Preisen -Nr.2.1 der Ergänzenden Vereinbarungen (US)* 

3.6.4.2 Bauphasenplan - Nr. 2.2 der Ergänzenden Vereinbarungen (US) * 



3.6.5 Sonstige Besondere Leistungen (offen) * 


VII.13 

















§ 4 











4.1.9 

§ 5 






VII.13 













§ 6 

Vergütung 


6.1.1 * Für die Leistungen nach 3.2 bis 3.5 gemäß § 4a HOAI der nach den Regeln des § 10 HOAI 




Kosten. * 

6.1.1 * Anrechenbare Kosten nach § 10 HOAI 

6.1.1.1 Für die Leistungen nach 3.2 die anrechenbaren Kosten i. S. von § 10 Abs. 2 Nr. 1 HOAI der 





6.1.1.2 Für die Leistungen nach 3.3 bis 3.4 die anrechenbaren Kosten i. S. von § 10 Abs. 2 Nr. 2 HO- 

AI, die durch Kostenanschlag aus Einheits- oder Pauschalpreisen der Angebote ermittelt sind, 

ohne Umsatzsteuer. 





6.1.1.3 Für die Leistungen nach 3.5 die anrechenbaren Kosten i. S. von § 10 Abs. 2 Nr. 3, die durch 

Abrechnung ermittelt sind (Kostenfeststellung), ohne Umsatzsteuer. 





* 

6.1.2 Honorarzonen nach §§ 13 und 14 HOAI 




VII.13 

Bezeichnung der Freianlage Honorarzone 

6.1.3.1 Aufstellen der Haushaltsunterlage / Entwurfsunterlage-Bau - 3.2 – 

6.1.3.2 Vorgezogene Ausführungszeichnungen für die HU-Bau – 3.2.2 – * 

6.1.3.3 Ausführungsplanung – 3.3 – 

6.1.3.4 Vorbereitung der Vergabe – 3.4.1 – 

6.1.3.5 Mitwirkung bei der Vergabe – 3.4.2 – 

6.1.3.6 Objektüberwachung (Bauüberwachung) – 3.5 – 



v.H. der Differenz zum Höchstsatz für Freianlagen * 

v.H. der Differenz zum Höchstsatz für Freianlagen * 


vorgegebenen Kosten über 1.533.876 € liegt, wird für die Leistungen nach 3.2 bis 3.5 ein Honorar 

von € vereinbart und werden darin die Leistungen wie in 6.1.3.1 bis 6.1.3.5 bewertet. 

Sollte das Ergebnis der baufachlich als richtig anerkannten Kostenberechnung zur 








werden. * 





abgegolten. * 

6.4 

Vergütung für Besondere / Zusätzliche Leistungen 

6.4.1 Das Honorar für das Anfertigen der Bestandspläne, das Erstellen von Wartungs- und Pflegeanweisungen 

und / oder das Überwachen der Entwicklungspflege nach 3.6.1 bis 3.6.3 wird, 

entsprechend dem Arbeitsaufwand einschließlich eventueller Nebenkosten, wie folgt vereinbart: 

Als Pauschale, sobald diese Teilleistung in Auftrag gegeben wird * 

Für Leistungen nach 3.6.1 € * 

Für Leistungen nach 3.6.2 € * 


v.H. 

v.H. 

v.H. 

v.H. 

v.H. 

v.H.


Für Leistungen nach 3.6.3 

6.4.2 Besondere Leistungen für Stationierungsstreitkräfte: * 

6.4.2.1 Leistungsverzeichnis mit geschätzten Preisen – 3.6.4.1 – 


6.4.2.2 Bauphasenplan – 3.6.4.2 – 

(Ergänzende Vereinbarungen (US) Nr. 2.2.) 


VII.13 

€ * 

v. H. * 

v. H. * 
























Summe 


Gesamtsumme 


Reisen * 




€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€



VII.13 





* 





§ 7 




betragen: 



bis 0,75 Mio. € 500.000 € 75.000 € * 




über 25,0 Mio. € 500.000 € 1.000.000 € * 



betragen: 



bis 5,0 Mio. € 500.000 € 500.000 € * 


über 15,0 Mio. 3.000.000 € 3.000.000 € * 





§ 8 



zu beachten: 




8.1.1 - entfällt - 


VII.13 




8.1.1.2 - entfällt - 































8.2.1 Alle Details zu CAD wie Layerstruktur, das Übergabeformat .dxf oder .dwg, die Vorlagedatei 

sind mit dem Auftraggeber, dort mit 





VII.13 




hat mittels eines vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten GAEB-Prüfprogramms zu 

prüfen, ob die Daten fehlerfrei sind; eventuelle Fehler hat er zu beseitigen. 



erfragen. * 








§ 9 



















Auftraggeber: 


, den , den 






VII.13

Hinweise zur Erstellung der Vertragsmuster - Freianlagen 

Die in Klammern gesetzten Abschnittsbezeichnungen beziehen sich auf das Vertragsmuster Freianlagen. 


1.1 Allgemein 



Haushaltsunterlage – Bau 

- 

Entwurfsunterlage - Bau - 


Leistungen 

(3.2 bis 3.6) 


VII.13.1 




RBBau notwendig ist. Wenn dazu freiberuflich tätige Architekten oder 

Ingenieure eingeschaltet werden, ist das Vertragsmuster Freianlagen 



(AVB, VI.5.1 VHF) sowie weitere Vertragsunterlagen gemäß Anlagenverzeichnis, 

zuzuleiten. Die Auflistung der Anlagen sowie Texte 

mit * sind zu prüfen, ob sie zutreffen; nicht Zutreffendes ist zu löschen. 



Sie sind dem Vertrag als Leerformulare beizufügen. Die von 

der Bauverwaltung mit Hilfe der bearbeitbaren Formblätter zu erstellenden 

Ermittlungen werden dem Auftragnehmer nicht ausgehändigt, 


schon das endgültige Honorar vereinbart sei.. 


Zur Beurteilung der ökologischen Grundlagen des Standorts, wegen 

der optimalen Geländegestaltung und der Beurteilung des erhaltbaren 

Pflanzenbestandes ist der Garten- und Landschaftsarchitekt 

rechtzeitig zu beteiligen. 



zunächst nur die Leistungen nach 3.2 des Vertragsmusters übertragen 

werden. Soweit im Ausnahmefall Leistungen nach 3.3 oder Teile 

davon mit beauftragt werden sollen, ist dies im Vergabevermerk besonders 

zu begründen. Die weiteren Leistungen werden - je nach 

Bedarf einzeln oder zusammengefasst - durch ein Schreiben übertragen, 

in dem auch das im Vertrag bereits festgelegte Honorar zu erwähnen 

ist. Als Frist, in der weitere Leistungen übertragen werden, 

sollen in 3.1 "24 Monate" eingesetzt werden. 

Werden ausnahmsweise die Leistungen nach § 15 Abs. 2 Ziffer 1 

HOAI, (Grundlagenermittlung) nicht von der Bauverwaltung erbracht, 

so können diese Leistungen dem Auftragnehmer mit max. 3 v.H. 

zusätzlich in Auftrag gegeben werden. In diesem Fall ist in § 3 des 

Vertrages ein weiterer Abschnitt mit fortlaufender Nummerierung 

einzufügen. 



mit der ES - Bau - erbracht wurden, ist dies bei der Honorarermittlung 

zu Ziff. 3.2.1 zu berücksichtigen. 

Wartungs- und Pflegeanweisungen sowie Überwachen der Entwicklungspflege 

sind erst dann in Auftrag zu geben, wenn Art und Umfang 

dieser Leistungen festgelegt werden können. In das Schreiben zur 

Übertragung der Leistung nach 3.6 ist auch das vereinbarte Honorar 

1 von 7


2.1 Allgemein 

mit aufzunehmen. 

VII.13.1 





für die Leistungen nach 3.2 ist auf Grundlage der baufachlich als 

richtig anerkannten Kostenberechnung zur Haushaltsunterlage - Bau 

bzw. seitens des Auftraggebers bestätigten Kostenberechnung zur 

Entwurfsunterlage - Bau - zu ermitteln. Nachträge sind nicht Bestandteil 

der Kostenberechnung und damit nicht Grundlage für die Honorarermittlung 

für Leistungen, die für die Haushaltsunterlage - Bau 

bzw. Entwurfsunterlage - Bau - erforderlich sind. 




können entweder die änderungsbedingten Mehrkosten der Kostenberechnung 

zur Haushaltsunterlage –Bau bzw. Entwurfsunterlage - Bau 

- hinzugeschlagen oder die Mehrleistungen - pauschal oder nach 

Zeitaufwand - honoriert werden. 



(Kostenanschlag und Kostenfeststellung). Der Auftragnehmer ist 

über die Fortschreibung zu unterrichten. Gemäß 6.7 hat der Auftragnehmer 

seinen Rechnungen die Honorarermittlung auf der Grundlage 

der fortgeschriebenen anrechenbaren Kosten beizufügen. 

2.2 Ermittlung der Vergütung Die Ermittlung der Vergütung richtet sich nach §§ 4, 4 a, 5, 5 a und 6 

HOAI. 


Die Honorarzone ist gemäß §§ 13 und 14 der HOAI in 6.1.2 festzulegen. 



werden, gilt der Mindestsatz und der Zusatz zu 6.1.4 ist zu löschen. 




festzulegen. 






- Berücksichtigung von Forderungen des Denkmalschutzes und 

der Integration erhaltenswerter Substanz, 

- Anwendung neuer Herstellungsverfahren, 

- erhöhte Anforderungen des Landschafts- und Naturschutzes, 

2 von 7

2.2.1 abweichende Honorarermittlung 



Leistungen 

(6.4.1) 


(6.1.3) 


VII.13.1 

- Berücksichtigung besonders schwieriger Bodenverhältnisse 

durch Altlasten / Deponien, 

- erhöhte gestalterische Anforderungen. 





Von der Möglichkeit der Honorarermittlung nach § 4a HOAI soll regelmäßig 

Gebrauch gemacht werden, wenn zu erkennen ist, dass die 

Kostenermittlung eine hohe Verlässlichkeit aufweist und der Gesichtspunkt 

der Wirtschaftlichkeit gegeben ist. In 6.1.1 ist die entsprechende 

Alternative auszuwählen. 



Bestandserfassung in digitaler Form anzustreben (vgl. RLBau/RBBau 

H 2). Die Honorierung hat über eine Aufwandsabschätzung zu erfolgen. 

– 3.6.1 - 


Berücksichtigung der Leistungen des Auftraggebers in der Regel wie 

folgt zu bewerten: 

Haushaltsunterlage- bzw. Entwurfsunterlage-Bau 

-3.2- 30 v.H. 

dabei sind berücksichtigt: 





Wurden für die Erarbeitung der Entscheidungsunterlage - Bau - bereits 

Leistungen aus der Vorplanung erbracht, sind diese zu bewerten 

und zu berücksichtigen. 

Soweit in besonderen Fällen zur Erzielung der Kostensicherheit 

zeichnerische Darstellungen von Einzelheiten des Objekts in Form 

von Ausführungszeichnungen nach 3.3 erforderlich werden, können 

diese in einer anteiligen Höhe bis zu 5 v.H. mit den Leistungen nach 

3.2 beauftragt werden. 


-3.3- 24 v.H. 

Leistungen für die Vergabe 

- 3.4 – 


-3.4.1- 7 v.H. 


-3.4.2- 1,5 v.H. 


-3.5– 27,5 v.H. 

Falls der Auftraggeber selbst oder freiberuflich Tätige darüber hinaus 

Teile der unter 3.2 bis 3.5 des Vertragsmusters genannten Leistungen 

erbringen oder bereits erbracht haben, ist dies bei der Bewertung 

der Leistungen zu berücksichtigen. 

3 von 7

2.4 Kostenfeststellung / 

Anrechenbare Kosten 

2.5 

2.5.1 


(Bauüberwachung) 

Dauer 

2.5.2 Verlängerte 


2.5.3 Fachausbildung 

(3.5.4) 

VII.13.1 

Die anrechenbaren Kosten des Objekts sind nach § 10 HOAI - insbesondere 

unter Beachtung von Abs. 6 - zu ermitteln und in einer Anlage 

zum Vertrag nachzuweisen. 


Bauausführung festzulegen (siehe dazu auch Ziff. 5.1.3 und 6.3 des 





Bauzeit (bei Vergütung nach § 4a HOAI) bzw. Bauzeit wird bei Übertragung 

zusätzlich vereinbart.“ 


nicht zu vertreten hat, wesentlich, so ist für die nachweislich erforderlichen 

Mehraufwendungen eine zusätzliche Vergütung zu vereinbaren. 

Eine Überschreitung bis zu 20 v.H. der festgelegten Ausführungszeit, 

mindestens 3 Monate, maximal jedoch 6 Monate, ist durch 

das Honorar abgegolten. 






erhalten hat. 


Honorierung ist eine genaue Erfassung der Ursachen der verlängerten 

Objektüberwachung – z.B. durch die sorgfältige Führung des 

Bautagebuches - unerlässlich. 

In Ausnahmefällen sind auch Beauftragte des freiberuflich Tätigen für 

das Überwachen der Bauausführung zuzulassen, die zwar nicht eine 

Ausbildung an technischen Hochschulen und Universitäten oder 

Fachhochschulen besitzen, die jedoch eine gleichwertige Qualifikation 

prüfbar nachweisen können. 

2.5.4 Fertigstellungspflege Die Fertigstellungspflege nach DIN 18 035, Teil 4, DIN 18 916, DIN 

18 917 und DIN 18 918 ist Teil der Bauleistung. Ihre Überwachung 

gehört zu den Grundleistungen der Leistungsphase 8 des § 15 (2) 

HOAI und ist nicht mit der in 3.6.1 des Vertrages aufgeführten Überwachung 

der Wartungs- und Pflegeleistungen (Entwicklungspflege) 

zu verwechseln. 


(6.6) 


Bei Gehölzpflanzungen ist die Dauer der Fertigstellungspflege so zu 

wählen, dass das Anwuchsergebnis nach DIN 18 916 feststellbar ist 

(Pflanzen müssen ausgetrieben haben bzw. voll im Saft stehen). Sie 

beträgt in der Regel eine Vegetationsperiode. 


sowie die Kosten des Datenaustausches gehören zu den Allgemeinen 

Geschäftskosten und sind mit dem Honorar abgegolten. 





des AN sowie die Post- und Fernmeldegebühren) ist anzustre- 

4 von 7

Umsatzsteuerliche Behandlung 

von Nebenkosten 


VII.13.1 

ben, die ihr zu Grunde gelegten Einzelansätze sind in einem Nebenvermerk 

festzuhalten. 

Eine so definierte Pauschale kann in der Regel bezogen auf das Basishonorar 

(netto ohne Zuschläge) mit 3 bis 4 v. H. als angemessen 



davon eine kopierfähig sowie eine Fertigung auf Datenträger 

- für die Vergabeunterlagen eine Fertigung in Papier sowie eine 



Übertragungsform ist durch Anpassung des v.H.-Satzes Rechnung 

zu tragen. 



sind. 


Texte sowie für die fremdsprachige Beschriftung von Plänen (z.B. US- 

Format) sind Angebote einzuholen. 

Für die Vergütung der Reisekosten des Architekten / Ingenieurs und 

seiner Mitarbeiter sind zu beachten: 

1. Die notwendige Anzahl der Reisen des Architekten / Ingenieurs 

und Mitarbeiter setzt der Auftraggeber auf Vorschlag des Auftragnehmers 

fest. Hierbei ist zu beachten, dass die Reisen des 

Architekten / Ingenieurs so ausreichend bemessen werden, dass 

er die Objektüberwachung ordnungsgemäß erfüllen kann. 


die über den Umkreis von mehr als 15 km vom Geschäftssitz des 

Auftragnehmers hinausgehen, dürfen für Bundes- und Landesmaßnahmen 


(BRKG) vom 13.11.1993 und die dazu herausgegebenen 

Ergänzungen/das Bayerische Reisekostengesetz 

(BayRKG) vom 24. April 2001, zul. geä. 26.07.2005, vorsieht. Für 

Wegstrecken, die der Auftragnehmer im eigenen Pkw zurücklegt, 

ist von einer Vergütung von 0,30 € je km auszugehen. 

Tage- und Übernachtungsgelder bemessen sich nach Art. 8 bzw. 

9 BayRKG. 


der Mitarbeiter des Architekten / Ingenieurs ist keine Pauschale zu 

vereinbaren. Die Kosten dürfen nicht höher erstattet werden, als es 

der jeweils gültige Tarifvertrag für das Baugewerbe mit den dazu 

vereinbarten Sätzen für technische und kaufmännische Angestellte 

vorsieht. 





In folgenden Kosten ist keine Vorsteuer enthalten und somit auch nicht 

abzuziehen: 



- Reisekosten nach BRKG bzw. BayRKG (Verpflegungs-, Übernachtungs- 

oder Fahrtkosten für Fahrzeuge des Auftragnehmers) 


Ausnahme: Ist die Abrechnung nach nachgewiesenen und tat- 

5 von 7


(6.8) 

2.8 

Leistungen des 

Auftraggebers 

3 Entwicklungspflege 

(3.6.3) 

4 

Wartungs- und Pflegeanweisungen 

(3.6.2) 


VII.13.1 

sächlich Kosten vertraglich vereinbart, insbesondere bei Übernachtungskosten, 


abzuziehen (BMF vom 28.03.2003 Gz. IV B 7-S 7303a-2001). 




Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen. Bei Verträgen für ausländische 

Streitkräfte oder NATO darf die Rechnung nur netto, ohne 

Umsatzsteuerausweis, erfolgen, weil die Leistungen insoweit umsatzsteuerbefreit 

sind. 


- Grundlagenermittlung gemäß § 15 Abs. 2 Ziff. 1, 



- Bund: Vorlage der baufachlich genehmigten und haushaltsmäßig 

anerkannten ES - Bau -, 

- Einholen der Bestätigung des Bedarfsträgers zur HU - bzw. EW - 

Bau -, 

- Einholen der bauordnungsrechtlichen und sonst erforderlichen 

Genehmigungen oder Zustimmungen, 

- Vergabe, 

Zusammenstellen und Versenden der Verdingungsunterlagen für 

alle Leistungsbereiche, Ausfüllen der Einheitlichen Verdingungsmuster, 

Festlegung der Vergabeart, Führen der Bewerber- und 

Bieterliste, Auswahl der aufzufordernden Unternehmen, Auskünfte 

gegenüber den Bewerbern, Einholen der Angebote, Verdingungsverhandlungen, 

Durchsicht und Nachrechnen der Angebote 

einschließlich des Aufstellens des Preisspiegels, Verhandeln mit 

den Bietern, Abfassen der Verträge und Auftragserteilung, 

- Kassenreifmachen der vom Auftragnehmer geprüften und festgestellten 

/ bescheinigten Kostenrechnungen, 



- die Haushaltsführung nach der Bundeshaushaltsordnung / Bayerischen 

Haushaltsordnung 




Im Anschluss an die Fertigstellungspflege ist bei Gehölzpflanzung 

i.d.R. das Überwachen der Wartungs- und Pflegeleistungen nach DIN 

18 919 erforderlich. Sie kann für einen Zeitraum von bis zu 2 Jahren 

vereinbart werden. 

Ihre Überwachung ist in 3.6.3 des Vertrages zu regeln. Hierzu ist ein 

gesonderter Vertrag abzuschließen. 

Wenn dem freiberuflich Tätigen das Erstellen von Wartungs- und 

Pflegeanweisungen übertragen wird, ist dies in den Vertrag aufzunehmen. 

Die Grundlagen einer möglichst wirtschaftlichen Pflege sind aufzuzeigen. 

Es sind Angaben über Art und Größe von Pflegegeräten und 

Maschinen sowie den zu erwartenden Personalaufwand zu machen. 

6 von 7

5 



(7.1, 7.2) erhöhter Deckungsbedarf 


(8) 


(9.2) 


VII.13.1 

Insbesondere werden Angaben über längerfristige Pflegemaßnahmen 

für Vegetationsflächen verlangt (z. B. Zeitpunkt und Häufigkeit 

notwendiger Umpflanzungen von Stauden, Rodungen oder auf den 

Stock-Setzen von so genannten dienenden Holzarten u. ä.). 


abgestuften Deckungssummen dienen als Anhalt für die 

Vereinbarung im Regelfall. 

Ein höherer Versicherungsschutz soll vereinbart werden, wenn es die 

Umstände des Einzelfalles erfordern. Dies gilt in Abstimmung mit dem 

BMVBS auch für Maßnahmen des Bundes. In diesem Fall besteht die 

Möglichkeit, den Abschluss einer Objektversicherung oder einer Zusatzdeckung 

durch eine hinzutretende Berufshaftpflicht 



der Datenaustausch zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber gewährleistet 

ist. Die dafür notwendigen Vereinbarungen sind gemäß § 

8 zu treffen. 


verwendet, muss der Auftragnehmer prüfen, ob die Daten auch 

nach der Übermittlung an den Auftraggeber vollständig und richtig 

vorliegen. Den Aufwand für das Überprüfen und Nachbearbeiten der 

übermittelten Daten trägt der Auftragnehmer. Diese Regelung ist in 

8.2 enthalten. 




Land 


aus dem Auftrag nach dem Verpflichtungsgesetz zu verpflichten 

(§ 11 Abs. 1 Nr. 4 StGB). Auf Nr. 7.1.5 der Korruptionsbekämpfungsrichtlinien 






ist nur in begründeten Fällen auszuüben. Zuständig dafür 

ist die nach § 1 Abs. 4 Nr. 2 Verpflichtungsgesetz durch Rechtsverordnung 

bestimmte Behörde. 

Gemeinsam 


die für den Auftraggeber zuständige Behörde mündlich vorzunehmen. 

Dabei ist auf die strafrechtlichen Folgen einer Pflichtverletzung 

hinzuweisen. 




Dienststelle vornehmen zu lassen, welche auch die Verträge mit den 

freiberuflich Tätigen, in Vertretung für den öffentlichen Auftraggeber 


7 von 7



gemäß § 2 Ingenieurvertrag Freianlagen 



2. Ergänzung zu § 3 - Leistungen des Auftragnehmers 


Anlagen 

Anhang B, Vorschriften für die Fertigung von Plänen und Bauschildern, März 1988 * 





VII.13.3 























1 von 3



VII.13.3 





























Baubeschreibung (vgl. Art. 11 ABG 1975 und RiABG zu Art. 11 ABG 1975). Als genehmigte 

Haushaltsunterlage - Bau gilt die Haushaltsunterlage in der Fassung nach der grundsätzlichen 

Zustimmung der US-Streitkräfte gem. Art. 7.1.4 ABG 1975. 

2 Ergänzung zu § 3 - Leistungen des Auftragnehmers 




2 von 3





VII.13.3 


berücksichtigt werden. Die Bauphasenforderungen sind bei der Vorplanungsbesprechung zu 

erörtern. In den Bauentwurfsplänen sowie in den Leistungsverzeichnissen hat der 





abgegolten. * 














3 von 3


Liegenschaft 

Maßnahme 

Objekt 

Zwischen 









- Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen - 



VII.14



§ 1 

§ 2 

§ 3 

§ 4 

§ 5 

§ 6 

§ 7 

§ 8 

§ 9 

Anlagen 






Vergütung 





2 Lageplan* 

3 Baufachliches Gutachten über das Grundstück* 




7 Baufachliche Richtlinien Vermessung * 

8 Ergänzung zu § 8 des Vertrages für die DV-Anwendung * 

VII.14 

9 Vorläufige Ermittlung zu § 52 Abs. 3 HOAI i.V. mit § 10 Abs. 3a HOAI (vorhandene Bausubstanz)* 



12 … 



RBBau)* 



17 … 


Seite 2 von 17


§ 1 





1.1.1 Ingenieurbauwerke* 

1.1.2 Verkehrsanlagen* 


VII.14 



§ 2 




erfüllen: 

2.2.1 Für den Beitrag zur Haushalts-/ Entwurfsunterlage - Bau - (3.2): 









Kostengruppe 300 € * 



(Anlage) * 



Die mit der Einverständniserklärung des Bedarfsträgers versehene Entwurfsunterlage - Bau -* 

(Anlage) * 


Seite 3 von 17


VII.14 










Fassung. * 

− 





werden.* 










§ 3 



















Seite 4 von 17


ableiten. 


Erarbeiten der Haushaltsunterlage-Bau nach Abschnitt F 2.3 RLBau * 

Erarbeiten der Entwurfsunterlage-Bau nach Abschn. F 2.3 RBBau * 

VII.14 


3.2.1 Vorplanung 

Das sind die Grundleistungen der Leistungsphase 2 des § 55 Abs. 2 HOAI ohne 

- Beschaffen der amtlichen Karten 

- Mitwirken beim Erläutern des Planungskonzepts gegenüber Bürgern und politischen Gremien 

* 

- Überarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken und Anregungen * 

- Bereitstellen von Unterlagen als Auszüge aus dem Vorentwurf zur Verwendung für ein 

Raumordnungsverfahren * 

3.2.2 Entwurfsplanung 


- Ermitteln und Begründen zuwendungsfähiger Kosten sowie Vorbereiten der Anträge auf 

Finanzierung * 

- Mitwirken beim Erläutern des vorläufigen Entwurfs gegenüber Bürgern und politischen 

Gremien * 

- Überarbeiten des vorläufigen Entwurfs aufgrund von Bedenken und Anregungen * 

Der Auftragnehmer hat diejenigen Pläne und Angaben vorzulegen, die zur Erfüllung der Forderungen 

zu Abschn. F 2.3.1 RLBau / RBBau * notwendig sind. Dies sind insbesondere: 


Katasterkarte mit Eintragungen 

Lageplan 

Baupläne 

für Ingenieurbauwerke für Verkehrsanlagen 

M = 1 : M = 1 : 

M = 1 : 

M = 1 : 

M = 1 : 

M = 1 : 

In den Bauplänen sind die zur Kostenberechnung erforderlichen Planungsdaten nachzuweisen. 

Erläuterungsbericht nach Muster 7 

mit Anlagen 1 und 2 

F 2.3.2 RLBau / RBBau * 

mit Anlage 1 

F 2.3.2 RLBau / RBBau * 

Kostenberechnung nach Muster 6 - Abschnitt F 2.3.3 RLBau / RBBau *. 


Seite 5 von 17


3.3 Genehmigungsplanung 

VII.14 

einschließlich der für die bauaufsichtliche Behandlung notwendigen Angaben, Berechnungen 

und Vorlagen. 


- Einreichen der Unterlagen * 

- Grunderwerbsplan und Grunderwerbsverzeichnis * 

- Mitwirken beim Erläutern gegenüber Bürgern * 

- Mitwirken beim Planfeststellungsverfahren * 

Der Auftragnehmer hat insbesondere vorzulegen 

für Ingenieurbauwerke für Verkehrsanlagen 

Lageplan M = 1 : M = 1 : 

Baupläne 


M = 1 : M = 1 : 

M = 1 : M = 1 : 


- 

Ausarbeiten der Ausführungszeichnungen nach Abschn. F 3.3 RLBau / RBBau * 

Der Auftragnehmer hat insbesondere vorzulegen 


für Ingenieurbauwerke: für Verkehrsanlagen: 



M = 1 : M = 1 : 

M = 1 : M = 1 : 

M = 1 : M = 1 : 

M = 1 : M = 1 : 


- 





Seite 6 von 17



Das sind die Grundleistungen der Leistungsphase 7 des § 55 Abs. 2 HOAI, 

einschließlich Prüfen der Nachtragsangebote, * ohne 

VII.14 








− 

3.6 Bauoberleitung 

Das sind die Grundleistungen der Leistungsphase 8 des § 55 Abs. 2 HOAI, ohne 

− Inverzugsetzen der ausführenden Unternehmen * 

− Auflisten der Verjährungsfristen * 

− Kostenfeststellung * 

− Antrag auf behördliche Abnahmen * 

− Übergabe des Objekts * 

3.7 Örtliche Bauüberwachung 

3.7.1 

Das sind die Leistungen des § 57 Abs. 1 HOAI ohne 

* 














kenntlich zu machen; Änderungen und Ergänzungen sind entsprechend zu kennzeichnen. Ein 

Unterstreichen von Texten ist nicht erforderlich. 



Seite 7 von 17


zu versehen: 

VII.14 







Endbetrag € 












geprüft 

























Seite 8 von 17


VII.14 




























Dies ist eine Besondere Leistung der Leistungsphase 9 des § 55 Abs. 2 HOAI. 

Art und Umfang dieser Leistung werden bei der Übertragung gemäß 3.1 festgelegt. * 


3.8.2.1 Leistungsverzeichnis mit geschätzten Preisen –Nr.2.1 der Ergänzenden Vereinbarungen (US)* 

3.8.2.2 Bauphasenplan – Nr. 2.2 der Ergänzenden Vereinbarungen (US) * 

3.8.2.3 Topographische Vermessung – Nr. 2.3 der Ergänzenden Vereinbarungen (US)* 

3.8.3 Sonstige Besondere Leistungen (offen) * 








Seite 9 von 17



VII.14 












§ 4 



4.1.1 Der Auftraggeber erbringt alle Grundleistungen der Objektplanung, die dem Auftragnehmer 

gemäß § 3 nicht übertragen werden. 



4.1.4 Technische Ausrüstung von 


4.1.6 von 

§ 5 



5.1.1 Für die Leistungen nach 3.2 










Seite 10 von 17


VII.14 





§ 6 

Vergütung 


6.1.1* Für die Leistungen nach 3.2 bis 3.7 gemäß § 4a HOAI der nach den Regeln des § 10 HOAI 




Kosten. * 

6.1.1* Anrechenbare Kosten nach § 52 HOAI * 

6.1.1.1 Für die Leistungen nach 3.2 bis 3.3 die anrechenbaren Kosten i. S. von § 52 HOAI der baufachlich 

als richtig anerkannten Kostenberechnung zur Haushaltsunterlage-Bau / seitens des 

Auftraggebers bestätigten Kostenberechnung zur Entwurfsunterlage-Bau *, ohne Nachträge 







6.1.1.2 Für die Leistungen nach 3.4 bis 3.7 und 3.8.2 * die anrechenbaren Kosten i. S. von § 52 HOAI, 

die durch Abrechnung ermittelt sind (Kostenfeststellung), ohne Umsatzsteuer. 





* 

6.1.1.3 Nach § 52 Abs. 3 i.V. mit § 10 Abs. 3a HOAI bei den anrechenbaren Kosten zu berücksichtigende 




6.1.2 Honorarzonen im Sinne der §§ 53, 54 HOAI für folgende Ingenieurbauwerke nach 1.1.1 

BW-Nr. Bezeichnung des Ingenieurbauwerks Honorarzone 

6.1.3 Honorarzonen im Sinne der §§ 53, 54 HOAI für folgende Verkehrsanlagen nach 1.1.2 

BW-Nr. Bezeichnung der Verkehrsanlage Honorarzone 


Seite 11 von 17


6.1.4 Bewertung der Leistungen für Ingenieurbauwerke 

Bezeichnung der Ingenieurbauwerke 

nach 6.1.2 

Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau) / 

Entwurfsunterlage-Bau (EW-Bau) * 

- 3.2 - 


- 3.3 - 


- 3.4 - 


- 3.5.1 - 


- 3.5.2 - 

Bauoberleitung 

- 3.6 - 

Summe der Teilleistungssätze 


Leistungsverzeichnis mit geschätzten 

Preisen 

- 3.8.2.1 - 

Bauphasenplan 

- 3.8.2.2 - 

Topograph.Vermessung 

- 3.8.2.3 - 

6.1.5 Bewertung der Leistungen für Verkehrsanlagen 

Bezeichnung der Verkehrsanlagen 

nach 6.1.3 

Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau) / 

Entwurfsunterlage-Bau (EW-Bau) * 

- 3.2 - 


- 3.3 - 


- 3.4 - 


- 3.5.1 - 


- 3.5.2 - 


- 3.6 - 

Summe der Teilleistungssätze 


Leistungsverzeichnis mit geschätzten 

Preisen 

- 3.8.2.1 - 

Bauphasenplan 

- 3.8.2.2 - 

Topograph.Vermessung 

- 3.8.2.3 - 




VII.14 

Seite 12 von 17




VII.14 

v.H. der Differenz zum Höchstsatz für Ingenieurbauwerke / Verkehrsanlage * 

v.H. der Differenz zum Höchstsatz für Ingenieurbauwerke / Verkehrsanlage * 

6.1.7 Das Honorar für die Leistungen bei der örtlichen Bauüberwachung nach § 57 Abs. 2 HOAI 

wird wie folgt ermittelt: 

6.1.7.1 mit v.H. der anrechenbaren Kosten nach § 52 HOAI *) 

6.1.7.2 mit € pauschal unter Zugrundelegung der geschätzten Bauzeit von Monaten *) 

6.1.8 Für den Umbau des Ingenieurbauwerks / der Verkehrsanlage * 

wird gemäß § 59 HOAI eine Erhöhung des Honorars um v.H.vereinbart. * 


vorgegebenen Kosten über 25.564.594 € liegt, wird für die Leistungen nach 3.2 bis 3.6 ein 

Honorar von € vereinbart und werden darin die Leistungen wie in 6.1.4 und 6.1.5 bewertet. 

Sollte das Ergebnis der baufachlich als richtig anerkannten Kostenberechnung zur 








werden. * 





abgegolten. * 

Bei Vereinbarung eines Festbetrages nach 6.1.7.2 verändert sich das Honorar bei Verkürzung 

oder Verlängerung der geschätzten Bauzeit entsprechend. * 


6.4.1 Das Honorar für das Anfertigen der Bestandszeichnungen nach 3.8.1 wird, entsprechend 

dem Arbeitsaufwand, einschließlich eventueller Nebenkosten, wie folgt vereinbart: 

Als Pauschale, sobald diese Teilleistung in Auftrag gegeben wird € * 

6.4.2 Besondere Leistungen für Stationierungsstreitkräfte * 

6.4.2.1 Leistungsverzeichnis mit geschätzten Preisen – 3.8.2.1 - v.H. * 

Ergänzende Vereinbarungen (US) – Nr. 2.1 

6.4.2.2 Bauphasenplan – 3.8.2.2 - v.H. * 


6.4.2.3 Topographische Vermessung – 3.8.2.3 - v.H. * 



Seite 13 von 17



VII.14 



für den Auftragnehmer €/Stunde (netto) * 

für Mitarbeiter €/Stunde (netto) * 

Technische Zeichner €/Stunde (netto) * 





6.6.1 

Als Nebenkosten werden pauschal (ohne USt.) erstattet: 




für die Leistung nach 3.2 und 3.3 € 

für die Leistungen nach 3.4 und 3.5 € 

für die Leistung nach 3.6 * und 3.7 * € 

Trennungsentschädigung (§ 7 (2) Nr. 5 HOAI) 

für die Leistungen nach 3.4 und 3.5 € 

für die Leistungen nach 3.6 * und 3.7 * € 

für die Leistungen über den Umfang nach 3.6 * / 3.7 * 

hinaus 

Summe 

€ 

€ € 


Gesamtsumme € € 


Reisen * 








* 


6.7 Der Auftragnehmer hat seinen Rechnungen die Honorarermittlung auf der Grundlage der 

fortgeschriebenen anrechenbaren Kosten (siehe Berechnungsmuster, Anlagen) beizufügen. 



Seite 14 von 17


§ 7 


VII.14 



betragen: 



bis 0,75 Mio. € 500.000 € 75.000 € * 




über 25,0 Mio. € 500.000 € 1.000.000 € * 



betragen: 



bis 5,0 Mio. € 500.000 € 500.000 € * 


über 15,0 Mio. 3.000.000 € 3.000.000 € * 





§ 8 



zu beachten: 


8.1.1 - entfällt - 





8.1.1.2 - entfällt - 



Seite 15 von 17



VII.14 





























8.2.1 Alle Details zu CAD wie Layerstruktur, das Übergabeformat .dxf oder .dwg, die Vorlagedatei 

sind mit dem Auftraggeber, dort mit 






hat mittels eines vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten GAEB-Prüfprogramms zu 

prüfen, ob die Daten fehlerfrei sind; eventuelle Fehler hat er zu beseitigen. 



erfragen. * 





Zeichnungen aus CAD-Systemen sowie Skizzen und Scans sind in das .pdf-Format umzu- 


Seite 16 von 17


wandeln 



§ 9 


9.1 Als Verantwortliche für die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden benannt 

(Name, Qualifikation): 








VII.14 











Auftraggeber: Auftragnehmer: 

, den , den 




Seite 17 von 17

VII.14.1 

Hinweise zur Erstellung der Vertragsmuster - Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen 

Die in Klammern gesetzten Abschnittsbezeichnungen beziehen sich auf das Vertragsmuster Ingenieurbauwerke 

und Verkehrsanlagen. 

0 Anwendungsbereich Das Vertragsmuster Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen ist für 

Leistungen des Bauingenieurwesens anzuwenden (s. Abschnitt F Nr. 

2.3 RLBau / RBBau). 

0.1 Abgrenzung zu anderen 

Vertragsmustern 


erdverlegte Leitungen 

und Kanäle 

0.1.2 Vertragsmuster 

Technische Ausrüstung 

0.2 

Objektdefinition 


In der Objektliste der HOAI nicht aufgeführte Objekte sind sinngemäß 

einzuordnen. 

Werden Leistungen der Tragwerksplanung erforderlich, so ist ein 

Vertrag nach dem Vertragsmuster Tragwerksplanung abzuschließen. 

Werden im Einzelfall Leistungen der Tragwerksplanung bei erdverlegten 

Leitungen und Kanälen erforderlich, kann eine Vergütung gemäß 

§ 6 HOAI vereinbart werden. 

Teile von Objekten, die nach dem Vertragsmuster Objektplanung 

Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen zu bearbeiten sind, können 

in Gebäude / Ingenieurbauwerke hineinreichen, ohne dadurch zur 

Technischen Ausrüstung nach § 68 HOAI zu gehören. Beispiele für 

praktikable Planungsgrenzen: Revisions-, Mess-, Absperr- und Übergabeeinrichtungen. 

Ingenieurbauwerke i.S. § 51 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 HOAI sind Bauwerke 

und Anlagen der nicht-öffentlichen Erschließung sowie Außenanlagen 

für die Ver- und Entsorgung mit Wasser, Abwasser, Gasen 

und Feststoffen, einschließlich wassergefährdender Flüssigkeiten. 

Hierzu zählen auch Erdarbeiten und Ingenieurbauwerke für Leistungen, 

die im Zusammenhang mit Anlagen des Teiles IX HOAI stehen 

(vgl. auch Hinweise zu Anh. 11 Ziff 0). 

Schornsteine (Beton / Stahl / Mauerwerk) sind Ingenieurbauwerke 

nach § 54 Abs. 1 Ziffer g, wenn sie freistehend sind und über ein 

eigenes Fundament verfügen. Sie werden nach Teil VII HOAI vergütet. 

Baumaßnahmen nach Ziffer 1.1 des Vertragsmusters können aus 

einem Bauwerk / einer Anlage oder aus mehreren Bauwerken und / 

oder Anlagen im Sinne des § 51 bestehen. Dabei sind jeweils die 

Bauwerke oder Anlagen, die funktional eine Einheit bilden, als ein 

Objekt anzusehen. 

Bei Umbauten und Erweiterungen, z. B. einer Schlammbehandlungsanlage 

in einer vorhandenen Kläranlage, ist deren vorhandene Bausubstanz, 

die technisch oder gestalterisch mitverarbeitet wird, gemäß 

§ 52 Abs. 3 i.V.m. § 10 Abs. 3 a HOAI zu berücksichtigen. 

Die für die Funktionseinheit eines Objektes erforderliche maschinen-, 

verfahrens- und prozesstechnische Ausstattung ist Bestandteil der 

Objektplanung des Bauingenieurs. Nicht anrechenbar sind die Kosten 

für Anlagen der Maschinentechnik, die der Zweckbestimmung 

1 von 11

0.2.1 Honorar 

für Wasserbau 

0.2.2 Honorar 

für weitere Anlagen 


VII.14.1 

des Ingenieurbauwerks dienen, soweit der Auftragnehmer die Anlagen 

weder plant, noch ihre Ausführung überwacht. Hierbei handelt es 

sich um Apparate ohne jegliche Anschlusstechnik, die en bloc vom 

Hersteller geliefert werden. Sie sind jedoch anrechenbar, soweit ihre 

Dimensionierung, Ausschreibung und / oder Überwachung übertragen 

wird und sie angeschlossen werden. 

Wird die Planung und Überwachung von Anlagen der Verfahrens- 

und Prozesstechnik, z. B. 

- Pumpen, 

- Rohrleitungen, 

- Wärmetauscher, 

- Heizkessel, 

- Eigenstromanlagen, 

- Anlagen der Mess- und Regeltechnik. 

u. ä. für die Ingenieurbauwerke nach § 51 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und 5 

dem Auftragnehmer übertragen, dem auch Grundleistungen für diese 

Ingenieurbauwerke, einschließlich der Anlagen der Maschinentechnik, 

in Auftrag gegeben wurden, so sind diese Leistungen zu honorieren. 

Das Honorar ist schriftlich zu vereinbaren. 

Bei der Honorarvereinbarung ist davon auszugehen, dass das Honorar 

angemessen ist, wenn bei Bauwerken und Anlagen des Wasserbaus 

die Kosten der Prozess- und Verfahrenstechnik den anrechenbaren 

Kosten zugerechnet und für die Leistungsphasen 3 und 5 in 

schwierigen Fällen ein Zuschlag zu den Bewertungssätzen von je bis 

5 v.H. gewährt wird. 

In diesem Fall ist unter 6.1.4 einzufügen: 

Bei folgenden Bauwerken / Anlagen des Wasserbaus nach 1.1.1 

werden bei Anwendung von Verfahrens- und Prozesstechnik folgende 

Zuschläge zu den Bewertungssätzen vereinbart: 

BW-Nr. ……. bei 3.2 …….. v.H. 

bei 3.4 …….. v.H. 

Ein angemessenes Honorar für Leistungen bei Bauwerken und Anlagen 

der Wasserversorgung, Abwasserbehandlung und Schlammbehandlung 

sowie Abfallbehandlung wird unter Einschluss der Leistungen 

für die Anlagen der Verfahrens- und Prozesstechnik dann erreicht, 

wenn die Honorare für die jeweils übertragenen Leistungsphasen 

bei diesen Ingenieurbauwerken und Anlagen nach Teil VII HOAI 

berechnet und anschließend mit einem Faktor in Abhängigkeit von 

dem Kostenanteil der Verfahrens- und Prozesstechnik multipliziert 

werden. 

Dieser Faktor beträgt: 

Kostenanteil der Verfahrens- und Prozesstechnik 

„F“ 

10 v.H. 

1,14 

20 v.H. 

1,22 

30 v.H. 

1,28 

40 v.H. 

1,32 

2 von 11

0.3 Umfang der 

Verkehrsanlagen 


1.1 Allgemein 



Haushaltsunterlage – Bau 

Entwurfsunterlage – Bau 


Leistungen 

(3.2 bis 3.8) 



Zwischenwerte sind linear zu interpolieren. 

VII.14.1 

Das Honorar für die örtliche Bauüberwachung ist mit den gleichen 

Faktoren zu beaufschlagen. 

In diesem Fall ist unter 6.1.4 einzufügen: 

Bei folgenden Bauwerken / Anlagen nach 1.1.1 

BW-Nr. …….. 

mit einem Anteil von 

…….. % Verfahrens- und Prozesstechnik und 

…….. % Technische Ausrüstung nach DIN 276 

ergibt sich zum Honorar für Planung und örtliche Bauüberwachung 

ein Zuschlagsfaktor von ….. 

Für Bestandteile von Straßenverkehrsanlagen gilt die Definition des 

Bundesfernstraßengesetzes (§ 1 Abs. 4 Nummer 1-3 BFStrG), einschließlich 

Entwässerung der Verkehrsanlage. 


eingegangen werden, wie dies zur Aufstellung der Haushaltsunterlage- 

Bau / Entwurfsunterlage - Bau - nach Abschn. F 2 RLBau / RBBau 

notwendig ist. Wenn dazu freiberuflich tätige Ingenieure eingeschaltet 

werden, ist das Vertragsmuster Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen 



(AVB, VI.5.1 VHF) sowie weitere Vertragsunterlagen gemäß Anlagenverzeichnis, 

zuzuleiten. Die Auflistung der Anlagen sowie Texte mit * 

sind zu prüfen, ob sie zutreffen; nicht Zutreffendes ist zu löschen. 



Sie sind dem Vertrag als Leerformulare beizufügen. Die von 

der Bauverwaltung mit Hilfe der bearbeitbaren Formblätter zu erstellenden 

Ermittlungen werden dem Auftragnehmer nicht ausgehändigt, 

um den Eindruck zu vermeiden, dass mit diesen Berechnungen schon 

das endgültige Honorar vereinbart sei. 




zunächst nur die Leistungen nach 3.2 und 3.3 des Vertragsmusters 

übertragen werden. Soweit im Ausnahmefall Leistungen nach 3.4 

oder Teile davon mit beauftragt werden sollen, ist dies im Vergabevermerk 

besonders zu begründen. Die weiteren Leistungen werden - 

je nach Bedarf einzeln oder zusammengefasst - durch ein Schreiben 


zu erwähnen ist. Als Frist, in der weitere Leistungen übertragen werden, 

sollen in 3.1 "24 Monate" eingesetzt werden. 


Sofern bereits (Teil)-Leistungen nach § 55 Absatz 2 Nr. 2 HOAI (Vorplanung) 

für die Aufstellung der ES - Bau - erbracht wurden, ist dies 

bei der Honorarermittlung zu Ziff. 3.2.1 zu berücksichtigen. 

3 von 11

VII.14.1 

2.1 Allgemein Bei Vertragsabschluss sind der vorläufigen Honorarermittlung die 




für die Leistungen nach 3.2 bis 3.3 ist auf Grundlage der baufachlich 

als richtig anerkannten Kostenberechnung zur Haushaltsunterlage - 

Bau bzw. seitens des Auftraggebers bestätigten Kostenberechnung 

zur Entwurfsunterlage - Bau - zu ermitteln. Nachträge sind nicht Bestandteil 

der Kostenberechnung und damit nicht Grundlage für die 

Honorarermittlung für Leistungen, die für die Haushaltsunterlage - 

Bau bzw. Entwurfsunterlage - Bau - erforderlich sind. 




können entweder die änderungsbedingten Mehrkosten der Kostenberechnung 

zur Haushaltsunterlage –Bau bzw. Entwurfsunterlage - Bau 

- hinzugeschlagen oder die Mehrleistungen - pauschal oder nach 

Zeitaufwand - honoriert werden. 



(Kostenberechnung, Kostenfeststellung). Der Auftragnehmer ist 

über die Fortschreibung zu unterrichten. Gemäß 6.7 hat der Auftragnehmer 

seinen Rechnungen die Honorarermittlung auf der Grundlage 

der fortgeschriebenen anrechenbaren Kosten beizufügen. 

2.2 Ermittlung der Vergütung Die Ermittlung der Vergütung richtet sich nach §§ 4, 4a, 5, 5a, 6 HO- 

AI. 


Die Honorarzone ist gemäß §§ 53 und 54 HOAI in 6.1.2 und 6.1.3 

festzulegen. 



werden, gilt der Mindestsatz und der Zusatz zu 6.1.4 ist zu löschen. 




festzulegen. 






- Bau- und landschaftsgestalterische Beratung, 

- erhöhte Anforderungen an Planungsoptimierung bzw. an Planungsvarianten, 

- Berücksichtigung von Forderungen des Denkmalschutzes und 

der Integration erhaltenswerter Substanz, 


4 von 11





Leistungen 

(6.4) 


(6.1.4, 6.1.5) 


VII.14.1 





Von der Möglichkeit der Honorarermittlung nach § 4a HOAI soll regelmäßig 

Gebrauch gemacht werden, wenn zu erkennen ist, dass die 

Kostenermittlung eine hohe Verlässlichkeit aufweist und der Gesichtspunkt 

der Wirtschaftlichkeit gegeben ist. In 6.1.1 ist die entsprechende 

Alternative auszuwählen. 



Bestandserfassung in digitaler Form anzustreben (vgl. H 2 

RLBau/RBBau). Die Honorierung hat über eine Aufwandsabschätzung 

zu erfolgen. 


Berücksichtigung der Leistungen des Auftraggebers in der Regel wie 

folgt zu bewerten: 

Haushaltsunterlage- / Entwurfsunterlage- 

Bau 

- 3.2 - 

Vorplanung 

- 3.2.1 - 


- 3.2.2 - 


- 3.3 - 


- 3.4 - 


- 3.5.1 - 


- 3.5.2 - 


- 3.6 - 



13 v.H. 

28 v.H. 

4 v.H. 

15 v.H. 

10 v.H. 

4 v.H. 

11 v.H. 

Örtliche Bauüberwachung 

- 3.7 – 

2,1 – 3,2 v.H. 

der anrechenbaren Herstellungskosten nach § 57 Abs. 2 

HOAI 

*) 

**) 

***) 

****) 

*) Die Vorplanung der Ingenieurbauwerke nach § 51 Abs. 1 Nr. 6 und 

7 HOAI, die eine Tragwerksplanung erfordern, ist mit 6 v.H. zu bewerten. 

**) Die Ausführungsplanung ist nach § 55 Abs. 4 HOAI mit bis zu 35 

v.H. zu bewerten, wenn bei Ing.-Bauwerken nach § 51 Abs. 1 Nr. 1 - 

3 und 5 ein überdurchschnittlicher Aufwand an Ausführungszeichnungen 

erforderlich ist. 

***) Erbringt der Auftraggeber die Grundleistung - Nachrechnen der 

5 von 11

VII.14.1 

Angebote einschl. Aufstellen eines Preisspiegels - selbst, wie dies 

das Vertragsmuster für den Regelfall vorsieht, so sind die verbleibenden 

Leistungen i. d. R. mit 3,5 v. H. zu bewerten. 

****) Abweichend hiervon kann ein Honorar als Festbetrag unter 

Zugrundelegung der geschätzten Bauzeit vereinbart werden, wenn 

auf Wunsch des Auftraggebers eine sehr eingehende örtliche Bauüberwachung 

gefordert wird oder eine solche Bauüberwachung wegen 

der Schwierigkeiten bei der Ausführung des Objektes erforderlich 

wird, und wenn in solchen Fällen eine Honorierung nach Vomhundertsatz 

der anrechenbaren Kosten nicht zu einem leistungsgerechten 

Honorar führen würde, z.B. weil die anrechenbaren Kosten gering 

sind. 

Falls der Auftraggeber selbst oder andere über die in Nr. 2.11 dieser 

Hinweise beschriebenen Leistungen hinaus, Teile der unter 3.2 bis 

3.8 des Vertragsmusters genannten Leistungen erbringen, ist das bei 

der Bewertung der Leistungen zu berücksichtigen. 

2.4 Mehrere Bauwerke / Besteht eine Baumaßnahme aus mehreren Ingenieurbauwerken / 

Anlagen 

Verkehrsanlagen, so sind die Honorare für jedes Ingenieurbauwerk / 

jede Verkehrsanlage getrennt zu berechnen. Soweit eine Baumaßnahme 

aus mehreren gleichen, spiegelgleichen oder im Wesentlichen 

gleichartigen Ingenieurbauwerken / Verkehrsanlagen (Wiederholungen) 

besteht, die im zeitlichen oder örtlichen Zusammenhang 

und unter gleichen baulichen Verhältnissen errichtet werden sollen, 

ist im Vertrag nach Abschnitt 6.1.6 ein weiterer Abschnitt mit fortlaufender 

Nummerierung vorzusehen. Soweit die Anzahl der Wiederholungen 

noch nicht feststeht, ist zu vereinbaren, dass das Honorar 

nach § 22 Abs. 2 HOAI ermittelt wird. Stehen Art und Umfang der 

Wiederholungen fest, ist zur Vermeidung von Auseinandersetzungen 

folgende Textfassung vorzusehen: 

2.5 

2.5.1 




Wegen der Wiederholungen wird vereinbart für die Bauwerke / Anlagen 

Für die 1.-4. Wiederholung je 50 v.H. des Honorars für die Erstausfertigung 

der Leistungen. 

Ab 5. Wiederholung je 40 v.H. des Honorars für die Erstausfertigung 

der Leistungen. 

Das Honorar für Bauoberleitung und örtliche Bauüberwachung wird 

nicht reduziert. 


wird, ist bei den anrechenbaren Kosten angemessen zu berücksichtigen. 

In 6.1.1.3 wird geregelt: 


Kosten zu berücksichtigende technisch oder gestalterisch mitverarbeitete 

Bausubstanz wird gesondert ermittelt, sobald der Umfang der 



Anlage)“ 

Der Umfang der Anrechnung ist schriftlich zu begründen und schrift- 

6 von 11

lich zu vereinbaren. 

VII.14.1 

2.5.2 Umbauten Bei Umbauten und Modernisierungen im Sinne von § 3 Nr. 5 und 6 

HOAI mit durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad kann gemäß § 59 

HOAI ein Zuschlag von 20 bis 33 v.H. vereinbart werden. Sofern 

nicht etwas anderes schriftlich vereinbart wird, gilt ab durchschnittlichem 

Schwierigkeitsgrad ein Zuschlag von 20 v.H. als vereinbart. In 

diesen Fällen ist in 6.1.8 des Vertrags ein weiterer Abschnitt einzufügen: 

2.6 

2.6.1 

Bauausführung 

Örtliche Bauüberwachung 

(3.7) 

2.6.2 Bauoberleitung 

(3.6) 

„Für den Umbau des Ingenieurbauwerks / der Verkehrsanlage 

wird das Honorar um v.H. erhöht.“ 

Die Dauer der örtlichen Bauüberwachung ist spätestens mit Beginn 

der Bauausführung festzulegen (siehe dazu auch 5.1.3 und 6.3 des 





Bauzeit (bei Vergütung nach § 4a HOAI) bzw. Bauzeit wird bei Übertragung 

zusätzlich vereinbart.“ 

Zur Festlegung des Honorars für die örtliche Bauüberwachung gelten 

die in 2.2 dieser Hinweise aufgeführten Kriterien (Überschreitung des 

Mindestsatzes) sinngemäß. 

Die Überwachung der Ausführung von Tragwerken der Honorarzonen 

I und II auf Übereinstimmung mit dem Standsicherheitsnachweis 

ist im Regelfall Teil der Grundleistung nach § 57 Abs. 1 Nr. 10 HOAI. 

Die ingenieurtechnische Kontrolle der Ausführung des Tragwerks ab 

Honorarzone III ist einem Tragwerksplaner oder einem Prüfingenieur 

für Baustatik zu übertragen. 

Die Bauoberleitung nach Abschnitt 3.6 des Vertragsmusters ist in der 

Regel nur dann zu übertragen, wenn die örtliche Bauüberwachung in 

Auftrag gegeben wird. 

2.6.3 Verlängerte Bauzeit Ist das Honorar für die örtliche Bauüberwachung nach § 57 Abs. 2 

Satz 1 HOAI als Prozentsatz der anrechenbaren Kosten vereinbart 

und verzögert sich die Bauzeit durch Umstände, die der Auftragnehmer 

nicht zu vertreten hat, wesentlich, so ist für die nachweislich 

erforderlichen Mehraufwendungen eine zusätzliche Vergütung zu 

vereinbaren. Eine Überschreitung bis zu 20 v.H. der festgelegten 

Ausführungszeit, mindestens 3 Monate, maximal jedoch 6 Monate, ist 

durch das Honorar abgegolten. 







erhalten hat. 


Honorierung ist eine genaue Erfassung der Ursachen der verlängerten 

Objektüberwachung – z.B. durch die sorgfältige Führung 


7 von 11

2.7 

Nebenkosten 

(6.6) 


VII.14.1 









die ihr zu Grunde gelegten Einzelansätze sind in einem Nebenvermerk 

festzuhalten. 


(netto ohne Zuschläge) mit 3 bis 4 v. H. als angemessen 








zu tragen. 



sind. 




Für die Vergütung der Reisekosten des Ingenieurs und seiner Mitarbeiter 

sind zu beachten: 

1. Die notwendige Anzahl der Reisen des Ingenieurs und seiner 

Mitarbeiter setzt der Auftraggeber auf Vorschlag des Auftragnehmers 

fest. Hierbei ist zu beachten, dass die Reisen des Ingenieurs 

so ausreichend bemessen werden, dass er die Bauoberleitung 

und die örtliche Bauüberwachung ordnungsgemäß erfüllen 

kann. 


die über den Umkreis von mehr als 15 km vom Geschäftssitz des 

Auftragnehmers hinausgehen, dürfen für Bundes- und Landesmaßnahmen 



Ergänzungen/das Bayerische Reisekostengesetz 

(BayRKG) vom 24. April 2001, zul. geä. 26.07.2005, vorsieht. Für 

Wegstrecken, die der Auftragnehmer im eigenen Pkw zurücklegt, 

ist von einer Vergütung von 0,30 € je km auszugehen. 


9 BayRKG. 



Die Kosten dürfen nicht höher erstattet werden, als es der jeweils 

gültige Tarifvertrag für das Baugewerbe mit den dazu vereinbarten 

Sätzen für technische und kaufmännische Angestellte vorsieht. 




8 von 11



kosten 


(6.8) 


Auftraggebers 



VII.14.1 


abzuziehen: 









abzuziehen (BMF vom 28.03.2003 Gz. IV B 7-S 7303a-2001). 



sind umsatzsteuerbefreit 




sind. 

Zu den Leistungen des Auftraggebers gehören im Allgemeinen folgende 

Grundleistungen, die dem Auftragnehmer in der Regel nicht 

übertragen werden. Deren Ergebnisse sind in schriftlicher Form bzw. 

sächlich (z. B. Modelle, CD-ROM) zu übergeben, soweit sie zur Vertragserfüllung 

erforderlich sind. 

Die Grundleistungen sind, sofern sie für die Durchführung des Objektes 

erforderlich sind, in § 3 als vom Auftragnehmer nicht auszuführende 

Leistungen aufzunehmen: 

Leistungsphase 1 

Grundlagenermittlung 2 v.H. 


Beschaffen der amtlichen Karten 0,5 v.H. 

Mitwirken beim Erläutern des Planungskonzepts 

gegenüber Bürgern und politischen Gremien 0,5 v.H. 

Überarbeiten des Planungskonzepts nach 

Bedenken und Anregungen 0,5 v.H. 

Bereitstellen von Unterlagen als Auszüge aus dem Vorentwurf 

zur Verwendung für ein Raumordnungsverfahren 0,5 v.H. 


Ermitteln und Begründen zuwendungsfähiger Kosten sowie 

Vorbereiten der Anträge auf Finanzierung 1 v.H. 

Mitwirken beim Erläutern des vorläufigen Entwurfs 

gegenüber Bürgern und politischen Gremien 0,5 v.H. 

Überarbeiten des vorläufigen Entwurfs aufgrund von Bedenken 

und Anregungen 0,5 v.H. 


Einreichen der Unterlagen 0,25 v.H. 

9 von 11






(8) 


(9.2) 


VII.14.1 

Grunderwerbsplan und Grunderwerbsverzeichnis 0,25 v.H. 

Mitwirken beim Erläutern gegenüber Bürgern 0,25 v.H. 

Mitwirken beim Planfeststellungsverfahren 0,25 v.H. 


Zusammenstellen der Verdingungsunterlagen für alle 

Leistungsbereiche 0,5 v.H. 

Einholen der Angebote 0,5 v.H. 


In Verzug setzen der ausführenden Unternehmer 1 v.H. 

Auflisten der Verjährungsfristen 1 v.H. 

Kostenfeststellung 1 v.H. 

Stellen der Anträge für behördliche Abnahmen 0,5 v.H. 

Übergabe des Objekts 0,5 v.H. 

Werden diese Leistungen ganz oder teilweise dem Auftragnehmer 

übertragen, so sind sie in § 3 nicht aufzunehmen und entsprechend 

bei der Bewertung der Leistungsphasen zu berücksichtigen. 

Die Bewertung der Leistungsphase 8 ist um weitere bis zu 5 Punkte 

zu verringern, wenn die Koordinierung der fachlich Beteiligten vom 

Auftraggeber übernommen wird. Für jeden fachlich Beteiligten, den 

der Objektplaner zu koordinieren hat und dessen Pläne er auf Übereinstimmung 

zu prüfen und freizugeben hat, ist der Abzug zu reduzieren, 

bis der volle Bewertungssatz von 11 v.H. erreicht wird. 



Vereinbarung im Regelfall 









ist. Die dafür notwendigen Vereinbarungen sind gemäß § 

8 zu treffen. 


verwendet, muss der Auftragnehmer prüfen, ob die Daten auch 

nach der Übermittlung an den Auftraggeber vollständig und richtig 

vorliegen. Den Aufwand für das Überprüfen und Nachbearbeiten der 

übermittelten Daten trägt der Auftragnehmer. Diese Regelung ist in 

8.2 enthalten. 




10 von 11


VII.14.1 

Land 












Gemeinsam 




hinzuweisen. 







11 von 11



gemäß § 2 Ingenieurvertrag Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen 



2. Ergänzung zu § 3 Leistungen des Auftragnehmers 


Anlagen 


Anhang I, Hinweise für die Planung und Ausführung von Straßenbefestigungen, Dez. 1986 * 





VII.14.3 













sowie die Prüfungsbesprechung zur KVM-Bau und zur HU-Bau an der künftigen Baustelle 

abgehalten. Die Prüfungsbesprechung zur AFU-Bau findet normalerweise bei 









1 von 3



VII.14.3 



























1.2.5 Straßenbeläge und befestigte Decken * 

Der Entwurf von befestigten Decken ist gemäß Anhang I, "Hinweise für die Planung und 

Ausführung von Straßenbefestigungen" durchzuführen. 



Baubeschreibung (vgl. Art. 11 ABG 1975 und RiABG zu Art. 11 ABG 1975). An die Stelle der 

Überprüfung und Genehmigung der HU-Bau durch die oberste technische Instanz des Bundes 

tritt die grundsätzliche Zustimmung der US-Streitkräfte gem. Art. 7.1.4 ABG 1975 zu den 

geprüften Bauunterlagen. 

2 von 3

2 

Ergänzung zu § 3 - Leistungen des Auftragnehmers 




VII.14.3 






berücksichtigt werden. Die Bauphasenforderungen sind bei der Vorplanungsbesprechung zu 

erörtern. In den Bauentwurfsplänen sowie in den Leistungsverzeichnissen hat der 


2.3 Topographische Vermessung * 

Für folgende Bereiche ist eine topographische Vermessung durchzuführen: 

Weitere Festlegungen: 




abgegolten. * 














3 von 3


Liegenschaft 

Maßnahme 

Objekt 

Zwischen 








- Ingenieurvermessung - 




VII.15


§ 1 

§ 2 

§ 3 

§ 4 

§ 5 

§ 6 

§ 7 

§ 8 

§ 9 

Anlagen 






Vergütung 





2 Lageplan 

3 Liste zur Festlegung des Umfangs der Objektvermessung 




7 … 


VII.15 


RBBau)* 



§ 1 


VII.15 

1.1 Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen der Entwurfs-/Bauvermessung * für die Baumaßnahme: 


Diese besteht aus folgenden 

1.1.1 Gebäuden* 

1.1.2 Ingenieurbauwerken* 

1.1.3 Verkehrsanlagen* 

1.2 Gegenstand dieses Vertrages sind sonstige vermessungstechnische Leistungen für * 

(genaue Bezeichnung des Objekts/der Liegenschaft) 




§ 2 




erfüllen: 

2.2.1 Folgende projektbezogene Unterlagen: 

2.2.2 Folgende Forderungen und Anregungen des Auftraggebers: 

(Anlage) * 



2.3.1 Die Baufachlichen Richtlinien Vermessung (BFR Vermessung) des Bundesministeriums für 

Verkehr, Bau- und Wohnungswesen und des Bundesministeriums der Verteidigung in der bei 

Vertragsabschluss gültigen Fassung (siehe auch www.bfrvermessung.de). * 


2.3.2 * 


VII.15 




werden.* 


§ 3 




weitere Leistungen nach 3.3 - einzeln oder im Ganzen - zu übertragen. 







Ein Rechtsanspruch auf Übertragung der Leistungen nach 3.3 besteht nicht. 


ableiten. 

Aus der abschnittsweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer nur dann eine Erhöhung 

seines Honorars ableiten, wenn und soweit § 21 HOAI dies zulässt. 

3.2 Übertragene Leistungen 

3.2.1 Entwurfsvermessung * 

3.2.1.1 Grundlagenermittlung * 

Das sind die Grundleistungen der Leistungsphase 1 des § 97b HOAI 

3.2.1.2 Geodätisches Festpunktfeld * 

Das sind die Grundleistungen der Leistungsphase 2 des § 97b HOAI 

3.2.1.3 Vermessungstechnische Lage- und Höhenpläne */ Bestandsdaten* 

Das sind die Grundleistungen der Leistungsphase 3 des § 97b HOAI mit Ausnahme von 

Es sind die Vorgaben der BFR Vermessung zu beachten. Der Datenbestand ist grundsätzlich 

nach den Systemkatalogen der BFR Vermessung zu erzeugen. 

Der Umfang der Geländeaufnahme (Objektvermessung) ergibt sich aus beiliegender Liste 

(Anlage ) 

Zusätzlich / alternativ sind folgende analoge Pläne zu erstellen: * 


3.2.1.4 

Planinhalt: M = 1: 

Planinhalt: M = 1: 

Darstellen der Höhen in Punkt-, Raster- oder Schichtlinienform * 

Zur Übergabe der digitalen Daten siehe 3.4 

3.2.2 Besondere Leistungen nach HOAI – Entwurfsvermessung – 

3.2.2.1 

3.2.3 Leistungen nach § 100 HOAI 

3.2.3.1 

3.3 Weitere Leistungen 

3.3.1 Entwurfsvermessung * 

3.3.1.1 Absteckungsunterlagen * 

Das sind die Grundleistungen der Leistungsphase 4 des § 97 HOAI 

3.3.2 Bauvermessung * 

3.3.2.1 

3.3.2.2 Absteckung für die Bauausführung * 

Das ist die Grundleistung der Leistungsphase 2 des § 98b HOAI. 

3.3.2.3 

3.3.3 Besondere Leistungen nach HOAI – Bauvermessung – 

3.3.3.1 Dokumentation der Bauausführung 

3.3.3.2 

Das ist eine Besondere Leistung der Leistungsphase 3 des § 98b HOAI. 

VII.15 

Erfassen, aufbereiten und dokumentieren aller bestandsverändernden Baumaßnahmen und 

Übergabe der digitalen Daten gemäß 3.4 

3.3.4 Leistungen nach § 100 HOAI 

3.3.4.1 

3.4 Datenübergabe 

Die Ergebnisse der vermessungstechnischen Leistungen sind digital so zu übergeben, dass 

sie vom DV-System des Auftraggebers problemlos eingelesen werden können. 

Im Einzelnen wird dazu festgelegt: 

3.4.1 Koordinaten der Festpunkte und Objektpunkte als ASCII-File auf Datenträger. 

Verschlüsselung / Codierung 

- nach Objektartenkatalog (BFR Vermessung, Anh. A) * 

- nach Vorgabe des Auftraggebers (Anlage ) * 


3.4.2 Vermessungstechnische Lage- und Höhenpläne / Bestandsdaten 

Datenstrukturierung ** 

- nach Objektabbildungskatalog (BFR Vermessung, Anh. B) * 


Datenaustauschformat ** 

- "Einheitliche Datenbankschnittstelle“ (EDBS), Version * 

- ALK-GIAP Ladeformat (sequenziell), Version * 

- DXF der Firma AUTODESK, Version ) * 


VII.15 

Für die Prüfung der Daten ist die Primärdaten führende Stelle für die digitale Baubestandsdokumentation 

zuständig. Die digitalen Daten sind deshalb vorzulegen bei: 

Bei Datenstrukturierung nach dem Objektabbildungskatalog (BFR Vermessung, Anh. B) 

ist als Datenaustauschformat ausschließlich das EDBS- oder ALK-GIAP-Ladeformat 

vorzusehen. 


3.5.1 Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Planunterlagen sind dem Auftraggeber in einfacher 

Ausfertigung zu übergeben, und zwar 

- Planunterlagen nach auf maßhaltiger Folie * 

- Planunterlagen nach auf Papier * 

Die Planunterlagen sind unter Beachtung der gültigen Richtlinien (Signaturenkatalog der BFR 

Vermessung, Anh. C) und DIN-Normen anzufertigen, zu beschriften und in Taschen oder Ordnern 

zusammenzustellen. 

Berechnungen und andere vermessungstechnische Unterlagen sind dem Auftraggeber in 

-facher Ausfertigung kopierfähig im Format DIN A 4 (hoch) zu übergeben. 

3.5.2 Der Auftragnehmer hat die von ihm angefertigten zeichnerischen Unterlagen als "Planverfasser", 

die übrigen Unterlagen als "Verfasser" zu unterzeichnen. 

§ 4 



4.1.1 Objektplanung für Gebäude von 

4.1.2 Objektplanung für Ingenieurbauwerke von 

4.1.3 Objektplanung für Verkehrsanlagen von 


4.1.5 Rohrleitungsuntersuchungen von 

4.1.6 


§ 5 



5.1.1 

5.1.2 

5.1.3 

6.1 Entwurfsvermessung / Bauvermessung * 

§ 6 

Vergütung 

Der Honorarermittlung werden zugrunde gelegt: 

VII.15 

6.1.1 Für die Leistungen nach 3.2.1 / 3.3.1 die nach § 97 HOAI anrechenbaren Kosten der baufachlich 

als richtig anerkannten Kostenberechnung zur Haushaltsunterlage-Bau / seitens des Auftraggebers 

bestätigten Kostenberechnung zur Entwurfsunterlage - Bau - ohne Nachträge zur 

Haushaltsunterlage-Bau* / Entwurfsunterlage-Bau*, die durch Lohn- und Stoffpreissteigerungen 

verursacht sind, und ohne Umsatzsteuer, 





6.1.2 Für die Leistungen nach 3.3.2 die nach § 98 HOAI anrechenbaren Herstellungskosten, die 

durch Abrechnung (Kostenfeststellung) ermittelt sind, ohne Umsatzsteuer. 





* 

6.1.3 Honorarzonen im Sinne der §§ 97a und 98a HOAI 

Bezeichnung des Gebäudes/ 

Bauwerks/ der Verkahrsanlage 

Leistungen der Honararzone 

Entwurfsvermessung 

Bauvermessung 


Bauvermessung 


Bauvermessung 


Bauvermessung 


6.1.4 Bewertung der Leistungen der Entwurfsvermessung 

Leistungen nach § 97b HOAI Bewertung der Leistungen in v. H. 

Grundleistungen: 

Grundlagenermittlung 

- 3.2.1.1 – 

Geod. Festpunktfeld 

– 3.2.1.2 – 

Verm.techn. Lage- und 

Höhenpläne 

- 3.2.1.3 – 

Geländeschnitte 

- 3.2.1.4 – 

Absteckungsunterlagen 

- 3.3.1.1 - 

Besondere Leistungen: 

Summe 

1.1.1 (1) 

6.1.5 Bewertung der Leistungen der Bauvermessung 

Leistungen nach § 98b HOAI Bewertung der Leistungen in v.H. 


Baugeometrische Beratung 

- 3.3.2.1 - 

Absteckung für die Bauausführung 

- 3.2.1.3 - 

Verm.techn. Überwachung der 


- 3.2.1.3 - / - 3.3.2.3 


Verm.techn. Dokumentation der 


- 3.3.3.1 - 

Summe 

1.1.1 (1) 



v.H. der Differenz zum Höchstsatz für vermessungstechnische Leistungen. 

VII.15 

6.1.7 § 97 Abs. 2 und § 98 Abs. 2 HOAI werden sinngemäß angewandt, wenn das Vertragsverhältnis 

vorzeitig endet und die für die endgültige Berechnung des Honorars maßgebenden Beträge 

nicht mehr festgestellt werden. * 


6.2 Honorar für sonstige Leistungen / Besondere Leistungen * 

VII.15 

Der Auftragnehmer erhält für seine nachstehend aufgeführten Leistungen folgende Vergütung: 

6.2.1 Leistungen 

nach 3.2 

6.2.2 Leistungen 

nach 3.3 

6.3 Honorar nach Zeitaufwand 

Menge, Einheit 

ca. 

Menge, Einheit 

ca. 

Die Leistungen des Auftragnehmers nach 

Einheitspreis 

€ / Einheit 

Einheitspreis 

€ / Einheit 

Gesamtpreis 

ca. € 

Summe 6.2.1 

Gesamtpreis 

ca. € 

Summe 6.2.2 

Pauschale 

€ 

Pauschale 

€ 

sowie unvorhergesehene Leistungen geringen Umfangs werden nach Zeitaufwand (§ 6 HOAI) 

mit folgenden Stundensätzen vergütet: 

6.3.1 Leistungen nach 3.2 Leistungen nach 3.3 

€ / Std. ca. Std. € ca. Std. € 

Auftragnehmer 

Ingenieur 

Techniker 

Assistent / 

Zeichenkraft 


VII.15 

6.3.1.1 Die Summe der Vergütung nach Zeitaufwand für Leistungen nach 3.2.2 / 3.2.3 * wird vorläufig 

festgelegt auf €. 

6.3.1.2 Die Summe der Vergütung nach Zeitaufwand für Leistungen nach 3.3.3 / 3.3.4 *) wird vorläufig 

festgelegt auf €. 

6.3.2 Die Stundensätze nach 6.3.1 werden nur für die reine Arbeitszeit (ohne Wegezeit und Arbeitspausen) 

vergütet. Über die geleisteten Stunden ist vom Auftragnehmer ein Nachweis zu führen. 

Er muss mindestens folgende Angaben enthalten: Datum / Name / Art der Leistung / Anzahl 

der Stunden / Unterschrift. Dieser Nachweis ist dem Auftraggeber zeitnah zur Anerkennung 

vorzulegen. Die endgültigen Summen nach 6.3.1.1 und 6.3.1.2 errechnen sich aus dem 

tatsächlich erbrachten, nachgewiesenen und anerkannten Zeitaufwand. 

6.3.3 Ein Messtrupp setzt sich aus Mitarbeitern des Auftragnehmers zusammen. Die Zuziehung 

weiterer Mitarbeiter bedarf der Zustimmung durch den Auftraggeber. 


6.4.1 Die Nebenkosten werden pauschal (ohne USt.) erstattet. 

Hierin sind auch die Kosten enthalten für: 

− Vermarkungsmaterial 

− Vervielfältigen der Unterlagen (auch die nach 3.5 sowie der reproduktionstechnischen 

Arbeiten auf maßhaltiger Folie * 


− Reisen und Wegezeiten des Auftragnehmers und seiner Mitarbeiter * 

6.4.1.1 für die Leistungen nach 3.2 

6.4.1.2 für die Leistungen nach 3.3 

6.4.1.3 Die Nebenkosten nach § 7 Abs. 2 Nr. 8 HOAI für das Vermessungsfahrzeug mit umfangreichem 

Messinstrumentarium sind bei Leistungen nach den §§ 97b / 98b HOAI in den Honoraren 

der Honorartafel enthalten und werden deshalb nicht gesondert erstattet. Dies gilt sinngemäß 

auch für Leistungen nach den §§ 97(5) / 98(4) / 100 HOAI, sofern die Vergütung nach 6.2 

erfolgt. 

Bei Vergütung nach 6.3 (Zeitaufwand) werden € / Std. erstattet. 

6.4.1.4 Trennungsentschädigung (§7 (2) Nr. 5 HOAI) 



Summe 

zuzüglich Umsatzsteuer 

Gesamtsumme 


Reisen * 








* 


€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€

VII.15 




§ 7 



betragen: 



bis zur Höhe von 0,75 Mio. € 500.000 € 75.000 € * 




über 25,0 Mio. € 500.000 € 1.000.000 € * 

7.2 Der Auftragnehmer hat darüber hinaus dafür Sorge zu tragen, dass die Deckung für das vertragsgegenständliche 

Objekt uneingeschränkt erhalten bleibt. Dies hat durch eine objektbezogene 

Haftpflichtversicherung zu erfolgen und kann durch eine Separierung der Deckungssumme 

in der Bescheinigung über die Jahresversicherung oder durch eine Exzedentenversicherung 

nachgewiesen werden. 

§ 8 


Für die nach § 3 in DV-gerechter Form zu liefernden Unterlagen sind nachstehende Vorgaben 

zu beachten: 


Die Entscheidung über die zu erfassenden Objektarten trifft der Auftraggeber. Unabhängig von 

der Festlegung des Umfangs der Objektarten ist grundsätzlich unter Folie 811 das Liegenschaftsobjekt 

zu erstellen. 

Die konkrete Festlegung der zu erfassenden Objekte erfolgt über die „Liste zur Festlegung des 

Umfangs der Objektvermessung“, die den Inhalt der Objektartenliste folienweise zusammenfasst 

und dadurch die Anwendung vereinfacht. Sie ist als Anlage beigefügt. 

Abweichungen davon bedürfen der einvernehmlichen Abstimmung zwischen Auftraggeber und 

Auftragnehmer. 

Mit Abgabe der EDBS-Datei ist die Angabe der verwendeten BFR-Version durch den Auftragnehmer 

zwingend erforderlich. 

Bestandsdaten sind unter Verschluss zu halten. Eine Weitergabe der Daten an Dritte ist ohne 

Zustimmung des Auftraggebers untersagt. Die Löschung der Daten nach Auftragsabwicklung 

ist schriftlich zu bestätigen. Datenträger gehen in den Besitz des Auftraggebers über. § 3 Abs. 

3 der Allgemeinen Vertragsbestimmungen (AVB) gilt insoweit sinngemäß. 


8.2 

VII.15 






Der Auftraggeber setzt zur Überprüfung der Vollständigkeit und Richtigkeit das Prüftool GEOcheck 



Alle Details sind mit dem Auftraggeber, dort mit Frau / Herrn Tel. abzustimmen. 

§ 9 


9.1 Als Verantwortliche für die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden benannt 

(Name, Qualifikation): 

für Leistungen nach 3.2: 

für Leistungen nach 3.3: 








9.3 Die Schlussrechnungslegung erfolgt nach Prüfung, Freigabe und Bestätigung der Konformität 

der übergebenen Daten mit der BFR Vermessung durch die Primärdaten führende Stelle gemäß 

3.4. 

Auftraggeber: 


, den , den 




Hinweise zur Erstellung der Vertragsmuster - Ingenieurvermessung 

VII.15.1 

Die in Klammern gesetzten Abschnittsbezeichnungen beziehen sich auf das Vertragsmuster Ingenieurbauwerke 

und Verkehrsanlagen. 

. 

0 Anwendungsbereich Das Vertragsmuster Ingenieurvermessung ist für Vermessungsleistungen 

anzuwenden, die in § 96 ff HOAI näher beschrieben sind. Es 

handelt sich hierbei um Leistungen für die Planung von Gebäuden, 

Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen (§ 97b HOAI), die anschließende 

Bauausführung dieser Objekte (§ 98b HOAI) und um 

Leistungen für die baukostenunabhängige, nicht objektgebundene 

Bestandsaufnahme und Bestandsdokumentation von Liegenschaften. 

Die Leistungen sind dann nach diesem Vertragsmuster zu beauftragen, 

wenn sie mit besonderen instrumentellen und vermessungstechnischen 

Verfahrensanforderungen erbracht werden müssen (§ 96 Abs. 

1 HOAI). 

Adresse: www.bfrvermessung.de 




Die Baufachlichen Richtlinien Vermessung (BFR Vermessung) des 

Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen und des 

Bundesministeriums der Verteidigung sind, in der bei Vertragsabschluss 

geltenden Fassung, für die Leistungen nach den §§ 97b, 98b 

und insbesondere 100 HOAI anzuwenden. 

Das Vertragsmuster findet keine Anwendung bei: 

Hinweis auf Muster 16 ??? 

- Messungen, die nach VOB -Teil C- in der ATV DIN 18299, Nr. 

4.1.3 sowie den DIN 18300 ff vom Auftragnehmer bei Ausführung 

und Abrechnung von Bauleistungen, ohne besondere instrumentelle 

und vermessungstechnische Verfahrensanforderungen als Nebenleistungen 

zu erbringen sind (= Leistungsphase 3 des § 98b 

HOAI), 

- einfachen Vermessungsleistungen, die in Leistungsbildern anderer 

Teile der HOAI enthalten sind (z.B. §§ 55, 57 HOAI), 

- Vermessungsleistungen, die nach landesrechtlichen Vorschriften 

durchgeführt werden (siehe auch § 96 Abs. 1 HOAI - für Landesvermessung 

und Liegenschaftskataster). 

Kostenverpflichtungen dürfen nur insoweit eingegangen werden, wie 

dies im Einzelfall begründet und notwendig ist. Wenn dazu ein Freiberuflich 

Tätiger hinzugezogen werden soll, ist mit ihm ein Vertrag unter 

Beachtung von K 12 RLBau/RBBau abzuschließen. Dem freiberuflich 

Tätigen sind mit dem Vertragsentwurf eine Ausfertigung der Allgemeinen 

Vertragsbestimmungen (AVB, VI.5.1 VHF) sowie weitere Vertragsunterlagen 

gemäß Anlagenverzeichnis, zuzuleiten. Die Auflistung 

der Anlagen sowie Texte mit * sind zu prüfen, ob diese zutreffen, nicht 

Zutreffendes ist zu löschen. 

Für die Ermittlung der anrechenbaren Kosten sowie des Honorares sind 

die Berechnungsmuster VII.10.2.1 bis 4 und VII.10.2.5 zu verwenden. 

Sie sind dem Vertrag als Leerformulare beizufügen. Die von der Bauverwaltung 

mit Hilfe der bearbeitbaren Formblätter zu erstellenden Ermittlungen 

werden dem Auftragnehmer nicht ausgehändigt, um den 

Eindruck zu vermeiden, dass mit diesen Berechnungen schon das endgültige 

Honorar vereinbart sei. 


1 von 11

1.2 Übertragung von Leistungen 

(3.2 und 3.3) 

1.3 Hinweise zu den 

Leistungen 

Allgemein 

(3.2 und 3.3) 


VII.15.1 

Im Vertrag sind nur die Leistungen aufzuführen, deren Übertragung an 

den Auftragnehmer vorgesehen ist. Dem Auftragnehmer dürfen zunächst 

nur die Leistungen nach 3.2 des Vertragsmusters übertragen 

werden. Dies wird auch durch 3.1 klargestellt. Die weiteren Leistungen 

werden - je nach Bedarf einzeln oder zusammengefasst - durch ein 

Schreiben übertragen, in dem auch die im Vertrag bereits festgelegte 

Vergütung zu erwähnen ist. Als Frist, in der weitere Leistungen übertragen 

werden, sollen in der Regel in 3.1 Abs. 4 "24" Monate eingesetzt 

werden. 

Der Ingenieur, dem Leistungen nach 3.2 übertragen worden sind, soll 

in der Regel auch mit weiteren Leistungen beauftragt werden. 

Soweit dem Auftragnehmer Leistungen nach 3.3 innerhalb von 24 

Monaten übertragen werden, wird der letzte Absatz im Abschnitt 3.1 

gegenstandslos. 

Das Vertragsmuster bietet unter 3.2 bzw. 3.3 die Möglichkeit, sowohl 

Leistungen nach den §§ 97b / 98b HOAI (Entwurfs- / Bauvermessung) 

nebst deren Besondere Leistungen als auch sonstige Leistungen nach 

§ 100 HOAI (z. B. Bestandsvermessung) sowie die erforderlichen 

Leistungen für die Objekte der §§ 97 (5) / 98 (4) HOAI zu beauftragen. 

Dabei ist zu beachten, dass sich diese zwei Möglichkeiten auf Grund 

der unterschiedlichen Voraussetzungen gegenseitig ausschließen; d. 

h., es darf für ein Objekt / Projekt / eine Liegenschaft nur eine Beauftragungsart 

- entweder nach §§ 97 / 98 HOAI oder nach §§ 100 / 98 

(4) / 97 (5) HOAI - erfolgen. 

Dementsprechend sind z. B. die Abschnitte 3.2.3 / 3.3.4 bei Beauftragung 

von Leistungen nach den §§ 97b / 98b HOAI zu streichen oder 

bei Beauftragung von Leistungen nach § 100 HOAI die Abschnitte 

3.2.1 / 3.2.2 und 3.3.1 / 3.3.2 / 3.3.3. 

In das Vertragsmuster sind für die Beauftragung von Leistungen nach 

den §§ 97b / 98b HOAI die Grundleistungen derjenigen Leistungsphasen 

der zwei Leistungsbilder „Entwurfsvermessung" und „Bauvermessung" 

aufgenommen, die bei der Fachaufsicht führenden Ebene als 

häufig vorkommende und damit zu beauftragende vermessungstechnische 

Leistungen anzusehen sind („Standardleistungen"). Die Leistungsphase 

5 des § 97b HOAI und die Leistungsphase 3 des § 98b 

HOAI sind für Bauvorhaben der Fachaufsicht führenden Ebene nicht 

(oder nur in begründeten Einzelfällen) zu beauftragen; sie ist in ersterem 

Fall den Vermessungsleistungen für den Bau linienhafter Objekte, 

insbesondere Straßen, zuzuordnen, während es sich in letzterem Fall 

i.d.R. um vermessungstechnische Leistungen für: 

- große und umfangreiche Baumaßnahmen mit hohem Installationsaufwand 

oder starker Verflechtung der einzelnen Baukörper, 

- Baumaßnahmen in Fertigteilbauweise (Rohbau), die eine besondere 

Präzision erfordern, 

- umfangreiche Stahlkonstruktionen, 

handelt. 

Die in § 98b HOAI beschriebenen Besonderen Leistungen „Herstellen 

von Bestandsplänen“ bzw. „Fortführen der vermessungstechnischen 

Bestandspläne nach Abschluss der Grundleistung“ sind jedoch für die 

Bestandsdokumentation im Sinne der BFR Vermessung (Kapitel 4) 

2 von 11

1.4 Hinweise zu den 

Leistungen 

Erläuterungen 

(3.2.1 / 3.2.2 / 3.2.3 

3.3.1-3.3.3 / 3.4) 


VII.15.1 

unverzichtbare Leistungen im Rahmen einer Baumaßnahme und in 

jedem Fall zu beauftragen; auf Kapitel 5.3, Absatz 7 der BFR Vermessung 

wird verwiesen. 

Die Leistungen der Entwurfs- und Bauvermessung sind entsprechend 

dem Planungs- und Bauablauf chronologisch geordnet; Vermessungsleistungen 

für die Planung von Objekten sind unter 3.2.1 / 3.2.2, solche 

für die Bauausführung unter 3.3.1 bis 3.3.3 zu beauftragen. 

Die Anlage zu diesen Hinweisen enthält Musterleistungsbeschreibungen 

mit einer Liste zur Festlegung des Umfangs der Objektvermessung, 

die in den Anwendungsbereich der §§ 100 / 98(4) / 97(5) HOAI 

fallen oder als umfassendere, präzisere Beschreibung Besonderer 

Leistungen der §§ 97b / 98b HOAI verwendet werden können. Weitere 

Hinweise zur Vergabe vermessungstechnischer Leistungen, hier insbesondere 

die Hinweise zur Verwendung der Objektartenliste, finden 

sich in den BFR Vermessung, Anh. A, Objektartenkatalog- 

Vorbemerkungen, Ziff. 5. Im Regelfall ist die dort beschriebene Erfassung 

des Grunddatenbestands zu beauftragen. Die ausgefüllte Liste 

zur Festlegung des Umfangs der Objektvermessung ist als Anlage 

dem Ingenieurvertrag anzuschließen. 

Die Einzelleistungen sind in die Nummerierungssystematik des Vertrags 

einzuordnen. 

Im Einzelnen wird für die Übertragung von Leistungen auf Folgendes 

hingewiesen: 

3.2.1.2 Die Leistungsphase 2 des § 97b HOAI beschreibt - projektbezogen 

- mit ihren Grundleistungen die Einrichtung eines geodätischen 

Festpunktfeldes (Lage und Höhe). Für den Zuständigkeitsbereich 

der Fachaufsicht führenden Ebene ist dies - 

liegenschaftsbezogen - detailliert in den BFR Vermessung, 

Kapitel 2, geregelt, d. h. die entsprechenden Leistungen dieser 

Leistungsphase sind zur Vermeidung von unterschiedlichen 

Handhabungen nach den dort beschriebenen Verfahren, 

Genauigkeiten und Standards auszuführen. Der Auftragnehmer 

ist ggf. besonders darauf hinzuweisen. Diese Leistungsphase 

ist nur dann zu beauftragen, wenn kein ausreichendes 

Bezugssystem der Vermessungsverwaltung und / oder der 

Bauverwaltung (Lage- und Höhenfestpunkte, AP / HP, LAP / 

LHP) vorhanden ist. Erfordert eine Baumaßnahme die Anlage 

eines geodätischen Festpunktfeldes mit Genauigkeitsvorgaben, 

die über denen der BFR Vermessung liegen, ist dies als 

Besondere Leistung dieser Leistungsphase zu beauftragen. 

Die BFR Vermessung sehen in Kap. 2.2.4 die Möglichkeit der 

Anlage von Sicherungspunkten für die LAP vor. Dies entspricht 

einer Besonderen Leistung der Leistungsphase 2 des 

§ 97b HOAI (Vermarken bei besonderen Anforderungen) und 

ist bei Bedarf als solche unter 3.2.2.1 zu beauftragen. 

3.2.1.3 Die Leistungsphase 3 des § 97b HOAI hat die Herstellung 

vermessungstechnischer Lage- und Höhenpläne als Planungsgrundlage 

zum Ziel und gliedert sich in 8 Grundleistungen. 

Als Standard der Fachaufsicht führenden Ebene ist die 

Übertragung der Grundleistungen 1 bis 5 und 8 vorgesehen. 

Die topographisch / morphologische Geländeaufnahme, das 

Auswerten der Messungen und das Erstellen von Plänen hat 

nach Kapitel 3 und den Anhängen A bis C der BFR Vermessung 

zu erfolgen. Das digitale Geländemodell kann neben der 

Erzeugung von Höhenlinien auch zur Ermittlung von Erdmassen 

für die Ausschreibung von Bauleistungen herangezogen 

werden. Sollte im Einzelfall in Abhängigkeit von den örtlichen 

3 von 11


VII.15.1 

Gegebenheiten zur Erstellung von Planungsunterlagen die 

Übertragung der Grundleistungen 6 und 7 notwendig sein, ist 

dies in 3.2.1.3 entsprechend zu vereinbaren. Auf Grund der 

topographischen Gegebenheiten in den Liegenschaften sind 

zur Herstellung von Planungsunterlagen grundsätzlich terrestrische 

und satellitengestützte Aufnahmeverfahren anzuwenden. 

Sofern die Voraussetzungen vorliegen, können in speziellen 

Fällen besondere Verfahren, z. B. die Photogrammetrie 

(Luftbildmessung), zum Einsatz kommen. Diese Verfahren 

sind u. a. in Anlage 1 der BFR (siehe … ) Vermessung beschrieben. 

Grundleistung 8 umfasst das Liefern aller Messdaten 

in digitaler Form. Für diesen Datenaustausch ist Kapitel 6 

der BFR Vermessung und Ziff. 3.4 des Vertragsmusters maßgebend. 

3.2.1.4 Sofern für die Planung eines Bauvorhabens Geländeschnitte 

erforderlich sind, werden sie mit Leistungsphase 6 des § 97b 

HOAI beauftragt. Die Anzahl der Schnitte ist im Vertrag anzugeben, 

diese Leistungsphase ist je nach Einzelfall wie folgt 

zu beauftragen: 

Geländeschnitte 

Das ist die Grundleistung der Leistungsphase 6 des § 97b 

HOAI: 

Maßstab der Längen: 1: 

Maßstab der Höhen: 1: 

Anzahl der Schnitte: 

Diese Schnitte können zusätzlich zu einer topographischen 

Geländeaufnahme erforderlich werden; sie sind für diesen Fall 

aus den Ergebnissen der Leistungsphase 3 des § 97b HOAI 

(digitales Geländemodell), ohne örtliche Aufnahme, abzuleiten. 

Sind nur Geländeschnitte zur Planung erforderlich, ist zusätzlich 

deren örtliche Aufnahme zu berücksichtigen (als Grundleistung 

1 des § 97b HOAI, Leistungsphase 3). 

3.2.2 Häufig vorkommende Besondere Leistungen der Entwurfsvermessung 

sind z. B.: 

- Orten und Aufmessen des unterirdischen Bestands, 

- Detailliertes Aufnehmen bestehender Objekte (Bauaufnahme), 

- Darstellen in verschiedenen Maßstäben, 

- Aufsuchen und Kontrollieren vorhandener Lage- und Höhenfestpunkte 

oder Grenzpunkte, 

- Wiederbestimmen verloren gegangener vorhandener Festpunkte. 

Auch für diese Besonderen Leistungen sind - sofern zutreffend 

- die BFR Vermessung sinngemäß anzuwenden. 

3.2.3 Die nicht objektgebundene, baukostentunabhängige Flächenvermessung 

(Bestandsaufnahme / Bestandsdokumentation 

4 von 11


3.3.1 

.1 

VII.15.1 

von Liegenschaften) ist für die Fachaufsicht führende Ebene 

das Hauptanwendungsgebiet des § 100 HOAI. 

Zu beachten ist auch, dass Vermessungsleistungen für Freianlagen 

ebenfalls unter diesen Paragraphen fallen. 

Musterleistungsbeschreibungen und eine Liste zur Festlegung 

des Umfangs der Objektvermessung sind Anh. 15 RBBau 

beigefügt (siehe auch 1.3 ??, letzter Absatz). 

Die Leistungsphase 4 des § 97b HOAI behandelt die für die 

Übertragung des Objekts in die Örtlichkeit erforderlichen Absteckungsberechnungen 

in Bezug auf das übergeordnete 

Lage- und Höhenfestpunktfeld. Von einer Beauftragung dieser 

Leistungsphase ist i.d.R. abzusehen bei: 

- Innenumbaumaßnahmen, 

- kleineren Anbauten an bestehender Bausubstanz. 

3.3.2 Im Vertragsmuster ist für das Leistungsbild „Bauvermessung" 

als Standardleistung die Leistungsphase 2 des § 98b HOAI - 

Absteckung für die Bauausführung - vorgesehen. Dies entspricht 

den Vorgaben des § 3 Nr. 2 VOB / B und beinhaltet 

das Abstecken der Hauptachsen der baulichen Anlage, das 

Abstecken der Grenzen des Geländes, das dem Bauunternehmen 

zur Verfügung gestellt wird sowie das Schaffen der 

notwendigen Höhenfestpunkte in unmittelbarer Nähe der baulichen 

Anlage. Diese Höhenfestpunkte sind i.d.R. temporär für 

die Dauer der Baumaßnahme vorzuhalten und unterliegen 

nicht den Vorgaben der BFR Vermessung. 

3.3.2 

.1 

Die Leistungsphase 1 des § 98b HOAI - Baugeometrische 

Beratung - ist z. B. in folgenden Fällen zu beauftragen: 

Bauvorhaben mit überdurchschnittlichen oder sehr hohen 

Anforderungen: 

- durch die Geometrie des Objekts, 

- an die Genauigkeit der Bauausführung, 

- wegen Behinderungen durch den Baubetrieb. 

Das sind Bauvorhaben, die auf Grund der Bewertungskriterien 

des 

§ 98b HOAI den Honorarzonen IV oder V zugeordnet werden. 

Dies können z. B. sein: 

- große und umfangreiche Bauvorhaben mit starker baulicher 

Verflechtung der einzelnen Baukörper, 

- Baumaßnahmen in Fertigteilbauweise, 

- Umfangreiche Stahlkonstruktionen, 

- Besondere wissenschaftliche Institutsbauten. 

Für diese Fälle ist im Vertrag Folgendes unter 3.3.2.1 aufzuführen: 

Baugeometrische Beratung: 

5 von 11


2.1 Allgemein 


3.3.2 

.3 

VII.15.1 

Das sind die Grundleistungen der Leistungsphase 1 des § 98b 

HOAI. 

Die Beauftragung der Leistungsphase 4 des § 98b HOAI – 

Vermessungstechnische Überwachung der Bauausführung - 

ist ebenfalls abhängig von Art und Umfang des Bauvorhabens 

sowie von der Güte des Baugrunds zu sehen. Deshalb ist 

nach Vorgabe des Einzelfalls zu entscheiden, ob Teilleistungen 

oder die komplette Leistungsphase erforderlich und damit 

zu beauftragen sind. In den Vertrag ist dann z. B. Folgendes 

unter 3.3.2.3 aufzunehmen: 

Vermessungstechnische Überwachung der Bauausführung. 

Das sind folgende Teilleistungen der Leistungsphase 4 des § 

98b HOAI: 

Kontrollieren der Bauausführung durch stichprobenartige 

Messungen an Schalungen und entstehenden Bauteilen, 

Fertigen von Messprotokollen. 

Besondere Leistungen der Bauvermessung können z. B. sein: 

- Fortführen der vermessungstechnischen Bestandsdaten 

(siehe hierzu auch Ziff. 1.3, 4. Absatz dieser Hinweise), 

- Planen und Durchführen von langfristigen vermessungstechnischen 

Objektüberwachungen im Rahmen der Ausführungskontrolle 

baulicher Maßnahmen, 

- Prüfen der Mengenermittlungen. 

3.4 Digitale Daten sind gemäß Abschnitt H RBBau/RLBau von der 

Primärdaten führenden Stelle in die digitale Baubestandsdokumentation 

zu übernehmen. Um die Daten ohne großen 

Nachbereitungsaufwand übernehmen zu können, ist darauf zu 

achten, dass die Übergabe der digitalen Daten vom Auftragnehmer 

in den Datenformaten erfolgt, die in den mit der Baubestandsdokumentation 

verbundenen Regelwerken (z.B. BFR 

Vermessung) gefordert ist. Bei der Abnahme der Leistung ist 

daher die bei der baudurchführenden Ebene für die Führung 

der Primärdaten zuständige Stelle in die Datenprüfung einzubeziehen. 

Bei Vertragsabschluss sind der Honorarermittlung die geschätzten 

Kosten zu Grunde zu legen. Dies können, soweit ermittelt, die Programmkosten 

sein. Das endgültige Honorar für die Leistungen 3.2.1 / 

3.3.1 ist auf der Grundlage der baufachlich als richtig anerkannten 

Kostenberechnung zur Haushaltsunterlage – Bau bzw. seitens des 

Auftraggebers bestätigten Kostenberechnung zur Entwurfsunterlage - 

Bau - zu ermitteln. Nachträge zur Kostenberechnung sind nicht Grundlage 

der Honorarermittlung für Leistungen, die für die Haushaltsunterlage 

– Bau bzw. Entwurfsunterlage - Bau - erforderlich sind. 

Die Honorarermittlung für 3.3.2 ist entsprechend dem Stand der Bearbeitung 

fortzuschreiben (Kostenberechnung, Kostenanschlag und 

Kostenfeststellung). Der Auftragnehmer ist über die Fortschreibung zu 

unterrichten. Gemäß 6.5 hat der Auftragnehmer seinen Rechnungen 

die Honorarermittlung auf der Grundlage der fortgeschriebenen anrechenbaren 

Kosten beizufügen. 

6 von 11

VII.15.1 

Bei der Ermittlung der anrechenbaren Kosten ist zu beachten, dass 

die Berücksichtigung vorhandener Bausubstanz bei der Honorarermittlung 

(§ 10 Abs. 3a HOAI) für Teil XIII HOAI nicht anzuwenden ist. 

Dagegen sind sinngemäß anzuwenden die §§ 21, 22 (1) und 23 (2) 

HOAI. 

2.2 Ermittlung der Vergütung Die Ermittlung der Vergütung richtet sich nach § 4 HOAI. Die jeweilige 

Honorarzone für Leistungen der Entwurfs- / Bauvermessung ist gemäß 

§§ 97a / 98a HOAI in Abschnitt 6.1.3 festzulegen. 


(6.1.4, 6.1.5) 


Auf die unterschiedlichen Bewertungskriterien ist zu achten, nämlich 

bei der 

Entwurfsvermessung: 

Die Betonung liegt hier auf dem Gelände, nicht beim Bauwerk. 

Bauvermessung: 

Die Betonung liegt hier auf den Behinderungen durch die Baustelle, 

auf den Anforderungen durch die Geometrie des Bauwerks und der 

Genauigkeit der Bauausführung. 


der Honorarzone entsprechenden Mindestanforderungen gestellt werden, 

gilt der Mindestsatz und der Zusatz zu 6.1.6 ist zu löschen. 




festzulegen. 


Außergewöhnlich kurze Planungs- und Bauzeiten, 

Verbindliche Festtermine und Fristen, 

Einflüsse aus Nachbargrundstücken oder -bauwerken, 

Hoher Detaillierungsgrad bestehender Objekte, 

Besondere Behinderungen durch jahres- oder tageszeitliche Erschwernisse, 

Klima, Gesundheits- oder Sicherheitsrisiken, 

Anwendung besonderer / neuer Herstellungsverfahren und Bautechniken. 


zwischen Höchst- und Mindestsatz der Honorartafel gemäß § 99 HOAI 

das Honorar erhöht wird. Die Gründe für diese abweichende Honorarvereinbarung 

sind schriftlich im Vergabevermerk festzuhalten. 

Die unter 3.2.1 / 3.3.1 / 3.3.2 des Vertragsmusters aufgeführten Leistungen 

sind wie folgt zu bewerten: 

Entwurfsvermessung (§97b HOAI) 

- 3.2.1 / 3.3.1 - 

Grundlagenermittlung 

- 3.2.1.1 - 

Geodätisches Festpunktfeld (sofern erforderlich) 

- 3.2.1.2 - 

3 v. H. 

15 v.H. 

7 von 11

2.4 Leistungsaufwand 

(6.2) 

2.5 Zeitaufwand 

(6.3) 


Verm. techn. Lage- und Höhenpläne 

- 3.2.1.3 - 

VII.15.1 

bis zu 52 v.H. 

Die Grundleistungen 1 - 5 werden bewertet mit 39 v.H. 

Die Grundleistungen 6, 7 und 8 werden wie folgt 

bewertet: 

- Graphisches Übernehmen von Kanälen, Leitungen, 

Kabeln und unterirdischen Bauwerken aus vorhandenen 

Unterlagen 

- Eintragen der bestehenden öffentlich-rechtlichen 

Festsetzungen 

7 v.H. 

5 v.H. 

- Liefern aller Messdaten in digitaler Form 1 v.H. 

Geländeschnitte (sofern erforderlich) 

- 3.2.1.4 - 

(Ermittlung aus 3.2.1.3, wenn diese Leistungen zur 

Herstellung von Lage- und Höhenplänen beauftragt 

sind) zuzüglich Berücksichtigung der Geländeaufnahme 

nur für Schnitte 

(wenn 3.2.1.3 nicht beauftragt ist) 


- 3.3.1.1 - 

Bauvermessung (§ 98b HOAI) -3.3.2- 

Baugeometrische Beratung (sofern erforderlich) 

- 3.3.2.1 - 

Absteckung für die Bauausführung 

- 3.3.2.2 - 

Verm. techn. Überwachung der Bauausführung (sofern 

erforderlich) 

- 3.3.2.3 - 

Werden Teilleistungen beauftragt, sind sie wie folgt 

zu bewerten: 

- Kontrollieren der Bauausführung durch stichprobenartige 

Messungen an Schalungen und entstehenden 

Bauteilen incl. Fertigen von Messprotokol- 

len 

- Stichprobenartige Bewegungs- und Deformationsmessungen 

an konstruktiv bedeutsamen Punkten 

des zu erstellenden Objekts, incl. Fertigen von 

Messprotokollen 

10 v.H. 

5. v.H. 

15 v.H. 

2 v.H. 

14 v.H. 

18 v.H. 

10 v.H. 

8 v.H. 

Vermessungsleistungen nach den §§ 100 / 98 (4) / 97 (5) HOAI sind 

im Allgemeinen als Pauschale auf der Grundlage einer Abschätzung 

des zu erwartenden Aufwandes zu vereinbaren (letzte Spalte der Tabelle 

unter 6.2.1 / 6.2.2). Kann für Einzelleistungen der Leistungsumfang 

nicht festgelegt werden, so sind für diese Leistungen Einheitspreise 

(z. B. € / Stück, € / ha, € / m) zu vereinbaren (Spalte 3 der Tabelle 

unter 6.2.1 / 6.2.2). 

Für Leistungen, deren Zeitaufwand nicht vorhersehbar ist, ist die Vergütung 

auf der Grundlage von § 6 HOAI zu vereinbaren. 

8 von 11


(6.4) 


VII.15.1 

Die Stundensätze sind unter Berücksichtigung folgender Tätigkeitsmerkmale 

zu vereinbaren: 

- Für den Auftragnehmer: 

Als Büroinhaber, Geschäftsführer oder Prokurist für Besprechungen 

und kontrollierende Tätigkeiten. 

- Für den Vermessungsingenieur: 

Als verantwortlicher Projektbearbeiter, z. B. als Messtruppleiter im 

Außendienst. 

- Für den Vermessungstechniker: 

Als techn. Mitarbeiter, z. B. als Beobachter am Instrument, als Auswerter 

von Messungen, als qualifizierte Kraft bei der Datenaufbereitung 

zur Bestandsdokumentation / Planerstellung. 

- Für den Vermessungsassistent / die Zeichenkraft: 

Als angelernter technischer Mitarbeiter, vor allem im Außendienst. 

Ein Messtrupp besteht i.d.R. aus 2 oder 3 Mitarbeitern des Auftragnehmers 

in der Zusammensetzung Ingenieur / Techniker / Assistent. 

Die Zuziehung weiterer Mitarbeiter kann z. B. erforderlich werden bei 

Untertagearbeiten oder Kanalbestandsaufnahmen. 

Es wird die Arbeitszeit - ohne An- und Abfahrtszeiten - am jeweiligen 

Geschäftsort (Außendienst oder Büro) vergütet. Bei außergewöhnlichen 

Verhältnissen (lange Wegezeiten, kurze Arbeitseinsätze) ist eine 

Vergütung der entstehenden Wegezeiten unter Berücksichtigung eines 

Abschlags von 15 v.H. der unter Abschnitt 6.3 des Vertragsmusters 

aufgeführten Stundensätze bei den Nebenkosten unter 6.4.1.3 zu 

vereinbaren. 





sofern nicht bei Auftragserteilung eine pauschale Abrechnung vereinbart 

worden ist. Die Vereinbarung einer Pauschale (für die vorzulegenden 

Ausarbeitungen des AN sowie die Post- und Fernmeldegebühren) 

ist anzustreben, die ihr zu Grunde gelegten Einzelansätze sind in einem 

Nebenvermerk festzuhalten. 


(netto ohne Zuschläge) mit 3 bis 4 v. H. als angemessen gelten. 

Dabei sind als üblich vorausgesetzt: 







zu tragen. 


Einheitspreise anzubieten, die auf Angemessenheit zu prüfen sind. 




Für die Vergütung der Reisekosten ist zu beachten: 

1. Die notwendige Anzahl der Reisen des Ingenieurs und seiner Mitar- 

9 von 11



kosten 


(6.6) 


Auftraggebers 


VII.15.1 

beiter setzt der Auftraggeber auf Vorschlag des Auftragnehmers 

fest. Hierbei ist zu beachten, dass die Reisen so ausreichend bemessen 

werden, dass die Leistung ordnungsgemäß erfüllt werden 

kann. 

2. Fahrtkosten (auch Tage- und Übernachtungsgelder) für Reisen, die 

über den Umkreis von mehr als 15 km vom Geschäftssitz des Auftragnehmers 

hinausgehen, dürfen für Bundes- und Landesmaßnahmen 



Ergänzungen/das Bayerische Reisekostengesetz (BayRKG) vom 

24. April 2001, zul. geä. 26.07.2005, vorsieht. Für Wegstrecken, die 

der Auftragnehmer im eigenen Pkw zurücklegt, ist von einer Vergütung 

von 0,30 € je km auszugehen. 


9 BayRKG. 


der Mitarbeiter des Ingenieurs ist keine Pauschale zu vereinbaren. Die 

Kosten dürfen nicht höher erstattet werden, als es der jeweils gültige 

Tarifvertrag für das Baugewerbe mit den dazu vereinbarten Sätzen für 

technische und kaufmännische Angestellte vorsieht. 






abzuziehen: 








ist vom Rechnungsbetrag die anteilige Vorsteuer abzuziehen 

(BMF vom 28.03.2003 Gz. IV B 7-S 7303a-2001). 







sind. 


- Bereitstellen einer Lageskizze mit Darstellung der Begrenzung des 

zu vermessenden Geländes und / oder der zu vermessenden Gebäude 

/ Bauwerke, 

- Bereitstellen von, beim Auftraggeber vorhandener Plan- und Messungsunterlagen, 

soweit sie vom Auftragnehmer zur Erbringung seiner 

Leistung benötigt werden, 

- Einholen der Erlaubnis zum Betreten des zu vermessenden Geländes 

/ der Gebäude / der Bauwerke. 

10 von 11






(8) 

5 Musterleistungsbeschreibungen 


(9.2) 


VII.15.1 



Vereinbarung im Regelfall. 









ist. Die dafür notwendigen Vereinbarungen sind gemäß § 8 

zu treffen. 

Der Auftragnehmer muss prüfen, ob die Daten auch nach der Übermittlung 

an den Auftraggeber vollständig und richtig vorliegen. Den 

Aufwand für das Überprüfen und Nachbearbeiten der übermittelten 

Daten trägt der Auftragnehmer. Diese Regelung ist in 8.2 enthalten. 

Die Musterleistungsbeschreibungen und die Liste zur Festlegung des 

Umfangs der Objektvermessung sind diesen Hinweisen beigefügt. 




Land 









ist nur in begründeten Fällen auszuüben. Zuständig dafür 

ist die nach § 1 Abs. 4 Nr. 2 Verpflichtungsgesetz durch Rechtsverordnung 

bestimmte Behörde. 

Gemeinsam 




hinzuweisen. 







11 von 11

Anlage zu den Hinweisen zum Vertragsmuster Ingenieurvermessung – VII.15.1 

Musterleistungsbeschreibungen 

- für Leistungen nach § 100 HOAI 

- für die Bauwerke der §§ 97(5) und 98(4) HOAI 

- zur ergänzenden Beschreibung Besonderer Leistungen nach den §§ 97b / 98b HOAI 

Vorbemerkungen 

VII.15.2 

Diese Musterleistungsbeschreibungen dienen als Orientierung für die Gestaltung des Ingenieurvertrags zur 

Beauftragung vermessungstechnischer Leistungen in den oben aufgeführten Fällen. Sie sind auf den konkreten 

Einzelfall auszurichten und unter Beachtung der BFR Vermessung in der bei Vertragsabschluss geltenden 

Fassung in das Vertragsmuster - Ingenieurvermessung – VII.15 VHF zu übernehmen und dort entsprechend 

neu zu nummerieren. 

Die Entscheidung über die zu erfassenden Objektarten trifft das zuständige Bauamt. Der Umfang der Bestandsaufnahme 

richtet sich nach dem Projektziel unter Berücksichtigung der örtlichen Erfordernisse und 

Gegebenheiten. 

Dabei kommt der Objektartenliste (Hinweise zur Verwendung s. auch BFR Vermessung, Anh. A) eine besondere 

Bedeutung zu. Sie dient hier zur Festlegung des Umfangs der Objektvermessung, da sie eine 

komprimierte Beschreibung der aufzumessenden und darzustellenden Objekte liefert. 

Danach ist der Grunddatenbestand als Regelfall der Beauftragung von Objektvermessungen anzusehen. 

Die konkrete Festlegung der zu erfassenden Objekte im Ingenieurvertrag erfolgt über die „Liste zur Festlegung 

des Umfangs der Objektvermessung“, die den Inhalt der Objektartenliste folienweise zusammenfasst 

und dadurch die Anwendung vereinfacht. Sie ist als Anlage zum Ingenieurvertrag vorgesehen. Bei Beauftragung 

zusätzlicher, aufgabenbezogener Erweiterungen für die Datenerfassung ist dafür jedoch ein angekreuzter, 

folienbezogener Auszug aus der Objektartenliste zwingend erforderlich und dem Vertrag ebenfalls 

als Anlage beizufügen. 

Bestandsdaten sind unter Verschluss zu halten. Eine Weitergabe der Daten an Dritte ist ohne Zustimmung 

des Auftraggebers untersagt. Die Löschung der Daten nach Auftragsabwicklung ist schriftlich zu bestätigen. 

Datenträger gehen in den Besitz des Auftraggebers über. § 3 Abs. 3 der Allgemeinen Vertragsbestimmungen 

(AVB) gilt insoweit sinngemäß. 

Die unter Ziff. 3 (Objektvermessung) vom Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber gemeldeten 

Objektarten sind zeitnah und formlos an die Geschäftsstelle des Arbeitskreises Vermessung weiterzuleiten. 

Die Adresse der Geschäftsstelle ist ggf. unter der Internet-Adresse www.bfrvermessung.de abrufbar. 


Seite 1 von 8

1 

2 

Grundlagen 

VII.15.2 

Erheben und Beschaffen von liegenschaftsbezogenen vermessungstechnischen Unterlagen 

sowie von verfügbaren Anschlusspunkten der Festpunktfelder der Landesvermessung. 

Sichtung der Unterlagen des Bauamts. 

Ortsbesichtigung. 

Geodätische Festpunktfelder 

Die Anlage liegenschaftsbezogener Festpunktfelder richtet sich nach den Vorgaben der BFR 

Vermessung, Kapitel 2. 

2.1 Lagefestpunkte (LAP) 

2.1.1 Erkunden der erforderlichen LAP und Erstellen des Netzentwurfs gemäß Anlage 4 der BFR 

Vermessung, einschließlich Einholen der Genehmigung des Netzentwurfs. 

2.1.2 Dauerhaftes Vermarken und Einmessen der nach 2.1.1 festgelegten Lagefestpunkte unter 

Beachtung der Anlagen 3 und 6 sowie Verwendung von Anlage 10 der BFR Vermessung. 

Anfertigen der LAP-Übersicht gemäß Anlage 5 der BFR Vermessung. 

2.1.3 Dauerhaftes Vermarken und Einmessen der nach 2.1.1 festgelegten Lagefestpunkte unter 

Beachtung der Anlagen 3 und 6 sowie Verwendung von Anlage 10 der BFR Vermessung. 

Anfertigen der LAP-Übersicht gemäß Anlage 5 der BFR Vermessung. 

2.1.4 Messung und Berechnung der LAP entsprechend den BFR Vermessung mit den dort vorgegebenen 

Verfahren und Genauigkeitsanforderungen. 

2.1.5 Aufstellen der Nachweise des LAP-Feldes gemäß Ziff. 2.2.8 der BFR Vermessung. 

2.2 Höhenfestpunkte (LHP) 

2.2.1 Erkunden der erforderlichen LHP und Erstellen des Netzentwurfs gemäß Anlage 7 der BFR 

Vermessung, einschließlich Einholen der Genehmigung des Netzentwurfs. 

2.2.2 Dauerhaftes Vermarken der LHP unter Beachtung von Ziff. 2.3.1 (5) und Anlage 9 sowie Verwendung 

der Anlage 10 der BFR Vermessung. Anfertigen der LHP-Übersicht gemäß Anlage 8 

der BFR Vermessung. 

2.2.3 Messung und Berechnung der LHP entsprechend den BFR Vermessung mit den dort vorgegebenen 

Verfahren und Genauigkeitsanforderungen. 

2.2.4 Aufstellen der Nachweise des LHP-Feldes gemäß Ziff. 2.3.6 der BFR Vermessung. 

3 

Objektvermessung 

Die Objektvermessung richtet sich nach den Vorgaben der BFR Vermessung, Kapitel 3, Anlage 

1 und Anh. A (Objektartenkatalog). 

Der Auftragnehmer wird aufgefordert, dem Auftraggeber ggf. eine Liste von Objektarten vorzulegen, 

die noch nicht in der BFR Vermessung erfasst sind, da die Systemkataloge der BFR 

Vermessung für eine vollständige und sachlich richtige Objektvermessung fortgeschrieben 

werden müssen. Die Vorlage der Liste erfolgt spätestens mit dem Ende der örtlichen Vermessungsarbeiten. 

Zusätzliche Objektarten sind mit dem Auftraggeber abzustimmen. 


Seite 2 von 8

3.1 Topographische Aufnahme 

VII.15.2 

Aufmessen der Geländeform nach Lage und Höhe mit den topographischen Gegenständen 

und technischen Objekten. Aufzunehmen sind die in beiliegender Liste zur Festlegung des 

Umfangs der Objektvermessung 

(Anlage ) gekennzeichneten Objekte. 

3.2 Eventualposition: 

Baubegleitende Einmessung 

3.2.1 Bauliche Anlagen 

Baubegleitende Einmessung aller im Bau befindlichen baulichen Anlagen (Gebäude, Ingenieurbauwerke, 

Verkehrsanlagen). 

3.2.2 Ver- und Entsorgungsanlagen 

Baubegleitende Einmessung aller im Bau befindlichen Ver- und Entsorgungseinrichtungen vor 

dem Verfüllen der Leitungsgräben. 


Digitalisierung vorhandener Bestandsunterlagen 

3.3.1 Ergänzungs-Digitalisierung zum Erstellen des Grunddatenbestands 

Folgende analoge Pläne sind gemäß BFR Vermessung, Anlage 1.3 in 

den digitalen Datenbestand zu überführen: 

3.3.2 Komplett-Digitalisierung aller Bestandsunterlagen 

Folgende analoge Pläne sind gemäß BFR Vermessung, Anlage 1.3 in den digitalen Datenbestand 

zu überführen: 

3.4 Bestandsdaten und Nachweise 

3.4.1 Digitale Aufbereitung der Daten und Aufstellen der Nachweise der Objektvermessung gemäß 

Ziff. 3.7 der BFR Vermessung für die Leistungen nach 3.1. 

3.4.2 Eventualposition: 

Digitale Aufbereitung der Daten und Aufstellen der Nachweise der Objektvermessung gemäß 

Ziff. 3.7 der BFR Vermessung für die Leistungen nach 3.2. 


Beibringen der Nachweise der Digitalisierung gemäß BFR Vermessung, Anlage 1.3, Ziff. 5 für 

die Leistungen nach 3.3. 



Seite 3 von 8

VII.15.2 

Zusammenführen der Ergebnisse aus 3.4.1 - 3.4.3 * zu einem Datenbestand für die Übernahme 

in die digitale Bestandsdokumentation. 


Analoge Pläne 

3.5.1 Anfertigen von analogen Bestandsplänen, 

Inhalt: 

Maßstab 1 : 

Blattschnitt 

gemäß Anh. C der BFR Vermessung - Signaturenkatalog - 

3.5.2 Anfertigen von analogen Übersichtsplänen, 

4 

Inhalt: 

Maßstab 1 : 

Blattschnitt 

Sonstige Leistungen 

4.1 Aufnahme von Abwasseranlagen gemäß Arbeitshilfen Abwasser (ISYBAU- 

Austauschformate) 

Es gelten die Arbeitshilfen Abwasser des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen 

und des Bundesministeriums der Verteidigung in der bei Vertragsabschluss gültigen 

Fassung. Dabei wird besonders auf das Muster „Honoraranfrage LAK“ für die Erstellung 

eines „Liegenschaftsbezogenen Abwasserentsorgungskonzeptes“ (LAK), Teil A mit technischen 

Spezifikationen und Vertragsmuster sowie auf die zugehörige Checkliste hingewiesen. 

Um die doppelte Vergabe von Leistungen der Position 4.1 zu vermeiden, ist im Einzelfall unter 

Berücksichtigung der projektspezifischen Randbedingungen über die Vergabe von Leistungen 

an den Vermessungsingenieur oder den abwassertechnischen Fachingenieur zu entscheiden. 

Die Aufnahme der Schächte erfolgt mit einem Kanalmessstab. Neben den im ISYBAU- 

Austauschformat Typ K definierten Daten sind auch der Schachtmittelpunkt sowie alle Rohrsohlen 

(Einmündungen) lage- und höhenmäßig zu erfassen. 

Es sind die ISYBAU-Austauschformate Typ K und LK mit den fachtechnischen Angaben, wie 

unten aufgeführt, zu erstellen, wobei zwischen zwei Fällen unterschieden wird: 

a) ISYBAU-Nummerierung liegt vor: 

- Aufnahme der Schächte mit Übernahme der bestehenden ISYBAU - Nummerierung 

- Herstellen der Haltungsverknüpfungen 

- Erstellen des Kanalbestandsplanes gemäß Folie 850 der Systemkataloge 

der BFR Vermessung 

b) Es liegt keine ISYBAU-Nummerierung liegt vor: 

- Aufnahme der Schächte und Vergabe einer vorläufigen Nummerierung 

- Herstellen der vorläufigen Haltungsverknüpfungen und Abgabe eines vorläufigen 

Kanalbestandsplanes 

- Die Vergabe der ISYBAU-Nummerierung erfolgt auf der Grundlage des vorläufigen 

Kanalbestandsplanes durch das Bauamt. 


Seite 4 von 8

VII.15.2 

- Übernahme der endgültigen ISYBAU-Nummerierung durch den AN und Erstellung des 

Kanalbestandsplanes gemäß Folien 850 der Systemkataloge der BFR Vermessung. 

4.1.1 Erfassen von Kanalstammdaten (Typ K): 

Schachtstammdaten 

(Block I) 

Haltungsstammdaten 

(Block II) 

Schachtbezeichnung 

Rechtswert Schacht 

Hochwert Schacht 

Lagegenauigkeitsstufe Deckel 

Deckelhöhe Schacht 

Höhengenauigkeitsstufe Deckel 

Schachtsohlenhöhe 

Höhengenauigkeitsstufe Schachtsohle 

Haltungsbezeichnung 

Von- und Bis-Schachtbezeichnung 

Sohlhöhe Von-Schacht 

Höhengenauigkeitsstufe Von-Schacht 

Sohlhöhe Bis-Schacht 

Höhengenauigkeitsstufe Bis-Schacht 

Haltungslänge 

Die Abgabe erfolgt im ISYBAU-Austauschformat Typ K als ASCII-Datei. 


Erfassen von Leitungsstammdaten (Typ LK) 

Bei Beauftragung der Ziff. 4.1.2.2 müssen die Anschlusspunkte berechnet werden. Diese Leistung 

kann erst nach Abschluss der optischen Kanalinspektion des Hauptkanals erfolgen. 

4.1.2.1 Stammdaten Anschlusspunkt: 

(Block I, Record 1) 

(Block II, Record 2) 

Anschlusspunktbezeichnung 

Rechtswert Punkt 

Hochwert Punkt 

Punkthöhe (GOK) 

Lagegenauigkeitsstufe 

Höhengenauigkeitsstufe 

Anschlusspunktbezeichnung 

Punktkennung 

4.1.2.2 Leitungsstammdaten: Anschlussleitungsbezeichnung 

(Block I, Record 1) 

Von-Punkt-Nr. 

Bis-Punkt-Nr. 

Sohlhöhe Von-Punkt-Nr. 

Sohlhöhe Bis-Punkt-Nr. 

Die Abgabe erfolgt im ISYBAU-Austauschformat Typ LK als ASCII-Datei. 


Erstellen eines vorläufigen Kanalbestandsplanes) 

Als Arbeitsgrundlage für die ISYBAU-Schachtnummerierung und die nachfolgende TV- 

Untersuchung ist auf der Basis der Schachtaufnahmen aller vorgefundenen Schächte und 

unter Zuhilfenahme der vorhandenen Kanalbestandspläne ein vorläufiger Kanalbestandsplan 

im Maßstab 1 : 500 mit den Verbindungen der Schächte, der Schachtbezeichnung, den Deckel- 

und Sohlhöhen für die Bereiche Schmutz-, Regen- und Mischwasser sowie nicht zuzuordnende 

Schächte zu erstellen. Zusätzlich ist ein Übersichtsplan, der lediglich die Schächte 

mit den Verbindungen und die Schachtbezeichnung enthält, zu fertigen. Die Verbindungen 

werden im Anschluss durch die zuständige Baudurchführende Ebene (z. B. Bauamt) überprüft 

und bei Bedarf entsprechend geändert oder ergänzt. Diese Änderungen sind in die Planunter- 


Seite 5 von 8

VII.15.2 

lagen zu übernehmen. Die Abgabe des vorläufigen Kanalbestandsplanes erfolgt vorzugsweise 

in digitaler Form gemäß den BFR Vermessung oder auch im DXF-Format entsprechend den 

Vorgaben des Auftraggebers. 


Erfassen verdeckter Schächte 

Zunächst noch verdeckte Schächte, die erst im Rahmen der optischen Kanalinspektion erfasst 

und auf Veranlassung des zuständigen Bauamts durch Dritte freigelegt und höhenmäßig an 

das Geländeniveau angepasst worden sind, müssen im Nachgang vermessen, getrennt nachgewiesen 

und in die Datensätze der Kanalstammdaten übernommen werden. Die ISYBAU- 

Nummerierung für diese Schächte erfolgt durch das zuständige Bauamt. 


Vervollständigung des Kanaldatenbestandes 

Nach dem Abschluss der optischen Kanalinspektion sowie dem Abgleich und der Prüfung der 

erhobenen Daten (diese Leistungen sind im LAK, Teil A beschrieben), erfolgt über die ISY- 

BAU-Austauschformate Typ K (Haltungen) und Typ LK (Leitungen) die Übernahme der endgültigen 

abwassertechnischen Fachdaten vom AG zum AN. Der Kanalbestandsplan ist dementsprechend 

zu vervollständigen. 


Erstellen eines DXF-Datensatzes 

Abgabe der digitalen Bestandsdaten “Straßen / Wege / Plätze, Entwässerungsanlagen und 

Gebäude (mit Gebäudenummer, aber ohne Nutzungsbezeichnung)” als DXF-Datensatz nach 

den Vorgaben der BFR Vermessung lauffähig für Auto-CAD Version nach vorheriger 

Absprache mit dem AG. 

4.2 Einmessen von Hausanschlüssen 

Einmessen der Hausanschlüsse (nach Lage und Höhe) für die Bereiche Abwasser, Wasserversorgung, 

Wärmeversorgung, Gasversorgung, Fernmeldeanlagen und elektrische Anlagen. 

Je Gebäude ist eine Einmessungsskizze der Hausanschlüsse mit Nordorientierung zunächst 

in Kopieform für Prüfungszwecke und nach erfolgter Prüfung als ggf. nachgebessertes Original 

in analoger und digitaler Form (BMP-Format ) abzugeben. 

Für nicht unterkellerte oder nicht begehbare Gebäude sind die vom TV-Untersucher georteten 

und markierten Abwasserhausanschlüsse einzumessen. 

4.3 Bauaufnahme von Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen 

4.3.1 Messnetz 

Festlegen, Vermarken und Bestimmen eines Messnetzes außerhalb und innerhalb der baulichen 

Anlage, einschließlich Anschluss (Lage und Höhe) an das übergeordnete Festpunktnetz. 

Auswertung der Messungen. 

4.3.2 Durchführung der Bauaufnahme für 

Grundrisse 

Schnitte 

Genauigkeit +/- cm Maßstab 1 : 


Seite 6 von 8

VII.15.2 

Die Schnittebenen für die Grundrissmessungen sind so zu wählen, dass Fenster, Türen und 

Nischen dargestellt werden können. 

Die Schnittebenen für Längs- und Querschnitte sind so zu wählen, dass der konstruktive Aufbau 

in der Grundstruktur erfasst wird. 

4.3.3 Fassaden 

Die genaue Lage der Schnittebenen ist in den Plänen festzuhalten. 

Photogrammetrische Aufnahme von Außen- und Innenfassaden 

(Fassadenansichten) einschließlich. Passpunktbestimmung. 

Genauigkeit: +/- cm 

Bezeichnung der Fassaden: 

4.3.4 Auswerten und Ausarbeiten der Bauaufnahme gemäß Ziff. 4.3.1 und 4.3.2 als Reinzeichnung / 

Kartierung in Tusche. In den Plänen ist Folgendes darzustellen: 

4.3.5 Zusammenfassung der Messergebnisse aus Ziff. 4.3.2 in Maßketten und Darstellung in der 

Reinzeichnung. Die Maßketten sind auf den konstruktiven Aufbau und auf die wesentliche 

Raumgliederung zu beziehen. Die Bemaßung ist entsprechend DIN 1356 vorzunehmen. 

4.3.6 Fassadenansichten 

Auswerten der Aufnahmen nach Ziff. 4.3.3. Entzerren der Aufnahmen unter Berücksichtigung 

der festgelegten Passpunkte und Detailauswertung / Ausarbeitung zu 

Aufrissplänen 1 : 

Vertikalschnitten 1 : 

Horizontalschnitten 1 : 

4.4 Aufnahme unterirdischer Bauwerke 

4.4.1 Bestimmen der Lage / Höhe unterirdischer Bauwerke mit Bezug auf die oberirdische Situation 

(Eigentumsverhältnisse, Nutzung, Topographie). 

4.4.2 Auswerten und Ausarbeiten der Bestandserfassung gemäß Ziff. 4.2.1 zu einem Lageplan mit 

Darstellung der oberirdischen und unterirdischen Situation, einschließlich Höhenangaben. Es 

sind getrennte Zeichenschlüssel zu verwenden. 

Maßstab: 1 : 

4.5 Vermessungstechnische Leistungen für Bauwerksbeobachtungen 

4.5.1 Vermarken und erstmaliges Bestimmen der Höhen von Beobachtungspunkten am Gebäude / 

Bauwerk * durch Präzisionsnivellement als Bezugsmessung für Setzungsbeobachtungen. 

Geforderte Genauigkeit (mittl. Fehler des beobachteten Höhenunterschieds): ± 

mm. Die Auswahl der Messpunkte ist mit dem Statiker und / oder dem Bodenmechaniker abzustimmen. 

* 


Seite 7 von 8

4.5.2 Folgemessungen zur weiteren Beobachtung der Setzung. 

4.5.3 Auswerten der Messungen und Dokumentation der Setzungen. Beobachtungsturnus: 

4.5.4 Lagebeobachtungen 

4.5.5 Neigungsbeobachtungen 



VII.15.2 

Seite 8 von 8


Liste zur Festlegung des Umfangs der Objektvermessung 

Folie Folienname 

Vermessung und Topographie 

800 Vermessung 

801 Geländeoberfläche 

802 Gewässer 

809 Allgemeine Topographie 

Nutzungs-, Verwaltungseinheiten und Schutzgebiete 

810 Nutzungseinheiten 

811 Verwaltungseinheiten 

812 Schutzgebiete 

819 Sonstige Einheiten und Gebiete 

Bauliche Anlagen 

820 Gebäude 

821 Untertageanlagen *** 

829 

Freianlagen 

Sonstige Bauliche Anlagen 

830 Einfriedungen 

831 Grünanlagen 

832 Forstflächen 

833 Sport- und Ausbildungsanlagen 

834 Übungsplätze, Schießanlagen 

839 Sonstige Freianlagen 


840 Straßenverkehrsanlagen 

841 Flugverkehrsanlagen 

842 Schienenverkehrsanlagen 

843 Anlagen des Schiffsverkehrs 

849 Sonstige Verkehrsanlagen *** 

Ver- und Entsorgungsanlagen 

850 Anlagen der Abwasserableitung und –behandlung 

851 Wasserversorgungsanlagen 

852 Gasversorgungsanlagen 

853 Elektrische Anlagen 

854 Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen 

855 Wasserversorgungsanlagen 

856 POL- und sonstige Kraftstoffversorgungsanlagen 

857 Anlagen für Abfall und Verwahrungsgut 

859 Sonstige Ver- und Entsorgungsanlagen 

Umweltbewertung 

860 Boden- und Grundwasserschutz 

861 Biotope 

862 Lärm *** 

863 Brandschutz 

869 

Sonstiges 

Sonstige Umweltrelevante Flächen *** 

890 Geologie *** 

891 Hydrologie *** 

892 Bodenkunde *** 

899 Sonstige Objektarten 

* 

** 

*** 

Zutreffende Folie bitte ankreuzen 

Grunddaten 

Bestand* 

Nur ankreuzen bei zusätzlichen, aufgabengebundenen Erweiterungen. Die entsprechenden Objekte sind als Kopien 

aus der Objektartenliste dieser Anlage beizufügen. 

z. Zt. noch nicht in den Systemkatalogen der BFR Vermessung inhaltlich definiert 

VII.15.4 

Weitere 

Daten** 



Liegenschaft 

Maßnahme 

Objekt 

Zwischen 







Vertrag Bauphysik 

Thermische Bauphysik * 

Schallschutz * 

Raumakustik * 



VII.22 




§ 1 

§ 2 

§ 3 

§ 4 

§ 5 

§ 6 

§ 7 

§ 8 

§ 9 

Anlagen 






Vergütung 





2 Geprüftes Angebot vom * 

3 Lageplan* 




7 Daten-Austausch-Bogen 

8 vorläufige Ermittlung zu § 10 Abs. 3a HOAI (vorhandene Bausubstanz) * 



RBBau) * 


12 Zugangsbestimmungen (US) * 

VII.22 



§ 1 





1.1.1 Gebäude / Ingenieurbauwerke 

(für Leistungen der thermischen Bauphysik und/oder Bauakustik) 

1.1.2 Innenräume 

(für Leistungen der Raumakustik) 


VII.22 



§ 2 




erfüllen: 

Das geprüfte Angebot vom * 

2.2.1 Folgende standardisierte Planungsgrundlagen und Typenpläne des Auftraggebers: * 

2.2.2 Für das Aufstellen der Haushalts-/Entwurfsunterlage - Bau - : 












(Anlage) * 



VII.22 

2.2.3 Für die weitere Bearbeitung: 



(Anlage) * 

2.2.4 Abweichungen von 2.2.1 bis 2.2.3 bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. 




Fassung. * 

− 



12. April 1999 S. 221 ff. und in der jeweils gültigen Fassung auf Verlangen vom Auftraggeber 

zur Verfügung gestellt werden.* 

RBBau in der jeweils gültigen Fassung auf Verlangen vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt 

werden.* 










§ 3 


Der Auftraggeber überträgt dem Auftragnehmer die Leistungen nach 3.. 


weitere Leistungen nach 3.. bis 3.. - einzeln oder im Ganzen - zu übertragen. 









VII.22 








ableiten. 

3.2 Thermische Bauphysik * 

Entwurf, Bemessung und Nachweis des Wärmeschutzes nach der Energieeinsparverordnung 

und nach den bauordnungsrechtlichen Vorschriften. 

3.2.1 Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau) / Entwurfsunterlage-Bau (EW-Bau) 



(EnEV) unter Berücksichtigung der Beiträge von anderen an der Planung Beteiligten. 





Transmissionswärmeverlustes nach den in der EnEV festgelegten Nachweisverfahren 

unter Berücksichtigung der Beiträge von anderen an der Planung Beteiligten. 


zur EnEV sowie dessen Fortschreibung unter Einbeziehung evtl. Änderungen 

im Zuge von Planung und Ausführung. 




3.2.2 Ausführungsplanung * 


der Planung Beteiligten. Erstellung erforderlicher detaillierter Nachweise insbesondere zu 

Wärmebrücken, Sonderbauteilen, Speichermassen, solaren und internen Wärmegewinnen. * 

3.2.3 Objektüberwachung (Bauüberwachung) 

Mitwirken bei der Überwachung wichtiger Ausführungsarbeiten und der Durchführung von 

bauphysikalischen Messungen, Dichtheitsprüfungen etc. gem. § 6 EnEV. * 

3.2.4 Weitere Leistungen, wie 

- Durchführung von erforderlichen Simulationsberechnungen zu Wärmeverteilung, Aufheizung, 


- Erstellung der nach § 23 Nr. 3 EnEV erforderlichen Nachweise für Bauteile, für die eine Bewertung 

im Hinblick auf die Anforderungen der EnEV aufgrund anerkannter Regeln der 

Technik nicht möglich ist, weil solche Regeln nicht vorliegen oder wesentlich von ihnen abgewichen 

wird. 



VII.22 


3.2.5* Nach Abschluss der Baumaßnahme * 




3.2.5* Nach Abschluss der Baumaßnahme * 

Erstellung des verbrauchsorientierten Energieausweises gem. § 16 EnEV und Anlage 6 

(Wohngebäude)* / Anlage 7 (Nichtwohngebäude)* und Anlage 9 zur EnEV sowie dessen Fortschreibung 


3.3 Bauakustik (baulicher Schallschutz) * 

Das sind die Leistungen nach § 80 Abs. 2 Nr. 1 HOAI: 

3.3.1 Erarbeiten des Planungskonzepts und Festlegen der Schallschutzanforderungen 

nach § 81 Abs. 1 Nr. 1 HOAI 

3.3.2 Erarbeiten des Entwurfs einschl. Aufstellen der Nachweise des Schallschutzes 

unter Berücksichtigung von Nebenwegübertragungen 


3.3.3 Mitwirken bei der Ausführungsplanung 


3.3.4 Mitwirken bei der Vorbereitung der Vergabe und bei der Vergabe 


3.3.5 Mitwirken bei der Überwachung schalltechnisch wichtiger Ausführungsarbeiten 


3.3.6 Schalltechnische Messungen 


3.4 Schallimmissionsschutz (Schutz der Umgebung geräuscherzeugender Anlagen) * 

Das sind die Leistungen nach § 80 Abs. 3 HOAI: 

3.4.1 Schalltechnische Bestandsaufnahme 

3.4.2 Festlegen der schalltechnischen Anforderungen 

3.4.3 Entwerfen der Schallschutzmaßnahmen 

3.4.4 Mitwirken bei der Ausführungsplanung 

3.4.5 Abschlussmessungen 

3.5 Raumakustik * 

Das sind die Leistungen nach § 85 Abs. 2 HOAI: 

3.5.1 Raumakustische Planung und Überwachung 

Die Leistungen sind in folgenden Bearbeitungsstufen nach § 86 Abs. 1 HOAI zu erbringen: 

3.5.1.1 Erarbeiten des raumakustischen Planungskonzepts und Festlegen der raumakustischen 

Anforderungen 

3.5.1.2 Erarbeiten des raumakustischen Entwurfs 

3.5.1.3 Mitwirken bei der Ausführungsplanung 



3.5.1.4 Mitwirken bei der Vorbereitung der Vergabe und bei der Vergabe 

3.5.1.5 Mitwirken bei der Überwachung raumakustisch wichtiger Ausführungsarbeiten 

3.5.2 Akustische Messungen 

VII.22 

3.6 Zu den Leistungen gehört die Teilnahme an den dazu erforderlichen Besprechungen und das 

Anfertigen der Ergebnisniederschriften. Die Leistungen sind entsprechend dem Planungs- und 

Baufortschritt zu erbringen. Stellungnahmen, Ausarbeitungen und Ausführungsvorschläge sind 

schriftlich und soweit erforderlich in Form von Zeichnungen vorzulegen. 




-facher Ausfertigung für Leistungen nach 3.. 











§ 4 











4.1.9 



§ 5 



5.1.1 Für die Leistungen nach 3. : 

VII.22 









6.1 Thermische Bauphysik * 

§ 6 

Vergütung 

Der Honorarermittlung für die Leistungen im Vollzug der Energieeinsparverordnung – EnEV 

werden die Preise aus dem geprüften Angebot (Anlage ) zugrunde gelegt. 

Das Honorar wird entsprechend dem Arbeitsaufwand einschließlich eventueller Nebenkosten 

wie folgt vereinbart: 

6.1.1 Für die Leistungen nach 3.2.1 € 



6.1.4 Für die Leistungen nach 3.2.4 

als Pauschale, sobald diese Teilleistung in Auftrag gegeben wird * 

6.2 Bauakustik * 


6.2.1* Für die Leistungen nach 3.3.1 bis 3.3.5 gemäß § 4a HOAI der nach den Regeln des § 81 Abs. 

3 bis 5 HOAI als anrechenbar ermittelte Teil aus den Kosten der baufachlich als richtig anerkannten 

Kostenberechnung zur Haushaltsunterlage-Bau / seitens des Auftraggebers bestätigten 

Kostenberechnung zur Entwurfsunterlage-Bau *, solange sie nicht vorliegt aus den nach 

2.2.2 vorgegebenen Kosten. 


6.2.1.1 Für die Leistungen nach 3.3.1 und 3.3.2 die anrechenbaren Kosten i.S. von § 81 Abs. 3 bis 5 

HOAI der baufachlich als richtig anerkannten Kostenberechnung zur Haushaltsunterlage-Bau / 

seitens des Auftraggebers bestätigten Kostenberechnung zur Entwurfsunterlage-Bau *, ohne 

Nachträge zur Haushaltsunterlage-Bau* / Entwurfsunterlage-Bau*, die durch Lohn- und Stoffpreissteigerungen 



€

VII.22 


6.2.1.2 Für die Leistungen nach 3.3.3 und 3.3.4 die anrechenbaren Kosten i. S. von § 81 Abs. 3 bis 5 

HOAI, die durch Kostenanschlag aus Einheits- oder Pauschalpreisen der Angebote ermittelt 






6.2.1.3 Für die Leistungen nach 3.3.5 die anrechenbaren Kosten i. S. von § 81 Abs. 3 bis 5 HOAI, die 

durch Abrechnung ermittelt sind (Kostenfeststellung), ohne Umsatzsteuer. 





* 





6.2.2 Honorarzone nach § 82 HOAI und Bewertung nach § 81 Abs. 1 HOAI 

Objekt 1.1.1(1) 1.1.1(2) 1.1.1(3) 1.1.1(4) 

Konzept 

3.3.1 

Entwurf 

3.3.2 


3.3.3 

Vergabe 

3.3.4 

Überwachung 

3.3.5 

Honorarzone 

Bewertung der Leistungen in v.H. 



v.H. der Differenz zum Höchstsatz für Objekt * 


6.2.4 § 10 Abs. 2 HOAI wird sinngemäß angewandt, wenn das Vertragsverhältnis vorzeitig endet und 


werden. * 

6.2.5 Vergütung für Besondere / Zusätzliche Leistungen 

6.2.5.1 Das Honorar für schalltechnische Messungen nach 3.3.6 wird, entsprechend dem Arbeitsaufwand, 




€


6.3 

Schallimmissionsschutz * 

VII.22 

Der Honorarermittlung werden die Preise aus dem geprüften Angebot (Anlage ) zugrunde 

gelegt. 

Das Honorar für die Leistungen nach 3.4 wird, entsprechend dem Arbeitsaufwand, einschließlich 

eventueller Nebenkosten, wie folgt vereinbart: 






als Pauschale, sobald diese Teilleistung in Auftrag gegeben wird * 

6.4 Raumakustik * 


6.4.1* Für die Leistungen nach 3.5.1.1 bis 3.5.1.5 gemäß § 4a HOAI der nach den Regeln des § 86 

Abs. 3 und 4 HOAI als anrechenbar ermittelte Teil aus den Kosten der baufachlich als richtig 

anerkannten Kostenberechnung zur Haushaltsunterlage-Bau / seitens des Auftraggebers bestätigten 

Kostenberechnung zur Entwurfsunterlage-Bau *, solange sie nicht vorliegt aus den 

nach 2.2.2 vorgegebenen Kosten. 


6.4.1.1 Für die Leistungen nach 3.5.1.1 und 3.5.1.2 die anrechenbaren Kosten i.S. von § 86 Abs. 3 

und 4 HOAI der baufachlich als richtig anerkannten Kostenberechnung zur Haushaltsunterlage-Bau 

/ seitens des Auftraggebers bestätigten Kostenberechnung zur Entwurfsunterlage-Bau 

*, ohne Nachträge und ohne Umsatzsteuer. 

6.4.1.2 Für die Leistungen nach 3.5.1.3 und 3.5.1.4 die anrechenbaren Kosten i. S. von § 86 Abs. 3 

und 4 HOAI, die durch Kostenanschlag aus Einheits- oder Pauschalpreisen der Angebote 

ermittelt sind, ohne Umsatzsteuer. 





6.4.1.3 Für die Leistungen nach 3.5.1.5 die anrechenbaren Kosten i. S. von § 86 Abs. 3 und 4 HOAI, 

die durch Abrechnung ermittelt sind (Kostenfeststellung), ohne Umsatzsteuer. 





* 






€ 

€ 

€ 

€ 

€


6.4.2 Honorarzone nach § 87 HOAI und Bewertung nach § 86 Abs. 1 HOAI 

VII.22 

Objekt 1.1.2(1) 1.1.2(2) 1.1.2(3) 1.1.2(4) 

Konzept 

3.5.1.1 

Entwurf 

3.5.1.2 


3.5.1.3 

Vergabe 

3.5.1.4 

Überwachung 

3.5.1.5 

Honorarzone 

Bewertung der Leistungen in v.H. 





6.4.4 § 10 Abs. 2 HOAI wird sinngemäß angewandt, wenn das Vertragsverhältnis vorzeitig endet und 


werden. * 

6.4.5 Vergütung für Besondere / Zusätzliche Leistungen 

6.4.5.1 Das Honorar für die akustischen Messungen nach 3.5.2 wird, entsprechend dem Arbeitsaufwand, 









€ 








6.6.1 Als Nebenkosten (ohne USt.) werden erstattet: 

Pauschal v.H. des Nettohonorars. 

Hierin sind auch die Kosten enthalten für: 







Reisen * 




VII.22 





* 


6.7* Der Auftragnehmer hat seinen Rechnungen die Honorarermittlung auf der Grundlage der fortgeschriebenen 

anrechenbaren Kosten beizufügen. * 


§ 7 




betragen: 



bis 0,75 Mio. € 500.000 € 75.000 € * 




über 25,0 Mio. € 500.000 € 1.000.000 € * 



betragen: 



bis 5,0 Mio. € 500.000 € 500.000 € * 


über 15,0 Mio. € 3.000.000 € 3.000.000 € * 



7.2 

VII.22 

Der Auftragnehmer hat darüber hinaus dafür Sorge zu tragen, dass die Deckung für dieses 




§ 8 



zu beachten: 


8.1.1 Graphische Daten (Pläne) 





Der Auftragnehmer hat die Unterlagen im Word- bzw. Excel-Format zu erstellen und dem Auftraggeber 

auf einem Datenträger zu übergeben. 















§ 9 










VII.22 











Auftraggeber: 


, den , den 





Vergabestelle 

VII.30 

PRÜFAUFTRAG 

gemäß Verordnung über die Prüfingenieure, Prüfämter und Prüfsachverständigen im Bauwesen 

(PrüfVBau) 

MNR / Maßnahme: 

Bezeichnung der Anlage* / baulichen Anlage*: 

Anlagen: 1. Gebühren-/Honorarermittlung 

2. Zweitfertigung dieses Auftrags 

Vom*/Von* Freistaat Bayern* 

der Bundesrepublik Deutschland* 


das Staatliche Bauamt 

wird Ihnen 

- die bautechnische Prüfung der Standsicherheitsnachweise einschließlich Prüfbericht*/Bescheinigung* 

nach § 13 PrüfVBau * 

- die Typenprüfung nach § 15 PrüfVBau * 

- die Prüfung der Brandschutznachweise nach § 19 PrüfVBau * 

- die Prüfung und Bescheinigung der Einhaltung der in der Bauvorlage festgelegten Grundflächen 

und Höhenlagen (Vermessung) nach § 21 PrüfVBau * 

- die Prüfung der anlagen (§ 2 Abs. 1 Nr. SPrüfV) und Bescheinigung nach § 24 PrüfV- 

Bau * 

- 

- 

- 

die Bescheinigung der Angaben über den Baugrund nach § 27 PrüfVBau * 

die Leistungen nach § 31 Abs. 5 Nr. PrüfVBau * 

die Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung nach PrüfVBau * 

für folgende Anlage(n)* / bauliche Anlage(n)*: 

in dem aus der Gebühren-/Honorarermittlung - s. Anlage(n) - ersichtlichen Umfang übertragen. 

Für wird ein Zuschlag von v.H. nach § 31 Abs. 2*/3* PrüfVBau vereinbart.* 

Reisekosten werden nicht vergütet* / in Höhe der steuerlich zulässigen Pauschalsätze gegen Nachweis 

vergütet.* 



Der Aufwand für Fahrt- und/* Wartezeiten*/ -auslagen* wird nach Zeitaufwand gegen Nachweis 

vergütet. Der Stundensatz hierfür beträgt €. 

Die zu prüfenden Unterlagen werden erstellt von: 

Sonstige Hinweise: 

VII.30 

Sie werden gebeten, die Zweitfertigung dieses Auftrags unverzüglich unterschrieben zurück zu geben. 

Auftraggeber: Auftragnehmer: 

(Ort, Datum) 

, den 

(Ort, Datum) 

, den 



Anlage zum Prüfauftrag 

Ermittlung der Gebühren / des Honorars nach PrüfVBau 

Vergabenummer: Datum: 

Maßnahme: 

Bezeichnung der baulichen Anlage: 

Bauwerksklasse (BWK): 1 

Zuschlag nach Anlage 1 PrüfVBau v.H. € / m² 

Anrechenbarer Bauwert nach § 29 Abs. 1 PrüfVBau (inkl. Zuschlag) aufgerundet auf volle Tsd.: € 

Anrechenbarer Bauwert nach § 29 Abs. 2 PrüfVBau (Anlage ... zum Prüfauftrag) aufgerundet auf volle Tsd.: € 

Grundgebühr/-honorar gem. Gebührentafel zu § 30 Abs. 1 Satz 1 und § 31 Abs. 1 Nr. 1 PrüfVBau: 

0 € 

0,00 € 

Gebühren- / Honorarermäßigung nach § 30 (3) oder (4) auf Faktor: 1 

Leistung 

Faktor 

Gebühr/Honorar 

x 

Faktor 

x 

Ermäßigung 

Grundgebühr/ - 

honorar [€] = 

VII.30.1 

Gebühr/ Honorar [€] 

Standsicherheit 

§ 31 (1) Nr. 1 Prüfung rechn. Nachweis Standsicherheit 1,00 x 1 x 0,00 = 0,00 

§ 31 (1) Nr. 5 elektr. Vergleichsberechn. 0,00 x 1 x 0,00 = 0,00 

§ 31 (1) Nr. 6 Prüfung Lastvorberechnung 0,00 x 1 x 0,00 = 0,00 

§ 31 (2) Umbauzuschlag 0,00 x 1 x 0,00 = 0,00 

§ 31 (3) Teilvorlagezuschlag 0,00 x 1 x 0,00 = 0,00 

Summe Standsicherheit 

Konstruktionszeichnungen 

0,00 

§ 31 (1) Nr. 2 Prüfung Konstruktionszeichnungen 0,00 x 1 x 0,00 = 0,00 

§ 31 (1) Nr. 3 Elementpläne Werkstattzeichnungen 0,00 x 1 x 0,00 = 0,00 

§ 31 (2) Umbauzuschlag 0,00 x 1 x 0,00 = 0,00 

Summe Konstruktionszeichnungen 

Feuerwiderstandsdauer 

0,00 

§ 31 (4) a Prüfung tragende Teile 0 x 1 x 0,00 = 0,00 

§ 31 (4) b Prüfung Konstrukt. Zeichn. > feuerhemmend 0 x 1 x 0,00 = 0,00 

Summe Feuerwiderstandsdauer 0,00 

Leistungen im Zeitaufwand [h] [€/h] 

§ 31 (5) Nr. 1 Nicht zu erfassende Bauteile x 94,00 = 0,00 

§ 31 (5) Nr. 2 Außenwandbekleidungen x 94,00 = 0,00 

§ 31 (5) Nr. 3 Prüfung besonderer Nachweis Feuerwiderstand x 94,00 = 0,00 

§ 31 (5) Nr. 4 Prüfung Nachweis Erdbebenschutz, Bauzust. etc. x 94,00 = 0,00 

§ 31 (5) Nr. 5 Überwachung von Baumaßn. in stat. - konstr. Hins. x 94,00 = 0,00 

§ 31 (5) Nr. 6 Sonstige Leistungen x 94,00 = 0,00 

§ 33 (2) Typenprüfung (§ 15) x 94,00 x 2 = 0,00 

§ 35 Prüfung d. Nachweise ü. d. Brandschutz x 94,00 = 0,00 

§ 35 Prüfung d. sicherheitstechn. Anl. u. Einrichtg. x 94,00 = 0,00 

§ 35 Prüfung Erd- und Grundbau x 94,00 = 0,00 

§ 30 (6) Fahrt- und Wartezeiten x 94,00 = 0,00 

Summe Leistungen im Zeitaufwand 0,00 

0,00 

0,00 

Gesamtgebühr/-honorar Brutto [€] 0,00 

Gesamtgebühr/-honorar Netto bei 19 % USt (nachrichtlich) [€] 0,00 

VHF Bayern - Stand Oktober 2008


Liegenschaft 

Maßnahme 

Objekt 

Zwischen 





Vertrag 

- Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination - 



VII.34 

© VHF Bayern – Stand Oktober 2008 1



§ 1 

§ 2 

§ 3 

§ 4 

§ 5 

§ 6 

§ 7 

§ 8 

§ 9 

Anlagen 






Vergütung 




1 Allgemeine Vertragsbestimmungen – AVB – (Stand 2005) 


3 Lageplan* 

4 Daten-Austausch-Bogen 


VII.34 


RBBau)* 





§ 1 





1.1.1 Gebäude und zugehörige bauliche Anlagen * 

1.1.2 Ingenieurbauwerke * 




§ 2 


VII.34 



erfüllen: 

2.2.1 Das geprüfte Angebot vom 

2.2.2 Die baufachlich genehmigte und haushaltsmäßig anerkannte Haushaltsunterlage-Bau * 

Die mit der Einverständniserklärung des Bedarfsträgers versehene Entwurfsunterlage - Bau - * 

(Anlage) * 

2.2.3 Die Ausführungsplanung 

(Anlage) * 


§ 3 




weitere Leistungen nach 3.3 zu übertragen. 




VII.34 



Beauftragungsstufe die Leistungen der folgenden Stufe übertragen werden. 





ableiten. 

3.2 Leistungen in der Planungsphase (Planung der Ausführung) 

3.2.1 Koordinieren der in § 2 Abs. 1 BaustellV vorgesehenen Maßnahmen entsprechend den allgemeinen 

Grundsätzen des § 4 ArbSchutzG, wie in RAB 30 Nr. 3.1 beschrieben und soweit nicht 

nachfolgend unter 3.2.2 bis 3.2.5 weiter konkretisiert. 

3.2.2 Übermitteln einer Vorankündigung an die zuständige Behörde gemäß § 2 Abs. 2 BaustellV. 

3.2.3 Erstellen eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes gemäß § 2 Abs. 3 BaustellV, wie in 

RAB 31 beschrieben. 

3.2.4 Erstellen einer Unterlage für den Sicherheits- und Gesundheitsschutz bei möglichen späteren 

Arbeiten am Gebäude gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 BaustellV, wie in RAB 32 beschrieben. 

3.2.5 Mitwirken bei der Aufnahme sicherheits- und gesundheitsschutzrelevanter Belange in die Planungs- 

und Ausschreibungsunterlagen. 

3.3 Leistungen in der Ausführungsphase 

3.3.1 Koordinieren der Anwendung der allgemeinen Grundsätze nach § 4 ArbSchutzG gemäß § 3 

Abs. 3 Nr. 1 BaustellV, wie in RAB 30 Nr. 3.2 beschrieben und soweit nicht nachfolgend unter 

3.3.2 bis 3.3.6 weiter konkretisiert. 

3.3.2 Überwachen der Arbeitgeber und Unternehmer ohne Beschäftigte bezüglich ihrer Pflichten 

gemäß § 3 Abs. 3 Nr. 2 BaustellV. 

3.3.3 Anpassen des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans bei erheblichen Änderungen in der 

Ausführung des Bauvorhabens gemäß § 3 Abs. 3 Nr. 3 BaustellV. 

3.3.4 Organisieren der Zusammenarbeit der Arbeitgeber gemäß § 3 Abs. 3 Nr. 4 BaustellV. 

3.3.5 Koordinieren der Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung der Arbeitsverfahren 

durch die Arbeitgeber gemäß § 3 Abs. 3 Nr. 5 BaustellV. 

3.3.6 Anpassen der Unterlage für den Sicherheits- und Gesundheitsschutz bei möglichen späteren 

Arbeiten am Gebäude. 

3.4 Weisungsbefugnis 

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator hat gegenüber den an der Planung Beteiligten 

kein Weisungsrecht. Er hat eine Hinweispflicht gegenüber dem Auftraggeber und den 

Beteiligten bezüglich der Belange der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes. In der 

Ausführungsphase ist er berechtigt, bei unmittelbar drohenden Gefahren geeignete Maßnahmen 

anzuordnen. 



VII.34 

3.5 Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator muss grundsätzlich über eine abgeschlossene 

Fachausbildung (Dipl.-Ing. TH/FH, Bachelor/Master) und eine angemessene Baustellenpraxis 

- in der Regel von mindestens drei Jahren – verfügen. Er ist dem Auftraggeber 

vor Übertragung der Leistungen schriftlich zu benennen. Ein Wechsel des Koordinators bedarf 

des schriftlichen Einvernehmens der Vertragspartner. 














§ 4 






4.1.4 Ingenieurbauwerke/Verkehrsanlagen von 






4.1.10 

4.2 Folgende ausführende Unternehmen sind beteiligt: 

4.2.1 



§ 5 




VII.34 







5.2 Werden in den Planungs- und Baubesprechungen Termine / Fristen für die Lieferung der Pläne 

und sonstigen Unterlagen festgelegt, ist darüber vom Auftragnehmer eine Niederschrift zu 

erstellen und dem Auftraggeber unverzüglich zuzuleiten. Mit der schriftlichen Zustimmung des 

Auftraggebers dazu werden diese Termine / Fristen Vertragsbestandteil. 

§ 6 

Vergütung 


Die Preise aus dem geprüften Angebot (Anlage ) 

6.1.1 Das Honorar für die Leistungen nach 3.2 wird wie folgt vereinbart: 

6.1.1.1 Für die Leistungen nach 3.2.1 (netto) 

6.1.1.2 

Für die Leistungen nach 3.2.2 (netto) 




Summe 3.2 (netto) 

6.1.2 Das Honorar für die Leistungen nach 3.3 wird wie folgt vereinbart: 



6.1.2.3 

Für die Leistungen nach 3.3.3 (netto) 



6.1.2.6 Für die Leistungen nach 3.3.6 (netto) € 

© VHF Bayern - Stand Oktober 2008 6 von 10 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€


Summe 3.3 (netto) 

Zwischensumme 3.2 + 3.3 (netto) 

Umsatzsteuer 19 v.H. 

Gesamtsumme (brutto) 

VII.34 





abgegolten. * 







© VHF Bayern - Stand Oktober 2008 7 von 10 

€ 

€ 

€ 

€ 
















Summe 


Gesamtsumme 


Reisen * 





€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€


VII.34 




* 



§ 7 




betragen: 



bis 0,75 Mio. € 500.000 € 75.000 € * 




über 25,0 Mio. € 500.000 € 1.000.000 € * 



betragen: 



bis 5,0 Mio. € 500.000 € 500.000 € * 


über 15,0 Mio. 3.000.000 € 3.000.000 € * 





§ 8 


Für die nach § 3 in DV-gerechter Form zu liefernden Unterlagen sind nachstehende Vorgaben 

zu beachten: 




8.1.1 Graphische Daten (Pläne) 

VII.34 





Der Auftragnehmer hat die Unterlagen im Word- bzw. Excel-Format zu erstellen und dem Auftraggeber 

auf einem Datenträger zu übergeben. 















§ 9 








9.3 






Beim Betreten und Befahren militärischer Liegenschaften sind die jeweiligen Zugangsbestimmungen 





Auftraggeber: 


, den , den 



VII.34 


... 


Liegenschaft 

Maßnahme 

Objekt 

Zwischen 







Vertrag 

- Künstlerische Leistungen - 



VII.41 




§ 1 

§ 2 

§ 3 

§ 4 

§ 5 

§ 6 

§ 7 

§ 8 

§ 9 

§ 10 

§ 11 

§ 12 

§ 13 

§ 14 

§ 15 

Anlagen 






Vergütung 

Allgemeine Pflichten / Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten 

Urheberrecht 

Zahlungen 

Kündigung 




Schlussbestimmungen 



2 Pläne Stck/Nr. 

VII.41 

© VHF Bayern - Stand Oktober 2008* Nichtzutreffendes löschen Seite 2 von 7 

Vertragsmuster Stand Juni 2006


§ 1 




und zwar folgende künstlerische Leistungen 

(genaue Bezeichnung des Kunstwerks) 

§ 2 


2.1 Die Ausschreibungsunterlagen für den Wettbewerb über künstlerische Leistungen 

vom * 

VII.41 

2.2 Der gebilligte Entwurf des Auftragnehmers durch das Preisgericht in der Preisgerichtssitzung 

vom * 

2.3 Das Angebot des Auftragnehmers vom * 

2.4 Folgende weitere Forderungen des Auftraggebers: 

2.5 Die Bestimmungen über den Werkvertrag (§ 631 ff BGB) finden ergänzend Anwendung. 


§ 3 



Er beabsichtigt, dem Auftragnehmer die weiteren Leistungen nach 3.3 zu übertragen. 




ableiten. 

3.2 Künstlerischer Entwurf 

Bildliche Darstellung * 

Modell * 

Teilausbildung * 

Maßstab 1 : 

Maßstab 1 : 

Maßstab 1 : 

Erläuterungsbericht mit Angaben über Material, Einzelheiten der Gestaltung und ggf. über 

Vorkehrungen für die verkehrssichere Aufstellung oder Anbringung des Kunstwerks. * 




3.3 

Ausführung des Kunstwerks 

VII.41 

Entsprechend dem Angebot*/ Wettbewerbsergebnis*/ Entwurfsfreigabe* und nach Modell 

und Absprache mit dem Auftraggeber einschließlich Montage vor Ort 

3.4 Notwendige Überarbeitungen berechtigen nicht zu zusätzlichen Forderungen. 

3.5 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Leistungen persönlich zu erbringen oder - bei der 

eventuell erforderlichen Einschaltung Dritter durch den Auftragnehmer - die Ausführung der 

Leistung persönlich zu überwachen. 

3.6 Bei Unmöglichkeit der Leistungserfüllung durch den Auftragnehmer ist vereinbart: 

Der Auftraggeber ist berechtigt, das Gesamtwerk nach dem Entwurf des Auftragnehmers 

vollenden zu lassen. Hieraus entstehende Mehrkosten trägt der Auftragnehmer. 

3.7 Auf Verlangen einer Vertragspartei hat eine förmliche Abnahme statt zu finden. Wird keine 

Abnahme verlangt, so gilt die Leistung als abgenommen mit Ablauf von 12 Tagen nach 

schriftlicher Mitteilung über die Fertigstellung und ggf. Aufstellung. Wegen unwesentlicher 

Mängel kann die Abnahme nicht verweigert werden. 

§ 4 


Folgende Leistungen werden vom Auftraggeber übernommen oder in seinem Auftrag erbracht: 

4.1 Bereitstellen von Plänen und Unterlagen der Baumaßnahme, soweit sie der Auftragnehmer 

für seine Leistungen benötigt. 

4.2 Herstellen folgender baulicher Voraussetzungen für die Aufstellung oder Anbringung des 

Kunstwerks: 

§ 5 



5.1.1 Für die Leistungen nach 3.2 * * 

5.1.2 * * 

5.1.3 Die Voraussetzungen nach 4.2 sind voraussichtlich am hergestellt. 

Der endgültige Ausführungstermin wird mit dem Auftragnehmer Wochen vorher abgestimmt 

und schriftlich mitgeteilt. 

Der Auftragnehmer muss sein Werk innerhalb von Wochen nach Eingang der Mitteilung 

fertig stellen* (und ggf. aufstellen). 

§ 6 

Vergütung 


Die Preise aus dem geprüften Angebot (Anlage ) * 




6.1.1 

Vergütung für die Leistungen nach 3.2 

€ 

abzüglich Preisgeld * - € 

6.1.2 Vergütung für die Leistungen nach 3.3 

einschl. Ausführung, Material, Transport und Montage 

Gesamtvergütung (brutto) 

VII.41 

6.1.3 In der Gesamtvergütung sind alle anfallenden Aufwendungen (Post- und Fernsprechgebühren 

Fahrtgelder, Übernachtungen, Tagesspesen, Transportkosten, Materialkosten, evtl. Gerüst- 

und Montagekosten sowie die jeweils gültige Umsatzsteuer) enthalten. 

§ 7 

Allgemeine Pflichten / Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten 

7.1 Das fertige Werk muss den allgemein anerkannten Regeln der Technik und den öffentlichrechtlichen 

Bestimmungen entsprechen. 

7.2 Der Auftragnehmer legt seinen Leistungen die vom Auftraggeber dafür bestimmten Unterlagen 

zugrunde; das sind insbesondere Empfehlungen und Hinweise des Gutachtergremiums, 

sowie Lagepläne, Entwurfs- und Ausführungszeichnungen der fachlich Beteiligten. 

7.3 Der Auftragnehmer darf für den Auftraggeber keine finanziellen Verpflichtungen eingehen. 

7.4 Der Künstler erteilt dem Auftraggeber Auskunft und gewährt ihm Einblick in die von ihm gefertigten 

Ausarbeitungen. 

7.5 Die von dem Auftragnehmer gefertigten und beschafften Unterlagen einschließlich Modell 

sind dem Auftraggeber auf Verlangen auszuhändigen; sie werden dann dessen Eigentum. 

7.6 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den anderen fachlich Beteiligten die notwendigen Angaben 

und Unterlagen so rechtzeitig zu liefern, dass diese ihre Leistungen ordnungsgemäß 

erbringen können. Verzögern sich Teile dieser Leistungen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, 

dies dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 

7.7 Wenn während der Ausführung der Leistungen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem 

Auftragnehmer und den anderen fachlich Beteiligten auftreten, hat der Auftragnehmer unverzüglich 

schriftlich die Entscheidung des Auftraggebers herbeizuführen. 

§ 8 

Urheberrecht 

8.1 Der Auftraggeber darf das fertige Werk für den im Vertrag bestimmten Zweck nutzen. Er darf 

es bei Bedarf auch an einem anderen Standort auf dem Baugrundstück oder auf einem anderen 

Grundstück aufstellen. Wenn der Aufstellort in das künstlerische Konzept einbezogen 

war, darf er nur mit Einverständnis des Auftragnehmers verändert werden. Bei Gefahr im 

Verzug darf der Auftraggeber das Werk auch ohne Einverständnis des Auftragnehmers den 

Erfordernissen der Verkehrssicherheit anpassen. 

8.2 Beeinträchtigungen, die sich durch Einwirkung Dritter ergeben, wird der Auftraggeber im 

Rahmen des ihm wirtschaftlich Zumutbaren beheben. 

8.3 Der Auftraggeber darf das vertragsgegenständliche Werk des Auftragnehmers im Rahmen 

von Berichten und Veröffentlichungen über die Baumaßnahme oder das fertige Gebäude 

veröffentlichen. 


Vertragsmuster Stand Juni 2006 

€ 

€ 

€


§ 9 

Zahlungen 

VII.41 

9.1 Der Auftragnehmer kann bei Auftragserteilung eine Vorauszahlung bis höchstens zu einem 

Drittel des Auftragswertes verlangen, wenn er dafür Sicherheit in Form einer Bankbürgschaft 

nach dem Muster des Auftraggebers leistet. 

Abschlagszahlungen für erbrachte Leistungen sind möglich. 

9.2 Die prüffähige Schlussrechnung ist spätestens vier Wochen nach Abnahme der Leistung zu 

stellen und wird vier Wochen nach Eingang zur Zahlung fällig. 

§ 10 

Kündigung 

10.1 Auftraggeber und Auftragnehmer können den Vertrag nur aus wichtigem Grund kündigen. 

Einer Kündigungsfrist bedarf es nicht. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Die Rechtsfolgen 

einer Kündigung richten sich nach den gesetzlichen Regelungen. 

§ 11 


11.1 Die Rechte des Auftraggebers aus Pflichtverletzungen des Auftragnehmers, wie Mängel- und 

Schadensersatzansprüche richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften. 

11.2 Die Verjährungsfrist für die Mängelansprüche des Auftraggebers beginnt mit der Abnahme. 


12.1 Der Auftragnehmer muss eine Berufshaftpflichtversicherung während der gesamten Vertragszeit 

unterhalten und nachweisen. Er hat zu gewährleisten, dass zur Deckung von Personen- 

und Sachschäden aus dem Vertrag Versicherungsschutz in Höhe von jeweils € 

500.000.- besteht. 

12.2 Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf 



12.3 Der Auftragnehmer ist zur unverzüglichen schriftlichen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit 

Deckung in der vereinbarten Höhe nicht mehr besteht. Er ist in diesem Fall verpflichtet, unverzüglich 

durch Abschluss eines neuen Versicherungsvertrages Deckung in der vereinbarten 

Höhe für die gesamte Vertragszeit nachzuholen, zu gewährleisten und nachzuweisen. 

§ 13 


13.1 Erfüllungsort für die Leistungen des Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit die Leistungen 

dort zu erbringen sind, sonst der Sitz des Bauamts. 

13.2 Gerichtsstand für Streitigkeiten ist der Sitz der für die Prozessvertretung des Auftraggebers 





§ 14 

Schlussbestimmungen 

VII.41 

14.1 Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. Die Bestimmungen 

über den Werkvertrag (§§ 631 ff BGB) finden ergänzend Anwendung. 

15.1 

Auftraggeber: 

§ 15 



, den , den 





Projektbezeichnung 

Zwischen 

vertreten durch [Bauamt] 

in [Straße, Ort] 



wird folgender 

geschlossen: 

INHALT 

§ 1 Gegenstand des Vertrages 

§ 2 Bestandteile des Vertrages 

§ 3 Leistungen des Auftragnehmers 

§ 4 Leistungen des Auftraggebers und fachlich Beteiligter 

ANLAGEN 

NR ANZAHL DER 

SEITEN 

BEZEICHNUNG 


Leistungsbeschreibung 


Vertrag 

Vertrags-Nr.: 

Aktenzeichen: 

VII.100 



§ 5 Termine und Fristen 

§ 6 Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers 

§ 7 Vergütung 

§ 8 Ergänzende Vereinbarungen 

Seite 1 von 6

(1) Bezeichnung der Leistung: 

(2) Die Baumaßnahme unterliegt 


§ 1 


den Bestimmungen des Bundesfernstraßengesetzes. 

den Bestimmungen des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes. 

Bestandteile des Vertrages sind: 

§ 2 

Bestandteile des Vertrages 

VII.100 

Allgemeine Vertragsbedingungen für Leistungen der Ingenieure und Landschaftsarchitekten im Straßen- und 

Brückenbau (AVB) 

Technische Vertragsbedingungen für Planungs- und Entwurfsleistungen für Straßenverkehrsanlagen 

Technische Vertragsbedingungen für Planungs- und Entwurfsleistungen im Brücken- und Ingenieurbau 

Technische Vertragsbedingungen für Vermessungsleistungen im Straßen- und Brückenbau 

Technische Vertragsbedingungen für landschaftsplanerische Leistungen im Straßen- und Brückenbau 

Technische Vertragsbedingungen für die Bauüberwachung von Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen 

Technische Vertragsbedingungen für die statische und konstruktive Prüfung von Ingenieurbauwerken für 


Seite 2 von 6

(1) Der Auftraggeber überträgt dem Auftragnehmer 

die in der Anlage Nr. 1 beschriebenen Leistungen 


§ 3 


folgende Leistungen Bewertung 



(2) Zeichnungen, Beschreibungen und Berechnungen sind dem Auftraggeber in einer Ausfertigung 

in analoger Form 

kopier-/pausfähig (einfach) 

schwarz/weiß 

farbig 

in digitaler Form 

zu übergeben. 

VII.100 

(3) Ferner sind dem Auftraggeber Mehrfertigungen der Zeichnungen, Beschreibungen und Berechnungen gegen 

gesonderte Vergütung zu übergeben. Art und Anzahl ergeben sich aus § 7 Abs. 2. 

(4) Der Auftragnehmer hat die von ihm zu übergebenden Unterlagen im nötigen Umfang zu bearbeiten, u.a. 

normengerecht farbig und mit Planzeichen und Legende anzulegen sowie DIN-gerecht zu falten. Alle Pläne 

müssen – ungeachtet einer farbigen Darstellung – schwarz/weiß lesbar sein. Das Schriftfeld des Auftraggebers ist 

zu übernehmen. 

(5) Der Auftragnehmer hat die von ihm angefertigten Unterlagen als "Verfasser" zu unterzeichnen. 

(6) Die Leistungen umfassen die erforderlichen Abstimmungs- und Arbeitsgespräche. 

Seite 3 von 6


§ 4 

Leistungen des Auftraggebers und fachlich Beteiligter 

VII.100 

Folgende Leistungen werden vom Auftraggeber oder von den nachstehend genannten fachlich Beteiligten erbracht 

und sind vom Auftragnehmer mit seinen Leistungen abzustimmen und in diese einzuarbeiten: 

§ 5 


Für die Leistungen nach §§ 3 und 4 gelten folgende Termine bzw. Fristen: 

§ 6 


Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung nach § 11 AVB betragen mindestens: 

a) für Personenschäden EUR 

b) für sonstige Schäden EUR 

Seite 4 von 6

§ 7 

Vergütung 

(1) Honorar für Leistungen nach § 3 Abs. 1; vgl. Anlage Nr. _________ EUR 

Das Honorar wird als Berechnungshonorar vereinbart 

mit einem Festbetrag von psch 

mit einem vorläufigen Betrag von 

Das Honorar wird frei vereinbart 

als Pauschalhonorar mit einem Festbetrag von psch 

als Zeithonorar mit einem Festbetrag von psch 

als Zeithonorar mit einem Höchstbetrag von 

als Zeithonorar nach dem nachgewiesenen Zeitbedarf mit einem vorläufigen Betrag von 

Stundensätze werden vereinbart mit 

EUR/h für den Auftragnehmer (§ 6(2) Nr. 1 HOAI / RVP Ziff. 4.2*) 

EUR/h für techn./wissenschaftl. Mitarbeiter (§ 6(2) Nr. 2 HOAI) 

EUR/h für techn. Zeichner u. sonstige Mitarbeiter (§ 6(2) Nr. 3 HOAI) 

Zwischensumme Psch 

(2) Vergütung für Mehrfertigungen nach § 3 Abs. 3 

Vorläufig 

Stück Bezeichnung EUR/Stück EUR 

Zwischensumme 

Vollständige Fassung der Vertragsleistung, farbig 

Vollständige Fassung der Vertragsleistung, schwarz/weiß 

Kurzfassung der Vertragsleistung 

(3) Nebenkosten (§ 7 HOAI) / Auslagen (RVP Ziff. 1.3*); ausgenommen Nebenkosten nach vorstehendem Abs. (2) 

Die Nebenkosten werden nicht gesondert erstattet 

Die Nebenkosten werden pauschal erstattet mit 

Die Nebenkosten werden pauschal erstattet mit _____v.H. des Honorars 

Zwischensumme 

Die Nebenkosten werden auf Nachweis erstattet 

(4) Gesamtvergütung (Summe aus (1) bis (3)) Netto 

Umsatzsteuer v.H. 

VII.100 


Brutto

AUFTRAGNEHMER 

[Ort, Datum, Stempel] 


§ 8 


Rechtsverbindliche Unterschriften 

AUFTRAGGEBER 


VII.100 

Seite 6 von 6

Allgemeine Hinweise für die Vertragsgestaltung (gilt für alle Verträge) 

VII.100.1 

(1) Der Auftraggeber hat für den vorzubereitenden Vertrag die jeweiligen Vertragsmuster verwenden. 

Ist für die Leistung kein geeignetes Vertragsmuster vorhanden oder stimmen die zu vereinbarenden 

Leistungen nicht mit den im Vertragsmuster beschriebenen Leistungen überein, ist das neutrale 

Vertragsmuster VII.100 zu verwenden. Außerdem sind zu verwenden: 

− bei Verträgen über Leistungen mit einem Honorar nach besonderer Berechnung auf der 

Grundlage anrechenbarer Kosten (Berechnungshonorar): Vordruck VII.100.2, 

− bei Verträgen über landschaftsplanerische Leistungen mit einem Berechnungshonorar auf der 

Grundlage von Flächen oder Verrechnungseinheiten: Vordrucke VII.109.3 bzw. VII.110.3 

− bei Verträgen für Bauüberwachung: Vordruck VII.114.3, 

− bei Verträgen mit Bieter-/Arbeitsgemeinschaften: n.n.b. 

− bei Verträgen, die Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung und/oder die Bauoberleitung 

betreffen: Vordruck VI.11 (Niederschrift über die Verpflichtung), 

− bei Verträgen zu FFH-Prüfungen Vordrucke VII.112.3 bzw. VII.112.4 oder VII.112.5, 

− bei Verträgen über Prüfingenieurleistungen mit einem Honorar nach besonderer Berechnung auf 

der Grundlage anrechenbarer Kosten (Berechnungshonorar): Vordruck VII.115.3 und VII.115.4. 

Erläuterungen zu den Vertragsmustern 

(2) Zum Titelblatt: 

Außer der vollständigen Angabe von Auftraggeber und Auftragnehmer sind insbesondere lfd. Nr., 

Bezeichnung und Seitenanzahl der Anlagen einzutragen. 

(3) Zu "§ 1 Gegenstand des Vertrages": 

Bei Abs. 1 ist die genaue Bezeichnung der Leistung aufzuführen und bei Abs. 2 ist das Zutreffende 

anzukreuzen bzw. zu ergänzen. 

(4) Zu "§ 2 Bestandteile des Vertrages": 

Dem Vertrag sind stets die "Allgemeine(n) Vertragsbedingungen für Leistungen der Ingenieure und 

Landschaftsarchitekten im Straßen- und Brückenbau“ (AVB, VII.100.4 VHF) zu Grunde zulegen. 

Diese sollen grundsätzlich nicht geändert werden. 

Als weitere Bestandteile des Vertrages sind die einschlägigen Technischen Vertragsbedingungen 

anzukreuzen bzw. zusätzlich aufzuführen. 

Falls diese Unterlagen dem Vertrag nicht als Anlage beigefügt werden, sind Bezugshinweise zu 

geben. 

(5) Zu "§ 3 Leistungen des Auftragnehmers": 

Die vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen sind detailliert zu beschreiben. Es können die 

jeweiligen Vertragsmuster verwendet werden. Dabei sind nichtzutreffende bzw. nicht zu 

beauftragende Abschnitte bzw. Leistungen zu streichen, zusätzlich erforderliche Abschnitte bzw. 

Leistungen sind zu ergänzen. Sofern Besondere Leistungen anfallen, soll der Auftragnehmer 

angeben, ob und ggf. in welcher Höhe er hierfür eine Vergütung fordert. 

(6) Zu "§ 4 Leistungen des Auftraggebers und fachlich Beteiligter": 

Hier sind alle Leistungen des Auftraggebers oder anderer fachlich Beteiligter detailliert zu 

beschreiben, die für die vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen von Bedeutung sind. Dabei 

kann es sich um vorbereitende, begleitende, nachfolgende oder bereits erbrachte Leistungen handeln. 

Diese Leistungen sind ggf. aus § 3 des jeweiligen Vertragsmusters zu entnehmen. Es soll deutlich 

gemacht werden, um welche Leistungen es sich handelt und wer die nicht übertragenen Leistungen 

erbringt; dies gilt sowohl für eigene Leistungen des Auftraggebers als auch für die Leistungen anderer 

an der Planung fachlich Beteiligter. 

(7) Zu "§ 5 Termine und Fristen": 

Für die zu erbringenden Leistungen können entweder datumsmäßig bestimmte Termine oder Fristen, 

z. B. Tage, Wochen oder Monate, vorgesehen werden. Sie sind ausreichend zu bemessen. 

Außergewöhnlich kurze Fristen sind nur bei besonderer Dringlichkeit vorzusehen. 

Wenn ein erhebliches Interesse des Auftraggebers dies erfordert, sind Einzelfristen für in sich 


Seite 1 von 3

abgeschlossene Teile der Leistung zu bestimmen. 

VII.100.1 

Ist für die Einhaltung von Ausführungsfristen für Bauleistungen die Übergabe von Zeichnungen oder 

anderen Unterlagen wichtig, sind hierfür ebenfalls Termine oder Fristen festzulegen. 

(8) Zu "§ 6 Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers": 

Als Deckungssummen sind in der Regel vorzusehen: 

für Personenschäden 1.500.000 EUR 

für sonstige Schäden 1.500.000 EUR 

(Vermögens- und Sachschäden) 

Der Auftragnehmer hat einen ausreichenden Versicherungsschutz, in der Regel durch eine 

Berufshaftpflichtversicherung, nachzuweisen, der eine Inanspruchnahme der genannten 

Deckungssummen ermöglicht. Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Maximierung der 

Ersatzleistung mindestens das Zweifache der Versicherungssumme beträgt; d. h. die Versicherung 

muss bestätigen, dass für den Fall, dass bei dem Auftragnehmer mehrere Versicherungsfälle in einem 

Jahr eintreten (z. B. aus anderen Verträgen mit anderen Auftraggebern), die Obergrenze für die 

Zahlungsverpflichtung der Versicherung bei mindestens dem Zweifachen der obenstehenden 

Versicherungssummen liegt. Für Einzelobjekte mit besonders hohem Risiko sind die o. g. 

Deckungssummen ggf. zu erhöhen. Bei kleinen Aufträgen können niedrigere Versicherungssummen 


Die Kosten des Versicherungsschutzes sind mit dem Honorar abgegolten. 

(9) Zu "§ 7 Vergütung": 

In Absatz 1 ist durch Ankreuzen zu bestimmen, ob das Honorar als Berechnungshonorar (mit einem 

Festbetrag oder mit einem vorläufigen Betrag; Vordrucke VII.100.2, VII.115.3, VII.109.3, VII.110.3 

oder VII.114.3) oder als frei vereinbartes Honorar festgelegt werden soll. 

Wird im Ausnahmefall ein Zeithonorar vereinbart, so ist die zutreffende Alternative anzukreuzen. 

In Absatz 2 ist vom Auftraggeber die gewünschte Anzahl der Mehrfertigungen vorzugeben. In die 

Leerzeilen können ggf. weitere Positionen eingetragen werden. Die Vergütung ist vom Auftragnehmer 

anzubieten. 

In Absatz 3 ist anzukreuzen, ob und wie die Nebenkosten abgegolten werden sollen. 

In Absatz 4 ist die Gesamtvergütung (brutto) anzugeben, sofern nicht Zeithonorare auf Nachweis 

vergütet werden sollen. 

(10) Zu "§ 8 Ergänzende Vereinbarungen": 

An dieser Stelle können für den Einzelfall erforderliche ergänzende Vereinbarungen getroffen werden. 

In Betracht kommen z. B.: 

− Ergänzende Bestimmungen hinsichtlich der Zahlungen, Teilschlusszahlungen; vgl. § 8 (2) AVB. 

− Vereinbarung einer Vertragsstrafe. Diese ist möglichst zu vermeiden und nur dann vorzusehen, 

wenn die Überschreitung von Terminen bzw. Fristen dem Auftraggeber erhebliche Nachteile 

verursachen kann. Sie ist für jeden Tag der Überschreitung in angemessener Höhe festzusetzen (z. 

B. 0,1 v. H. des Honorars); sie ist auf insgesamt 5 v. H. der Gesamtvergütung zu begrenzen. Ferner 

ist eindeutig festzulegen, auf welche Teile der Leistung sich die Vertragsstrafe beziehen soll. 

(11) Zu "Rechtsverbindliche Unterschriften": 

Der Vertrag ist vom Auftraggeber erst zu unterschreiben, nachdem der Auftragnehmer ihn 

unterschrieben hat. Bei Arbeitsgemeinschaften muss eine von allen Bietern unterschriebene Erklärung 

vorliegen, in der auch die gesamtschuldnerische Haftung zu erklären ist. 


Seite 2 von 3

VII.100.1 

(12) Erläuterungen zu den Vordrucken VII.100.2, VII.115.3, VII.109.3, VII.110.3 und VII.114.3. 

Die Vordrucke VII.100.2, VII.115.3, VII.109.3, VII.110.3 und VII.114.3 sind wie folgt zu verwenden: 

− Wenn in einem Vertrag Leistungen aus mehreren Fachbereichen zusammengefasst werden, 

verschiedene Objekte geplant werden oder wenn sich die Honorarermittlung abschnittsweise bzw. 

für verschiedene Lose eines Vertrages nicht in einem Vordruck übersichtlich und zweifelsfrei 

durchführen lässt, so ist für jedes Teilhonorar ein gesonderter Vordruck "Honorarermittlung" 

(Vordrucke VII.100.2, VII.115.3, VII.109.3, VII.110.3 und VII.114.3) zu verwenden. 

− Die Angaben zu den Zuschlägen zum Honorar in Nr. 4.1 des Vordruckes VII.100.2 müssen in 

jedem Fall sachgerecht und vollständig ausgefüllt werden, da bei einer fehlenden Eintragung ab 

durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad ein Zuschlag in Höhe von 20 v.H. als vereinbart gelten 

kann (§§ 59, 60, 66 Abs.5 und 76 HOAI). 

(13) Erläuterungen zu den sonstigen Vordrucken 

Für die Ermittlung der anrechenbaren Kosten, der Flächen, der Verrechnungseinheiten und der 

Honorarzone stehen entsprechende Vordrucke in Teil VII zur Verfügung. Der Auftraggeber gibt diese 

Berechnungsgrundlagen für das Honorar in der Regel im Entwurf des Vertrages vor. 

Hinweise zur sachgerechten Verwendung dieser Vordrucke sind ggf. auf deren Rückseite aufgeführt. 


Seite 3 von 3

Projektbezeichnung: 


HONORARERMITTLUNG 

............................................. 

1. Anrechenbare Kosten 

Für pauschaliertes Berechnungshonorar 

Leistung: 

Das Honorar wird endgültig mit einem Festhonorar ermittelt für die Leistungsphasen 

Anlage-Nr.: 

Vertrags-Nr.: 

............................................. 

_____ bis _____ nach Kostenschätzung nach Kostenberechnung nach Kostenanschlag 

Die anrechenbaren Kosten betragen nach Formblatt _____ gemäß 

Anlage-Nr . _____ (netto) _____ EUR 

Für vorläufiges Berechnungshonorar 

Das Honorar wird vorläufig ermittelt für die Leistungsphasen 

_____ bis _____ nach vorl. Kostenannahme nach Kostenschätzung nach Kostenberechnung 

Die anrechenbaren Kosten betragen nach Formblatt _____ gemäß 

Anlage-Nr . _____ (netto) _____ EUR 

Das Honorar wird abgerechnet für die Leistungsphasen 



2. Honorarsatz 

Das Objekt wird zugeordnet der Honorarzone _____ 

VII.100.2 

Es gilt der Mindestsatz der Honorartafel zu § _____ HOAI 0,00 

zuzüglich _____ v.H. der Differenz zum Höchstsatz wegen _______________________________ 0,00 

abzüglich _____ v.H. des Mindestsatzes (§ 4 Abs. 2 HOAI) wegen _________________________ 0,00 

Der volle Honorarsatz (100 v.H. des Leistungsbildes) beträgt somit 0,00 

3. Honorar für Grundleistungen 

Die Grundleistungen nach § 3 Abs. 1 sind bewertet mit _____ v.H. des Leistungsbildes 

Hiernach ergibt sich ein Honorar für die Grundleistungen in Höhe von 0,00 

4. Zuschläge zum Honorar bei Umbauten, Modernisierungen, Wiederholungen 

4.1 Zum Honorar für Grundleistungen nach Nr. 3 werden bei Umbauten und Modernisierungen Zuschläge 

vereinbart: 

_____ v.H. (§ 59 HOAI); _____ v.H. (§ 60 HOAI); _____ v.H. (§ 66 Abs.5 HOAI); _____ v.H. (§ 76 HOAI) 

Hiernach ergibt sich ein Honorarzuschlag in Höhe von 0,00 

4.2 Zum Honorar für Grundleistungen nach Nr. 3 werden für Wiederholungen vereinbart: 

_____ v.H. (§ 52 Abs. 8 HOAI); _____ v.H. (§ 66 Abs. 3, 4 HOAI); _____ v.H. (§ 69 Abs. 7 HOAI) 

Hiernach ergibt sich ein Honorarzuschlag in Höhe von 0,00 

5. Honorar für Besondere Leistungen 

Für die Besonderen Leistungen nach § 3 Abs. 1 ergibt sich ein Pauschalhonorar in Höhe 

Die Besonderen Leistungen nach § 3 Abs. 1 - soweit kein Pauschalhonorar - sind bewertet 

von 0,00 

mit _____ v.H. des Leistungsbildes. 

Hiernach ergibt sich ein Honorar für Besondere Leistungen in Höhe von 0,00 

6. Gesamthonorar 

Honorar nach Nr. 3 bis 5 (ohne Umsatzsteuer) 0,00 

EUR

Allgemeine Hinweise zur Honorarermittlung (gilt für alle Verträge) 

1. Berechnungshonorare nach HOAI 

VII.100.3 

(1) Berechnungshonorare sind nur für die in „Leistungsbildern“ bzw. „Leistungskatalogen“ erfassten 

Grundleistungen bzw. Leistungen der HOAI vorgesehen, soweit die Honorartafelwerte nicht unter- 

bzw. überschritten werden. 

Das Berechnungshonorar richtet sich nach: 

– den anrechenbaren Kosten des Objekts (ohne Umsatzsteuer) bzw. der Fläche oder den 

Verrechnungseinheiten, 

– der Honorarzone bzw. Schwierigkeitsstufe, der das Objekt zuzuordnen ist, 

– dem Leistungsumfang und 

– der einschlägigen Honorartafel. 

(2) Die HOAI sieht für die Berechnung der anrechenbaren Kosten unterschiedliche Kostenermittlungsarten 

(Kostenschätzung, Kostenberechnung, Kostenanschlag, Kostenfeststellung) vor, die 

sich im Wesentlichen durch den dem jeweiligen Planungsstand entsprechenden Genauigkeitsgrad 

unterscheiden. 

Gemäß § 17 AVB (VII.100.4) werden folgende Kostenbegriffe unterschieden: 

Vorläufige Kostenannahme = grob überschlägige Ermittlung der Gesamtkosten anhand 

entsprechender Erfahrungswerte oder typisierender Kennwerte 

Kostenschätzung = überschlägige Ermittlung der Gesamtkosten auf Grund von Erfahrungswerten 

(i.d.R. Ergebnis der Leistungsphase 2) 

Kostenberechnung = Ermittlung der angenäherten Gesamtkosten im Zuge der Entwurfsbearbeitung 

auf Grund der im Einzelnen ermittelten Mengen und der 

zugehörigen Einzelkosten (i.d.R. Ergebnis der Leistungsphase 3) 

Kostenanschlag = Ermittlung der tatsächlich zu erwartenden Gesamtkosten durch die 

Zusammenstellung von Auftragnehmerangeboten, Eigenberechnungen 

sowie anderen für die Baumaßnahme bereits 

entstandenen Kosten (i.d.R. Ergebnis der Leistungsphase 7) 

Kostenfeststellung = Nachweis der tatsächlich entstandenen Kosten des Bauvorhabens auf 

Grund von Abrechnungsbelegen (i.d.R. Ergebnis der Leistungsphase 

8). 

(3) Das Honorar sollte zum frühestmöglichen Zeitpunkt auf der Grundlage der vom Auftraggeber 

anerkannten Kostenermittlung (i.d.R. Kostenschätzung bzw. Kostenberechnung) festgeschrieben 

werden; d. h. der Kostenanschlag und die Kostenfeststellung sollen für die Ermittlung der 

anrechenbaren Kosten nicht vereinbart werden (s. a. § 4 a HOAI), es sei denn, der Kostenanschlag 

liegt bei Vertragsabschluss vor. 

Alle Kosten sind auf der Grundlage von aktuellen Netto-Baupreisen zu ermitteln, d. h. ohne 

Berücksichtigung 

– der Umsatzsteuer, 

– künftiger Preisänderungen oder 

– eines Zuschlages für „Unvorhergesehenes“. 

(4) Liegen die anrechenbaren Kosten des Objekts bzw. die Fläche oder die Verrechnungseinheiten 

außerhalb der jeweiligen Honorartafel, so ist bei einer Überschreitung das Honorar frei zu vereinbaren 

(siehe frei vereinbarte Honorare). 


Seite 1 von 4

VII.100.3 

Bei einer Unterschreitung der jeweiligen Honorartafel-Mindestsätze ist das Honorar jeweils als 

Pauschalhonorar oder Zeithonorar zu vereinbaren. In diesem Fall dürfen die für die niedrigsten 

anrechenbaren Kosten bzw. kleinste Fläche oder niedrigsten Verrechnungseinheiten festgesetzten 

Höchstsätze der vereinbarten Honorarzone nicht überschritten werden. Bei der Vereinbarung eines 

Zeithonorars dürfen darüber hinaus die Mindestsätze der Stundensätze des § 6 Abs. 2 HOAI nicht 

unterschritten werden. 

(5) Die zutreffende Honorarzone bzw. Normal- oder Schwierigkeitsstufe ist nach den Bestimmungen 

der HOAI zu ermitteln. 

(6) Grundleistungen umfassen die Leistungen, die zur ordnungsgemäßen Erfüllung eines Auftrages im 

Allgemeinen erforderlich sind (§ 2 Abs. 2 Satz 1 HOAI). 

Wenn nicht sämtliche in einer Leistungsphase erfassten Grundleistungen oder nur Teile von 

Grundleistungen übertragen werden, steht dem Auftragnehmer nicht der volle Vomhundertsatz des 

Honorars dieser Leistungsphase, sondern nur ein entsprechend geringeres Honorar zu. 

(7) Besondere Leistungen können zu den Grundleistungen hinzu- oder an deren Stelle treten, wenn 

besondere Anforderungen an die Ausführung des Auftrags gestellt werden, die über die allgemeinen 

Leistungen hinausgehen oder diese ändern. 

Ob und inwieweit Leistungen als Besondere Leistungen im Sinne des § 5 HOAI honoriert werden 

müssen, entscheidet nicht das jeweilige Leistungsbild bzw. der Leistungskatalog der HOAI, sondern 

der vertraglich vereinbarte Leistungsumfang. 

Mit der preisrechtlichen Unterscheidung zwischen Grundleistungen und Besonderen Leistungen wird 

nur geregelt, welche Leistungen im Regelfall mit dem Grundhonorar (Vergütung der Grundleistungen) 

abgegolten sind und für welche Leistungen bei Vorliegen der vertraglichen Voraussetzungen und der 

preisrechtlichen Bestimmungen der HOAI ein zusätzliches Honorar berechnet werden darf (Prüfung 

eines Honoraranspruches nach den Bestimmungen des § 5 HOAI unter Berücksichtigung von § 2 

HOAI). 

Für Besondere Leistungen, die zu Grundleistungen hinzutreten, darf ein Honorar nach § 5 Abs. 4 

HOAI nur berechnet werden, wenn 

– diese Leistungen einen nicht unwesentlichen Arbeits- und Zeitaufwand verursachen und 

– das zusätzliche Honorar schriftlich vereinbart worden ist. 

Ggf. ist das Honorar dann in angemessenem Verhältnis zum Honorar für die nach Art und Umfang 

vergleichbare Grundleistung zu vereinbaren 

– als Vomhundertsatz der jeweiligen Honorartafel oder 

– als Pauschalbetrag. 

Soweit für Besondere Leistungen ein zusätzliches Honorar zu vereinbaren ist, sollte dies in der Regel 

bei Vertragsabschluss erfolgen. Werden während der Vertragsabwicklung neue Leistungen gefordert, 

so ist erst der Umfang der bisherigen Vertragsleistung zu prüfen und dann zu entscheiden, ob die neu 

zu vereinbarende Vertragsleistung eine zusätzliche Vergütung auslöst. 

Für Besondere Leistungen, die ganz oder teilweise an die Stelle von Grundleistungen treten, besteht 

stets ein Honoraranspruch. Dieser sollte dann auch stets schriftlich vereinbart werden. Er bemisst sich 

nach dem Honorar für die ersetzte Grundleistung (§ 5 Abs. 5 HOAI). 

Fehlt eine vergleichbare Grundleistung, ist ein Zeithonorar nach § 6 HOAI zu vereinbaren. 

(8) Die Honorartafeln enthalten jeweils Mindest- und Höchstsätze für die Einzelnen Honorarzonen. 

In der Regel sind die Mindestsätze der HOAI die Basis für ein angemessenes Honorar. Ein höherer 

als der Mindestsatz darf nur vereinbart werden, wenn besondere Anforderungen gestellt werden, die 

den Bearbeitungsaufwand wesentlich erhöhen, und die nicht bereits bei der Einordnung des Objekts 

in die Honorarzone bzw. Normal- oder Schwierigkeitsstufe berücksichtigt worden sind. 

(9) Die anrechenbaren Kosten, Flächen bzw. Verrechnungseinheiten führen, wenn vertraglich nichts 

anderes vereinbart wurde, in der Regel zu einem vorläufigen Berechnungshonorar, d. h. bis zur 


Seite 2 von 4

VII.100.3 

Schlussrechnung ist die Höhe für die Berechnung des Honorars offen und kann, soweit sich eine 

Vertragspartei auf die preisrechtlichen Bestimmungen der HOAI berufen kann, noch korrigiert werden. 

Es soll nach Möglichkeit davon Gebrauch gemacht werden, den Umfang und die Höhe der 

anrechenbaren Kosten und Verrechnungseinheiten bzw. die Größe der Flächen bei 

Vertragsabschluss zu fixieren, d. h. das so ermittelte Honorar wird als Berechnungshonorar mit einem 

Festbetrag vereinbart (Anrechenbare Kosten für pauschaliertes Berechnungshonorar). 

(10) Nebenkosten (§ 7 HOAI) werden neben dem Honorar gesondert erstattet, wenn dies nicht bei 

Auftragserteilung schriftlich ganz oder teilweise ausgeschlossen wird. Die Vereinbarung einer 

Pauschale (als Festbetrag oder als Vomhundertsatz des Honorars) ist anzustreben. 

(11) Ist es in begründeten Ausnahmefällen erforderlich, Reisen (Fahrtkosten und Fahrtzeit) gesondert 

zu vergüten, so ist dies schriftlich zu vereinbaren. Dabei ist folgendes zu beachten: 

− die notwendige Anzahl der Reisen setzt der Auftraggeber im Benehmen mit dem Auftragnehmer 

fest. 

− Fahrtkosten (auch Tage- und Übernachtungsgeld) für Reisen, die über den Umkreis von 15 km vom 

Geschäftssitz des Auftragnehmers hinausgehen, dürfen nicht höher berechnet werden, als es das 

Bundesreisekostengesetz (BRKG) in der bei Vertragsabschluss gültigen Fassung vorsieht. 

(12) Werden in begründeten Ausnahmefällen Nebenkosten auf Einzelnachweis erstattet, ist bezüglich 

der umsatzsteuerlichen Behandlung folgendes zu beachten: 

a) Dem Auftragnehmer sollen die Nebenkosten nur in der Höhe erstattet werden, wie sie bei ihm 

tatsächlich anfallen. Die geschätzten Beträge sind deshalb zunächst um die entsprechenden 

Beträge für die Umsatzsteuer zu kürzen, die dem Auftragnehmer von Dritten in Rechnung gestellt 

werden und die nach § 15 UStG und § 35 ff. UStDV als Vorsteuer abziehbar sind. 

b) Mit Wirkung ab 01.01.2007 wurde der allgemeine Umsatzsteuersatz auf 19 v. H. erhöht. Somit 

beträgt ab diesem Zeitpunkt der Faktor zur Ermittlung der abziehbaren Vorsteuer bei 

– Vervielfältigungskosten: 15,97 v. H. *) 

Die abziehbare Vorsteuer ist mittels des Faktors wie folgt zu ermitteln: 

Bruttobetrag x Faktor = Vorsteuer 

Beispiel: 150,00 EUR Vervielfältigungskosten 

150,00 EUR x 15,97 v. H. = 23,96 EUR Vorsteuer 

c) Die zu erstattenden Nebenkosten werden umsatzsteuerrechtlich wie die Hauptleistung 

behandelt, also wie die eigentliche Leistung des Auftragnehmers. Die Nebenkosten, gekürzt um 

die abziehbaren Vorsteuerbeträge, sind deshalb mit der Hauptleistung der Umsatzsteuer zu 

unterwerfen. 

*) 

Beispiel: 

EUR 

Hauptleistung 2.000,00 

+ Nebenkosten (150,00 - 23,96 EUR) 126,04 

2.126,04 

USt 19 v. H. 403,95 

Bruttobetrag 2.529,99 

Faktor 15,97 v. H. bei 19 % Umsatzsteuer ergibt sich aus : 100 - (100 : 1,19) = 15,96639 = 15,97 


Seite 3 von 4

2. Frei vereinbarte Honorare 

VII.100.3 

(1) Frei vereinbarte Honorare kommen für Leistungen in Betracht, die nicht in der HOAI erfasst sind 

oder für die die HOAI eine freie Honorarvereinbarung vorsieht. Sie sind als Pauschal- oder Zeithonorare 

zu vereinbaren. 

(2) Pauschalhonorare sollen vereinbart werden, wenn es in der HOAI nicht ausgeschlossen ist. 

(3) Zeithonorare sollen nur in begründeten Ausnahmefällen vereinbart werden. 

Liegen die Voraussetzungen für die Vereinbarung eines Zeithonorars vor, so gibt es nach § 6 HOAI 

folgende Möglichkeiten: 

− Vereinbarung eines Festbetrages auf der Grundlage des vorausgeschätzten Zeitbedarfs und der 

zu vereinbarenden Stundensätze. 

− Vereinbarung eines Höchstbetrages auf der Grundlage des vorausgeschätzten Zeitbedarfs und 

der zu vereinbarenden Stundensätze. In diesem Fall wird nach dem nachgewiesenen Zeitbedarf 

abgerechnet. Die obere Grenze ist der vereinbarte Höchstbetrag (Limitierung). 

− Falls ausnahmsweise ein Vorausschätzen des Zeitbedarfs nicht möglich ist, ist das Honorar nach 

dem nachgewiesenen Zeitbedarf auf der Grundlage der zu vereinbarenden Stundensätze zu 

berechnen. Aus haushaltsrechtlichen Gründen ist der voraussichtliche Mittelbedarf abzuschätzen. 


Seite 4 von 4


VII.100.4 

Allgemeine Vertragsbestimmungen zu den Verträgen für freiberuflich Tätige 

- AVB - 

Bereich Straßen- und Brückenbau 


§ 1 Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers 

§ 2 Verpflichtung bei Leistungen für Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung und Bauoberleitung 

§ 3 Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer und anderen fachlich Beteiligten 

§ 4 Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer 

§ 5 Auskunftspflicht des Auftragnehmers 

§ 6 Herausgabeanspruch des Auftraggebers 

§ 7 Urheberrecht 

§ 8 Zahlungen 

§ 9 Kündigung 

§ 10 Verjährung von Mängelansprüchen 

§ 11 Haftung 


§ 13 Erfüllungsort, Streitigkeiten, Gerichtsstand 

§ 14 Arbeitsgemeinschaft 

§ 15 Schriftform 

§ 16 Umsatzsteuer 

§ 17 Kostenbegriffe 


§ 1 

Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers 

VII.100.4 

(1) Der Auftragnehmer hat seine Tätigkeit gemäß dem Stand der Technik, dem Grundsatz der 

Wirtschaftlichkeit und den öffentlich-rechtlichen Bestimmungen, über die er sich stets auf dem 

Laufenden zu halten hat, gewissenhaft auszuüben. 

Bei Leistungen der Prüfingenieure sind zusätzlich die Erfordernisse der öffentlichen Sicherheit und 

Ordnung zu gewährleisten. 

(2) Als Sachwalter seines Auftraggebers darf der Auftragnehmer keine Unternehmer- oder 

Lieferanteninteressen vertreten. Der Auftragnehmer darf im Zusammenhang mit den in § 1 des 

Vertrages bezeichneten Leistungen keine Leistungen für Dritte bzw. andere Auftraggeber im 

Zusammenhang mit dieser Maßnahme erbringen, es sei denn, der Auftraggeber stimmt ausdrücklich 

schriftlich zu. Etwaige Forderungen von Dritten, insbesondere von Trägern öffentlicher Belange, hat 

der Auftragnehmer unverzüglich dem Auftraggeber schriftlich mitzuteilen. 

(3) Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen die schriftlichen Anordnungen und Anregungen des 

Auftraggebers zu Grunde zu legen und etwaige Bedenken hiergegen dem Auftraggeber unverzüglich 

schriftlich mitzuteilen. 

Die Erfolgshaftung des Auftragnehmers für die bestimmungsgemäße Brauchbarkeit seines Werkes 

wird durch die Entgegennahme oder Anerkennung des Auftraggebers nicht eingeschränkt. 

(4) Nicht vereinbarte Leistungen, die der Auftraggeber zur Herstellung der baulichen Anlage fordert, 

hat der Auftragnehmer mit zu übernehmen; die Vergütung hierfür hat der Auftragnehmer vor 

Leistungsbeginn mit dem Auftraggeber zu vereinbaren. Das Gleiche gilt für Änderungen der 

vereinbarten Leistung; in solchen Fällen richtet sich das Honorar nach den Ermittlungsgrundlagen der 

vereinbarten Leistung. Notwendige Überarbeitungen der Unterlagen bei unveränderter 

Aufgabenstellung und bei nur unwesentlich veränderten Forderungen begründen keinen Anspruch auf 

zusätzliche Vergütung. 

(5) Wird erkennbar, dass ein vorgegebener Kostenrahmen nicht ausreicht, so hat der Auftragnehmer 

den Auftraggeber über die voraussichtlichen Mehrkosten unverzüglich zu unterrichten und mögliche 

Einsparungen aufzuzeigen. 

(6) Der Auftragnehmer darf ihm übertragene Leistungen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung 

des Auftraggebers weiter vergeben. 

(7) Alle Erklärungen und Verhandlungen sowie die Darstellung der Ergebnisse der 

Leistungserbringung einschl. aller Zwischenschritte erfolgen in deutscher Sprache. 

(8) Bei Prüfingenieurleistungen darf sich der Auftragnehmer der Mithilfe von befähigten und 

zuverlässigen Mitarbeitern nur in einem solchen Umfang bedienen, wie er ihre Tätigkeit voll 

überwachen kann, Der Prüfingenieur kann sich nur im Einvernehmen mit der Straßenbaubehörde 

durch einen anderen Prüfingenieur vertreten lassen. 

Sind zu ordnungsgemäßen Prüfung der eingereichten Unterlagen Spezialkenntnisse erforderlich, die 

der Prüfingenieur nicht besitzt bzw. die nicht zu seiner Fachrichtung gehören, so hat der Prüfingenieur 

den Auftraggeber hierauf hinzuweisen und die Hinzuziehung eines Prüfingenieurs mit speziellen 

Kenntnissen bzw. der entsprechenden Fachrichtung zu beantragen. 


§ 2 

Verpflichtung bei Leistungen für Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung und 


VII.100.4 

Der Auftragnehmer und seine mit der Ausführung der vertraglichen Leistungen befassten Mitarbeiter 

müssen sich auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten gemäß § 1 des 

Verpflichtungsgesetzes vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 547), geändert durch Gesetz vom 15. August 

1974 (BGBl. I S. 1942) in Verbindung mit § 11 Abs. 1 Nr. 4 des Strafgesetzbuches (StGB) verpflichten 

lassen. 

Der Einsatz anderer Mitarbeiter als der besonders Verpflichteten darf nur nach deren Verpflichtung 

erfolgen. Dem Auftraggeber sind diese unverzüglich zu benennen. 

§ 3 

Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer und anderen fachlich Beteiligten 

(1) Dem Auftragnehmer gegenüber ist nur die vertragsschließende Stelle (Bauamt) weisungsbefugt, 

sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist. 

(2) Der Auftraggeber unterrichtet den Auftragnehmer rechtzeitig über die Leistungen, die andere 

fachlich Beteiligte zu erbringen haben, und über die mit diesen vereinbarten Termine/Fristen. 

(3) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den anderen fachlich Beteiligten die notwendigen Angaben und 

Unterlagen so rechtzeitig zu liefern, dass diese ihre Leistungen ordnungsgemäß erbringen können. 

(4) Der Auftragnehmer hat seine Leistungen vor ihrer endgültigen Ausarbeitung mit dem Auftraggeber 

und den anderen fachlich Beteiligten abzustimmen. Wenn während der Ausführung der Leistungen 

Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Auftragnehmer und anderen fachlich Beteiligten auftreten, 

hat der Auftragnehmer unverzüglich schriftlich die Entscheidung des Auftraggebers herbeizuführen. 

§ 4 

Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer 

(1) Der Auftragnehmer ist zur Wahrung der Rechte und Interessen des Auftraggebers im Rahmen der 

ihm übertragenen Leistungen berechtigt und verpflichtet. Er hat den Auftraggeber unverzüglich über 

Umstände zu unterrichten, aus denen sich Ansprüche gegen mit der Bauausführung beauftragte 

Unternehmen ergeben können. Die Geltendmachung derartiger Ansprüche obliegt dem Auftraggeber. 

(2) Den Auftraggeber bindende Erklärungen, insbesondere solche mit finanziellen Verpflichtungen, 

darf der Auftragnehmer nicht abgeben. Dies gilt auch für den Abschluss, die Änderung und Ergänzung 

von Verträgen sowie für die Vereinbarung neuer Preise. 

(3) Der Auftragnehmer darf unbeschadet § 3 Abs. 3 Dritten ohne Einwilligung des Auftraggebers keine 

Unterlagen aushändigen und keine Auskunft geben, die sich auf die Baumaßnahme beziehen. 

§ 5 

Auskunftspflicht des Auftragnehmers 

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Anforderung über seine Leistungen unverzüglich und 

ohne besondere Vergütung Auskunft zu erteilen, bis das Rechnungsprüfungsverfahren für die 

Baumaßnahme für abgeschlossen erklärt ist. 


§ 6 

Herausgabeanspruch des Auftraggebers 

VII.100.4 

Die vom Auftragnehmer zur Erfüllung dieses Vertrages angefertigten Unterlagen, wie z. B. Pläne oder 

Zeichnungen als Transparentpausen, digitale Daten, sind an den Auftraggeber ohne besondere 

Vergütung herauszugeben; sie werden dessen Eigentum. Die dem Auftragnehmer überlassenen 

Unterlagen sind dem Auftraggeber spätestens nach Erfüllung des Auftrages zurückzugeben. 

Zurückbehaltungsrechte, die nicht auf diesem Vertragsverhältnis beruhen, sind ausgeschlossen. 

§ 7 

Urheberrecht 

(1) Der Auftraggeber darf die Unterlagen für die im Vertrag genannte Baumaßnahme ohne Mitwirkung 

des Auftragnehmers nutzen und ändern; dasselbe gilt auch für das ausgeführte Werk. Der 

Auftraggeber wird den Auftragnehmer vor wesentlichen Änderungen eines nach dem Urheberrecht 

geschützten Werkes anhören; der Auftraggeber wird sein Nutzungsinteresse mit dem 

Bestandsinteresse des Urheberrechtsberechtigten abwägen und eine möglichst geringe 

Beeinträchtigung des Werkes der Baukunst anstreben. 

(2) Der Auftraggeber hat das Recht zur Veröffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers. 

Der Auftragnehmer bedarf zur Veröffentlichung der vorherigen schriftlichen Zustimmung des 


§ 8 

Zahlungen 

(1) Auf Anforderung des Auftragnehmers werden Abschlagszahlungen in Höhe von 95 v. H. der 

vereinbarten Vergütung für die nachgewiesenen Leistungen einschließlich Umsatzsteuer gewährt. 

(2) Eine Teilschlusszahlung einschließlich Umsatzsteuer wird für in sich abgeschlossene, 

vertragsgemäß erbrachte Teilleistungen gewährt, wenn dies im Vertrag vereinbart ist, die für die 

Berechnung des Honorars maßgebenden anrechenbaren Kosten feststehen und der Auftragnehmer 

eine prüfbare Rechnung eingereicht hat. 

Der Anspruch auf die Schlusszahlung wird alsbald nach Prüfung und Feststellung der vom 

Auftragnehmer vorgelegten prüfbaren Honorarschlussrechnung fällig, spätestens innerhalb von 2 

Monaten nach Zugang. Eine prüffähige Rechnung im Sinne des § 8 Abs. 1 HOAI muss diejenigen 

Angaben enthalten, die nach dem geschlossenen Vertrag und der HOAI objektiv unverzichtbar sind, 

um die sachliche und rechnerische Überprüfung des Honorars zu ermöglichen. Werden 

Einwendungen gegen die Prüfbarkeit unter Angabe der Gründe hierfür nicht spätestens innerhalb von 

2 Monaten nach Zugang der Schlussrechnung erhoben, so kann der Auftraggeber sich nicht mehr auf 

fehlende Prüfbarkeit berufen. Die Prüfung der Schlussrechnung ist nach Möglichkeit zu 

beschleunigen. In dem Fall, dass die Rechnung nur in Teilen prüffähig ist, kann der Auftragnehmer die 

Zahlung eines Guthabens verlangen, das unter Berücksichtigung eventueller Voraus- und 

Abschlagszahlungen bereits feststeht. Alle Rechnungen (einschließlich Nachweise für Nebenkosten) 

sind im Original mit zwei Durchschriften einzureichen. 

(3) Wird nach Annahme der Schlusszahlung (Teilschlusszahlung) festgestellt, dass die Vergütung 

abweichend vom Vertrag oder aufgrund unzutreffender anrechenbarer Kosten ermittelt wurde, so ist 

die Abrechnung zu berichtigen. Das Gleiche gilt bei Aufmass-, Rechen- oder Übertragungsfehlern. 

Auftraggeber und Auftragnehmer sind verpflichtet, die sich danach ergebenden Beträge zu erstatten. 

Sie können sich nicht auf einen etwaigen Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen. 

(4) Im Falle einer Überzahlung hat der Auftragnehmer den überzahlten Betrag zu erstatten. Leistet er 


VII.100.4 

innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang des Rückforderungsschreibens nicht, befindet er sich 

mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem 

Basiszinssatz des § 247 BGB zu zahlen. Auf einen Wegfall der Bereicherung kann sich der 

Auftragnehmer nicht berufen. 

(5) Die Verjährung der Honorarforderung beginnt grundsätzlich mit der Erteilung einer prüffähigen 

Schlussrechnung. Die Verjährung einer auf eine nicht prüffähige Honorarschlussrechnung gestützten 

Forderung beginnt spätestens, wenn die Frist von 2 Monaten abgelaufen ist, ohne dass der 

Auftraggeber substantiierte Einwendungen gegen die Prüffähigkeit vorgebracht hat. Ist die Rechnung 

nur teilweise prüffähig, beginnt die Verjährung der Honorarschlussrechnung grundsätzlich erst mit der 

Erteilung einer insgesamt prüffähigen Schlussrechnung. 

§ 9 

Kündigung 

(1) Auftraggeber und Auftragnehmer können den Vertrag nur aus wichtigem Grund schriftlich 

kündigen. Einer Kündigungsfrist bedarf es nicht. 

Ein wichtiger Grund liegt auch vor, wenn die Baumaßnahme nicht durchgeführt oder nicht 

weitergeführt wird. 

(2) Wird aus einem Grund gekündigt, den der Auftraggeber zu vertreten hat, erhält der Auftragnehmer 

für die ihm übertragenen Leistungen die vereinbarte Vergütung unter Abzug der nachgewiesenen 

ersparten Aufwendungen. Diese werden ohne Nachweis auf 60 % für die noch nicht erbrachten 

Leistungen der Bauüberwachung bzw. Objektüberwachung der Bauoberleitung, sowie der 

Vermessung festgelegt; für alle übrigen Leistungen werden die ersparten Aufwendungen auf 40 % 

festgelegt, es sei denn, geringere oder höhere ersparte Aufwendungen werden nachgewiesen. 

(3) Hat der Auftragnehmer den Kündigungsgrund zu vertreten, so sind nur die bis dahin 

vertragsgemäß erbrachten, in sich abgeschlossenen und nachgewiesenen Leistungen zu vergüten 

und die für diese nachweisbar entstandenen notwendigen Nebenkosten zu erstatten. Der 

Schadensersatzanspruch des Auftraggebers bleibt unberührt. 

(4) Bei einer vorzeitigen Beendigung des Vertragsverhältnisses bleiben insbesondere die Ansprüche 

der Vertragsparteien aus den §§ 5 bis 7 unberührt. 

§ 10 

Verjährung von Mängelansprüchen 

(1) Die Ansprüche des Auftraggebers aus diesem Vertragsverhältnis verjähren in fünf Jahren. 

(2) Die Verjährungsfrist beginnt mit der schriftlichen Erklärung des Auftraggebers, dass die Leistung 

vertragsgemäß erbracht ist. 

§ 11 

Haftung 

(1) Haftet der Auftragnehmer wegen eines schuldhaften Verstoßes gegen die allgemein anerkannten 

Regeln der Technik oder sonstiger schuldhafter Verletzung seiner Vertragspflichten, so hat er den 

Schaden an der baulichen Anlage und die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten anderen 

Schäden in voller Höhe zu ersetzen. Im Übrigen haftet er für jede Pflichtverletzung bis zur Höhe der 

tatsächlich abgeschlossenen Haftpflichtversicherung, mindestens bis zur Höhe der im Vertrag 


vereinbarten Deckungssummen der Haftpflichtversicherung. 

VII.100.4 

(2) Für die Verletzung gewerblicher Schutzrechte haftet im Verhältnis der Vertragsparteien zueinander 

der Auftragnehmer allein, wenn er selbst das geschützte Verfahren oder die Verwendung geschützter 

Gegenstände angeboten oder wenn der Auftraggeber die Verwendung vorgeschrieben und auf das 

Schutzrecht hingewiesen hat. 

(3) Soweit eine Vertragspartei von dem Dritten für einen Schaden in Anspruch genommen wird, den 

die andere Vertragspartei zu tragen hat, kann sie verlangen, dass ihre Vertragspartei sie von der 

Verbindlichkeit gegenüber dem Dritten befreit. Sie darf den Anspruch des Dritten nicht anerkennen 

oder befriedigen, ohne der anderen Vertragspartei vorher Gelegenheit zur Äußerung gegeben zu 

haben. 

§ 12 


(1) Der Auftragnehmer muss eine Berufshaftpflichtversicherung nachweisen. Er hat zu gewährleisten, 

dass zur Deckung eines Schadens aus dem Vertrag Versicherungsschutz in Höhe der im Vertrag 

genannten Deckungssummen besteht. Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Maximierung der 

Ersatzleistung mindestens das Zweifache der Versicherungssumme beträgt. Bei Arbeitsgemeinschaften 

muss Versicherungsschutz für jedes Mitglied bestehen. 

(2) Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf 



(3) Der Auftragnehmer ist zur unverzüglichen schriftlichen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit 

Deckung in der vereinbarten Höhe nicht mehr besteht. 

§ 13 


(1) Erfüllungsort für die Leistungen des Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit diese Leistungen dort 

zu erbringen sind, im übrigen der Sitz der vertragsschließenden Stelle (Bauamt). 

(2) Bei Streitigkeiten aus dem Vertrag soll der Auftragnehmer zunächst die dem Bauamt unmittelbar 

vorgesetzte Behörde anrufen. 

(3) Soweit die Voraussetzungen gem. § 38 der Zivilprozessordnung (ZPO) vorliegen, richtet sich der 

Gerichtsstand für Streitigkeiten nach dem Sitz der für die Prozessvertretung des Auftraggebers 


(4) Streitfälle berechtigen den Auftragnehmer nicht, die Arbeiten einzustellen. 

(5) Bei Auslegung des Vertrages ist ausschließlich der in deutscher Sprache abgefasste 

Vertragswortlaut verbindlich. Erklärungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Für die 

Regelung der vertraglichen und außervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt 

ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 


§ 14 

Arbeitsgemeinschaft 

VII.100.4 

(1) Sofern eine Arbeitsgemeinschaft Auftragnehmer ist, übernimmt das mit der Vertretung beauftragte, 

im Vertrag genannte Mitglied die Federführung. Es vertritt alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft dem 

Auftraggeber gegenüber. Beschränkungen seiner Vertretungsbefugnis, die sich aus dem 

Arbeitsgemeinschaftsvertrag ergeben, sind gegenüber dem Auftraggeber unwirksam. 

(2) Für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft 

auch nach deren Auflösung gesamtschuldnerisch. 

(3) Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber ausschließlich an den im 

Vertrag genannten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung 

geleistet. Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft. 

§ 15 

Schriftform 

Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. 

§ 16 

Umsatzsteuer 

Die Umsatzsteuer ist gemäß Umsatzsteuergesetz 

− in Abschlagsrechnungen mit dem zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, 

− in Teilschluss- und Schlussrechungen mit dem zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung 

geltenden Steuersatz anzusetzen; bei Überschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu 

vertreten hat, gilt der bei Fristablauf maßgebende Steuersatz. 

§ 17 

Kostenbegriffe 

Die im Zusammenhang mit der Ermittlung der anrechenbaren Kosten verwendeten Begriffe sind wie 

folgt zu verstehen: 

a) Die "vorläufige Kostenannahme" dient zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses der grob 

überschlägigen Ermittlung der Gesamtkosten anhand entsprechender Erfahrungswerte oder 

typisierender Kennwerte. 

b) Die "Kostenschätzung" dient zur überschlägigen Ermittlung der Gesamtkosten und ist vorläufige 

Grundlage der Finanzierungsüberlegungen. Sie ist unter Benutzung von Erfahrungswerten 

aufzustellen. 

c) Die "Kostenberechnung" dient zur Ermittlung der angenäherten Gesamtkosten und ist Grundlage 

für die erforderliche Finanzierung. Sie ist unter Zugrundelegung der bei der Entwurfsbearbeitung im 

Einzelnen ermittelten Mengen und den zugehörigen Einzelkosten aufzustellen. 

d) Der "Kostenanschlag" dient zur Ermittlung der tatsächlich zu erwartenden Gesamtkosten durch die 

Zusammenstellung von Auftragnehmerangeboten, Eigenberechnungen sowie anderen für das 

Baugrundstück und ggf. die vorausgehende Planung bereits entstandenen Kosten. 

e) Die "Kostenfeststellung" ist der Nachweis der tatsächlich entstandenen Kosten. Hierzu sind alle 

durch Abrechnungsbeleg nachgewiesenen Kosten zu ordnen und zusammenzufassen. 


VII.101.1 

Hinweise zur Erstellung des Vertrags - verkehrsplanerischen Leistungen (HOAI Teil VII a) 

Für den Ingenieurvertrag ist das neutrale Vertragsmuster VII.100 zu verwenden. 

Beschreibung der Leistung 

(1) Vorab erbrachte Leistungen 

Damit vergleichbare Angebote eingeholt werden können, ist zunächst eine Leistungsbeschreibung zu 

erstellen. Dies obliegt in der Regel dem Auftraggeber. Wird die Leistungsbeschreibung vom 

Auftragnehmer erstellt, müssen Leistungen aus § 61 a Abs. 2 Nr. 1 bis 3 HOAI vorab erbracht werden. 

Hierdurch werden bereits Honorarforderungen ausgelöst. Die Leistungen sind daher samt Honorar 

ebenfalls vor der Ausführung zu vereinbaren. 

(2) Abgrenzung der Aufgabenteilung 

Soweit fachkundige Auftraggeber beim Erbringen der Leistung mitwirken (z. B. beim Durchführen von 

Verkehrszählungen), ist die Aufgabenteilung zwischen den Vertragspartnern eindeutig abzugrenzen. 

Ermittlung des Honorars 

(3) Honorar 

Das Honorar für verkehrsplanerische Leistungen soll bei Auftragserteilung schriftlich frei vereinbart 

werden (§ 61 a Abs. 3 HOAI). 

(4) Gliederung der Leistungen in Einzelleistungen 

Das Honorar soll vom Auftragnehmer vorgeschlagen werden. Auftraggeber und Auftragnehmer 

können die Leistungen in Einzelleistungen aufgliedern und hierfür anteilige Honorare bestimmen. Von 

Bedeutung kann eine solche Festlegung sowohl für Abschlagszahlungen als auch für etwaige 

Vertragsänderungen sein. 

© VHF Bayern - Stand Oktober 2008


Zwischen 






geschlossen: 

INHALT 





ANLAGEN 

NR ANZAHL DER 

SEITEN 

BEZEICHNUNG 

Vertrag 

Vertrags-Nr.: 

Aktenzeichen: 

VII.102a 







Ermittlung der anrechenbaren Kosten (VII.102.3 bzw. VII.102.4) 

Ermittlung der Honorarzone (VII.102.5) 

Honorarermittlung (VII.100.2) 




§ 1 





§ 2 


VII.102a 


Brückenbau, (AVB) 

Technische Vertragsbedingungen für Vermessungsleistungen im Straßen- und Brückenbau, 


§ 3 


(1) Der Auftraggeber überträgt dem Auftragnehmer folgende 

VII.102a 

Grundleistungen: Bewertung 

1. Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung 

1.1 Einholen von Informationen und Beschaffen von Unterlagen über die Örtlichkeit, z.B. 

Bauleitplanung, Ver- und Entsorgungseinrichtungen, Schutzgebiete sowie über das geplante 

Objekt 

Beschaffung von vermessungstechnischen Unterlagen 

Ortsbesichtigung 

Vermessungstechnische Unterlagen stellt der Auftraggeber. 

Zusätzliche Hinweise: 

1.2 Ermitteln des Leistungsumfangs 


2. Leistungsphase 2: Geodätisches Festpunktfeld 

2.1 Lagefestpunktfeld 

2.1.1 Aufsuchen und Kontrollieren der Anschlusspunkte bzw. Nutzug der GPS- 

Referenzstationen im vorhandenen Lagefestpunktfeld 

2.1.2 Lagefestpunktfeld erkunden, Netzentwurf anfertigen und Abstimmen mit dem AG 

Abstände zwischen den Lagefestpunkten in Trassenrichtung höchstens m 

Abstände der Lagefestpunkte von der Achse 

mindestens m; höchstens m 

Vermarken, Einmessen der Lagefestpunkte, Kontrollieren und Fertigen von 

Punktübersichten und Einmessungsskizzen zum Auffinden. 

Lagefestpunkte wie folgt vermarken: 

Vermarkungsmaterial stellt der Auftraggeber. 

Nach Abstimmung mit Auftraggeber in Karte 1: eintragen. 


2.1.3 Messen der Lagefestpunkte, ggf. Passpunkte für Photogrammetrie 

Meßverfahren so wählen, dass 

die Genauigkeitsangaben gemäß RAS-Verm eingehalten werden 

folgende Standardabweichung σLage eingehalten wird 

Meßprotokolle an Auftraggeber übergeben. 


2.1.4 Lagefestpunkte im System, Lagestatus , berechnen und die Einhaltung der 

zulässigen Abweichungen bzw. Genauigkeitsmaße gemäß Ziffer 2.1.4 nachweisen. 

Alle Berechnungen und Ergebnisse aus 2.1.1 und 2.1.5 an AG übergeben 

analog 

2.2 Höhenfestpunktfeld 

digital in Abstimmung mit AG 

2.2.1 Aufsuchen und Kontrollieren der Anschlusspunkte im vorhandenen Höhenfestpunktfeld und 

ggf. Abweichungen vermerken. 

2.2.2 Höhenfestpunktfeld erkunden, Netzentwurf anfertigen und Abstimmen mit dem AG 

Abstände zwischen den Höhenfestpunkten in Trassenrichtung höchstens m 

Abstände der Höhenfestpunkte von der Achse mindestens m, höchstens m 

Vermarken, Einmessen zum Wiederauffinden der neuen Höhenfestpunkte 

Fertigen von Punktübersichten und Einmessungsskizzen 

Höhenfestpunkte wie folgt vermarken: 

Vermarkungsmaterial stellt der Auftraggeber 

Koordinatenbestimmung der Höhenfestpunkte zum Auffinden. 

Nach Abstimmung mit dem AG in Karte 1: eintragen. 

2.2.3 Messen der Höhenfestpunkte mit An- und Abschluss an überprüfte Höhenfestpunkte 

Messverfahren so wählen, dass 

die Genauigkeitsmaße für die Höhenfestpunkte gemäß RAS-Verm eingehalten werden 

folgendes Genauigkeitsmaß eingehalten wird 

Messprotokolle an AG übergeben. 

2.2.4 Rechnerische Auswertung der Messungen zur Höhenbestimmung, Dokumentation der 

Ergebnisse im System, Höhenstatus 

Einhaltung der zulässigen Genauigkeitsmaße gemäß Ziffer 2.2.3 nachweisen. 

Alle Berechnungen und Ergebnisse aus 2.2.1 bis 2.2.4 an Auftraggeber übergeben. 

analog 

digital in Abstimmung mit AG 

3. Leistungsphase 3: Vermessungstechnische Lage- und Höhenpläne 

(Basisdaten) 

3.1 Terrestrische Aufnahme 

Aufnahmebereich: 

Aufnahme von einmündenden Straßen, Wegen, Bahnlinien, Gewässern bis Einleitstelle, 

Leitungen etc. 

nach beigefügtem Plan 

VII.102a 


Profile wie folgt: 

Aufnahmeobjekt konstanter Abstand in 

Längsrichtung [m] 

(Profilintervall) 

durchgehende Strecke 

einmündende Straßen, Wege 

Bahnlinien 

Gewässer bis Einleitstelle 

charakteristische Profile 


Abstandsmaße / Ausdehnung der Profile 

seitliche 

Ausdehnung 

links [m] 

seitliche 

Ausdehnung 

rechts [m] 

3.1.1 Flächenhafte Geländeaufnahme (Basisdatenerfassung) einschließlich Aufnahme von 

Grenzpunkten zur Einpassung des Katasters gemäß RAS-Verm für folgende Produkte 

digital analog 

Grundplan „Folie Grundriss“ im Maßstab 1: 

Grundplan „Folie Höhe“ im Maßstab 1: 

DGM für die Ableitung von Längs- und Querprofilen sowie Höhenlinien 

Anm. für DGM: Bei der flächenhaften Geländeaufnahme sind Dichte und Anordnung der Stützpunkte 

so zu wählen, dass die erforderlichen Längs- und Querprofile sowie Höhenlinien 

später mit entsprechender Genauigkeit aus dem DGM ermittelt werden können. 

3.1.2 Linienhafte Aufnahme (Basisdatenerfassung) gem. 3.1 

Längsprofile 

Querprofile 


3.1.3 Messdaten liefern 

im Feldbuch / Aufnahmeprotokoll 

analog 

digital in Abstimmung mit AG: 

3.1.4 Geländeaufnahme berechnen 

Alle Berechnungen und Ergebnisse an Auftraggeber übergeben 

VII.102a 


analog 


3.1.5 Herstellen des Grundplans im Maßstab 1: 

„Folie Grundriss“ 

Übernehmen von Kanälen, Leitungen, Kabeln und unterirdischen Bauwerken aus den 

nach Leistungsphase 1 beschafften bzw. bereitgestellten Unterlagen unter Verwendung 

der aufgemessenen oberirdischen Versorgungszeichen 

Übernahme öffentlich rechtlicher Festsetzungen, z.B. Bauleitplanung, Schutzgebiete 

„Folie Höhe“ 

Höhendarstellung durch 

Höhenlinie (Intervall ) 

Punkthöhen 

„Folie Grundriss“ und „Folie Höhe“ sind zusammen in der „Folie Grundriss und Höhe“ als 

Basisfolie herzustellen. 


Herstellen der „Folie Kataster“ 

auf der Grundlage digitaler Daten, z.B. Automatisierte Liegenschaftskarte 

Grenzpunkte im Trassenbereich berechnen, kartieren und Kataster anpassen 

rechnerische Einpassung (Digitalisierung, Transformation) 

graphische Einpassung nach identischen Punkten 

als Basisfolie 

in der „Folie Grundriss“ 

in der „Folie Grundriss und Höhe“ 

Kombination der Folien wie folgt: 

Anm.: Die Inhalte der einzelnen Folien, insbesondere die Texte, dürfen sich bei späterer 

Kombination der Folien nicht überlagern. Sie sind freizustellen. 

Vorablieferung: 

eines Grundplanes als Kombination aller Folien auf Papier 

aller Folien „Grundriss“ auf Papier 

eines Grundplanes digital in Abstimmung mit dem AG 

Übergabe des Grundplans: 

analog (Zeichenträger: ) 

digital in Abstimmung mit dem AG hinsichtlich der Datei- und Datenstrukturen, 

Layerbelegungen, Kodierungen 

3.2 Photogrammetrische Aufnahme 

Aufnahmebereich: 

Aufnahme von einmündenden Straßen, Wegen, Bahnlinien, Gewässern bis Einleitstelle, 

Leitungen etc. 

VII.102a 


nach beigefügtem Plan 

Profile wie folgt: 

Aufnahmeobjekt konstanter Abstand in 

Längsrichtung [m] 

(Profilintervall) 

durchgehende Strecke 

einmündende Straßen, Wege 

Bahnlinien 

Gewässer bis Einleitstelle 

charakteristische Profile 


3.2.1 Messen der Passpunkte, Signalisierung, Bildflug 

Abstandsmaße / Ausdehnung der Profile 

seitliche 

Ausdehnung 

links [m] 

Erkunden, Messen und Berechnen der Lage- und Grenzpasspunkte 

Bezugssystem: 

Lagepasspunkte 

Grenzpasspunkte 

Zusätzliche Passpunkte durch Aerotriangulation bestimmen 

Erkunden, Messen und Berechnen der Höhenpasspunkte 

seitliche 

Ausdehnung 

rechts [m] 

Lage- und Grenzpasspunkte (ggfs. Widerlagerpunkte, Schachtdeckel, Einläufe usw.) 

im Aufnahmegebiet luftsichtbar signalisieren und bis zum Zeitpunkt der Befliegung 

luftsichtbar halten. 

Signalisierungsmaterial nach Abschluss der Arbeiten entfernen. 


Bildflug 

RMK 15/23 mit FMC 

RMK wie folgt: 

Color 

Schwarz/Weiß 

Wie folgt: 

senkrecht im Bildmaßstab 1: 

Längsüberdeckung %, Querüberdeckung % 


VII.102a 


Lieferung von 

Bildflugprotokoll und Kammerkalibrierungsschein der Aufnahmekammer 

Bildmittenübersicht, transparent als Deckfolie im Maßstab 1: und digital mit 

Streifennummer, Bildnummer und Koordinaten im System, Lagestatus 

Originalfilm in (einzelnen) glasklaren Spezialtaschen (Übergabe nach Abstimmung mit 

AG) 

einem Satz Kontaktkopien (ohne Eintragungen) 

Kontaktabzüge mit Darstellung der 

Lagepasspunkte 

Höhenpasspunkte 

Netzskizzen der Passpunkte 


3.2.2 Flächenhafte Geländeaufnahme (Basisdatenerfassung) einschl. signalisierter Grenzpunkte 

zur Einpassung des Katasters gem. RAS Verm für folgende Produkte 


Grundplan „Folie Grundriss“ im Maßstab 1: 

Grundplan „Folie Höhe“ im Maßstab 1: 

DGM für die Ableitung von Längs- und Querprofilen sowie Höhenlinien 

Anm. für DGM: Bei der flächenhaften Geländeaufnahme sind Dichte und Anordnung der 

Stützpunkte so zu wählen, dass die erforderlichen Längs- und Querprofile sowie Höhenlinien 

später mit entsprechender Genauigkeit aus dem DGM ermittelt werden können. 

3.2.3 Ergänzende linienhafte Auswertung in Längs- und Querprofilen gem. RAS Verm für 

folgende Objekte und in folgender Dichte 


3.2.4 Feldvergleich durchführen, im Luftbild nicht auswertbare Topographie (Basisdaten) sowie 

nicht auswertbare Profildaten terrestrisch nach Lage und Höhe erfassen und Ergebnisse in 

die Auswertung übernehmen. 


3.2.5 Messdaten liefern 

digital im Feldbuch / Aufnahmeprotokoll 

analog 

digital in Abstimmung mit AG: . 

3.2.6 Auswertung berechnen 

VII.102a 


Alle Berechnungen und Ergebnisse an Auftraggeber übergeben. 

Berechnungsergebnisse 

analog 


3.2.7 Herstellen des Grundplans im Maßstab 1: 


Übernehmen von Kanälen, Leitungen, Kabeln und unterirdischen Bauwerken aus den 

nach der Leistungsphase 1 beschafften bzw. bereitgestellten Unterlagen unter 

Verwendung der aufgemessenen oberirdischen Versorgungszeichen 

Übernahme öffentlich rechtlicher Festsetzungen, z.B. Bauleitplanung, Schutzgebiete 

„Folie Höhe“ 

Höhendarstellung durch 

Höhenlinien (Intervall ) 

Punkthöhen 

„Folie Grundriss“ und „Folie Höhe“ sind zusammen in der „Folie Grundriss und Höhe“ als 

Basisfolie herstellen. 


„Folie Kataster“ 

auf der Grundlage digitaler Daten, z.B. Automatisierte Liegenschaftskarte 

Grenzpunkte im Trassenbereich berechnen, kartieren und Kataster anpassen 

rechnerische Einpassung (Digitalisierung, Transformation) 

graphische Einpassung nach identischen Punkten 

als Basisfolie 

in der „Folie Grundriss“ 

in der „Folie Grundriss und Höhe“ 

Kombination der Folien wie folgt: 

Anm.: Die Inhalte der einzelnen Folien, insbesondere die Texte, dürfen sich bei späterer 

Kombination der Folien nicht überlagern. Sie sind freizustellen. 

Vorablieferung 

eines Grundplanes als Kombination aller Folien auf Papier 

aller Folien „Grundriss“ auf Papier 

eines Grundplanes digital in Abstimmung mit dem AG 

Übergabe des Grundplans 

analog (Zeichenträger: ) 

digital in Abstimmung mit dem AG hinsichtlich der Datei- und Datenstrukturen, 

Layerbelegungen, Kodierungen 

4. Leistungsphase 4: Absteckungsunterlagen für den Entwurf 

4.1 Beschaffung der Entwurfsunterlagen und Berechnen der Detailgeometrie nach Angabe des 

AG wie folgt: 

VII.102a 


4.2 Absteckliniennetz im Lagefestpunktfeld festlegen und Absteckwerte berechnen 

Absteckwerte liefern 

analog 

digital in Abstimmung mit dem AG: 

4.3 Graphisches Darstellen der Ergebnisse von Nr. 4.2 

5. Leistungsphase 5: Absteckung für den Entwurf 

5.1 Absteckung linienhafter Objekte, vermarken, kennzeichnen 

Achse 

Fahrbahnrand 

Sonstige Leitlinie 

5.2 Absteckung flächenhafter Objekte, vermarken, kennzeichnen 

5.3 Hauptpunkte abstecken, vermarken, kennzeichnen 

5.4 Kleinpunkte abstecken, vermarken, kennzeichnen wie folgt: 

6. Leistungsphase 6: Geländeschnitte 

6.1 Ermitteln von Längs- und Querprofilen aus terrestrischen oder photogrammetrischen 

Aufnahmen ggf. unter Nutzung eines DGM (Nr. 3) für Entwurfszwecke 

Längsprofile ermitteln 

Aufnahmeobjekte gem. Nr. 3.1 bzw. 3.2 

Querprofile ermitteln 

Aufnahmeobjekte, Abstandsmaße und seitliche Ausdehnung gem. Nr. 3.1 bzw. 3.2 


6.1.1 Ergebnisse liefern 


analog 

6.2 Darstellen der Profile 

digital in Abstimmung mit dem AG: 

6.2.1 Längsprofile einschließlich der Anschlussbereiche gemäß RE im Maßstab 1: / 1: 

der durchgehenden Strecke 

der einmündenden Straßen und Wege 

Bahnlinien 

der Gewässer 

VII.102a 


der Leitungen 

6.2.2 Querprofile einschließlich der Anschlussbereiche gemäß RE im Maßstab 1: 

der durchgehenden Strecke 

der einmündenden Straßen und Wege 

der Bahnlinien 

6.3 Übergabe der Profile 

der Gewässer (bis zur Einleitstelle) einschließlich der charakteristischen Querprofile 

analog (Zeichenträger ) 

digital in Abstimmung mit dem AG 





schwarz/weiß 

farbig 



VII.102a 










§ 4 


VII.102a 



§ 5 



§ 6 






§ 7 

Vergütung 
















Vorläufig 


Zwischensumme 








Zwischensumme 




VII.102a 


Brutto

AUFTRAGNEHMER 


§ 8 



AUFTRAGGEBER 


VII.102a 

VHF Bayern – Stand Oktober 2008 Seite 14 von 14


Zwischen 






geschlossen: 

INHALT 





ANLAGEN 

NR ANZAHL DER 

SEITEN 

BEZEICHNUNG 


Vertrag 

Vertrags-Nr.: 

Aktenzeichen: 

VII.102b 










§ 1 



den Bestimmungen des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes 


§ 2 


VII.102b 


Brückenbau, AVB 

Technische Vertragsbedingungen für Vermessungsleistungen im Straßen- und Brückenbau, 


§ 3 



VII.102b 


1. Leistungsphase 1: Baugeometrische Beratung 

1.1 Ortsbesichtigung 

1.2 Baugeometrische /vermessungstechnische Beratung 

1.2.1 Beratung bei der Planung hinsichtlich der erforderlichen Genauigkeiten 

1.2.2 Festlegung eines Maß- und Bezugssystems 

1.2.3 Beratung und Erstellung eines konzeptionellen Messprogramms 

1.3 Erstellen der vermessungstechnischen Leistungsbeschreibung für Bauvermessungen und 

Beweissicherungen 


1.4 Erstellen eines Messprogrammes für Bewegungs- und Deformationsmessungen 


1.5 Von allen Leistungen dieser Leistungsphase Protokolle / Entwürfe fertigen und liefern mit 

- Auswertung der Ergebnisse 

- graphischem Darstellen der Ergebnisse 

2. Leistungsphase 2: Absteckung für die Bauausführung 

2.1 Grenzen von ausgewählten Flächen sowie Punkte abstecken und vermarken mit 

folgender Vermarkung 

Punktbezeichnung (Nummer, Station) auf Beipfahl angeben 

Vermessungsergebnis und Absteckungsriss an Beteiligte 

übergeben 

örtlich anzeigen und übergeben 


2.2 Lage- und Höhenfestpunktfeld prüfen und ergänzen 

2.2.1 Lagefestpunktfeld 

Netzentwurf fertigen 

Festpunkte standsicher und dauerhaft vermarken 


mit folgender Vermarkung 

mit Vermessungspfeiler / Rohrfestpunkten 

Festpunkte zum Wiederauffinden einmessen 

Einmessungsskizze fertigen 

Festpunkte beobachten und bestimmen und die Einhaltung der zulässigen 

Abweichungen bzw. Genauigkeitsmaße nachweisen 

Koordinatenverzeichnis aufstellen und Bezugssystem / Lagestatus angeben 

Punktübersicht fertigen 

Punkte örtlich anzeigen und übergeben 

alle Messprotokolle, Berechnungen und Ergebnisse an AG übergeben 


2.2.2 Höhenfestpunktfeld 


Festpunkte standsicher und frostsicher vermarken 



Festpunkte einmessen 


Festpunkte durch geometrisches Nivellement im Hin- und Rückweg beobachten 

und bestimmen; sowie die Einhaltung der zulässigen Abweichungen bzw. 

Genauigkeitsmaße nachweisen 

Höhenverzeichnis aufstellen und Bezugssystem / Höhenstatus angeben 



alle Messprotokolle, Berechnungen und Ergebnisse an AG übergeben 


(z.B. Einhaltung der Genauigkeit durch Stromübergangsnivellement oder Schlauchwaage) 

2.3 Übertragen der Projektgeometrie in die Örtlichkeit 

2.3.1 Absteckungsunterlagen entsprechend der Ausführungsplanung prüfen und ergänzen 

hinsichtlich 

Einhaltung von Zwangs- und Randbedingungen 

Schnittstellen zu vorhandenen oder geplanten Projekten 

2.3.2 Hauptachsen der baulichen Anlage abstecken, sichern und kennzeichnen, Baufeld 

abstecken, Absteckungsunterlagen und das Festpunktfeld an die Beteiligten übergeben 

Punkte abstecken: 

Hauptpunkte 

mit Sicherung 

Stationspunkte, Stationsintervall: m 

Baufeldgrenzpunkte / Straßengebietsgrenzen 

Achsrichtungen und Kreuzungspunkte bei Brücken einschließlich 

VII.102b 


Tangentenrichtungen mit Endpunkten 

Höhenbestimmung einzelner Punkte 

Punkte dauerhaft vermarken: 

unterirdische Vermarkung 

unter Pflugschartiefe 

Punktbezeichnung (Nummer, Station) auf Beipfahl angeben 

Lagefestpunkte sichern 


2.4 Von allen Leistungen dieser Leistungsphase Messprotokolle, Absteckungsrisse und 

Feldbücher fertigen und liefern mit 

Auswertung der Ergebnisse 

graphischem Darstellen der Ergebnisse 

Gegenüberstellung Soll - Ist und 

Übergabe an Bauausführungsunternehmen mit Übergabeprotokoll 


3. Leistungsphase 3: Bauausführungsvermessungen 

3.1 Messprogramm gem. DIN 18710-3 und DIN 18710-4 aufstellen einschließlich 

Absteckungsgrundsätze festlegen bzw. Absteckungsplan aufstellen 

Messprogramm für Überwachungsmessungen aufstellen 


3.2 Übergebene Lage- und Höhenfestpunkte sowie Achspunkte prüfen, sichern sowie Ergebnisse 

an AG übergeben. 

3.3 Lage- und Höhenfestpunktfeld herstellen bzw. verdichten 

3.3.1 Herstellung / Verdichtung einschl. Vermarkung des Lagefestpunktfeldes durchführen 


Festpunkte standsicher und dauerhaft vermarken 

mit folgender Vermarkung: 


Festpunkte zum Wiederauffinden einmessen 


Festpunkte beobachten und bestimmen und die Einhaltung der zulässigen Abweichungen 

bzw. Genauigkeitsmaße nachweisen 

Koordinatenverzeichnis aufstellen und Bezugssystem / Lagestatus angeben 



VII.102b 


Alle Berechnungen und Ergebnisse an AG übergeben 


3.3.2 Herstellung / Verdichtung einschl. Vermarkung des Höhenfestpunktfeldes durchführen 


Festpunkte standsicher und frostsicher vermarken 

Festpunkte einmessen 




Festpunkte durch geometrisches Nivellement im Hin- und Rückweg beobachten und 

bestimmen sowie die Einhaltung der zulässigen Abweichungen bzw. Genauigkeitsmaße 

nachweisen. 

Höhenverzeichnis aufstellen und Bezugssystem / Höhenstatus angeben 



Alle Berechnungen und Ergebnisse an AG übergeben 


(z.B. Einhaltung der Genauigkeit durch Stromübergangsnivellement oder Schlauchwaage) 

3.4 Zwangs- und Randbedingungen von Bauwerksteilen vor Übertragung in die Örtlichkeit prüfen 

3.5 Baubegleitende Ausführungsvermessungen für Kunstbauten 

3.5.1 Baubegleitende Vermessungen und Absteckungen für Kunstbauten nach Lage und Höhe 

durchführen z.B. für 

- Detailpunkte von Bauwerken / Bauwerksteile (einschl. Einbringen von Messbolzen und 

Messmarken) 

- Schalungen 

- Traggerüste 

- Vorschubanlagen 

- Vorbauausrüstungen 

- Achswiederherstellungen 

- Entwässerungen 


3.5.2 Baubegleitende Eigenüberwachungsmessungen an Kunstbauten durchführen, Kontrolle 

auf Übereinstimmung des Bauwerks bzw. von Bauwerksteilen mit den übergebenen 

Unterlagen z.B.: 

- an Auflager und Übergangskonstruktionen 

- durch Erfassung von Bauzuständen 

VII.102b 


- an eingebrachten Messbolzen und Messmarken 

- der Rohbauhöhen 


3.6 Baubegleitende Ausführungsvermessungen für Straßenbauten 

3.6.1 Baubegleitende Vermessungen und Absteckungen für Straßenbauten nach Lage und Höhe 

durchführen z.B.: 

- beim Erdbau, Böschungen 

- bei Achswiederherstellungen 

- bei Frostschutz-, Deck- und Tragschichten 

- bei Baubreiten 

- bei Fertigereinrichtungen 

- bei Entwässerungen 


3.6.2 Baubegleitende Eigenüberwachungsmessungen an Straßenbauten durchführen, Kontrolle 

auf Übereinstimmung des Bauwerks bzw. von Bauwerksteilen mit den übergebenen 

Unterlagen z.B. durch: 

- ständige Prüfung der Bezugspunkte (Lage und Höhe) 

- Prüfung wiederhergestellter Achspunkte 

- Prüfung von Frostschutzschichten (Lage und Höhe) 

- Prüfung bituminöser Trag- und Deckschicht (Lage und Höhe) 

- Prüfung von Grenz- und Baubreitenabsteckungen 

- Prüfung von Böschungen 

- Gegenüberstellung von Soll- und Istwerten 


3.7 Messungen zur Herstellung der Ausgleichsgradiente durchführen 

3.8 Durchführung von Überwachungsvermessungen (Bewegungs- und Deformationsmessungen, 

DIN 18710-4) an Bauobjekten z.B. hinsichtlich: 

- Setzungen 

- Kippungen 

- Rutschungen 

- Verdrehungen 

- horizontale und vertikale Durchbiegungen 

- horizontale und vertikale Verschiebungen 

- Kippungen an entstehenden und fertigen Bauwerksteilen entsprechend der einzelnen 

Bauzustände und Hinterfüllungen 


3.9 Fortlaufende Erfassung der Bauteile für die Bestandsdokumentation durch Einmessen auf das 

VII.102b 


Festpunktfeld gem. Angaben des AG bezüglich 

- Umfang und Inhalt der Erfassung 

- Genauigkeit der Aufnahme 

- Datenaustauschformat und Datenträger 

Messdaten liefern: 


aufgelistet 

aufgelistet und auf Datenträger gem. Vorgabe AG gespeichert 

3.10 Übergabe des ggf. wiederhergestellten Lage- und Höhenfestpunktfeldes an AG 




Graphischem Darstellen der Ergebnisse 

Gegenüberstellung Soll - Ist und Übergabe an AG mit Übergabeprotokoll 


4. Leistungsphase 4: Vermessungstechnische Überwachung der 


Vermessungstechnische Bauausführungskontrollen auf Übereinstimmung der Bauwerke mit den 

übergebenen Unterlagen: 

4.1 Messprogramm nach DIN 18710-3 und DIN 18710-4 prüfen (s.Zf.3.1) 

4.2 Bauausführungskontrollen an Kunstbauten 

4.2.1 Ständige Prüfung von Lage und Höhe der Bezugspunkte (Primärnetz) 

- Prüfung der Bezugspunkte (Lage und Höhe) 


- Prüfung, ob Genauigkeitsvorgaben eingehalten sind 

- Null- und Übertragungsmessungen 

Übergabe der Messprotokolle und Auswertungen an den AG 


4.2.2 Zur Kontrolle und Feststellung der Bauleistungen sind Vermessungen nach Lage und Höhe 

an charakteristischen, konstruktiv bedeutsamen und ausgewählten Stellen bzw. Bauteilen 

durchzuführen und auszuwerten (s.Zf.3.5) z.B.: 

- Gründungskörper (Caissons) 

- Lage und Richtung sowie Höhen der Widerlager 

- Senkrecht- und Schrägstellung der Widerlager 

- Stützen und deren Verschiebungswege 

- Flügel, Auflager 

- Überbau 

- Kappen 

- Fertigteile 

VII.102b 


- Lage und Richtung und Höhen der Bauwerksteile 

- lichte Höhe und Weite bzw. Stützweite 

- Lage der Tragkonstruktion 


4.2.3 Stichprobenhafte Kontrolle von Bewegungs- und Deformationsmessungen gem. DIN 

18710-4 (s.Zf.3.8) hinsichtlich: 

- Setzungen 

- Kippungen 

- Rutschungen 

- Verdrehungen 

- horizontale und vertikale Durchbiegungen 

- horizontale und vertikale Verschiebungen 

- Kippungen an entstehenden und fertigen Bauwerksteilen entsprechend der einzelnen 

Bauzustände und Hinterfüllungen 


4.3 Bauausführungskontrollen an Straßenbauten 

4.3.1 Stichprobenhafte Messungen und Auswertungen zur Kontrolle und Feststellung der 

Bauleistung (s.Zf.3.6) wie z.B. 

- Prüfung der Bezugspunkte (Lage und Höhe) 


- Prüfung von bituminöser Trag- und Deckschicht (Lage und Höhe) 

- Prüfung der Gegenüberstellung Soll – Ist 


4.3.2 Vermessungstechnische Kontrollen der Erdbauarbeiten 

- Achsabsteckung des AN 

- profilgerechte Lage, Neigung und Höhe des Planums 

- profilgerechte Lage, Neigung der Böschungen und Gräben (Mulden) 

- Lage und Höhe der Entwässerungsleitungen und aller zugehörigen Bauteile 

(Kontrollschächte, Durchlässe) 

- profilgerechte Lage und Höhe der Frostschutzschicht 


4.3.3 Vermessungstechnische Kontrolle der Deckenbauarbeiten 

- Planum nach Lage und Höhe (Schichtrand-Fahrbahnrand-Fahrbahnmitte) 

- profilgerechte Lage und Höhe der Trag- und Binderschichten 

- profilgerechte Lage und Höhe der Fahrbahndeckschicht 

- Querneigung der Fahrbahndeckschicht 

VII.102b 


- Lage und Profilierung der Einschnitts- und Dammböschungen 


4.4 Stichprobenhafte Prüfung der Eigenüberwachungsmessungen des AN durch Kontrolle der 

übergebenen Feldbücher und Messprotokolle (s. Zf. 3.5.2 und 3.6.2) 

4.5 Übernahme und Prüfung der Ergebnisse der Bestandsdokumentation (s.Zf. 3.9) einschließlich 

des vollständigen Lage- und Höhenfestpunktfeldes 





Graphischem Darstellen der Ergebnisse 

Gegenüberstellung Soll – Ist und Übergabe an AG mit Übergabeprotokoll 


5. Weitere Leistungen der Bauvermessung 

5.1 Aufmass der Bauleistungen 

5.2 Prüfung von Mengenermittlungen 

5.3 Herstellung und Fortführung der Bestandsdokumentation 

5.4 Gemeinsame vermessungstechnische Feststellungen zur Abnahme der Bauleistungen 





schwarz/weiß 

farbig 



VII.102b 










§ 4 


VII.102b 



§ 5 



§ 6 






§ 7 

Vergütung 
















Vorläufig 


Zwischensumme 








Zwischensumme 




VII.102b 


Brutto

AUFTRAGNEHMER 


§ 8 



AUFTRAGGEBER 


VII.102b 


Vermessungstechnische Leistungen (HOAI Teil XIII) 

VII.102.1a 

Hinweise zu Erstellung der Vertragsmuster - Entwurfsvermessung für Ingenieurbauwerke und 



(1) Für die Beschreibung der Leistung kann das Vertragsmuster VII.102a verwendet werden. Als 

Bestandteil des Vertrages sind die TVB-Vermessung zu vereinbaren. Damit werden auch die RAS- 

Verm und die RE Vertragsbestandteil. 


(2) Allgemeines 

Das Honorar und die Berechnungsfaktoren sind in § 7 des Vertrages (VII.102a) i.V.m. der 

Honorarermittlung (VII.100.2) festzulegen (vgl. § 4 HOAI). 

(3) Anrechenbare Kosten 

Als Hilfe für die Ermittlung der anrechenbaren Kosten (§ 97 HOAI) stehen die Vordrucke VII.102.3 und 

VII.102.4 mit den erforderlichen Hinweisen zur Verfügung. 

Die anrechenbaren Kosten sind nach der Kostenschätzung zu ermitteln und als endgültige 

Abrechnungsgrundlage schriftlich zu vereinbaren (§ 97 Abs. 2 HOAI). Hierbei ist zu beachten, dass 

bei Verkehrsanlagen 100 v. H. der nach § 97 Abs. 3 HOAI ermittelten Kosten anzurechnen sind, 

während bei Ingenieurbauwerken eine gestaffelte Abminderung dieser Kosten vorzunehmen ist (§ 97 

Abs. 4 HOAI). Liegt bei Vertragsabschluss eine Kostenschätzung noch nicht vor, so sind die 

anrechenbaren Kosten zunächst als vorläufige Kostenannahme zu Grunde zu legen. Eine endgültige 

Abrechnung nach der Kostenschätzung vereinfacht und beschleunigt die Abrechnung. 

(4) Honorarzone 

Die Ermittlung der Honorarzone richtet sich nach § 97 a Abs. 1 HOAI, ggf. § 97 a Abs. 2 und 3 HOAI. 

Entsprechende Bewertungsmerkmale sind in dem Vordruck VII.102.5 enthalten. 

(5) Frei vereinbarte Honorare für Leitungen, innerörtliche Verkehrsanlagen u. a. 

Bei Leitungen, innerörtlichen Verkehrsanlagen mit überwiegend innerörtlichem Verkehr, bei Geh- und 

Radwegen sowie Gleis- und Bahnsteiganlagen kann das Honorar gemäß § 97 Abs. 5 HOAI frei 


Werden Zeithonorare vereinbart, so gehören die Kosten für Vermessungsfahrzeuge, die mit 

umfangreichen Messinstrumenten ausgerüstet sind, sowie für hochwertige Geräte, die für 

Vermessungsleistungen verwandt werden, zu den Nebenkosten (§ 7 Abs. 2 Nr. 8 HOAI). 

(6) Beauftragung von Teilen einer Grundleistung 



Honorars dieser Leistungsphase, sondern nur ein entsprechend geringeres Honorar zu (siehe 

nachfolgende Aufstellung). 


Seite 1 von 3

VII.102.1a 

Bewertung der Grundleistungen 

Die nachfolgenden Vomhundertsätze für die Bewertung der Grundleistung sind als Regelsätze zu 

betrachten und im Einzelfall auf die spezifischen Leistungen anzupassen. 

HOAI-Text (Auszug) Gliederung der Leistungsbeschreibung 

1. Grundlagenermittlung 

Einholen von Informationen und 

Beschaffen von Unterlagen über die 

Örtlichkeit und das geplante Objekt 

Beschaffen vermessungstechnischer 

Unterlagen 


Ermitteln des Leistungsumfangs in 

Abhängigkeit von den 

Genauigkeitsanforderungen und dem 

Schwierigkeitsgrad 

2. Geodätisches Festpunktfeld 

Erkunden und Vermarken von Lage- und 

Höhenpunkten 

Erstellen von Punktbeschreibungen und 

Einmessungsskizzen 

Messungen zum Bestimmen der Fest- und 

Passpunkte 

Auswerten der Messungen und Erstellen 

des Koordinaten- und Höhenverzeichnisses 

+) eingeschlossen sind nur Passpunkte, soweit 

sie Bestanteil des Lagefestpunktfeldes sind, 

siehe im Übrigen Leistungsphase 3 

3. Vermessungstechnische Lage- 

und Höhenpläne 

Topographisch/Morphologische 

Geländeaufnahme 

(terrestrisch/photogrammetisch) 

einschließlich Erfassen von 

Zwangspunkten 

Auswerten der Messungen/Luftbilder 

Erstellen von Plänen mit Darstellen der 

Situation im Planungsbereich einschließlich 

der Einarbeitung der Katasterinformation 

Darstellen der Höhen in Punkt-, Raster- 


1.1 Einholen von Informationen und Beschaffen 

von Unterlagen über die Örtlichkeit und das 

geplante Objekt, Beschaffen von 

vermessungstechnischen Unterlagen 

einschließlich Ortsbesichtigung 

1.2 Ermitteln des Leistungsumfangs in 


Genauigkeitsanforderungen und dem 

Schwierigkeitsgrad 

Bewertung 

v.H. 

Bewertung Leistungsphase 1 3 

2. Festpunktfeld 

2.1 Lagefestpunktfeld 

2.1.1 Aufsuchen und Kontrollieren der 

Anschlusspunkte im vorhandenen 

Lagefestpunktfeld 

2.1.2 Erkunden, Vermarken, Einmessen der neuen 

Lagefestpunkte, Fertigen von 

Punktbeschreibungen und 


2.1.3 Messen der neuen Lagefestpunkte, ggf. der 

Passpunkte*) 

2.1.4 Rechnerische Auswertung der Messungen zur 

Lagebestimmung, Dokumentation der 

Ergebnisse 

Bewertung Leistungen Nr. 2.1 9 

2.2 Höhenfestpunktfeld 

2.2.1 Aufsuchen und Kontrollieren der 

Anschlusspunkte im vorhandenen 

Höhenfestpunktfeld 

2.2.2 Erkunden, Vermarken, Einmessen der 

Höhenfestpunkte, Fertigen von 

Punktbeschreibungen und 


2.2.3 Messen der neuen Höhenfestpunkte 

2.2.4 Rechnerische Auswertung der Messungen zur 

Höhenbestimmung, Dokumentation der 

Ergebnisse 



3. Lage- und Höhenpläne 

Terrestrische Aufnahmen 

3.1 Geländeaufnahme für den Grundplan „Folie 

Grundriss“ und „Folie Höhe“ (ggf. Aufbereitung 

für das Digitale Geländemodell – DGM) 

3.2 Aufnahme für Längs- und Querprofile (ggf. 

Aufbereitung für das DGM) 

3.3 Herstellung des Grundplans 

a) „Folie Grundriss“ 

b) „Folie Höhe“ 

c) „Folie Kataster“ 

oder Schichtlinienform Bewertung Leistungsphase 3 (terrestrisch) 52 

Erstellen eines digitalen Geländemodells 

Graphisches Übernehmen von Kanälen, 

Leitungen, Kabeln und unterirdischen 

Bauwerken aus vorhandenen Unterlagen 

Eintragen der bestehenden öffentlichrechtlichen 

Festsetzungen 


Photogrammetrische Aufnahme 

3.1 Erkunden , Messen und Berechnen von Lage- 

und Grenzpasspunkten, ggf. einschließlich 

Aerotriangulation 

3.2 Erkunden, Messen und Berechnen von 

Höhenpasspunkten 

2 

1 

1 

3 

3 

2 

1 

2 

2 

1 

20 

15 

7 

4 

6 

7 

4 

Seite 2 von 3

Liefern aller Messdaten in digitaler Form 

4. Absteckungsunterlagen 

Berechnen der Detailgeometrie anhand des 

Entwurfes und Erstellen von 


5. Absteckung für den Entwurf 

Übertragen der Leitlinie linienhafter Objekte 

in die Örtlichkeit 

Übertragen der Projektgeometrie in die 

Örtlichkeit für Erörterungsverfahren 

6. Geländeschnitte 

Ermitteln und Darstellen von Längs- und 

Querprofilen aus terrestrischen/photo- 

grammetrischen Aufnahmen 


3.3 Signalisieren von Lage- und Grenzpunkten als 

Passpunkte und bis Bildflug überwachen 

3.4 Photogrammetrische Aufnahme des 

Planungsobjekts 

3.5 Photogrammetrische Auswertung zur Herstellung 

des Grundplanes „Folie Grundriss“ und „Folie 

Höhe“ sowie Feldvergleich. Terrestrische 

Ergänzungsmessungen in nicht auswertbaren 

Bereichen (ggf. Aufbereitung für das DGM) 


„Folie Höhe“ (Analogauswertung oder aus DGM 

abgeleitet) 

3.6 Zusätzliche photogrammetrische Auswertung zur 

Ableitung der Längs- und Querprofile. 

Terrestrische Ergänzungsmessungen in nicht 

auswertbaren Bereichen (ggf. Aufbereitung für 

das DGM) 

3.7 Herstellung des Grundplanes „Folie Kataster“ 

Bewertung Leistungsphase 3 

(photogrammetrisch) 

4. Absteckungsunterlagen 

4.1 Berechnen und Darstellen der Detailgeometrie, 

z.B. Fahrbahnränder, Widerlager, Pfeiler etc. zur 

Klärung von Entwurfsfragen. (Berechnung der 

Achshaupt- und Achskleinpunkte siehe § 55 (2) 

Nr. 3 HOAI) 

4.2 Festlegen eines Absteckliniennetzes im 

Festpunktfeld, Berechnen von Absteckwerten 

und Aufbereiten in Abstecklisten 

4.3 Darstellen der Ergebnisse von Nr. 4.2 in Plänen 

und Skizzen 

VII.102.1a 

3 

2 

16 

10 

4 

6 

52 


5. Absteckung für den Entwurf 

5.1 Leitlinie, z.B. Achse in den Hauptpunkten 

(Hektometerpunkte und Elementenwechsel) 

abstecken, vermarken und ggf. kennzeichnen 

5.2 Leitlinie in den Kleinpunkten abstecken, ggf. 

kennzeichnen 


6. Geländeschnitte 

6.1 Ermitteln von Längs- und Querprofilen aus 

terrestrischen oder photogrammetrischen 

Aufnahmen ggf. unter Nutzung eines DGM 

6.2 Darstellen der Längsprofile 

6.3 Darstellen der Querprofile 


8 

4 

3 

3 

2 

4 

1 

5 

Seite 3 von 3


VII.102.1b 

Hinweise zur Erstellung der Vertragsmuster - Bauvermessung für Ingenieurbauwerke und 



(1) Für die Beschreibung der Leistung kann das Vertragsmuster VII.102b verwendet werden. Das 

Leistungsbild Bauvermessung (§ 98 b Abs. 1 und 2 HOAI) entspricht in Leistungsphase 2 der 

Regelung in § 3 Nr. 2 VOB/B und ist Sache des Auftraggebers des Bauvertrages. Es entspricht in 

Leistungsphase 3 der Regelung in Abschnitt 4.1.3 ATV DIN 18299 VOB/C und ist Sache des 

Auftragnehmers des Bauvertrages. 



Das Honorar und die Berechnungsfaktoren sind in § 7 des Vertrages (Vordruck VII.102b) i.V.m. 

Vordruck VII.100.2 festzulegen (vgl. § 4 HOAI). 


Als Hilfe für die Ermittlung der anrechenbaren Kosten (§ 98 HOAI) stehen die Vordrucke VII.102.3 und 


Die anrechenbaren Kosten sind nach der Kostenberechnung zu ermitteln und als endgültige 

Abrechnungsgrundlage schriftlich zu vereinbaren (§ 98 Abs. 2 HOAI). Hierbei ist zu beachten, dass 

bei Ingenieurbauwerken 100 v. H. und bei Verkehrsanlagen 80 v. H. der nach § 97 Abs. 3 HOAI 

ermittelten Kosten anzurechnen sind (§ 98 Abs. 3 HOAI). Eine endgültige Abrechnung nach der 

Kostenberechnung vereinfacht und beschleunigt die Abrechnung. 


Die Ermittlung der Honorarzone richtet sich nach § 98 a Abs. 1, ggf. § 98 a Abs. 2 und 3 HOAI. 

(5) Frei vereinbarte Honorare für Leitungen, innerörtliche Verkehrsanlagen u. a. 

Bei Leitungen, Tunnelbauwerken, innerörtlichen Verkehrsanlagen mit überwiegend innerörtlichem 

Verkehr, Geh- und Radwegen sowie Gleis- und Bahnsteiganlagen kann das Honorar gemäß § 98 

Abs. 4 HOAI frei vereinbart werden. 

Werden Zeithonorare vereinbart, gehören die Kosten für Vermessungsfahrzeuge, die mit 

umfangreichen Messinstrumenten ausgerüstet sind, sowie für hochwertige Geräte, die für 

Vermessungsleistungen verwandt werden, zu den Nebenkosten (§ 7 Abs. 2 Nr. 8 HOAI). 







Seite 1 von 2

VII.102.1b 





1. Baugeometrische Beratung 

Beraten bei der Planung insbesondere im 

Hinblick auf die erforderlichen 

Genauigkeiten 

Erstellen eines konzeptionellen 

Messprogramms 

Festlegen eines für alle Beteiligten 

verbindlichen Maß-, Bezugs- und 

Benennungssystems 

Erstellen von Messprogrammen für 

Bewegungs- und Deformationsmessungen, 

einschließlich Vorgaben für die 

1. Baugeometrische Beratung 

1.1 Beraten bei der Planung insbesondere im 

Hinblick auf die erforderlichen Genauigkeiten, 

Erstellen eines konzeptionellen 

Messprogramms 

1.2 Festlegen eines für alle Beteiligten 

verbindlichen Maß-, Bezugs- und 

Benennungssystems, Erstellen von 

Messprogrammen für Bewegungs- und 

Deformationsmessungen einschließlich 

Vorgaben für die Baustelleneinrichtung 

Bewertung 

v.H. 

Baustelleneinrichtung Bewertung Leistungsphase 1 2 

2. Absteckung für Bauausführung 

Übertragen der Projektgeometrie 

(Hauptpunkte) in die Örtlichkeit 

Übergabe der Lage- und Höhenfestpunkte, 

der Hauptpunkte und der 

Absteckungsunterlagen an das 

bauausführende Unternehmen 

3. Bauausführungsvermessung 

Messungen zur Verdichtung des Lage- und 

Höhenfestpunktfeldes 

Messungen zur Überprüfung und 

Sicherung von Fest- und Achspunkten 

Baubegleitende Absteckungen der 

geometriebestimmenden Bauwerkspunkte 

nach Lage und Höhe 

Messungen zur Erfassung von 

Bewegungen und Deformationen des zu 

erstellenden Objektes an konstruktiv 

bedeutsamen Punkten (bei Wasserstraßen 

keine Grundleistung) 

Stichprobenartige 

Eigenüberwachungsmessungen 

Fortlaufende Bestandserfassung während 

der Bauausführung als Grundlage für den 

Bestandsplan 

4. Vermessungstechnische 

Überwachung der Bauausführung 

Kontrollieren der Bauausführung durch 

stichprobenartige Messungen an 

Schalungen und entstehenden Bauteilen 

Fertigen von Messprotokollen 

Stichprobenartige Bewegungs- und 

Deformationsmessungen an konstruktiv 

bedeutsamen Punkten des zu erstellenden 

Objekts 


2. Absteckung für die Bauausführung 

2.1 Übertragen der Projektgeometrie in die 

Örtlichkeit 

2.2 Übergabe der Lage- und Höhenfestpunkte 

(Punkte der Projektgeometrie) und der 

Absteckungsunterlagen an das 

bauausführende Unternehmen 


3. Bauausführungsvermessung 

14 

3.1 Messungen zur Verdichtung des Lage und 


9 

3.2 Messungen zur Überprüfung und Sicherung 

von Fest- und Achspunkten 

5 

3.3 Baubegleitende Absteckungen der 

geometriebestimmenden Bauwerkspunkte nach 

Lage und Höhe 

27 

3.4 Messungen zur Erfassung von Bewegungen 

und Deformationen des zu erstellenden Objekts 

an konstruktiv bedeutsamen Punkten (bei 

Wasserstraßen keine Grundleistung) 

15 

3.5 Stichprobenartige 

Eigenüberwachungsmessungen 

2 

3.6 Fortlaufende Bestandserfassung während der 

Bauausführung als Grundlage für den 

Bestandsplan 

8 


4. Vermessungstechnische Überwachung der 


4.1 Kontrollieren der Bauausführung durch 

10 

stichprobenartige Lage- und Höhenmessungen 

in verschiedenen Bauzuständen und Fertigen 

von Messprotokollen 

4.2 Stichprobenartige Bewegungs- und 

8 

Deformationsmessungen an konstruktiv 

bedeutsamen Punkten des zu erstellenden 

Objekts und Fertigen von Messprotokollen 


1 

1 

12 

2 

Seite 2 von 2


VII.102.1c 

Hinweise zur Erstellung der Vertragsmuster - sonstige vermessungstechnische Leistungen 

(1) Bei der Beschreibung der Leistung ist zu prüfen, inwieweit ggf. die Vertragsmuster zur 

Entwurfsvermessung und Bauvermessung (VII.102a und VII.102b) und die TVB-Vermessung 

(VII.102.2) herangezogen werden können. 

(2) Das Honorar für sonstige vermessungstechnische Leistungen sollte zum frühestmöglichen 

Zeitpunkt schriftlich frei vereinbart werden (§ 100 Abs. 2 HOAI). 

Bei Zeithonoraren gehören die Kosten für Vermessungsfahrzeuge, die mit umfangreichen 

Messinstrumenten ausgerüstet sind, sowie für hochwertige Geräte, die für Vermessungsleistungen 

verwandt werden, zu den Nebenkosten (§ 7 Abs. 2 Nr. 8 HOAI). 


VII.102.2 

Technische Vertragsbedingungen 

für Vermessungsleistungen 

im Straßen- und Brückenbau 


(TVB-Vermessung) 

Seite 1 von 6

INHALTSVERZEICHNIS 

VII.102.2 

Seite 

1 Allgemeines …………………………………………………………………………… 3 

2 Vermessungsunterlagen …………………………………………………………….. 3 

3 Ausführung der Vermessungsleistungen ………………………………………… 4 

3.1 Allgemeines …………………………………………………………………………. 4 

3.2 Festpunktfeld ………………………………………………………………………… 4 

3.3 Kataster ………………………………………………………………………………. 4 

3.4 DV-Einsatz …………………………………………………………………………….4 

4 Vermessungsergebnisse ………………………………………………………………5 

5 Qualitätssicherung …………………………………………………………………… 5 

Anhang: Zusammenstellung der aufgeführten Regelwerke …………………….. 7 


Seite 2 von 6

1 Allgemeines 

VII.102.2 

Die „Technischen Vertragsbedingungen für Vermessungsleistungen im Straßen- und Brückenbau 

(TVB-Vermessung)“ betreffen die Leistungen der Entwurfsvermessung für Ingenieurbauwerke und 

Verkehrsanlagen entsprechend den Leistungsphasen 1 bis 6 des § 97 b HOAI. 

Für alle Vermessungen, Berechnungen und Zeichnungen gelten die RAS-Verm*) Soweit in diesen 

Richtlinien keine speziellen Regelungen getroffen sind, sind die jeweiligen Landesvorschriften zu 

beachten. Bei Widersprüchen zwischen den Vorschriften gelten zunächst die Landesvorschriften und 

dann die RAS-Verm. In derartigen Fällen hat der Auftragnehmer den Auftraggeber zu informieren und 

das weitere Vorgehen mit ihm abzustimmen. 

Ferner gelten die RE*) sowie die einschlägigen vom BMVBS herausgegebenen Regelungen 

(Rundschreiben u. a.)**). 

Alle Arbeiten sind von qualifiziertem Fachpersonal unter Leitung und Verantwortung eines 

Vermessungsingenieurs durchzuführen. Dieser ist dem Auftraggeber zu benennen. 

Die eingesetzten Instrumente, Hilfsmittel und Verfahren müssen dem Stand der Technik entsprechen. 

Vor Beginn der örtlichen Arbeiten stellt der Auftraggeber das Betretungsrecht der Grundstücke gemäß 

Bundesfernstraßengesetz und Straßengesetze der Länder im erforderlichen Umfang sicher. Der 

Auftragnehmer hat die Grundstückseigentümer bzw. Nutzungsberechtigten rechtzeitig über seine 

Absicht, Grundstücke zum Zwecke der Auftragserfüllung zu betreten, zu informieren. Wird dem 

Auftragnehmer das Betreten verweigert, so ist der Auftraggeber zu informieren und das weitere 

Vorgehen mit ihm abzustimmen. 

2 Vermessungsunterlagen 

Der Auftraggeber stellt, soweit nichts anderes vereinbart ist, folgende Kartengrundlagen analog bzw. 

digital zur Verfügung: 

a) Topographische Karten im Maßstab 1 : 5.000 (DGK 5) bzw. 1 : 10.000 (TK 10) und/oder 1 : 25.000 

(TK 25) mit eingetragenem Aufnahmebereich und Blatteinteilung der zu erstellenden Grundpläne. 

b) Bedarfsorientierte analoge bzw. digitale Kartenprodukte als Planungsgrundlagen und für 

Übersichts- zwecke auf der Grundlage der digitalen Datenbestände ALK und ATKIS nach 

Absprache über den Dateninhalt, den Maßstab und den Kartenausschnitt. 

Folgende weitere, aktuelle Vermessungsunterlagen beschafft, soweit nichts anderes vereinbart ist, der 

Auftragnehmer in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber und in dessen Namen und für dessen 

Rechnung bei den zuständigen amtlichen Stellen: 

a) TP-Übersichten, TP-Kartei, TP-Beschreibungen 

b) NivP-Übersichten, NivP-Kartei, NivP-Beschreibungen 

c) Unterlagen über Polygon- bzw. Aufnahmepunkte (Übersichten, Koordinatenverzeichnisse, 

Einmessungsskizzen) 

d) Katasterkarten und/oder ALK-Daten 

e) Koordinaten von Grenzpunkten (soweit erforderlich). 

*) Siehe Anhang 

**) Siehe hierzu das jeweils aktuelle „Verzeichnis der veröffentlichten Rundschreiben der Abteilung Straßenbau, 

Straßenverkehr des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Rundschreiben-Verzeichnis-StB)“, 

veröffentlicht jährlich auf der Homepage des BMVBS www.bmvbs.de, Rubrik: Verkehr / Straße / Straßenbau / 

Vergabehandbücher 


Seite 3 von 6

3 Ausführung der Vermessungsleistungen 


VII.102.2 

Der Auftragnehmer hat Arbeitsweise und Messverfahren vor Beginn der Arbeiten festzulegen und mit 

dem Auftraggeber abzustimmen. Der Auftragnehmer hat in einem detaillierten Zeitplan den 

Arbeitsablauf aufzuzeigen. 

Die zu verwendenden Messgeräte sind auf Verlangen mit dem Auftraggeber abzustimmen. Sie sind 

nach den jeweils anerkannten Regeln der Vermessungstechnik zu überprüfen und ggf. zu justieren. 

Prüfergebnisse sind auf Verlangen dem Auftraggeber vorzulegen. Sie dürfen nicht älter als 2 Jahre 

sein. 

Bezugssystem für alle Vermessungen, Berechnungen und Zeichnungen ist das System der 

Landesvermessung. Die Verwendung anderer Systeme bedarf der Zustimmung des Auftraggebers. 

Sind mehrere Systeme vorhanden, gibt der Auftraggeber das zu verwendende System unter Angabe 

des Lage- und Höhenstatus der Landesvermessung vor. 

Der Auftraggeber gibt die einzuhaltenden Genauigkeiten (Standardabweichungen) vor, sofern von den 

in der RAS-Verm angegebenen Genauigkeiten abgewichen werden soll. Werden die vorgegebenen 

Genauigkeitsmaße nicht eingehalten, ohne dass es in der Verantwortung des Auftragnehmers liegt, so 

ist das weitere Vorgehen mit dem Auftraggeber abzustimmen. 

3.2 Festpunktfeld 

Nach der Erkundung und vor der Vermarkung sind die Netzentwürfe für das Lage- und 

Höhenfestpunktfeld dem Auftraggeber zur Zustimmung vorzulegen. 

Die Art der Vermarkung und Kennzeichnung der Festpunkte ist mit dem Auftraggeber abzustimmen. 

Vermarkung und Kennzeichnung sind vom Auftragnehmer bis zur Abnahme der Arbeiten zu erhalten. 

3.3 Kataster 

Das Verfahren für die Herstellung des Grundplanes „Folie Kataster“ ist mit dem Auftraggeber 

abzustimmen. Bei der Herstellung der „Folie Kataster“ ist das Prinzip der Nachbarschaft, insbesondere 

zur „Folie Grundriss“, i. d. R. durch Verwendung einer ausreichenden Zahl von Passpunkten 

einzuhalten. 

Anzuwendende Verfahren sind − rechnerische Einpassung digitalisierter Katasterkarten oder − 

Verwendung von ALK-Daten oder − die kombinierte Anwendung der vorstehenden Methoden. 

Wenn bei der Einpassung größere Spannungen und/oder Widersprüche auftreten, so ist das weitere 

Vorgehen mit dem Auftraggeber abzustimmen. 

3.4 DV-Einsatz 

Der Auftragnehmer hat die einwandfreie Funktion der benutzten DV-Anlagen und der angewandten 

Programme sicherzustellen. Herkunft, Name und Versionsnummer der benutzten Programme sind 

anzugeben. Der Auftraggeber ist berechtigt, kostenfrei ein Testbeispiel rechnen zu lassen. 

Für die digitale Weiterverarbeitung der Ergebnisse durch den Auftraggeber hat der Auftragnehmer 

sowohl Datenträger, Datenaustauschformat als auch Datei- und Datenstruktur vor Auftragsvergabe mit 

dem Auftraggeber schriftlich abzustimmen. Auf Verlangen hat der Auftragnehmer Plots und Dateien 

von Zwischenergebnissen vorab zu übergeben. 


Seite 4 von 6

4 Vermessungsergebnisse 

VII.102.2 

Außer den digitalen und analogen Ergebnissen der Vermessung in der mit dem Auftraggeber 

abgestimmten Übergabeform hat der Auftragnehmer alle im Rahmen der Auftragsabwicklung 

verwandten und entstandenen Unterlagen einschließlich der Qualitätssicherungsnachweise (siehe 

Ziffer 5) vollständig und systematisch geordnet zu übergeben. Die ausgeführten 

Vermessungsleistungen sind auf Verlangen des Auftraggebers örtlich nachzuweisen. 

Zu den zu übergebenden Unterlagen gehören, soweit bei Auftragserteilung nichts anderes vereinbart: 

a) Alle vom Auftraggeber bereitgestellten und vom Auftragnehmer beschafften Unterlagen 

b) Netzskizzen 

c) Beschreibung und Einmessung der Lage- und Höhenfestpunkte 

d) Feldbücher sowie Datei der Messungselemente 

e) Berechnungen der Lage- und Höhenfestpunkte sowie alle sonstigen Koordinatenberechnungen 

(z. B. Absteckwerte) 

f) Nachweis der Überprüfung der Anschlusspunkte 

g) Verzeichnis der Lagekoordinaten und Höhen im Landessystem 

h) Grundpläne in analoger und digitaler Form nach dem vereinbarten Übergabeformat nebst 

Datenstruktur und Kodierungslisten 

i) Absteckungsunterlagen 

j) Vergrößerungen bzw. Verkleinerungen von Karten 

k) Längs- und Querprofile in analoger und digitaler Form nach dem vereinbarten Übergabeformat 

Bei Befliegungsaufträgen und photogrammetrischen Auswertungen sind, sofern nichts anderes 

vereinbart, in Abhängigkeit vom Auftrag zusätzlich zu übergeben: 

a) Original Diapositive (geschnitten, in glasklaren Spezialtaschen) 

b) Kontaktabzüge aller Aufnahmen 

c) Kontaktabzüge mit eingetragenen Passpunkten 

d) Bildmittenübersicht (digital und analog) 

e) Kammerkalibrierungsschein 

f) Bildflugprotokoll 

g) Signalisierungsübersichten 

h) Berechnung der Passpunkte einschließlich Ergebnisse der Aerotriangulation 

i) Arbeitsunterlagen des Feldvergleichs 

j) Terrestrische Ergänzungsmessungen einschließlich Berechnungsunterlagen 

5 Qualitätssicherung 

Der Auftragnehmer hat die Qualitätssicherung des Auftrages schriftlich zu dokumentieren. 

Der Nachweis der Qualitätssicherung muss sich auftragsbezogen mindestens erstrecken auf: 

a) Digitale Ergebnisse 

− Prüfung auf Einhaltung der Vorgaben zu 

− Datei- und Datenstruktur, Layerstruktur, Symbolbezeichnungen 

− DGM-Randlinien,-Bruchkanten,-Rasterweite 

b) Analoge Ergebnisse 

− Zeichnungsausführung (Einhaltung der RAS-Verm und sonstiger Vorgaben) 

− Katastereinpassung (Einhaltung des Prinzips der Nachbarschaft) 

− Vollständigkeit des Katasters und der Topographie („Folie Grundriss“ und „Folie Kataster“) 

− Sachgerechte Höhenpunktverteilung und -darstellung („Folie Höhe“) 

Der Auftraggeber behält sich vor, anhand der während des Auftrags übergebenen 

Zwischenergebnisse sowie anhand der abschließenden Vermessungsergebnisse stichprobenhafte 

digitale und analoge Qualitätskontrollen durchzuführen und das Resultat dem Auftragnehmer bekannt 

zu geben. 


Seite 5 von 6

Anhang: Zusammenstellung der aufgeführten Regelwerke 

VII.102.2 

RE 

Richtlinien für die Gestaltung von einheitlichen Entwurfsunterlagen im Straßenbau, Ausgabe 1985 (RE 

1985) Bezugsquelle: VkBl-Verlag 

RAS-Verm 

Richtlinien für die Anlage von Straßen; Teil Vermessung (RAS-Verm), Ausgabe 2001 

Bezugsquelle: FGSV Verlag 

Verzeichnis der Bezugsquellen 

FGSV Verlag: FGSV Verlag Wesselinger Str. 17, 50999 Köln Telefon 0 22 36 / 38 46 30, Telefax 0 

22 36 / 38 46 40 Boyenstraße 42, 10115 Berlin Telefon 030 / 48 63 82 70, Telefax 

030 / 48 63 82 71 

VkBl-Verlag: Verkehrsblatt-Verlag Hohe Straße 39, 44139 Dortmund Telefon 0180 / 53 40 140, 

Telefax 0180 / 53 40 120 


Seite 6 von 6

ENTWURFSVERMESSUNG 

BAUVERMESSUNG 

} FÜR 

VERKEHRSANLAGEN 

Anlage-Nr.: 

ERMITTLUNG DER ANRECHENBAREN KOSTEN Vertrags-Nr.: 

Projekt 

...................................................... 

Z 

e 

i 

l 

e 

[Z] 

Kosten (ohne Umsatzsteuer) 

1* Gesamtkosten ohne Ingenieurbauwerke 

1.1 davon Kosten für Erd- und Felsarbeiten 

2 

davon nicht anrechenbare Kosten (§ 52(6) HOAI), sofern in Z 1 

enthalten 

2.1* - Baugrundstück 

2.2 - Vermessung und Vermarkung 

2.3 - Kunstwerke 

2.4 - Winterbauschutzvorkehrungen 

2.5 - Entschädigungen und Schadenersatzleistungen 

2.6* - Baunebenkosten 

3 


enthalten** 

3.1 - Herrichten des Grundstücks 

3.2* - Erschließen der Außenanlagen 

3.3 - verkehrsregelnde Maßnahmen 

3.4 - Umlegen und Verlegen von Leitungen 

3.5 - Ausstattung und Nebenanlagen 

4 Summe der nicht anrechenbaren Kosten [Z 2.1 bis Z 3.5] 

5 Zwischensumme [Z 1.1 + Z 4] 

6 Sonstige anrechenbare Kosten [Z 1 abz. Z 5] 

7 Kosten aus Z 1.1, aber nicht mehr als 40 v.H. aus Z 6 (§ 52(4) HOAI) 

8* Kosten für Ingenieurbauwerke 

9* Anrechenbar 10 v.H. aus Z 8 (§ 52(4) HOAI) [0,1 x Z 8] 

10 Anrechenbare Kosten bis zu 2 Fahrstreifen [Z 6 + Z 7 + Z 9] 

11* Installation, Betriebstechnik (§§ 97(3), 98(3) i.V.m. § 10(4) HOAI) 

12 ggf. Winterbauschutzvorkehrungen (§ 52(8) i.V.m. § 32(4) HOAI) 

13 Summe Z 10 + Z 11 + Z 12 

14* Abminderung bei mehr als 2 Fahrstreifen (§ 52(5) HOAI) 

14.1 3 Fahrstreifen [0,15 x Z 13] 


14.3 mehr als 4 Fahrstreifen [0,40 x Z 13] 

14.4 Abminderung bei 2 Gleisen mit gemeins. Planum [0,10 x Z 13] 

15 


Entwurfsvermessung für Verkehrsanlagen 

[Z 13 abz. Z 14] 

nach Kostenschätzung 

(Entwurfsvermessung) 

nach Kostenberechnung 

(Bauvermessung) 

16 Abminderung für Bauvermessung (§ 98(3) HOAI) [0,2 x Z 15] 

17 


Bauvermessung für Verkehrsanlagen 

[Z 15 abz. Z 16] 

* siehe Hinweise auf der Rückseite ** soweit vom Auftragnehmer weder geplant noch überwacht 

EUR EUR 

VII.102.3 


Hinweise zur Ermittlung der anrechenbaren Kosten 

VII.102.3 

zu Zeile 1 Die Gesamtkosten sind alle im Zusammenhang mit der Baumaßnahme 

anfallenden Kosten. Ggf. ist § 10 Abs. 3 HOAI zu beachten. 

zu Zeilen 1, 8, 9 Die Kosten der Ingenieurbauwerke (Brücken, Stützmauern) rechnen grundsätzlich 

nicht zu den anrechenbaren Kosten. 10 v.H. der Kosten dieser Bauwerke sind 

nach §52 (4) Nr. 2 HOAI wegen der im Rahmen der Straßenplanung 

festzulegenden Geometrie jedoch anrechenbar. Dies gilt nicht, wenn dem 

Auftragnehmer gleichzeitig Grundleistungen für die Ingenieurbauwerke übertragen 

werden. 

Ist dies der Fall, so erfolgt in den Zeilen 8 und 9 keine Eintragung; die Honorare 

sind dann getrennt für die Verkehrsanlage und die Ingenieurbauwerke zu 

berechnen. 

zu Zeile 2.1 Zu den Kosten für das Baugrundstück gehören der Erwerb, das rechtliche 

Freimachen (§ 52 (6) Nr. 1 HOAI) - darunter ist das Freimachen von Rechten 

Dritter zu verstehen - sowie andere einmalige Abgaben für Erschließung (§ 52 (6) 

Nr. 2 HOAI). 

zu Zeile 2.6 Zu den Baunebenkosten nach § 52 (6) Nr. 7 HOAI gehören die Kosten, die bei der 

Planung und Baudurchführung auf der Grundlage von Gebührenordnungen, 

Preisvorschriften oder nach besonderer vertraglicher Vereinbarung entstehen. Es 

sind dies in der Regel Kosten für Vorplanung, Bauplanung (z. B. Ausführungsstatik 

bei Brücken), Bauüberwachung, behördliche Prüfungen, Genehmigungen und 

Abnahmen, besondere künstlerische Gestaltung, Finanzierungen und Abgaben. 

zu Zeile 3.2 Die Erschließung umfasst die öffentliche und die nichtöffentliche Erschließung. 

zu Zeile 11 Zu den anrechenbaren Kosten zählen nach §§ 97 (3) und 98 (3) HOAI im Hinblick 

auf den Koordinierungsaufwand des Auftragnehmers ganz oder teilweise 

(entsprechend § 10 (4) HOAI) Installationen, betriebstechnische Anlagen und 

betriebliche Einbauten, wie z. B. elektro- und maschinentechnische Einrichtungen 

bei Tunneln und Kläranlagen. 

zu Zeile 14 Die in § 52 (5) HOAI vorgesehenen Abminderungen der anrechenbaren Kosten 

kommen bei der Entwurfs- und Bauvermessung für Verkehrsanlagen voll zum 

Tragen. 



BAUVERMESSUNG 


Z 

e 

i 

l 

e 

[Z] 

} FÜR 

INGENIEURBAUWERKE 

Anlage-Nr.: 


1* Gesamtkosten 

............................................. 


2 Nicht anrechenbare Kosten (§ 52(6) HOAI), sofern in Z 1 enthalten 







3 Nicht anrechenbare Kosten (§ 52(7) HOAI), sofern in Z 1 enthalten** 


3.2 * - Erschließung und Außenanlagen 




3.6 - Maschinentechnik 


5* Installation, Betriebstechnik. (§§ 97(3), 98(3) i.V.m. § 10(4) HOAI) 

6 Ggf. Winterbauschutzvorkehrungen (§ 52(8) i.V.m. § 32(4) HOAI) 


7 Bauvermessung für Ingenieurbauwerke 

abz. Z 4] 

[Summe Z 1+Z 5+Z 6 


(Entwurfsvermessung) 


(Bauvermessung) 

EUR EUR 

8 Anzusetzen für Entwurfsvermessung (§ 97(4) HOAI) EUR EUR 

8.1 

bei Z 7 ≤ 511.292 EUR: 

bei Z 7 > 511.292 EUR: 

0,4 x Z 7 

204.516,80 EUR 

bei 511.292 EUR < Z 7 ≤ 1.022.584 EUR: 0,35 x (Z 7 - 511.292 

8.2 EUR) 

bei Z 7 > 1.022.584 EUR: 178.952,20 EUR 

bei 1.022.584 EUR < Z 7 ≤ 2.556.459 EUR: 0,30 x (Z 7 – 

8.3 1.022.584 EUR) 

bei Z 7 > 2.556.459 EUR: 460.162,69 EUR 

8.4 

bei Z 7 > 2.556.459 EUR: 

2.556.459 EUR) 


0,25 x (Z 7 – 

9 Entwurfsvermessung für Ingenieurbauwerke [Summe Z 8.1 bis Z 

8.4] 

* siehe Hinweise auf der Rückseite 

** soweit vom Auftragnehmer weder geplant noch überwacht 


VII.102.4


VII.102.4 


anfallenden Kosten ohne die Kosten für Installation und Betriebstechnik. Ggf. ist 

§ 10 (3) HOAI zu beachten. 




Nr. 2 HOAI). 








zu Zeile 5 Zu den anrechenbaren Kosten zählen nach §§ 97 (3) und 98 (3) HOAI im Hinblick 

auf den Koordinierungsaufwand des Auftragnehmers ganz oder teilweise 

(entsprechend § 10 (4) HOAI) Installationen, betriebstechnische Anlagen und 

betriebliche Einbauten, wie z. B. elektro- und maschinentechnische Einrichtungen 

bei Tunneln und Kläranlagen. 




Anlage-Nr.: 

ERMITTLUNG DER HONORARZONE Vertrags- 

Nr.: 


............................................. 

H 

O 

N 

O 

R 

A 

R 

Z 

O 

N 

Qualität der vorhandenen 

Kartenunterlagen 

Anforderungen an die 

Genauigkeit 

Bewertungsmerkmal 

Qualität des vorhandenen 

Lage- und 


VII.102.5 

Beeinträchtigungen durch 

die 

Geländebeschaffenheit 

und bei der Begehbarkeit 

E (1-5 Punkte) (1-5 Punkte) (1-5 Punkte) (1-10 Punkte) 

sehr hoch sehr gering sehr hoch sehr gering 

I 

II 

III 

Rahmenkarten (analog 

oder digital) liegen mit 

topographischen Angaben 

vor 

Rahmenkarten (analog 

oder digital) liegen vor 

Graphische Genauigkeit, 

Höhen und Topographie aus 

vorhandenen Karten und 

Plänen (keine 

Zwangspunkte) 

Sehr günstige 

Anschlussmöglichkeiten an 

das spannungsarme 

Landesnetz 

Eben 

(1) (1) (1) (1-2) 

gut gering gut gering 

Einfache Vermessungen geringer 

Genauigkeit (keine 

oder wenige Zwangspunkte) 

Anschluss an das 

bestehende Landesnetz 

mit geringem Aufwand 

möglich 

Kupiert 

(2) (2) (2) (3-4) 

befriedigend durchschnittlich befriedigend durchschnittlich 

Geometrisch einwandfreie 

Katasterkarten 

unterschiedlicher 

Maßstäbe liegen vor 

Abzuleiten aus 

Genauigkeitsvorgaben der 

RAS-Verm 



mit größerem Aufwand 

oder Berücksichtigung 

größerer Netzspannungen 

Schlecht zugänglich 

(3) (3) (3) (5-6) 

kaum ausreichend überdurchschnittlich kaum ausreichend überdurchschnittlich 

IV Katasterkarten 

unterschiedlicher 

Maßstäbe liegen vor 

V 

eP* 

Wie Honorarzone III, jedoch 

sehr viele Zwangspunkte mit 

hoher Lage- und 

Höhengenauigkeit 



mit größerem Aufwand und 

Berücksichtigung größerer 

Netzspannungen 

Stark kupiert 

(4) (4) (4) (7-8) 

mangelhaft sehr hoch mangelhaft sehr hoch 

Katasterkarten liegen vor, 

umfangreiche 

Ergänzungsmessungen, z. 

B. 

Passpunktbestimmungen, 

erforderlich 

Präzisionsmessungen sehr 

hoher Genauigkeit 



nur mit extremem Aufwand 

möglich 

Stark kupiert und schlecht 

zugänglich 

(5) (5) (5) (9-10)

*eP = ermittelte Punktanzahl 

H 

O 

N 

O 

R 

A 

R 

Z 

O 

N 

E 

Behinderung durch Bebauung und Be- 

wuchs 

(1-10 Punkte) 


Zwischensumme 1 der ermittelten 

Punktanzahl 


Behinderung durch Verkehr 

(1-10 Punkte) 

Topographiedichte 

VII.102.5 

(1-15 Punkte) 

sehr gering sehr gering sehr gering 

I Freie Sicht, geringfügige Bebauung 

II Einzelne Hindernisse, lockere 

Bebauung 

Unbedeutender Verkehrsfluss 

Gering strukturiertes Gelände, wenig 

aufzunehmende Punkte 

(1-2) (1-2) (1-3) 

gering gering gering 

Sehr schwacher Verkehrsfluss 

Strukturiertes Gelände, aufzunehmende 

Verkehrswege untergeordnet 

(3-4) (3-4) (4-6) 

durchschnittlich durchschnittlich durchschnittlich 

III Einzelne Busch- und Waldstücke, Bebauung 

Mittlerer Verkehrsfluss 

Strukturiertes Gelände mit Verkehrswegeerfassung 

(5-6) (5-6) (7-9) 

überdurchschnittlich überdurchschnittlich überdurchschnittlich 

IV Starker Bewuchs, dichte Bebauung 

Starker Verkehrsfluss 

Stark strukturiertes Gelände, Ortslage- 

oder überwiegend 

Verkehrswegeaufnahmen, hohe Punkt- 

und Liniendichte 

(7-8) (7-8) (10-12) 

sehr hoch sehr hoch sehr hoch 

V Dichter Wald, sehr enge Bebauung 

eP* 

Anmerkung: 

Bis zu 14 Punkte = Honorarzone I 

15 bis 25 Punkte = Honorarzone II 

26 bis 37 Punkte = Honorarzone III 

38 bis 48 Punkte = Honorarzone IV 

49 bis 60 Punkte = Honorarzone V 

*eP = ermittelte Punktzahl 

Sehr starker Verkehrsfluss 

Sehr umfangreiche Detailaufnahmen, 

extreme Punktdichte 

(9-10) (9-10) (13-15) 

Zwischensumme 2 der ermittelten Punktanzahl 

Zwischensumme 1 der ermittelten Punktanzahl 

Gesamtsumme der ermittelten Punktanzahl 

Die Leistung wird zugeordnet 

der 

Honorarzone


Zwischen 






geschlossen: 

INHALT 





ANLAGEN 

NR ANZAHL DER 

SEITEN 

BEZEICHNUNG 

Vertrag 

Ermittlung der anrechenbaren Kosten (VII.103.2) 


Vertrags-Nr.: 

Aktenzeichen: 

VII.103 










§ 1 





§ 2 


VII.103 




§ 3 




1. Leistungsphase 1: Klären der Aufgabenstellung 

Ermitteln der Baugrundverhältnisse auf Grund der vorhandenen Unterlagen; Festlegen und Darstellen 

der notwendigen Baugrunderkundungen 

1.1 Beschaffung von Kartenmaterial 

1.11 Morphologische Karten (1:25.000, 1:5.000) 

1.12 Geologische Karten (Übersichtskarten, Spezialkarten) 

1.13 Hydrologische Karten (Übersichtskarten, Spezialkarten) 

1.2 Einholen von Stellungnahmen und Zusammenstellen von vorhandenen speziellen 

Unterlagen 

1.21 Geologisches Landesamt 

1.22 Wasserwirtschaftsamt 

1.23 Wasser- und Schifffahrtsamt 

1.24 Bergbautreibende 

1.25 Ver- und Entsorgungsunternehmen (Gas, Elektrizität, Fernwärme, Wasser) 

1.26 Abwasserverbände 

1.27 Post 

1.28 Zuständige Naturschutzbehörde 

1.29 Betreiber von noch betriebenen bzw. ehemaligen Deponien 

1.3 Beschaffung von Detailplänen der Verkehrsanlagen 

1.31 Trassenplanung 

1.32 Bauwerksplanung 

1.4 Durchsprache der Aufgabenstellung mit Trassen- und Bauwerksplanern 

1.5 Begehen der Trasse 

1.51 Überprüfung der Übereinstimmung der Örtlichkeit mit den vorhandenen Unterlagen 

1.52 Aufsuchen und Überprüfen von vorhandenen Bodenaufschlüssen 

1.53 Aufsuchen und Überprüfen von Grundwassermessstellen, Schichtwasseraustritten und 

Quellgebieten 

1.6 Geotechnisches Untersuchungsprogramm 

1.61 Trassengutachten 

Eintragung der vorzunehmenden Aufschlüsse in Lage- und Höhenpläne unter 

Berücksichtigung schützenswerter Bereiche 

1.611 Kernbohrungen; Ansatzpunkte, Teufe 

1.612 Handbohrungen; Ansatzpunkte, Teufe 

1.613 Schürfe; Ansatzpunkte, Teufe 

1.614 Sondierungen 

VII.103 

Bewertung 


1.62 Bauwerksgutachten 

Eintragungen der vorzunehmenden Aufschlüsse in den Bauwerksplan und in die Lage- und 

Höhenpläne unter Berücksichtigung schützenswerter Bereiche 

1.621 Kernbohrungen; Ansatzpunkte, Teufe 

1.622 Handbohrungen; Ansatzpunkte, Teufe 

1.623 Schürfe; Ansatzpunkte, Teufe 

1.624 Rammkernsondierungen 

1.625 Rammsondierungen 

1.626 Spitzendrucksondierungen 

1.7 Programm der Feldversuche 

1.71 Anordnung von Grundwassermessstellen unter Berücksichtigung schützenswerter Bereiche 

1.72 Anordnung von Großversuchen zum Einbau und zur Verdichtung bestimmter Erdmassen 

1.73 Last- und Zeitsetzungsversuche 

1.74 Anordnung, ob bzw. ggf. welche weitergehenden Aufschlüsse im Bereich von noch 

betriebenen bzw. ehemaligen Deponien erforderlich sind. 

1.8 Laboruntersuchungen 

(z.B. Wassergehalt, Atterberg’sche Grenzen, Sieb- und Schlämmanalyse, Scherversuche, 

Proctorversuche, Betonaggressivität, Kompressionsversuch, Gehalt an organischen 

Bestandteilen, Wasserdurchlässigkeit, Dichtebestimmung) 

1.9 Weitergehende chemische Gutachten 

Beurteilung, ob bzw. ggf. welche weitergehenden chemischen Gutachten hinsichtlich der 

Umweltverträglichkeit von Deponiegut erforderlich sind. 

2. Leistungsphase 2: Baugrundbeurteilung 

Auswerten der Ergebnisse der Baugrunduntersuchung und Beschreibung der angetroffenen 

Schichten. 

2.1 Darstellung der Bodenkennwerte und Bodenschichten 

2.11 Entnehmen und Zusammenstellen von bodenmechanischen Kennwerten und Eigenschaften 

aus vorhandenen Unterlagen 

2.12 Zusammenstellung der im Rahmen der Bodenerkundung gewonnenen bodenmechanischen 

Kennwerte und Eigenschaften sowie Vergleich mit den vorhandenen Unterlagen 

2.13 Tabellarische Auflistung der abgestimmten bodenmechanischen Kennwerte und 

Eigenschaften für die weitere Verwendung 

2.14 Zeichnerische Darstellung der Ergebnisse von Kornverteilung, Proctorversuch, Last- und 

Zeitsetzungsversuchen, Sondierungen und Angabe der Bestimmungsverfahren 

2.15 Darstellung von Schichtenverlauf und Verbreitung durch Eintragung in Lage- und Höhenpläne 

2.2 Darstellung der Grundwasserverhältnisse 

2.21 Angaben über Grundwasserhorizonte 

2.22 Angaben über Grundwasserstände und deren voraussichtliche Schwankungen 

2.23 Angaben über Gefälle, Druckverhältnisse und Strömung in den verschiedenen Horizonten 

2.24 Angaben über Art und Umfang von Grundwasservorkommen 

(Grundwasser mit zusammenhängendem Spiegel, Kluftwasser, Schichtwasser, mehrere 

Stockwerke) 

VII.103 


2.25 Angaben über vorhandene bzw. mögliche Wasseraustritte (Quellen) 

2.26 Angaben über vorhandene Wasserschutzgebiete, Wasserfassungen, Be- und 

Entwässerungsanlagen 

2.3 Zusammenfassende Beurteilung der Bodenverhältnisse 

2.31 Eingruppierung der Schichten nach Bodenarten 

2.32 Einordnung der Schichten in Bodenklassen nach DIN 18300 

2.33 Beurteilung der Schichten nach ihrer Eignung als Dammbaustoff und Dammauflager 

2.34 Beurteilung der Schichten nach ihrer Eignung als Oberbau- und Frostschutzmaterial 

2.35 Beurteilung der Schichten nach ihrer Eignung als Filtermaterial, zur Bauwerkshinterfüllung 

und Baugrundverbesserung 

2.36 Hinweise auf für den Dammbau und als Dammauflager beschränkt geeignete bzw. 

ungeeignete Schichten und Vorschlag für deren mögliche Verbesserung bzw. Austausch 

2.37 Angaben über einzuhaltende Böschungsneigungen bei Ab- und Auftrag, Angaben über 

Vorkommen von Gleitschichten und Rutschneigungen 

2.38 Angabe über die Eignung der Schichten zur Bauwerksgründung 

2.39 Beurteilung von Deponiegut bzw. Übernahme der Ergebnisse von weitergehenden 

chemischen Gutachten und Hinweisen/Vorschlägen für Verbesserung oder Austausch von 

Deponiegut 

3. Leistungsphase 3: Geotechnische Beratung 

3.1 Erdbauwerke 

3.11 Ermittlung der Verformung des anstehenden Bodens als Baugrund 

3.12 Ermittlung der Verformung des anstehenden Bodens als Baustoff 

3.13 Angaben über Umfang und zeitlichen Verlauf der Setzungen 

3.14 Angabe über Umfang der Setzungen, Schiefstellungen, Zerrungen, Pressungen und der 

Zeiträume des Auftretens dieser Verformungen in Bergbaugebieten auf Grund vorheriger 

Absprache mit dem Bergbautreibenden 

3.15 Nachweis der Sicherheit der Erdbauwerke gegen Grundbruch und Gleiten; Nachweis der 

Gebrauchsfähigkeit und Standsicherheit 

3.16 Nachweis der Gebrauchsfähigkeit und Standsicherheit von Einschnitts- und 

Auftragsböschungen 

3.2 Kunstbauwerke 

3.21 Vorschlag für die Gründung der einzelnen Baukörper in Abhängigkeit von deren 

Setzungsempfindlichkeit in Verbindung mit der Tragwerksplanung 

3.22 Angabe der zulässigen Bodenpressung bei Flächengründung bzw. von Spitzendruck und 

Mantelreibungen bei Pfahlgründungen, Ermittlung der Bettungs- und Steifeziffern 

3.23 Ermittlung der wahrscheinlichen und möglichen Baugrundverformungen für die einzelnen 

Gründungskörper – nach Größe und zeitlichem Verlauf – getrennt 

• nach 3.231 Einflüssen aus ständigen Bauwerkslasten 

• nach 3.232 Einflüssen aus Bauwerkshinterfüllungen 

3.24 Angabe über Umfang der Setzungen usw. in Bergbaugebieten wie 3.14 

3.25 Nachweis der Gebrauchsfähigkeit und Standsicherheit gegen Grundbruch bzw. Geländebruch 

3.26 Nachweis der Gebrauchsfähigkeit und Standsicherheit gegen Kippen und Gleiten 

3.3 Sicherung von Bauwerk und Baugrube gegen drückendes und nichtdrückendes 

Wasser im Boden (Grundwasser) unter Berücksichtigung schützenswerter Bereiche 

VII.103 


3.31 Vorschläge für die Fassung und Ableitung von Schicht- und Quellwasser 

3.32 Vorschläge über notwendige (Art, Umfang) Grundwasserabsenkungen und -haltungen sowie 

zeitliche Einordnung derselben in den Bauablauf 

3.33 Hinweise und Vorschläge für vorübergehende und dauernde Abdichtungen von Baugrube und 

Bauwerk bzw. für eine vorübergehende und dauernde Drainage des Baugrundes 

3.4 Sicherung von benachbarten Bauwerken und Anlagen 

3.41 Überprüfen der Auswirkung der Baugrube auf benachbarte Bauten und Anlagen sowie ggf. 

Vorschläge für deren Sicherung 

3.42 Überprüfen der Auswirkung von Grundwasserabsenkungen und –haltungen auf benachbarte 

Gebäude und Anlagen sowie ggf. Vorschläge für deren Sicherung 

3.43 Überprüfen der Auswirkung der zu errichtenden Bauwerke auf Standfestigkeit und 

Setzungsverhalten benachbarter Gebäude und Anlagen sowie ggf. Vorschläge für deren 

Sicherung 





schwarz/weiß 

farbig 



VII.103 










§ 4 


VII.103 



§ 5 



§ 6 






§ 7 

Vergütung 
















Vorläufig 


Zwischensumme 








Zwischensumme 




VII.103 


Brutto

AUFTRAGNEHMER 


§ 8 



AUFTRAGGEBER 


VII.103 


VII.103.1 

Hinweise zur Erstellung der Vertragsmuster - Bodenmechanik, Erd- und Grundbau 

(HOAI, Teil XII) 

1. Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung bei Ingenieurbauwerken 


(1) Für die Beschreibung der Leistung kann das Vertragsmuster VII.103 i.V.m. dem „Merkblatt über 

geotechnische Untersuchungen und Berechnungen im Straßenbau“ (M GUB) der Forschungsgesellschaft 

für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) und dem Leistungsbereich LB 907 der LB StB- 

By für Grundwassermessstellen bzw. dem STLK-Leistungsbereich 103 „Bodenerkundung” verwendet 

werden. 



Das Honorar und die Berechnungsfaktoren sind in § 7 des Vertrages (Vordruck VII.103) i.V.m. 



Als Hilfe für die Ermittlung der anrechenbaren Kosten steht der Vordruck VII.103.2 zur Verfügung. Die 

anrechenbaren Kosten sind gemäß § 92 Abs. 2 HOAI unter Beachtung von § 62 Abs. 3 bis 8 HOAI zu 

ermitteln. In der Regel sind die anrechenbaren Kosten nach der Kostenschätzung zu ermitteln und 

festzuschreiben. 


Die Zuordnung der Honorarzone richtet sich nach § 93 Abs. 1 HOAI, ggf. nach § 93 Abs. 2 HOAI. 

(5) Ingenieurbauwerke mit großer Längenausdehnung 

Das Honorar bei Ingenieurbauwerken mit großer Längenausdehnung, z. B. für Ufer- oder Stützwände, 

Lärmschutzanlagen, kann frei vereinbart werden (§ 92 Abs. 5 HOAI). 




Honorars dieser Leistungsphase, sondern nur ein entsprechend geringeres Honorar zu (siehe nachfolgende 

Aufstellung). 

2. Sonstige Leistungen für Bodenmechanik, Erd- und Grundbau bei Ingenieurbauwerken 


(1) Für die Beschreibung der Leistung steht kein eigenes Vertragsmuster zur Verfügung. Die 

Leistungsbeschreibung ist frei zu formulieren. Es kann das Vertragsmuster für Baugrundbeurteilung 

und Gründungsberatung für Ingenieurbauwerke sinngemäß verwendet werden. 


(2) Das Honorar ist frei zu vereinbaren (§ 95 HOAI). 

3. Gemeinsame Beauftragung der Leistungen nach 1. und 2. 

In der Regel fallen neben der Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung nach § 91 Abs. 2 Nr. 1 (s. 

a. § 92 Abs. 1) HOAI auch Sonstige Leistungen für Bodenmechanik, Erd- und Grundbau nach § 91 

Abs. 2 Nr. 2 – 9 (s. a. § 95) HOAI an. Zweckmäßigerweise sind alle erforderlichen Leistungen 

gemeinsam an einen Auftragnehmer zu vergeben. Das Honorar ist frei zu vereinbaren, wobei der 

Mindestpreischarakter der Leistungen für § 91 Abs. 2 Nr. 1 HOAI zu beachten ist. Ist der Umfang der 

Sonstigen Leistungen für Bodenmechanik, Erd- und Grundbau von untergeordneter Größenordnung, 

kann eine Leistungsanfrage bei mehreren Bewerbern entfallen. 


Seite 1 von 3

VII.103.1 

Hinweis: Die für obige Leistungen erforderlichen Aufschlussarbeiten sind Bauleistungen nach VOB. 

4. Sonstige Leistungen für Bodenmechanik, Erd- und Grundbau bei Verkehrsanlagen 


(1) Für die Beschreibung der Leistung kann das Vertragsmuster VII.103 i.V.m. dem „Merkblatt über 

geotechnische Untersuchungen und Berechnungen im Straßenbau” (M GUB) der 

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) und dem STLK-Leistungsbereich 

103 „Bodenerkundung” verwendet werden. 


(2) Das Honorar für Sonstige Leistungen für Bodenmechanik, Erd- und Grundbau ist frei zu 

vereinbaren (z. B. für Baugrundbeurteilung bei Dämmen und Einschnitten, Streckengutachten). 

Bewertung der Grundleistungen für Ingenieurbauwerke 




1. Klären der Aufgabenstellung, Ermitteln 

der Baugrundverhältnisse der vorhandenen 

Unterlagen, Festlegen und Darstellen der 

erforderlichen Baugrunderkundungen 

2. Auswerten und Darstellen der 

Baugrunderkundungen sowie der Labor- 

und Feldversuche; 

Abschätzen des Schwankungsbereiches 

von Wasserständen im Boden; 

Baugrundbeurteilung; 

Festlegen der Bodenkennwerte 


1.1 Klären der Aufgabenstellung 

1.2 Ermitteln der Bodenverhältnisse (Morphologie 

und Bewuchs, Geologie, Hydrologie, 

Besonderheiten) anhand von morphologischen, 

geologischen und hydrologischen Karten, 

Einholen von Stellungnahmen des 

geologischen Landesamtes, 

Wasserwirtschaftsamtes, evtl. 

Bergbautreibenden usw. 

1.3 Begehen der Örtlichkeit. Festlegung des Bohr- 

und Schürfprogramms. Eintragung der 

vorzunehmenden Aufschlüsse in Lagepläne 

(Ort, Ansatzpunkte, Teufe). Festlegung von Art 

und Umfang der vorzunehmenden 

Laboruntersuchungen und evtl. Feldversucher 

Bewertung 

v.H. 

2 

7 


2.1 Bautechnische Beschreibung der einzelnen 

Bodenschichten (Bezeichnung der Schichten 

nach Bodenarten und –klassen, 

Schichtenverlauf) und Darstellung durch 

Eintragung in Lage- und Höhenpläne. 

10 

2.2 Angaben über Grundwasserstände und ihre zu 

erwartenden Schwankungen, Hinweise auf 

Schichtwasservorkommen und zu erwartende 

Austritte. 

2 

2.3 Zusammenfassende Beurteilung der 

Bodenverhältnisse, Einordnung in 

Bodenklassen, Hinweise auf notwendige 

Baugrundverbesserungen bzw. 

Bodenaustausch 

20 

2.4 Zusammenstellung und tabellarische Auflistung 

bodenmechanischer Kennwerte 

3 


6 

Seite 2 von 3

3. Vorschlag für die Gründung mit Angabe 

der zulässigen Bodenpressungen in 


Fundamentabmessungen, ggf. mit 

Angaben zur Bemessung der 

Pfahlgründung; Angabe der zu 

erwartenden Setzungen für die vom 

Tragwerksplaner im Rahmen der 

Entwurfsplanung nach § 64 zu 

erbringenden Grundleistungen; Hinweise 

zur Herstellung und Trockenhaltung der 

Baugrube und des Bauwerks sowie zur 

Auswirkung der Baumaßnahme auf 

Nachbarbauwerke. 


3.1 Vorschlag für die Art der Gründung in 

Abhängigkeit von Baugrund, Art und 

Setzungsempfindlichkeit des Bauwerks unter 

Beachtung der Wirtschaftlichkeit, Angabe der 

zul. Bodenpressung bei Flächengründungen 

bzw. von Spitzendruck und Mantelreibung bei 

Tiefgründungen, Ermittlung der Bettungs-. Und 

Steifeziffern 

3.2 Angabe der zu erwartenden Setzungen 

3.3 Vorschläge für die Herstellung der Baugrube, 

Angaben über Art, Umfang und zeitliche 

Einordnung von Wasserhaltungsmaßnahmen. 

Hinweise auf vorübergehende und dauernde 

Abdichtungen. 

3.4 Hinweise zur Auswirkung der Baumaßnahme 

auf Nachbarbauwerke 

VII.103.1 


25 

5 

8 

12 

Seite 3 von 3

BAUGRUNDBEURTEILUNG, GRÜNDUNGSBERATUNG 

FÜR INGENIEURBAUWERKE 

Anlage-Nr.: 



Z 

e 

i 

l 

e 

(Z) 

1 


............................................. 



ermittelt aus Erfahrungswerten (z. B. Fläche/Länge x Einheitspreis) 


EUR 

VII.103.2


Zwischen 






geschlossen: 

INHALT 





ANLAGEN 

NR ANZAHL DER 

SEITEN 

BEZEICHNUNG 

Vertrag 



Vertrags-Nr.: 

Aktenzeichen: 

VII.104a 










§ 1 





§ 2 


VII.104a 





§ 3 



VII.104a 




1.2 Beschreiben der Planungsaufgabe und Planungsziele 

1.3 Ermitteln der Randbedingungen 

1.4 Durchführen von Ortsbesichtigungen zum Anschätzen der erforderlichen Leistung 

1.5 Zusammenstellen der die Aufgabe beeinflussenden Planungsabsichten. Hierzu gehören 

insbesondere auch örtliche Planungen wie z.B.: 

• Bauleitplanung 

• Verkehrsentwicklungsplanung 

• Regional- und Landschaftsplanung 

• Lärmaktionspläne 

• Luftreinhaltepläne 

• wasserwirtschaftliche Fachplanungen 

• Planungen Dritter 

1.6 Zusammenstellen und Werten von Unterlagen 

1.7 Erläutern der Planungsdaten. Hierzu gehören u.a. die Verbindungsfunktion der Straße, 

Querschnitte, Entwurfsgeschwindigkeit 

1.8 Ermitteln des Leistungsumfanges 

1.9 Ermitteln des Umfanges der erforderlichen Fachbeiträge (z.B. Vermessungsleistungen, 

Immissionsschutz, städtebaulicher Beitrag, denkmalpflegerischer Beitrag, 

verkehrsplanerische Leistungen, Baugrunduntersuchung etc.) 

1.10 Erarbeiten eines Arbeits- und Terminplanes unter Berücksichtigung der Fachbeiträge 

1.11 Formulieren von Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der Planung fachlich 

Beteiligter 

1.12 Zusammenfassung der Ergebnisse 

2. Leistungsphase 2: Vorplanung 

2.1 Erheben der Grundlagendaten 

2.11 Aufbereiten und Analysieren der Grundlagen 

2.12 Beschaffen und Auswerten der zur Lösung der Aufgabenstellung notwendigen Karten nach 

Abstimmung mit dem Auftraggeber, sowie Durchführen ergänzender örtlicher Erkundungen 

(Abgleich mit der Örtlichkeit) 

• Katasterplan 1: 

• Bauleitpläne 

• Bestandspläne über 

o Verkehrsanlagen einschl. Ingenieurbauwerke 

o wassertechnische Anlagen 


o verkehrstechnische Anlagen 

o Ver- und Entsorgungsleitungen 

• Planungen Dritter, die die Aufgabenstellung beeinflussen, über 





o Bauleitplanungen 

• Auswerten von vorliegenden Verkehrsdaten in Analyse und Prognose 

o Verkehrsmengen (Verkehrszusammensetzung, zeitliche Verteilung) 

o bekannte Störungen im Verkehrsablauf 

o Unfälle 

o Geschwindigkeiten 

2.13 Durchführen von zur Lösung der Aufgabenstellung erforderlichen Erkundungen, z.B. Nutzung 

angrenzender Flächen, Ver- und Entsorgungsleitungen 

2.2 Werten der Grundlagendaten 

2.21 Dokumentation von Mängeln im funktionalen und gestalterischen Bereich; Mängelanalyse 

2.22 Konkretisieren der Planungsziele unter Berücksichtigung der Randbedingungen und der 

Fachbeiträge (z.B. UVS) 

2.3 Erarbeiten von Lösungsvorschlägen 

2.31 Erarbeiten alternativer Lösungsmöglichkeiten (Varianten) nach gleichen Anforderungen unter 

Einarbeitung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter 

Untersuchen der Lösungen in Lage und Höhe 

Ausarbeiten maßgebender Straßenquerschnitte 

Voruntersuchen der Knotenpunkte im Maßstab 1: auf Durchführbarkeit, sowie 

Skizzieren verschiedener Lösungsmöglichkeiten und Erläutern der wesentlichen Vor- und 

Nachteile 

Überschlägiges verkehrstechnisches Bemessen der Verkehrsanlage; Führen der 

Leistungsnachweise für Knotenpunkte 

Überschlägige Mengen- und Kostenermittlung der Varianten anhand von Erfahrungswerten 

2.32 Untersuchen der Varianten mit ihren Einflüssen auf bauliche und konstruktive Gestaltung, 

Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der Umweltverträglichkeit 

2.33 Vergleichen der Varianten 

2.34 Festlegen der Vorzugsvariante (Planungskonzept) 

2.4 Vorabstimmen der Planung mit Dritten 

2.41 Vorverhandeln mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten über die 

Genehmigungsfähigkeit, ggf. Bezuschussung und Finanzierung 

2.42 Erläutern des Planungskonzeptes und Mitwirken vor politischen Gremien und/oder Bürgern 

2.43 Einarbeiten der vorgebrachten Anregungen und Hinweise in Abstimmung mit dem 

Auftraggeber in das Planungskonzept 

2.5 Kostenschätzung 

2.51 Ermitteln der überschlägigen Mengen 

2.52 Schätzen der Kosten anhand von Erfahrungswerten 

VII.104a 


2.6 Zusammenstellen der Vorplanungsergebnisse 

Zusammenstellen der Vorplanungsergebnisse in schriftlicher und zeichnerischer Form 

Zusammenfassender schriftlicher Bericht 

3. Leistungsphase 3: Straßenentwurf 

3.1 Ausarbeiten des Vorentwurfs 

3.11 Stufenweises Ausarbeiten der Verkehrsanlage in zeichnerischer und rechnerischer Form 

unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen 

• Herstellen und Ausarbeiten des Übersichtslageplanes 

• Bearbeiten der Querschnitte der Verkehrsanlage im Maßstab 1: 

• Ausarbeiten des Lageplanes der Verkehrsanlage im Maßstab 1: einschl. aller 

Knotenpunkte und etwaiger Folgemaßnahmen 

• Ausarbeiten der Höhenpläne im Maßstab 1: für die Verkehrsanlage sowie die 

kreuzenden und einmündenden Straßen 

• Ausarbeiten der Querprofile 

• Entwerfen der Straßenentwässerung; Überschlägiges Bemessen und Eintragen in den 

Straßenentwurf 

3.12 Festlegen der notwendigen Sicherungs- bzw. Umlegungsmaßnahmen für vorhandene Ver- 

und Entsorgungsleitungen in Abstimmung mit den Leitungsträgern 

3.13 Ermitteln der Lärmimmissionen an kritischen Stellen nach Tabellenwerten oder 

vergleichbaren Rechenverfahren und Aussagen zur Notwendigkeit von 

Schallschutzmaßnahmen 

3.14 Aufstellen des „Verzeichnis der Brücken und der anderen Ingenieurbauwerke“ 

3.15 Kostenberechnung und Finanzierungsplan 

• Ermitteln der Mengen als Grundlage für die Kostenberechnung 

• Berechnen der Kosten 

o Erkunden von Einheitspreisen 

o Gliedern der Kostenberechnung nach AKS 

o Gliedern der Kostenberechnung nach Angaben des Auftraggebers 

o Übernehmen und Einarbeiten der Ergebnisse der gesonderten 

Kostenberechnungen (z.B. Immissionsschutz, Verkehrstechnik) 

• Kostenkontrolle durch Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung 

• Aufstellen des Finanzierungsplanes 

• Ermitteln und Erläutern der zuwendungsfähigen Kosten 

• Überschlägiges Ermitteln der Bauzeit und des jährlichen Mittelbedarfes 

3.16 Fertigen des Erläuterungsberichtes 

3.17 Abstimmen des Vorentwurfes mit Dritten 

• Verhandeln mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten 

• Mitwirken und Erläutern des Entwurfes vor politischen Gremien 

• Mitwirken und Erläutern des Entwurfes in Bürgerversammlungen 

• Einarbeiten der in den Versammlungen o.Ä vorgebrachten Anregungen und Hinweise in 

Abstimmung mit dem Auftraggeber in den Vorentwurf 

VII.104a 


3.18 Berechnungen *) 

• Berechnen der Achshauptpunkte 

o für Achsen der durchgehenden Strecke 

o für Achsen der kreuzenden Strecken 

o für Achsen der begleitenden Strecken 

• Berechnen der Achskleinpunkte 

o für Achsen der durchgehenden Strecke, Intervall: m 

o für Achsen der kreuzenden Strecken, Intervall: m 

o für Achsen der begleitenden Strecken, Intervall: m 

• Berechnen der lagemäßigen Abhängigkeiten zweier Achsen als 

o senkrechte Abstände 

o Schnittpunkte 

o Trenninselspitzen 

o korrespondierende Querprofile 

o eine Verziehung, deren Abstände an den Stationen der Querprofile ermittelt 

werden 

3.19 Ermitteln der Sichtverhältnisse 

• für durchgehende Strecke 

• für kreuzende Strecken 

• für begleitende Strecken 

• für höhenfreie Knoten 

*) Bei CAD-Bearbeitung bereits im Rahmen der Ausarbeitung des Vorentwurfes erforderlich und erbracht. 

3.2 Weiterentwickeln des Vorentwurfes 

3.20 Weiterentwickeln der Entwurfsunterlagen 

• Überarbeiten des Übersichtslageplanes 

• Überarbeiten der Straßenquerschnitte 

• Überarbeiten der Lagepläne 

• Überarbeiten der Querprofile 

3.21 Überarbeiten des entwässerungstechnischen Entwurfes 

3.22 Überarbeiten der Lärmschutzmaßnahmen 

3.23 Einarbeiten der Ergebnisse der Fachbeiträge, z.B. 

• Verkehrstechnischer Fachbeitrag 

• Immissionstechnischer Fachbeitrag 

• Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung 

• Landschaftspflegerischer Begleitplan 

• FFH-Verträglichkeitsprüfung 

3.24 Mengen und Kosten 

• Fortschreiben der vorhandenen Mengenermittlung 

• Übernehmen und Einarbeiten der Ergebnisse der gesonderten Kostenberechnungen (z.B. 

Immissionsschutz, Verkehrstechnik) 

VII.104a 


3.25 Überschlägiges Untersuchen und Darstellen des geplanten Bauablaufes unter 

Berücksichtigung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter 

• Ausarbeiten der Übergänge vom Projekt auf den Bestand 

• Ausarbeiten der Umfahrungen von örtlichen Arbeitsstellen 

• Ausarbeiten der Verkehrsführung für das Projekt während der Bauzeit 

4. Leistungsphase 4: Öffentlich-rechtliches Genehmigungsverfahren 

4.1 Aufbereiten der Entwurfsunterlagen 


Aufbereiten der Entwurfsunterlagen für das öffentlich-rechtliche Genehmigungsverfahren 

• Übersichtslageplan 

• Straßenquerschnitte 

• Querprofile 

• Lagepläne 

• Höhenpläne 

• Vom Auftraggeber benannte Sonderpläne 

4.12 Darstellen der Ver- und Entsorgungsleitungen 

• in den Lageplänen 

• in gesonderten Plänen 

4.2 Aufstellen des Bauwerksverzeichnisses 

4.3 Aufstellen der Grunderwerbsunterlagen 

4.31 Grunderwerbsplan 

• Darstellen der zu erwerbenden, vorübergehend in Anspruch zu nehmenden und dauernd 

beschränkten Flächen im Lageplan des Straßenentwurfes 

• Aufstellen eines eigenständigen Grunderwerbsplanes 

4.32 Aufstellen des Grunderwerbsverzeichnisses gemäß Planfeststellungsrichtlinien 

4.4 Erläuterungsbericht 

• Anfertigen des Erläuterungsberichtes für das öffentlich-rechtliche 

Genehmigungsverfahren 

• Anfertigen des Entwurfes eines Erläuterungsberichtes und Abstimmen mit dem 

Auftraggeber 

• Anfertigen der Reinschrift des Erläuterungsberichtes 

4.5 Zusammenstellen der Unterlagen 

Zusammenstellen aller Unterlagen für das öffentlich-rechtliche Genehmigungsverfahren und 

Vorbereiten der Vervielfältigung 

4.6 Mitwirken im öffentlich-rechtlichen Genehmigungsverfahren 

4.61 Mitwirken bei der Abfassung der Stellungnahmen zu Bedenken und Anregungen 

4.62 Verhandeln mit Behörden über die Genehmigung 

4.63 Teilnahme an den Terminen des öffentlich-rechtlichen Genehmigungsverfahrens und 

gegebenenfalls darin Mitwirken 

• Bürgersprechstunde(n) 

• Erörterungstermin(e) 

4.64 Eintragen der Auflagen zur Offenlegung des Ergebnisses des öffentlich-rechtlichen 

VII.104a 


Genehmigungsverfahrens 

5. Leistungsphase 5: Ausführungsunterlagen 

5.1 Erarbeiten der Ausführungsunterlagen 

5.11 Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 (stufenweise Erarbeitung und 

Darstellung der Lösung) unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen und 

Verwendung der Fachbeiträge bis zur ausführungsreifen Lösung. Hierzu gehört auch das 

Zusammenstellen, Auswerten und Berücksichtigen der umweltrelevanten Vorgaben, die sich 

aus dem allgemeinen Umweltrecht ergeben. Zu den auszuwertenden Unterlagen gehören 

neben dem Planfeststellungsbeschluss mit seinen Anlagen (insbesondere der LBP, das 

Bauwerksverzeichnis, Grunderwerbsplan und Grunderwerbsverzeichnis) auch die FFH-VP 

sowie Vereinbarungen mit Dritten. 

Ermitteln des Leistungsumfangs und Festlegen ergänzender Fachleistungen in Abstimmung 


5.12 Berechnungen 

• Berechnen des Deckenbuches 

o für durchgehende Strecke, Intervall: m 

o für kreuzende Strecken, Intervall: m 

o für begleitende Strecken, Intervall: m 

o zusätzlich an den Stationen der im Intervall nicht erfassten Querprofile 

• Berechnen des Planumsbuches 

5.13 Entwurfsunterlagen 

o für durchgehende Strecke 

o für kreuzende Strecken 

o für begleitende Strecken 

• Aufbereiten der Entwurfsunterlagen für die Ausführung 

o Übersichtslageplan 

o Straßenquerschnitte 

o Lagepläne 

o Höhenpläne 

o vom Auftraggeber genannte Sonderpläne 

• Aufbereiten der Querprofile für die Ausführung 

• Herstellen sonstiger Pläne 

o Knotendetailpläne 

o Schutz- und Leiteinrichtungen 

o Beschilderungspläne 

o Sonstige vom Auftraggeber benannte Planunterlagen 

5.14 Erstellen eines integrierten Bauablaufplanes einschließlich Verkehrsführungskonzept und 

Ermittlung vertraglich zu fixierender Termine und Fristen 

5.15 Abstimmen vorgenannter Unterlagen mit dem Auftraggeber und anderen an der Planung 

fachlich Beteiligter 

5.2 Fortschreiben der Ausführungsunterlagen 

Fortschreiben der Ausführungsunterlagen sowie des integrierten Bauablaufplanes und 

Verkehrsführungskonzeptes während der Bauzeit 

VII.104a 


6. Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe 

6.1 Abstimmung mit dem AG zur grundsätzlichen Gliederung der Vergabeunterlagen in 

Abschnitte (Lose) und wesentlicher Ausführungsphasen 

6.2 Nachvollziehbare Ermittlung der Mengen für die geplante Bauleistung anhand der 

vorliegenden Bestands- und Ausführungsunterlagen einschließlich Massenbilanz und 

Zuordnung entsprechend der Gliederung des Leistungsverzeichnis sowie nach 

Einzelpositionen als Grundlage für das Aufstellen der Leistungsbeschreibungen 

6.3 Aufstellen der Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen unter Anwendung der 

LB StB-By und Abstimmung mit dem AG 

6.4 Abstimmen und Koordinieren der Inhalte der Leistungsbeschreibungen mit den an der 

Planung fachlich Beteiligten sowie Behörden (z.B. Verkehrsbehörde) 

Prüfen, ob die sich aus den Inhalten der Leistungen zu 5.11 ergebenden Vorgaben 

einschließlich der Vorgaben aus landschaftspflegerischer Vermeidungs-, 

Schadensbegrenzungs-, Gestaltungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und 

Kohärenzsicherungsmaßnahmen sowie technisch-konstruktive Maßnahmen in der 

Leistungsbeschreibung (Baubeschreibung und Leistungsverzeichnis) berücksichtigt sind. 

6.5 Aufstellen der übrigen Unterlagen für die Vergabe von Bauleistungen nach VHB Bayern 

Abschnitt “Vergabeunterlagen“ unter Verwendung der dort zur Verfügung stehenden 

Vordrucke 

7. Leistungsphase 7: Mitwirken bei der Vergabe 

Die Durchführung des Vergabeverfahrens richtet sich nach den vergaberechtlichen Grundsätzen des 

Auftraggebers, nach der VOB/A und dem Abschnitt „Durchführen der Vergabe“ des VHB Bayern. 

Das Vergabeverfahren wird vom AG durchgeführt. Die Grundleistungen werden daher nur teilweise 

erbracht. 

7.1 Zusammenstellen der Verdingungsunterlagen für alle Leistungsbereiche 

7.2 Mitwirkung bei der Prüfung und Wertung der Angebote einschließlich Nebenangebote. Dies 

schließt die Prüfung und Beachtung umweltrechtlicher Vorgaben ein. 

7.3 Abstimmen und Zusammenstellen der Leistungen der fachlich Beteiligten, die an der Vergabe 

mitwirken 

7.4 Mitwirken bei Aufklärungsgesprächen mit Bietern 

7.5 Fortschreiben der Kostenberechnung 

7.6 Kostenkontrolle durch Vergleich der fortgeschriebenen Kostenberechnung mit der 

Kostenberechnung 

7.7 Mitwirken bei der Auftragserteilung 

Das Zusammenstellen der Verdingungsunterlagen umfasst die ordnungsgemäße Erstellung eines 

kopier- und eines versandfertigen Verdingungsunterlagen-Exemplares. 

Dazu sind die Heftungen „Angebotsaufforderung“ und „Angebot“ mit den dazugehörigen Anlagen 

entsprechend VHB Bayern, Abschnitt „Vergabeunterlagen“ herzustellen und ggf. mit Trennblättern in 

einen beschrifteten Hefter / Ordner einzufügen. 

In dem Honorar für die Leistungsphase 7 sind die Wertung und Prüfung von Nebenangeboten und 

Änderungsvorschlägen im Hinblick auf die technische und funktionelle Durchführbarkeit enthalten, 

sofern es sich nicht um grundlegend andere Konstruktionen handelt. 

VII.104a 


8. Leistungsphase 8: Bauoberleitung 

8.1 Einweisung der örtlichen Bauüberwachung in die Baumaßnahme (Bauübergabebesprechung) 

8.2 Aufsicht über die örtliche Bauüberwachung, soweit die Bauoberleitung und die örtliche 

Bauüberwachung getrennt vergeben werden 

8.3 Koordinierung aller am Projekt zu Beteiligenden (Schnittstellenkoordination) auch unter 

Berücksichtigung umweltfachlicher Aspekte 

8.4 Prüfung umweltfachlicher Aspekte der ergänzenden Bauausführungsunterlagen des 

Auftragnehmers auf Übereinstimmung mit dem auszuführenden Projekt, insbesondere in 

vertraglicher Hinsicht sowie auf Einhaltung der Auflagen (z.B. Verbringungskonzepte, 

Arbeitsanweisungen für Spundwandkästen für Uferbereiche, Havariepläne, 

Bauwerksentwürfe) 

8.5 Überwachen der vertraglich vereinbarten Termine und Fristen 

8.6 Überwachen der vertraglich vereinbarten Leistungen und unverzügliche Information des AG 

bei erkennbaren Vertragsabweichungen einschließlich Mengenänderungen auch im Hinblick 

auf die Einhaltung von Auflagen 

8.7 Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungsabrechnung der bauausführenden 

Unternehmen und Vergleich zu den Vertragspreisen und der fortgeschriebenen 


8.8 Laufende Kontrolle über die zu erwartende Abrechnungssumme und Information des AG über 

die Auswirkungen auf die Haushaltspläne 

8.9 Mitwirken beim „In Verzug setzen“ der ausführenden Unternehmen 

8.10 Mitwirkung bei der Bearbeitung von Behinderungs- und Bedenkenanzeigen 

8.11 Bearbeitung von Nachträgen (Inhaltliche Prüfung, Prüfung der Notwendigkeit und der 

Anspruchsgrundlage, Entscheidungsvorschlag für den Bauherrn) einschließlich der 

Mitwirkung bei den Preisverhandlungen 

8.12 Mitwirkung bei der Zustandsfeststellung und Abnahme von Leistungen unter Beteiligung der 

örtlichen Bauüberwachung und anderer an der Planung und Objektüberwachung fachlich 

Beteiligter 

8.13 Überwachen der Prüfungen der Funktionstüchtigkeit der Anlagenteile und der Gesamtanlage 

8.14 Teilnahme an der Abnahme einschließlich Fertigung der Niederschrift über das Ergebnis der 

Abnahme 

8.15 Durchsetzung der Beseitigung der bei der Abnahme der Leistungen festgestellten Mängel 

8.16 Mitwirkung bei der Übernahme des Objektes durch den/die Baulastträger einschließlich 

Zusammenstellung und Übergabe der erforderlichen Unterlagen gemäß VHB Bayern 

Abschnitt „Baudurchführung“ in Abstimmung mit dem AG. 

8.17 Zusammenstellen von Wartungsvorschriften für das Objekt. 

8.18 Auflisten der Verjährungsfristen der Gewährleistungsansprüche 

8.19 Kostenfeststellung 

VII.104a 


9. Leistungsphase 9: Objektbetreuung und Dokumentation 

9.1 Objektbetreuung 

• Begehen des Objektes zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für die 

Gewährleistung 

• Überwachen der Beseitigung von Mängeln, die während der Verjährungsfristen der 

Gewährleistungsansprüche auftreten 

• Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen 

9.2 Dokumentation 

• Zusammenstellen (systematisch) von zeichnerischen Darstellungen und rechnerischer 

Ergebnisse 





schwarz/weiß 

farbig 



VII.104a 










§ 4 


VII.104a 



§ 5 



§ 6 






§ 7 

Vergütung 
















Vorläufig 


Zwischensumme 








Zwischensumme 




VII.104a 


Brutto

AUFTRAGNEHMER 


§ 8 



AUFTRAGGEBER 


VII.104a 



Zwischen 






geschlossen: 

INHALT 





ANLAGEN 

NR ANZAHL DER 

SEITEN 

BEZEICHNUNG 

Vertrag 



Vertrags-Nr.: 

Aktenzeichen: 

VII.104b 










§ 1 





§ 2 


VII.104b 





§ 3 



VII.104b 




1.2 Beschreiben der Planungsaufgabe und Planungsziele 

1.3 Ermitteln der Randbedingungen 

1.4 Durchführen von Ortsbesichtigungen zum Abschätzen der erforderliche Leistung 

1.5 Zusammenstellen der die Aufgabe beeinflussenden Planungsabsichten. Hierzu gehören 

insbesondere auch örtliche Planungen wie z.B.: 

• Bauleitplanung 

• Verkehrsentwicklungsplanung 

• Regional- und Landschaftsplanung 

• Lärmaktionspläne 

• Luftreinhaltepläne 

• wasserwirtschaftliche Fachplanungen 

• Planungen Dritter 

1.6 Zusammenstellen und Werten von Unterlagen 

1.7 Erläutern der Planungsdaten. Hierzu gehören u.a. der vorhandene und künftige Charakter 

sowie Funktion der Ortsdurchfahrt 

1.8 Ermitteln des Leistungsumfanges 

1.9 Ermitteln des Umfanges der erforderlichen Fachbeiträge (z.B. Vermessungsleistungen, 

Immissionsschutz, städtebaulicher Beitrag, denkmalpflegerischer Beitrag, 

verkehrsplanerische Leistungen, Baugrunduntersuchung etc.) 

1.10 Erarbeiten eines Arbeits- und Terminplanes unter Berücksichtigung der Fachbeiträge 

1.11 Formulieren von Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der Planung fachlich 

Beteiligter 

1.12 Zusammenfassung der Ergebnisse 

2. Leistungsphase 2: Linienplanung 

2.1 Erheben der Grundlagendaten 

2.11 Aufbereiten und Analysieren der Grundlagen 

2.12 Beschaffen und Auswerten der zur Lösung der Aufgabenstellung notwendigen Karten nach 

Abstimmung mit dem Auftraggeber, sowie Durchführen ergänzender örtlicher Erkundungen 

(Abgleich mit der Örtlichkeit) 

• Katasterplan 1: 

• Bauleitpläne 

• Bestandspläne über 




o denkmalgeschützte Anlagen 


o städtebauliche Situation 

• Planungen Dritter, die die Aufgabenstellung beeinflussen, über 





o städtebauliche Vorhaben 

o Bauleitplanungen 

• Auswerten von vorliegenden Verkehrsdaten in Analyse und Prognose 

o Verkehrsmengen (Verkehrszusammensetzung, zeitliche Verteilung) 

o ÖPNV 

o Ruhender Verkehr, Fußgänger- und Radfahreraufkommen 

o bekannte Störungen im Verkehrsablauf 

o Unfälle 

o Geschwindigkeiten 

2.13 Durchführen von zur Lösung der Aufgabenstellung erforderlichen Erkundungen, z.B. 

vorhandene Anliegernutzungen, Nutzung und Gestaltung des Straßenraumes, Ver- und 

Entsorgungsleitungen 

2.14 Erfassen der örtlichen Gegebenheiten durch eine Bilddokumentation 

2.2 Werten der Grundlagendaten 

2.21 Dokumentieren von Mängeln im funktionalen und gestalterischen Bereich; Mängelanalyse 

2.22 Konkretisieren der Planungsziele unter Berücksichtigung der Randbedingungen und der 

Fachbeiträge (z.B. städtebaulicher Fachbeitrag) 

2.3 Erarbeiten von Lösungsvorschlägen 

2.31 Erarbeiten alternativer Lösungsmöglichkeiten (Varianten) nach gleichen Anforderungen unter 

Einarbeitung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter 

Untersuchen der Lösungen in Lage und Höhe 

Ausarbeiten maßgebender Straßenquerschnitte 

Voruntersuchen der Knotenpunkte im Maßstab 1: auf Durchführbarkeit, sowie 

Skizzieren verschiedener Lösungsmöglichkeiten und Erläutern der wesentlichen Vor- und 

Nachteile 

Überschlägiges verkehrstechnisches Bemessen der Verkehrsanlage; Führen der 

Leistungsnachweise für Knotenpunkte 

Überschlägige Mengen- und Kostenermittlung der Varianten anhand von Erfahrungswerten 

2.32 Untersuchen der Varianten mit ihren Einflüssen auf bauliche und konstruktive Gestaltung, 

Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der städtebaulichen Randbedingungen 

2.33 Vergleichen der Varianten 

2.34 Festlegen der Vorzugsvariante (Planungskonzept) 

2.4 Vorabstimmen der Planung mit Dritten 

2.41 Vorverhandeln mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten über die 

Genehmigungsfähigkeit, ggf. Bezuschussung und Finanzierung 

2.42 Erläutern des Planungskonzeptes und Mitwirken vor politischen Gremien und/oder Bürgern 

VII.104b 


2.43 Einarbeiten der vorgebrachten Anregungen und Hinweise in Abstimmung mit dem 

Auftraggeber in das Planungskonzept 


2.51 Ermitteln der überschlägigen Mengen 

2.52 Schätzen der Kosten anhand von Erfahrungswerten 

2.6 Zusammenstellen der Vorplanungsergebnisse 

Zusammenstellung der Vorplanungsergebnisse in schriftlicher und zeichnerischer Form 

Zusammenfassender schriftlicher Bericht 

3. Leistungsphase 3: Straßenentwurf 

3.1 Ausarbeiten des Vorentwurfs 

3.11 Stufenweises Ausarbeiten der Verkehrsanlage in zeichnerischer und rechnerischer Form 

unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen 

• Herstellen und Ausarbeiten des Übersichtslageplanes 

• Bearbeiten der Querschnitte des gesamten Straßenraumes im Maßstab 1: 

• Ausarbeiten des Lageplanes der Ortsdurchfahrt im Maßstab 1: einschl. aller 

Knotenpunkte, Zufahrten und etwaigen Folgemaßnahmen 

• Ausarbeiten der Höhenpläne im Maßstab 1: für die Ortsdurchfahrt sowie die 

kreuzenden und einmündenden Straßen 

• Ausarbeiten der Querprofile; insbesondere zur Berücksichtigung von Zwangspunkten wie 

z.B. Zufahrten und Zugänge 

• Entwerfen der Straßenentwässerung; Überschlägiges Bemessen und Eintragen in den 

Straßenentwurf 

3.12 Festlegen der notwendigen Sicherungs- bzw. Umlegungsmaßnahmen für vorhandene Ver- 

und Entsorgungsleitungen in Abstimmung mit den Leitungsträgern 

3.13 Ermitteln der Lärmimmissionen an kritischen Stellen nach Tabellenwerten oder 

vergleichbaren Rechenverfahren und Aussagen zur Notwendigkeit von 

Schallschutzmaßnahmen 

3.14 Aufstellen des „Verzeichnis der Brücken und der anderen Ingenieurbauwerke“ 

3.15 Kostenberechnung und Finanzierungsplan 

• Ermitteln der Mengen als Grundlage für die Kostenberechnung 

• Berechnen der Kosten 

o Erkunden von Einheitspreisen 

o Gliedern der Kostenberechnung nach AKS 

o Gliedern der Kostenberechnung nach Angaben des Auftraggebers 

o Übernehmen und Einarbeiten der Ergebnisse der gesonderten 

Kostenberechnungen (z.B. Immissionsschutz, Verkehrstechnik) 

• Kostenkontrolle durch Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung 

• Aufstellen des Finanzierungsplanes 

• Ermitteln und Erläutern der zuwendungsfähigen Kosten 

• Überschlägiges Ermitteln der Bauzeit und des jährlichen Mittelbedarfes 

3.16 Fertigen des Erläuterungsberichtes 

3.17 Abstimmen des Vorentwurfes mit Dritten 

VII.104b 


• Verhandeln mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten 

• Mitwirken und Erläutern des Entwurfes vor politischen Gremien 

• Mitwirken und Erläutern des Entwurfes in Bürgerversammlungen 

• Einarbeiten der in den Versammlungen o. Ä vorgebrachten Anregungen und Hinweise in 

Abstimmung mit dem Auftraggeber in den Vorentwurf 

3.18 Berechnungen *) 

• Berechnen der Achshauptpunkte 

o für Achsen der durchgehenden Strecke 

o für Achsen der kreuzenden Strecken 

o für Achsen der begleitenden Strecken 

• Berechnen der Achskleinpunkte 

o für Achsen der durchgehenden Strecke, Intervall: m 

o für Achsen der kreuzenden Strecken, Intervall: m 

o für Achsen der begleitenden Strecken, Intervall: m 

• Berechnen der lagemäßigen Abhängigkeiten zweier Achsen als 

o senkrechte Abstände 

o Schnittpunkte 

o Trenninselspitzen 

o korrespondierende Querprofile 

o eine Verziehung, deren Abstände an den Stationen der Querprofile ermittelt 

werden 

3.19 Ermitteln der Sichtverhältnisse 

• für durchgehende Strecke 

• für kreuzende Strecken 

• für begleitende Strecken 

• für höhenfreie Knoten 

*) Bei CAD-Bearbeitung bereits im Rahmen der Ausarbeitung des Vorentwurfes erforderlich und erbracht. 

3.2 Weiterentwickeln des Vorentwurfes 

3.20 Weiterentwickeln der Entwurfsunterlagen 

• Überarbeiten des Übersichtslageplanes 

• Überarbeiten der Straßenquerschnitte 

• Überarbeiten der Lagepläne 

• Überarbeiten der Querprofile 

3.21 Überarbeiten des entwässerungstechnischen Entwurfes 

3.22 Überarbeiten der Lärmschutzmaßnahmen 

3.23 Einarbeiten der Ergebnisse der Fachbeiträge, z.B. 

• Städtebaulicher Fachbeitrag 

• Verkehrstechnischer Fachbeitrag 

VII.104b 


• Immissionstechnischer Fachbeitrag 

• Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung 

• Landschaftspflegerischer Begleitplan 

• FFH-Verträglichkeitsprüfung 

3.24 Mengen und Kosten 

• Fortschreiben der vorhandenen Mengenermittlung 

• Übernehmen und Einarbeiten der Ergebnisse der gesonderten Kostenberechnungen (z.B. 

Immissionsschutz, Verkehrstechnik) 

3.25 Überschlägiges Untersuchen und Darstellen des geplanten Bauablaufes unter 

Berücksichtigung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter 

• Ausarbeiten der Übergänge vom Projekt auf den Bestand 

• Ausarbeiten der Umfahrungen von örtlichen Arbeitsstellen 

• Ausarbeiten der Verkehrsführung für das Projekt während der Bauzeit 

4. Leistungsphase 4: Öffentlich-rechtliches Genehmigungsverfahren 


4.11 Aufbereiten der Entwurfunterlagen 

Aufbereiten der Entwurfsunterlagen für das öffentlich-rechtliche Genehmigungsverfahren 

• Übersichtslageplan 

• Straßenquerschnitte 

• Querprofile 

• Lagepläne 

• Höhenpläne 

• Vom Auftraggeber benannte Sonderpläne 

4.12 Darstellen der Ver- und Entsorgungsleitungen 

• in den Lageplänen 

• in gesonderten Plänen 


4.3 Aufstellen der Grunderwerbsunterlagen 

4.31 Grunderwerbsplan 

• Darstellen der zu erwerbenden, vorübergehend in Anspruch zu nehmenden und dauernd 

beschränkten Flächen im Lageplan des Straßenentwurfs 

• Aufstellen eines eigenständigen Grunderwerbsplanes 

4.32 Aufstellen des Grunderwerbsverzeichnisses gemäß Planfeststellungsrichtlinien 


• Anfertigen des Erläuterungsberichtes für das öffentlich-rechtliche 

Genehmigungsverfahren 

• Anfertigen des Entwurfs eines Erläuterungsberichtes und Abstimmen mit dem 

Auftraggeber 

• Anfertigen der Reinschrift des Erläuterungsberichtes 

4.5 Zusammenstellen der Unterlagen 

Zusammenstellen aller Unterlagen für das öffentlich-rechtliche Genehmigungsverfahren und 

Vorbereiten der Vervielfältigung 

VII.104b 


4.6 Mitwirken im öffentlich- rechtlichen Genehmigungsverfahren 

4.61 Mitwirken bei der Abfassung der Stellungnahmen zu Bedenken und Anregungen 

4.62 Verhandeln mit Behörden über die Genehmigung 

4.63 Teilnahme an den Terminen des öffentlich-rechtlichen Genehmigungsverfahrens und 

gegebenenfalls darin Mitwirken 

• Bürgersprechstunde(n) 

• Erörterungstermin(e) 

4.64 Eintragen der Auflagen zur Offenlegung des Ergebnisses des öffentlich-rechtlichen 

Genehmigungsverfahrens 

5. Leistungsphase 5: Ausführungsunterlagen 


5.11 Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 (stufenweise Erarbeitung und 

Darstellung der Lösung) unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen und 

Verwendung der Fachbeiträge bis zur ausführungsreifen Lösung. Hierzu gehört auch das 

Zusammenstellen, Auswerten und Berücksichtigen der umweltrelevanten Vorgaben, die sich 

aus dem allgemeinen Umweltrecht ergeben. Zu den auszuwertenden Unterlagen gehören 

neben dem Planfeststellungsbeschluss mit seinen Anlagen (insbesondere der LBP, das 

Bauwerksverzeichnis, Grunderwerbsplan und Grunderwerbsverzeichnis) auch die FFH-VP 

sowie Vereinbarungen mit Dritten. 

Ermitteln des Leistungsumfangs und Festlegen ergänzender Fachleistungen in Abstimmung 


5.12 Berechnungen 

• Berechnen des Deckenbuches 

o für die durchgehende Strecke, Intervall: m 

o für kreuzende Strecken, Intervall: m 

o für begleitende Strecken, Intervall: m 

o zusätzlich an den Stationen der im Intervall nicht erfassten Querprofile 

• Berechnen des Planumsbuches 

5.13 Entwurfsunterlagen 

o für durchgehende Strecke 

o für kreuzende Strecken 

o für begleitende Strecken 

• Aufbereiten der Entwurfsunterlagen für die Ausführung 

o Übersichtslageplan 

o Straßenquerschnitte 

o Lagepläne 

o Höhenpläne 

o vom Auftraggeber genannte Sonderpläne 

• Aufbereiten der Querprofile für die Ausführung 

• Herstellen sonstiger Pläne 

o Knotendetailpläne 

o Schutz- und Leiteinrichtungen 

VII.104b 


o Beschilderungspläne 

o Sonstige vom Auftraggeber benannte Planunterlagen 

5.14 Erstellen eines integrierten Bauablaufplanes einschließlich Verkehrsführungskonzept und 

Ermittlung vertraglich zu fixierender Termine und Fristen 

5.15 Abstimmen vorgenannter Unterlagen mit dem Auftraggeber und anderen an der Planung 



Fortschreiben der Ausführungsunterlagen sowie des integrierten Bauablaufplanes und 

Verkehrsführungskonzeptes während der Bauzeit 

6. Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe 

6.1 Abstimmung mit dem AG zur grundsätzlichen Gliederung der Vergabeunterlagen in 

Abschnitte (Lose) und wesentlicher Ausführungsphasen 

6.2 Nachvollziehbare Ermittlung der Mengen für die geplante Bauleistung anhand der 

vorliegenden Bestands- und Ausführungsunterlagen einschließlich Massenbilanz und 

Zuordnung entsprechend der Gliederung des Leistungsverzeichnisses sowie nach 

Einzelpositionen als Grundlage für das Aufstellen der Leistungsbeschreibungen 

6.3 Aufstellen der Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen unter Anwendung des 

LB StB-By und Abstimmung mit dem AG 

6.4 Abstimmen und Koordinieren der Inhalte der Leistungsbeschreibungen mit den an der 

Planung fachlich Beteiligten sowie Behörden (z.B. Verkehrsbehörde) 

Prüfen, ob die sich aus den Inhalten der Leistungen zu 5.11 ergebenden Vorgaben 

einschließlich der Vorgaben aus landschaftspflegerischer Vermeidungs- 

Schadensbegrenzungs-, Gestaltungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und 

Kohärenzsicherungsmaßnahmen sowie technisch-konstruktive Maßnahmen in der 

Leistungsbeschreibung (Baubeschreibung und Leistungsverzeichnis) berücksichtigt sind. 

6.5 Aufstellen der übrigen Unterlagen für die Vergabe von Bauleistungen nach VHB Bayern 

Abschnitt „Vergabeunterlagen“ unter Verwendung der dort zur Verfügung stehenden 

Vordrucke 

7. Leistungsphase 7: Mitwirken bei der Vergabe 

Die Durchführung des Vergabeverfahrens richtet sich nach den vergaberechtlichen Grundsätzen des 

Auftraggebers, nach der VOB/A und dem Abschnitt „Durchführen der Vergabe“ des VHB Bayern. 

Das Vergabeverfahren wird vom AG durchgeführt. Die Grundleistungen werden daher nur teilweise 

erbracht. 


7.2 Mitwirkung bei der Prüfung und Wertung der Angebote einschließlich Nebenangebote. Dies 

schließt die Prüfung und Beachtung umweltrechtlicher Vorgaben ein. 

7.3 Abstimmen und Zusammenstellen der Leistungen der fachlich Beteiligten, die an der Vergabe 

mitwirken 



7.6 Kostenkontrolle durch Vergleich der fortgeschriebenen Kostenberechnung mit der 


VII.104b 



Das Zusammenstellen der Verdingungsunterlagen umfasst die ordnungsgemäße Erstellung 

eines kopier- und eines versandfertigen Verdingungsunterlagen-Exemplares. 

Dazu sind die Heftungen „Angebotsaufforderung“ und „Angebot“ mit den dazugehörigen 

Anlagen entsprechend VHB Bayern, Abschnitt „Vergabeunterlagen“ herzustellen und ggf. mit 

Trennblättern in einen beschrifteten Hefter / Ordner einzufügen. 

In dem Honorar für die Leistungsphase 7 sind die Wertung und Prüfung von Nebenangeboten 

und Änderungsvorschlägen im Hinblick auf die technische und funktionelle Durchführbarkeit 

enthalten, sofern es sich nicht um grundlegend andere Konstruktionen handelt. 

8. Leistungsphase 8: Bauoberleitung 

8.1 Einweisung der örtlichen Bauüberwachung in die Baumaßnahme (Bauübergabebesprechung) 

8.2 Aufsicht über die örtliche Bauüberwachung, soweit die Bauoberleitung und die örtliche 

Bauüberwachung getrennt vergeben werden 

8.3 Koordinierung aller am Projekt zu Beteiligenden (Schnittstellenkoordination) auch unter 

Berücksichtigung umweltfachlicher Aspekte 

8.4 Prüfen der ergänzenden Bauausführungsunterlagen des Auftragnehmers auf 

Übereinstimmung mit dem auszuführenden Projekt, insbesondere in vertraglicher Hinsicht 

sowie auf Einhaltung von Auflagen (z.B. Verbringungskonzepte, Bauwerksentwürfe) 

8.5 Überwachen der vertraglich vereinbarten Termine und Fristen 

8.6 Überwachen der vertraglich vereinbarten Leistungen und unverzügliche Information des AG 

bei erkennbaren Vertragsabweichungen einschließlich Mengenänderungen auch im Hinblick 

auf die Einhaltung von Auflagen 

8.7 Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungsabrechnung der bauausführenden 

Unternehmen und Vergleich zu den Vertragspreisen und der fortgeschriebenen 


8.8 Laufende Kontrolle über die zu erwartende Abrechnungssumme und Information des AG über 

die Auswirkungen auf die Haushaltspläne 

8.9 Mitwirken beim „In Verzug setzen“ der ausführenden Unternehmen 

8.10 Mitwirkung bei der Bearbeitung von Behinderungs- und Bedenkenanzeigen 

8.11 Bearbeitung von Nachträgen (Inhaltliche Prüfung, Prüfung der Notwendigkeit und der 

Anspruchsgrundlage, Entscheidungsvorschlag für den Bauherrn) einschließlich der 

Mitwirkung bei den Preisverhandlungen 

8.12 Mitwirkung bei der Zustandsfeststellung und Abnahme von Leistungen unter Beteiligung der 

örtlichen Bauüberwachung und anderer an der Planung und Objektüberwachung fachlich 

Beteiligter 

8.13 Überwachen der Prüfungen der Funktionstüchtigkeit der Anlagenteile und der Gesamtanlage 

8.14 Teilnahme an der Abnahme einschließlich Fertigung der Niederschrift über das Ergebnis der 

Abnahme 

8.15 Durchsetzung der Beseitigung der bei der Abnahme der Leistungen festgestellten Mängel 

8.16 Mitwirkung bei der Übernahme des Objektes durch den/die Baulastträger einschließlich 

Zusammenstellung und Übergabe der erforderlichen Unterlagen gemäß VHB Bayern 

Abschnitt „Baudurchführung“ in Abstimmung mit dem AG. 

8.17 Zusammenstellen von Wartungsvorschriften für das Objekt. 

8.18 Auflisten der Verjährungsfristen der Gewährleistungsansprüche 

8.19 Kostenfeststellung 

9. Leistungsphase 9: Objektbetreuung und Dokumentation 

9.1 Objektbetreuung 

VII.104b 


• Begehen des Objektes zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für die 

Gewährleistung 

• Überwachen der Beseitigung von Mängeln, die während der Verjährungsfristen der 

Gewährleistungsansprüche auftreten 

• Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen 

9.2 Dokumentation 

• Zusammenstellen (systematisch) von zeichnerischen Darstellungen und rechnerischer 

Ergebnisse 





schwarz/weiß 

farbig 



VII.104b 










§ 4 


VII.104b 



§ 5 



§ 6 






§ 7 

Vergütung 
















Vorläufig 


Zwischensumme 








Zwischensumme 




VII.104b 


Brutto

AUFTRAGNEHMER 


§ 8 



AUFTRAGGEBER 


VII.104b 


VII.104.1 

Hinweise zur Erstellung der Vertragsmuster - Objektplanung Verkehrsanlagen (HOAI 

Teil VII) 


(1) Für die Beschreibung der Leistung kann das jeweilige Vertragsmuster VII.104a bzw. VII.104b 

verwendet werden. Als Bestandteil des Vertrages sind die TVB-Straßen (VII.104.2) zu vereinbaren. 

Damit werden auch die RE Vertragsbestandteil. 



Das Honorar und die Berechnungsfaktoren sind in § 7 des Vertrages (Vordruck VII.104a bzw. 

VII.104b) i.V.m. Vordruck VII.100.2 festzulegen (vgl. § 4 HOAI). 


Als Hilfe für die Ermittlung der anrechenbaren Kosten (§ 52 i.V.m. § 4 a HOAI) steht der Vordruck 


Bei der Ermittlung der anrechenbaren Kosten ist das Gesamtobjekt aufzuteilen in die Verkehrsanlage 

und die einzelnen Ingenieurbauwerke. Die unterschiedlichen Ingenieurbauwerke können der 

Objektliste für Ingenieurbauwerke (§ 54 HOAI) entnommen werden. Dazu zählen neben den 

konstruktiven Ingenieurbauwerken beispielsweise auch Regenrückhaltebecken und Lärmschutzwälle. 

Anrechenbar sind für die Grundleistungen der Leistungsphasen 1 bis 7 und 9 des § 55 bei 

Verkehrsanlagen 10 v.H. der Kosten für Ingenieurbauwerke, wenn dem Auftragnehmer nicht 

gleichzeitig Grundleistungen nach § 55 HOAI für diese Ingenieurbauwerke übertragen werden. 

Werden dem Auftragnehmer gleichzeitig Grundleistungen nach § 55 HOAI übertragen, erfolgt eine 

eigenständige Honorarermittlung für die einzelnen Objekte. Hier ist genau zu prüfen, welche 

Leistungen der Objektplanung „Ingenieurbauwerke“ zusammen mit der Leistung Objektplanung 

„Verkehrsanlage“ erbracht werden sollen und daher in Auftrag gegeben werden. Bei der 

Objektplanung mehrerer Ingenieurbauwerke als Teil der Verkehrsanlage können sich auch Fragen der 

Wiederholung (§ 22 Abs. 2 HOAI) ergeben. 

Die anrechenbaren Kosten sind nach § 52 Abs. 2 HOAI getrennt für die jeweiligen Leistungsphasen 

zu ermitteln; sie sollen 

− für die Leistungsphasen 1 und 2 zunächst nach der vorläufigen Kostenannahme ermittelt und später 

nach der Kostenschätzung fortgeschrieben werden, 

− für die Leistungsphasen 3 und 4 nach der Kostenschätzung ermittelt werden, 

− für die Leistungsphasen 5 bis 7 nach der Kostenberechnung ermittelt werden, 

− für die Leistungsphasen 8 und 9 nach dem Kostenanschlag ermittelt werden. 


Für die Zuordnung der Honorarzone nach § 53 Abs. 1 HOAI steht für gängige Objekte als Regel die 

Objektliste in § 54 Abs. 2 HOAI zur Verfügung. In Zweifelsfällen und für nicht in § 54 Abs. 2 HOAI 

enthaltene Objekte ist eine Bewertung nach § 53 Abs. 2 ff. HOAI vorzunehmen. 

(5) Zuschlag bei Umbauten und Modernisierungen 

Im Falle von Umbauten und Modernisierungen ist nach § 59 Abs. 3 HOAI ein Zuschlag zum Honorar 

schriftlich zu vereinbaren 

− bei geringen Kosten für Erdarbeiten einschließlich Felsarbeiten und gebundener Gradiente oder 

− bei geringen Kosten für Erdarbeiten einschließlich Felsarbeiten und schwieriger Anpassung an 

vorhandene Bebauung. 

Hierbei ist zunächst zu prüfen, ob diese Bedingungen insgesamt zu unangemessen geringen 

anrechenbaren Kosten führen. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor oder ist dies zweifelhaft, so ist 

ein Zuschlag schriftlich auszuschließen (im Vordruck VII.100.2). § 59 HOAI (Umbauten und 

Modernisierungen) und § 10 Abs. 3 a HOAI (Berücksichtigung vorhandener Bausubstanz) schließen 

sich nicht gegenseitig aus; ggf. sind beide Bestimmungen anzuwenden. 


Seite 1 von 7

VII.104.1 

(6) Honorare in besonderen Fällen 

Bei selbstständigen Geh- und Radwegen mit rechnerischer Festlegung nach Lage und Höhe, bei 

nachträglich an vorhandene Straßen angepassten landwirtschaftlichen Wegen, Gehwegen und 

Radwegen sowie bei Gleis- und Bahnsteiganlagen mit mehr als zwei Gleisen kann das Honorar 

gemäß § 52 Abs. 9 HOAI frei vereinbart werden. Wird ein Honorar nicht bei Auftragserteilung 

schriftlich vereinbart, so ist das Honorar als Zeithonorar nach § 6 HOAI zu berechnen. 

(7) Städtebauliche oder landschaftsgestalterische Anforderungen 

Werden besondere städtebauliche oder landschaftsgestalterische Anforderungen an die Einbindung 

der Verkehrsanlage in die Umgebung gestellt, so kann für die bauliche bzw. landschaftsgestalterische 

Beratung ein Honorar nach § 61 Abs. 4 HOAI frei vereinbart werden. Wenn dem Auftragnehmer 

gleichzeitig Grundleistungen nach § 55 HOAI für diese Verkehrsanlagen übertragen werden, so gilt § 

61 Abs. 3 HOAI. 











Klären der Aufgabenstellung 

Ermitteln der vorgegebenen 

Randbedingungen 


Zusammenstellen der die Aufgabe 

beeinflussenden Planungsabsichten 

Zusammenstellen und Werten von 

Unterlagen 

Erläutern von Planungsdaten 

Ermitteln des Leistungsumfangs und der 

erforderlichen Vorarbeiten, zum Beispiel 

Baugrunduntersuchungen, 

Vermessungsleistungen, Immissionsschutz; 

ferner bei Verkehrsanlagen: 

Verkehrszählungen 

Formulieren von Entscheidungshilfen für 

die Auswahl anderer an der Planung 


Zusammenfassen der Ergebnisse 




1.2 Zusammenstellen und Werten von Unterlagen, 

Angaben für fachspezifische Beiträge, 


Bewertung 

v.H. 


1 

1 

Seite 2 von 7

2. Vorplanung (Projekt- und 

Planungsvorbereitung) 

Analyse der Grundlagen 

Abstimmen der Zielvorstellungen auf die 

Randbedingungen, die insbesondere durch 

Raumordnung, Landesplanung, 

Bauleitplanung, Rahmenplanung sowie 

örtliche und überörtliche Fachplanungen 

vorgegeben sind 

Untersuchen von Lösungsmöglichkeiten mit 

ihren Einflüssen auf bauliche und 

konstruktive Gestaltung, Zweckmäßigkeit, 

Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der 

Umweltverträglichkeit 

Beschaffen und Auswerten amtlicher 

Karten 

Erarbeiten eines Planungskonzepts 

einschließlich Untersuchung der 

alternativen Lösungsmöglichkeiten nach 

gleichen Anforderungen mit zeichnerischer 

Darstellung und Bewertung unter 

Einarbeitung der Beiträge anderer an der 

Planung fachlich Beteiligter 

Überschlägige verkehrstechnische 

Bemessung der Verkehrsanlage; Ermitteln 

der Schallimmissionen von der 

Verkehrsanlage an kritischen Stellen nach 

Tabellenwerten; Untersuchen der 

möglichen Schallschutzmaßnahmen, 

ausgenommenen detaillierte 

schalltechnische Untersuchungen, 

insbesondere in komplexen Fällen 

Klären und Erläutern der wesentlichen 

fachspezifischen Zusammenhänge, 

Vorgänge und Bedingungen 

Vorverhandlungen mit Behörden und 

anderen an der Planung fachlich beteiligten 

über die Genehmigungsfähigkeit, 

gegebenenfalls über die Bezuschussung 

und Kostenbeteiligung 

Mitwirken beim Erläutern des 

Planungskonzepts gegenüber Bürgern und 

politischen Gremien 


Bedenken und Anregungen 

Bereitstellen von Unterlagen als Auszüge 

aus dem Vorentwurf zur Verwendung für 

ein Raumordnungsverfahren 

Kostenschätzung 

Zusammenstellen aller 

Vorplanungsergebnisse 


2. Vorplanung/Linienplanung 

2.1 Variantenuntersuchungen 

(i.d.R. M = 1 : 25 000 bis 1 : 2 500) 

(Skizzenhafte Darstellung der Verkehrsanlage, 

insbesondere der Knotenpunkte, in größerem 

Maßstab) 

(Verkehrstechnische und lärmtechnische 

Voruntersuchungen) 

2.2 Abstimmung der Planung mit Dritten 


2.4 Zusammenstellen der 

Vorplanung/Linienplanung 

VII.104.1 


10 

3 

1 

1 

Seite 3 von 7

3. Entwurfsplanung 

Durcharbeiten des Planungskonzepts 

(stufenweise Erarbeitung einer 

zeichnerischen Lösung) unter 

Berücksichtigung aller fachspezifischer 

Anforderungen und unter Verwendung der 

Beiträge anderer an der Planung fachlich 

Beteiligter bis zum vollständigen Entwurf 

Fachspezifische Berechnungen, 

ausgenommen Berechnungen des 

Tragwerks 

Zeichnerische Darstellung des 

Gesamtentwurfs 

Zusammenfassen aller vorläufigen 

Entwurfsunterlagen 

Überschlägige Festlegung der 

Abmessungen von Ingenieurbauwerken; 


Kostenkontrolle durch Vergleich der 

Kostenberechnung mit der 


Finanzierungsplan; Bauzeiten- und 

Kostenplan; 

Ermitteln und Begründen der 

zuwendungsfähigen Kosten sowie 

Vorbereiten der Anträge auf Finanzierung 

Erläuterungsbericht 

Mitwirken beim Erläutern des vorläufigen 

Entwurfs gegenüber Bürgern und 

politischen Gremien; 

Überarbeiten des vorläufigen Entwurfs 

aufgrund von Bedenken und Anregungen 

Verhandlungen mit Behörden und anderen 

an der Planung fachlich Beteiligten über die 

Genehmigungsfähigkeit 

Weiterentwicklung des vorläufigen Entwurfs 

zum endgültigen Entwurf 

Rechnerische Festlegung der Anlage in 

den Haupt- und Kleinpunkten 

Darlegen der Auswirkungen auf 

Zwangspunkte; 

Nachweis der Lichtraumprofile; 

Ermitteln der Schallimmissionen von der 

Verkehrsanlage nach Tabellenwerten; 

Festlegen der erforderlichen 

Schallschutzmaßnahmen an der 

Verkehrsanlage, gegebenenfalls unter 

Einarbeitung der Ergebnisse detaillierter 

schalltechnischer Untersuchungen und 

Feststellen der Notwendigkeit von 

Schallschutzmaßnahmen an betroffenen 

Gebäuden; 

überschlägiges Ermitteln der wesentlichen 

Bauphasen unter Berücksichtigung der 

Verkehrslenkung während der Bauzeit 

Zusammenfassen aller Entwurfsunterlagen 


3. Straßenentwurf 

3.1 Ausarbeitung des Vorentwurfs 

3.11 Graphische Ausarbeitung der Verkehrsanlage 

nach Lage und Höhe einschließlich 

Knotenpunkten, Anschlussstellen und 

Nebenanlagen 

(Festlegung von Straßenquerschnitt, Bauklasse und 

Deckenbau) 

(Festlegung der Abmessung von 

Ingenieurbauwerken) 

3.12 Kostenberechnung, Kostenkontrolle und 

Finanzierungsplan 


3.14 Abstimmen der Planung mit Dritten 

VII.104.1 


3.2 Weiterentwickeln des Vorentwurfs zur 

Grundlage für das Planfeststellungsverfahren 

und die Baudurchführung 

(Rechnerische Festlegung und Darstellung der 

Verkehrsanlage) 

(Festlegung der Schallschutzmaßnahmen) 

(Bauablaufplanung) 

(Zusammenfassen aller Entwurfsunterlagen) 



11 

1 

1 

2 

Seite 4 von 7

4. Genehmigungsplanung 

Aufstellen des Bauwerksverzeichnisses 

unter Verwendung der Beiträge anderer an 

der Planung fachlich Beteiligter 

Grunderwerbsplan und 

Grunderwerbsverzeichnis 

Erarbeiten der Unterlagen für die 

erforderlichen öffentlich-rechtlichen 

Verfahren einschließlich der Anträge auf 

Ausnahmen und Befreiungen 

Einarbeiten der Ergebnisse der 

schalltechnischen Untersuchungen 

Vervollständigen und Anpassen der 

Planungsunterlagen, Beschreibungen und 

Berechnungen unter Verwendung der 


Beteiligter 

Einreichen dieser Unterlagen 

Verhandlungen mit Behörden 

Mitwirken beim Erläutern gegenüber 

Bürgern 

Mitwirken im Planfeststellungsverfahren 

einschließlich der Teilnahme an 

Erörterungsterminen sowie Mitwirken bei 

der Abfassung der Stellungnahmen zu 


5. Ausführungsplanung 

Durcharbeiten der Ergebnisse der 

Leistungsphasen 3 und 4 (stufenweise 

Erarbeitung und Darstellung der Lösung) 

unter Berücksichtigung aller 

fachspezifischen Anforderungen und 

Verwendung der Beiträge anderer an der 

Planung fachlich Beteiligter bis zur 

ausführungsreifen Lösung 

Zeichnerische und rechnerische 

Darstellung des Objekts mit allen für die 

Ausführung notwendigen Einzelangaben 

einschließlich Detailzeichnungen in den 

erforderlichen Maßstäben 

Erarbeiten der Grundlagen für die anderen 

an der Planung fachlich Beteiligten und 

integrieren ihrer Beiträge bis zur 


Fortschreiben der Ausführungsplanung 

während der Objektausführung 

6. Vorbereitung der Vergabe 

Mengenermittlung und Aufgliederung nach 

Einzelpositionen unter Verwendung der 


Beteiligter 

Aufstellen der Verdingungsunterlagen, 

insbesondere Anfertigen der 

Leistungsbeschreibungen mit 

Leistungsverzeichnissen sowie der 

Besonderen Vertragsbedingungen 

Abstimmen und Koordinieren der 

Verdingungsunterlagen der an der Planung 

fachlich Beteiligten 

Festlegen der wesentlichen 

4. Planfeststellungsunterlagen 


4.2 Aufstellen des Grunderwerbsplanes und des 

Grunderwerbsverzeichnisses 

4.3 Aufbereitung der Entwurfsunterlagen aus 


4.4 Ausarbeiten des Erläuterungsberichts für die 

Planfeststellung 

4.5 Mitwirken im Planfeststellungsverfahren 

VII.104.1 


5. Ausführungsunterlagen 


(Einarbeiten der Ergebnisse des 

Planfeststellungsverfahrens in die 

Entwurfsunterlagen) 

(Ausarbeiten von ergänzenden zeichnerischen und 

rechnerischen Unterlagen) 


während der Bauausführung 



6.1 Mengenermittlung einschließlich Aufgliederung 

nach Einzelpositionen 

6.2 Aufstellen der Verdingungsunterlagen 

Ausführungsphasen Bewertung Leistungsphase 6 10 


1 

1 

1 

1 

1 

14 

1 

6 

4 

Seite 5 von 7

7. Mitwirken bei der Vergabe 

Zusammenstellen der 

Verdingungsunterlagen für alle 

Leistungsbereiche 

Einholen von Angeboten 

Prüfen und Werten der Angebote 

einschließlich Aufstellen eines 

Preisspiegels 

Abstimmen und Zusammenstellen der 

Leistungen der fachlich Beteiligten, die an 

der Vergabe mitwirken 

Mitwirken bei Verhandlungen mit Bietern 

Mitwirken bei der Auftragserteilung 

Fortschreiben der Kostenberechnung 


fortgeschriebenen Kostenberechnung mit 

der Kostenberechnung 

8. Bauoberleitung 

Aufsicht über die örtliche Bauüberwachung, 

soweit die Bauoberleitung und die örtliche 

Bauüberwachung getrennt vergeben 

werden, Koordinieren der an der 

Objektüberwachung fachlich Beteiligten, 

insbesondere Prüfen auf Übereinstimmung 

und Freigeben von Plänen Dritter 

Aufstellen und Überwachen eines Zeitplans 

(Balkendiagramm) 

„In Verzug setzen“ der ausführenden 

Unternehmen 

Abnahme von Leistungen und Lieferungen 

unter Mitwirkung der örtlichen 

Bauüberwachung und anderer an der 

Planung und Objektüberwachung fachlich 

Beteiligter unter Fertigung einer 

Niederschrift über das Ergebnis der 

Abnahme 

Antrag auf behördliche Abnahmen und 

Teilnahme daran 

Übergabe des Objekts einschließlich 

Zusammenstellung und Übergabe der 

erforderlichen Unterlagen, zum Beispiel 

Abnahmeniederschriften und Prüfprotokolle 

Zusammenstellung von 

Wartungsvorschriften für das Objekt 

Überwachen der Prüfungen der 

Funktionsfähigkeit der Anlagenteile und der 

Gesamtanlage 

Auflisten der Verjährungsfristen der 

Gewährleistungsansprüche 

Kostenfeststellung; Kostenkontrolle durch 

Überprüfen der Leistungsabrechnung der 

bauausführenden Unternehmen im 

Vergleich zu den Vertragspreisen und der 

fortgeschriebenen Kostenberechnung 



7.1 Zusammenstellen der Verdingungsunterlagen 

und Einholen von Angeboten 

7.2 Prüfen und Werten der Angeboten 

VII.104.1 

7.3 Fortschreiben der Kostenberechnung und 

Kostenkontrolle 

1 



(wie HOAI-Text) 


1 

3 

Seite 6 von 7

9. Objektbetreuung und Dokumentation 

Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor 

Ablauf der Verjährungsfristen der 

Gewährleistungsansprüche gegenüber den 

ausführenden Unternehmen 

Überwachen der Beseitigung von Mängeln, 

die innerhalb der Verjährungsfristen der 

Gewährleistungsansprüche, längstens 

jedoch bis zum Ablauf von 5 Jahren seit 

Abnahme der Leistungen auftreten 

Mitwirken bei der Freigabe von 

Sicherheitsleistungen 

Systematische Zusammenstellung der 

zeichnerischen Darstellung und 

rechnerischen Ergebnisse des Objekts 




VII.104.1 


Seite 7 von 7


für Planungs- und Entwurfsleistungen 


für Straßenverkehrsanlagen 

(TVB-Straßen) 

VII.104.2 

Seite 1 von 10


VII.104.2 

Seite 

1 Allgemeines …………………………………………………………………………… 3 

1.1 Geltungsbereich …………………………………………………………………….. 3 

1.2 Allgemeine Qualitätsansprüche …………………………………………………… 3 

1.3 DV-Einsatz …………………………………………………………………………… 3 

1.4 Abstimmung mit dem Auftraggeber ……………………………………………….. 3 

1.5 Beschaffen von Unterlagen ………………………………………………………… 3 

1.6 Erkundungen durchführen ………………………………………………………….. 3 

2 Grundlagenermittlung (Leistungsphase 1) ……………………………………… 4 

3 Vorplanung (Leistungsphase 2) …………………………………………………… 4 

3.1 Allgemeines ………………………………………………………………………….. 4 

3.2 Varianten ……………………………………………………………………………... 4 

3.3 Knotenpunkte ………………………………………………………………………… 4 

3.4 Verkehrstechnische Bemessung …………………………………………………… 4 

3.5 Lärmtechnische Voruntersuchung …………………………………………………. 4 

3.6 Anregungen und Hinweise Dritter ………………………………………………….. 5 

3.7 Kostenschätzung …………………………………………………………………….. 5 

4 Entwurfsplanung (Leitungsphase 3) ……………………………………………... 5 

4.1 Allgemeines …………………………………………………………………………... 5 

4.2 Ausgewählte Querprofile ……………………………………………………………. 5 

4.3 Straßenentwässerung ……………………………………………………………….. 5 

4.4 Ver- und Entsorgungsleitungen …………………………………………………….. 5 

4.5 Schallschutzuntersuchungen ……………………………………………………….. 5 

4.6 Luftschadstoffe ……………………………………………………………………….. 6 

4.7 Ingenieurbauwerke …………………………………………………………………... 6 

4.8 Mengenermittlung ……………………………………………………………………. 6 

4.9 Kostenberechnung……………………………………………………………………. 6 

4.10 Zuwendungsfähige Kosten ………………………………………………………… 6 

4.11 Bauzeitenplan und Verkehrslenkung ……………………………………………… 6 

4.12 Erläuterungsbericht ………………………………………………………………… 7 

4.13 Anregungen und Hinweise Dritter ………………………………………………… 7 

4.14 Achshauptpunkte …………………………………………………………………… 7 

4.15 Kleinpunkte ………………………………………………………………………….. 7 

5 Genehmigungsplanung (Leistungsphase 4) …………………………………….. 7 

6 Ausführungsplanung (Leistungsphase 5) ……………………………………….. 7 

6.1 Allgemeines …………………………………………………………………………… 7 

6.2 Deckenbuch …………………………………………………………………………… 7 

6.3 Planumsbuch …………………………………………………………………………. 8 

6.4 Querprofile ……………………………………………………………………………. 8 

6.5 Unterlagen für die Absteckung ……………………………………………………… 8 

6.6 Sonstige Pläne ……………………………………………………………………….. 8 

7 Vorbereitung der Vergabe (Leistungsphase 6) ………………………………….. 8 

7.1 Abgleich mit der landschaftspflegerischen Ausführungsplanung ……………….. 8 

7.2 Mengenermittlung mit Leistungsverzeichnis ………………………………………. 8 

7.3 Ergänzen der Leistungsbeschreibung ……………………………………………... 8 

7.4 Vervollständigen der Vergabeunterlagen …………………………………………. 8 

8 Mitwirken bei der Vergabe (Leistungsphase 7) …………………………………. 9 



Seite 2 von 10

1 Allgemeines 

1.1 Geltungsbereich 

VII.104.2 

Die „Technischen Vertragsbedingungen für Planungs- und Entwurfsleistungen für Straßenverkehrsanlagen 

(TVB-Straßen)” betreffen die Leistungsphasen 1 bis 7 des § 55 HOAI. 

1.2 Allgemeine Qualitätsansprüche 

Die Objektplanungen für Straßenverkehrsanlagen sind nach den RE*) sowie den einschlägigen vom 

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung herausgegebenen Regelungen (Rundschreiben 

u.a.)**), insbesondere den „Hinweise(n) zu § 16 FStrG“*) und den „Planfeststellungsrichtlinien”*), 

zu bearbeiten. Abweichungen bedürfen der vorherigen Anordnung oder Zustimmung des 



Beim Einsatz von DV-Anlagen des Auftragnehmers ist vor Beginn der Auftragsbearbeitung mit dem 

Auftraggeber abzustimmen, welche Programme Verwendung finden und ob ein Datentransfer zur DV- 

Anlage des Auftraggebers erfolgen soll. Die geforderten Berechnungen sind auf automatischen 

Rechenanlagen mit maschinell erstelltem, tabellarischem Ergebnisprotokoll durchzuführen, um 

Rechen- und Übertragungsfehler auszuschalten. Beim Einsatz der DV-Anlage des Auftraggebers sind 

dessen Vorschriften über die Abwicklung und Verrechnung der DV-Aufträge zu berücksichtigen. Das 

Zusammenstellen der Eingabedaten und das Prüfen der Ergebnisse ist in jedem Fall Aufgabe des 

Auftragnehmers. 

1.4 Abstimmung mit dem Auftraggeber 

Die Folge der einzelnen Arbeitsschritte (z. B. Entwicklung der Linienführung, rechnerische Fixierung, 

zeichnerische Ausarbeitung) ist mit dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten abzustimmen. 

Der Auftraggeber kann bei dieser Abstimmung festlegen, welche Zwischenergebnisse ihm vorzulegen 

sind, bevor er die Zustimmung zu weiteren Arbeitsschritten des Auftragnehmers erteilt. 

1.5 Beschaffen von Unterlagen 

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer die im Vertrag angegebenen Planungsunterlagen zur 

Verfügung. Darüber hinausgehende Planungsunterlagen hat der Auftragnehmer – ggf. mit 

Unterstützung des Auftraggebers – zu beschaffen und/oder Informationen über bestehende und 

geplante Anlagen einzuholen. Soweit Beschaffungen (Pläne, Daten, Statistiken, Vordrucke, Formulare 

usw.) als Nebenkosten im Sinne von § 7 HOAI vom Auftraggeber auf Nachweis erstattet werden 

sollen, sind diese mit ihm vorher abzustimmen. Der Auftragnehmer muss die Aktualität der Unterlagen 

überprüfen und diese ggf. – in Abstimmung mit dem Auftraggeber – im erforderlichen Umfang 

aktualisieren. Die Unterlagen sind dem Auftraggeber zu überlassen. 

1.6 Erkundungen durchführen 

Über die Auswertung der beschafften Unterlagen hinaus sind alle dort nicht erfassten, für die 

Bearbeitung des Projektes bedeutsamen Gegebenheiten in der Örtlichkeit zu erkunden. 


**) Siehe hierzu das jeweils aktuelle „Verzeichnis der veröffentlichten Rundschreiben der Abteilung Straßenbau, Straßenverkehr 

des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Rundschreiben-Verzeichnis-StB)“, veröffentlicht jährlich auf 

der Homepage des BMVBS www.bmvbs.de, Rubrik: Verkehr / Straße / Straßenbau / Vergabehandbücher 


Seite 3 von 10

2 Grundlagenermittlung (Leistungsphase 1) 

Es gilt die Beschreibung der Leistung in § 55 Abs. 2 Leistungsphase 1 der HOAI. 

3 Vorplanung (Leistungsphase 2) 


VII.104.2 

Die Ergebnisse der Vorplanung sind in Lage und Höhe darzustellen. Um den „Hinweise(n) zu § 16 

FStrG”*) und den Erfordernissen der Umweltverträglichkeitsprüfung*) zu entsprechen, ist i.d.R. bei den 

Maßstäben 1:5000 und 1:2500 die Darstellung der Achsen, Fahrbahnränder und Böschungskanten 

erforderlich. Um den städtebaulichen Belangen in geschlossenen Ortslagen zu entsprechen, ist in der 

Regel die Nutzung der Bebauung anzugeben. 

3.2 Varianten 

Zur Grundleistung gehört neben der Nullvariante (Baulicher Ist-Zustand) die Bearbeitung von bis zu 

drei Varianten zuzüglich der sich aus der Bearbeitung eventuell ergebenden Untervarianten, die in 

Teilbereichen geringfügig von der Hauptvariante abweichen. 

Für darüber hinausgehende Varianten oder Varianten, die einer anderen Straßenkategorie nach RAS- 

N*) zuzuordnen sind, ist in der Regel ein gesondertes Honorar schriftlich zu vereinbaren. 

3.3 Knotenpunkte 

Die Knotenpunkte sind konzepthaft zu entwerfen und lage- und höhenmäßig so weit zu untersuchen, 

dass beurteilt werden kann, ob die Lösung verkehrlich angemessen und umweltgerecht ist. 

3.4 Verkehrstechnische Bemessung 

Die Verkehrsanlage ist überschlägig verkehrstechnisch zu bemessen. 

Bei nicht netzverändernden Planungen schließt dies – soweit erforderlich – ein: 

− Strukturdaten für derzeitige und künftige Situation erheben, 

− derzeitige und zukünftige Verkehrssituation beurteilen, 

− Unfallsituation erkunden, 

− zukünftige Verkehrsbelastung abschätzen, 

− Verkehrsanlage überschlägig bemessen. 

Bei netzverändernden Planungen erfolgt die Bemessung auf der Grundlage eines Fachbeitrages (Teil 

VIIa HOAI). 

3.5 Lärmtechnische Voruntersuchung 

Die zu erwartenden Lärmimmissionen sind zu ermitteln. Dies kann in Abstimmung mit dem 

Auftraggeber an den realen Immissionsorten oder an fiktiven Immissionsorten (Isophonen oder 

Rasternetz) geschehen. 

Es ist darzulegen, in welchem Umfang die Immissionen durch 

− planerische Maßnahmen, 

− verkehrliche Maßnahmen, 

− aktiven Lärmschutz, 

− passiven Lärmschutz 

verhindert bzw. verringert werden können. 



Seite 4 von 10

3.6 Anregungen und Hinweise Dritter 

VII.104.2 

Der Auftraggeber bestimmt im Rahmen der Abstimmung, welche Anregungen, Hinweise, Vorschläge, 

Forderungen usw. Dritter in die Vorplanung einzuarbeiten sind. 


Der mögliche Genauigkeitsgrad bei der Kostenschätzung muss mit dem Genauigkeitsgrad bei der 

Mengenermittlung übereinstimmen. 

4 Entwurfsplanung (Leistungsphase 3) 


Die Entwurfsplanung ist nach den RE*) aufzustellen. Ergänzend dazu sind die nachfolgenden 

Anforderungen zu beachten. 

4.2 Ausgewählte Querprofile 

Im Einzelnen sind darzustellen 

− die Abmessungen und Neigungen des geplanten Straßenkörpers bis zur neuen Eigentumsgrenze 

bzw., 

soweit erforderlich, einschließlich parallel verlaufender anderer Verkehrswege oder Wasserläufe, 

− Ober- und Unterkante der Befestigung der Fahr-, Mehrzweck- und Standstreifen, 

− Planum, Seitenstreifen, Seitenwege, 

− Böschungen und Entwässerungsanlagen, 

− Oberbodenabtragsgrenze, 

− alle Gegebenheiten außerhalb des Straßenkörpers, die für die Planung und Ausführung von 

Bedeutung sind (wie z. B. Radwege, Feldwege, Vorfluter, Längsleitungen, schützenswerte Bereiche 

usw.). 

4.3 Straßenentwässerung 

Die Straßenentwässerung ist einschließlich der erforderlichen Wasserschutzmaßnahmen Bestandteil 

der Objektplanung der Verkehrsanlage. Ausgenommen hiervon sind konstruktive Ingenieurbauwerke, 

die eine Tragwerksplanung oder erdstatische Berechnung erfordern. Nachweise und Planungen für 

den Vorfluter sind nicht in den Grundleistungen für die Objektplanung der Verkehrsanlage enthalten. 

Die Straßenentwässerungsanlagen sind nach RAS-Ew*) zu planen. Das Entwässerungskonzept und 

die Berechnungsgrundlagen sind mit der Wasserbehörde abzustimmen. 

4.4 Ver- und Entsorgungsleitungen 

Für die vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen sind die erforderlichen Sicherungs- und 

Umlegungsmaßnahmen in Abstimmung mit den Leitungsträgern festzulegen. 

4.5 Schallschutzuntersuchungen 

Die Ermittlung der Schallimmissionen, das Prüfen der Anspruchsvoraussetzungen und das Festlegen 

der erforderlichen Schallschutzmaßnahmen ist in dem Umfang durchzuführen, wie dies mit Hilfe der 

”Verkehrslärmschutzverordnung”*) einschließlich der Diagramme und Tabellen in ihren Anlagen und – 

zur Berücksichtigung der Abschirmung – der entsprechenden Diagramme im Anhang der RLS*) 

möglich ist. Für weitergehende Untersuchungen ist ein Fachbeitrag erforderlich. 



Seite 5 von 10

4.6 Luftschadstoffe 

VII.104.2 

Die Ermittlung der Schadstoffimmissionen ist in dem Umfang durchzuführen, wie dies mit den 

Diagrammen bzw. Tabellen des „Merkblatt über Luftverunreinigungen an Straßen ohne oder mit 

lockerer Randbebauung (MLuS 02), Ausgabe 2002, geänderte Fassung 2005“ möglich ist. Für 

weitergehende Untersuchungen ist ein Fachbeitrag erforderlich. 

4.7 Ingenieurbauwerke 

Der Auftragnehmer ermittelt die Mindestabmessungen der Ingenieurbauwerke hinsichtlich: 

− Lichtraumprofile bei Brücken über Verkehrswegen, 

− wasserwirtschaftlicher Forderungen bei Brücken über Wasserläufen, 

− betrieblicher Forderungen der späteren Unterhaltungspflichtigen, 

− ökologischer Erfordernisse, 

− städtebaulicher bzw. landschaftsgestalterischer Forderungen usw. 

− sonstiger wesentlicher Dimensionierungsparameter, 

z. B. bei Lärmschutzwänden und Regenrückhaltebecken usw. 

Die Festlegung der Haupt- und der konstruktiven Abmessungen der Ingenieurbauwerke (z. B. 

Bauhöhe) und gegebenenfalls Systeme geschieht in Abstimmung mit dem Auftraggeber. 

4.8 Mengenermittlung 

Die Mengenermittlung bildet die Grundlage für die Kostenberechnung. Sie ist daher entsprechend den 

Bedürfnissen der AKS*) zu gliedern. 

Bei der Mengenermittlung anhand von Querprofilen ist mindestens anzugeben: 

− Bodenabtrag (ggf. unterteilt nach Bodenklassen), 

− Bodenauftrag, 

− Oberbodenabtrag, 

− Oberbodenauftrag, 

− Frostschutzmaterial, 

− Füllmaterial. 

Eine andere Art der Mengenermittlung (z. B. nach DGM) sowie die Form der Ermittlung der übrigen 

Mengen(z. B. Fahrbahn- und Böschungsflächen, Leitungslängen, Stückzahlen, Gewichte) sind mit 

dem Auftraggeber abzustimmen. 

4.9 Kostenberechnung 

Die Kostenberechnung ist nach der AKS*) durchzuführen. 

Die Verteilung der Gesamtkosten auf die beteiligten Kostenträger gemäß gesetzlicher oder 

vertraglicher Regelung ist zu ermitteln. 

4.10 Zuwendungsfähige Kosten 

Die Ermittlung der zuwendungsfähigen Kosten geschieht nach den einschlägigen Vorschriften in 

Abstimmung mit dem Auftraggeber. 

4.11 Bauzeitenplan und Verkehrslenkung 

Die sich aus dem Bauablauf ergebenden Folgerungen sind in die übrigen Entwurfsunterlagen 

einzuarbeiten. Die Bauzeit ist auch unter Berücksichtigung natur- und umweltschutzfachlicher 

Erfordernisse zu ermitteln. Die zur Aufrechterhaltung des Verkehrs während der Bauzeit notwendigen 

provisorischen Baumaßnahmen sind in Abstimmung mit dem Auftraggeber zu untersuchen und 

kostenmäßig zu erfassen. 



Seite 6 von 10


Der Erläuterungsbericht ist nach dem Musterbericht der RE*) aufzustellen. 

4.13 Anregungen und Hinweise Dritter 

VII.104.2 

Der Auftraggeber bestimmt im Rahmen der Abstimmung, welche Anregungen, Hinweise, Vorschläge, 

Forderungen usw. Dritter in die Entwurfsplanung einzuarbeiten sind. 

4.14 Achshauptpunkte 

Das Berechnungsprotokoll muss mindestens enthalten für den Achshauptpunkt 

− Station, 

− Lagekoordinaten im Landessystem, 

für das in Stationierungsrichtung folgende Element 

− Art, Vorzeichen und Größe, 

− Tangentenrichtung und Drehwinkel des Elementes, 

− Koordinaten des Tangentenschnittpunktes, 

− die Mittelpunktskoordinaten der Kreise. 

4.15 Kleinpunkte 

Das Berechnungsprotokoll muss für den Kleinpunkt mindestens enthalten 

− Station, 

− Lagekoordinaten im Landessystem. 

5 Genehmigungsplanung (Leistungsphase 4) 

Die Planfeststellungsunterlagen sind nach den „Planfeststellungsrichtlinien”*) und in enger 

Abstimmung mit dem Auftraggeber aufzustellen. Die Unterlagen sind in Anlehnung an die RE*) zu 

gestalten. Bei der Aufstellung der Planunterlagen muss vor allem auf eine allgemeinverständliche 

Darstellung des Vorhabens geachtet werden. Dies gilt sowohl für den Erläuterungsbericht als auch für 

die anderen Unterlagen. In den Planfeststellungsunterlagen soll deshalb auf eine Darstellung der 

bautechnischen Details verzichtet werden, soweit sie nicht planungsrechtlich relevant sind. 

6 Ausführungsplanung (Leistungsphase 5) 


Die Unterlagen sind so zu bearbeiten, dass alle Festlegungen aus der Baurechtserlangung 

berücksichtigt werden und eine einwandfreie Baudurchführung möglich ist. Art und Umfang sind mit 


6.2 Deckenbuch 

Das Deckenbuch muss mindestens Angaben enthalten über die Höhen 

− der Fahrbahnmitte (Gradiente), 

− der Außenränder der äußeren Fahrstreifen oder der Randstreifen, 

− des Außenrandes der Stand- oder Mehrzweckstreifen, 

und, soweit vorhanden, 

− der Oberkante Hochbord(e), 

− der Ränder der Rad- und/oder Gehwege. 

Gegebenenfalls getroffene Annahmen sind zu erläutern. 



Seite 7 von 10

6.3 Planumsbuch 

VII.104.2 

Das Planumsbuch muss mindestens die Profilkoordinaten enthalten. 

− des Umrisses des Erdkörpers (ohne Geländelinie), 

− des Umrisses der Frostschutzschicht, 

− der Fahrbahndecke an den Rändern und an Stellen mit Dicken- und/ oder Querneigungswechseln. 

6.4 Querprofile 

Alle Querprofile müssen den unter Nr. 4.2 gestellten Anforderungen entsprechen, wobei die 

Ergebnisse des Genehmigungsverfahrens zu berücksichtigen sind. 

6.5 Unterlagen für die Absteckung 

Die Unterlagen für die vermessungstechnische Berechnung der Absteckung bestehen mindestens aus 

− dem Berechnungsprotokoll der Haupt- und Kleinpunkte, 

− einem geometrischen Detailplan für die Knotenpunkte. 

Der geometrische Detailplan muss mindestens enthalten 

− Bezeichnung der Achsen, 

− Achshauptpunkte mit Station, 

− Elemente, 

− für die untergeordnete Achse Station und Abstand zur übergeordneten Achse. 

6.6 Sonstige Pläne 

Sonstige Pläne sind Detailpläne für Entwässerung, Knotendetailpläne, Pläne für Lärmschutzanlagen 

und Pläne zur Verlegung von Leitungen. Diese Pläne müssen mindestens Angaben enthalten über 

− den Bestand, der nach Durchführung der Baumaßnahme verbleibt, 

− das Projekt mit allen zur Beurteilung und Baudurchführung notwendigen Lageangaben, wie z. B. 

Trassierungselemente, Breiten, Längen usw., 

− alle zur Beurteilung und Baudurchführung notwendigen Höhenangaben. 

7 Vorbereitung der Vergabe (Leistungsphase 6) 

7.1 Abgleich mit der landschaftspflegerischen Ausführungsplanung 

Bei Erstellung der Leistungsbeschreibung ist festzulegen, welche Angaben aus der 

landschaftspflegerischen Ausführungsplanung in die Baubeschreibung und das Leistungsverzeichnis 

zu übernehmen sind. 

7.2 Mengenermittlung mit Leistungsverzeichnis 

Die Mengenermittlung nach Einzelpositionen gemäß STLK*) bzw. LB StB-By*) ist so detailliert 

aufzugliedern, dass sie für die Ausschreibung verwendet werden kann. 

7.3 Ergänzen der Leistungsbeschreibung 

Die Leistungsbeschreibung ist nach dem VHB Bayern*) aufzustellen. 

7.4 Vervollständigen der Vergabeunterlagen 

Die für die Ausschreibung erforderlichen Vordrucke sind zu ergänzen und sämtliche Vergabeunterlagen 

nach VHB Bayern*) zusammenzustellen. 



Seite 8 von 10

8 Mitwirkung bei der Vergabe (Leistungsphase 7) 

VII.104.2 

Das Einholen, Prüfen und Werten von Angeboten erfolgt nach VOB/A*) und VHB Bayern*) Die 

Angebotseröffnung wird vom Auftraggeber durchgeführt. 

Bei einer Fortschreibung der Kostenberechnung sind die neuen Kosten der bisherigen 

Kostenberechnung gegenüberzustellen; wesentliche Abweichungen sind zu erläutern und zu 

begründen. 


Verkehrslärmschutzverordnung 

Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärm- 

Schutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 721, 1193) 

Hinweise zu § 16 FStrG 

Bestimmung der Linienführung von Bundesfernstraßen; Hinweise zu § 16 FStrG. BMV-ARS Nr. 

13/1996 vom 15. April 1996 - StB 15/38.16.00/17 Va 96 

Planfeststellungsrichtlinien 

Richtlinien für die Planfeststellung nach dem Bundesfernstraßengesetz (Planfeststellungsrichtlinien 

2002 – PlafeR 02); BMV-ARS Nr. 27/2002 vom 5. November 2002 – S 15/38.18.01/94 Va 02 (VkBl. 

2002, S. 802) 

RE 

Richtlinien für die Gestaltung von einheitlichen Entwurfsunterlagen im Straßenbau, Ausgabe 1985 

(RE 1985) Bezugsquelle: VkBl-Verlag 

RAS-N 

Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS); Teil: Leitfaden für die funktionale Gliederung des 

Straßennetzes, Ausgabe 1988 (RAS-N) Bezugsquelle: FGSV Verlag 

RAS-Ew 

Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS); Teil: Entwässerung, Ausgabe 2006 

(RAS-Ew) Bezugsquelle: FGSV Verlag 

RLS-90 

Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, Ausgabe 1990 

(RLS-90) Bezugsquelle: FGSV Verlag 

VOB/A 

Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe 

von Bauleistungen, Ausgabe 2006 (VOB/A) Bezugsquelle: Beuth Verlag 

VHB Bayern 

Handbuch für die Vergabe und Durchführung von Bauleistungen durch Behörden des Freistaates 

Bayern, herausgegeben von der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern, 

Bezugsquelle: Homepage des Bayerischen Staatsministerium des Innern 

STLK 

Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau (STLK) (STLK-Buchausgabe und STLK- 

Datenträger) Bezugsquelle: FGSV Verlag 

LB StB-By 

Leistungsbeschreibung für den Straßen- und Brückenbau in Bayern, LB StB-By 07 – Ausgabe 

02/2007, herausgegeben von Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern, 




Seite 9 von 10

VII.104.2 

STLK/ASTRA-Richtlinien 

Richtlinien für das Anwenden des Standardleistungskataloges (STLK) und von AVA-Programmen im 

Straßen- und Brückenbau (STLK/AVA-Richtlinien) Bezugsquelle: FGSV Verlag 

AKS 

Anweisung zur Kostenberechnung für Straßenbaumaßnahmen, Ausgabe 1985 (AKS 1985) 

BMV-ARS Nr. 24/1984 vom 12. Dezember 1984 – StB 24/38.45.00/24023 Va 84 (VkBl 1985 

S. 92) in Verbindung mit dem BMV-ARS Nr. 13/1990 vom 1. August 1990 – StB 

24/38.46.00/31 Va 90 Bezugsquelle: VkBl-Verlag (VkBl. 1990, S. 567-576) 


Beuth Verlag: Beuth Verlag GmbH Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin Telefon 030 / 2601- 

0, Telefax 030 / 2601-1231 

FGSV Verlag: FGSV Verlag GmbH Wesselinger Str. 17, 50999 Köln Telefon 0 22 36 / 38 

46 30, Telefax 0 22 36 / 38 46 40 Boyenstraße 42, 10115 Berlin Telefon 

030 / 48 63 82 70, Telefax 030 / 48 63 82 71 


Telefax 0180 / 53 40 120 

Homepage des Bayerischen Staatsministeriums des Innern: www.stmi.bayern.de 

Das VHB Bayern kann unter der Rubrik Bauen / Themen / Vergabe- 

Vertragswesen eingesehen werden, die LB StB-By unter der Rubrik Bauen / 

Straßenbau / Veröffentlichungen. 


Seite 10 von 10

OBJEKTPLANUNG VERKEHRSANLAGEN 

Anlage-Nr.: 



............................................. 

Z 

e 

i 

l 

e 

[Z] 


1* Gesamtkosten ohne Ingenieurbauwerke 

1.1 davon Kosten für Erd- und Felsarbeiten 

2 


enthalten 







3 


enthalten ** 


3.2* - Erschließung und Außenanlagen 




4 Summe der nicht anrechenbaren Kosten [Z 2.1 bis 3.5] 

5 Zwischensumme [Z 1.1 + Z 4] 

6 Sonstige anrechenbaren Kosten [Z 1 abz. Z 5] 

Kosten aus Z 1.1, aber nicht mehr als 40 v.H. aus Z 6 (§ 52(4) 

7 

HOAI) 

8* Kosten für Ingenieurbauwerke 

9* Anrechenbar 10 v.H. aus Z 8 (§ 52(4) HOAI) [0,1 x Z 8] 

10 Anrechenbare Kosten bis zu 2 Fahrstreifen [Z 6 + Z 7 + Z 9] 

11* Installation, Betriebstechnik (§ 52(3) i.V.m. § 10(4) HOAI) 


13* ggf. vorh. Bausubstanz (§ 52(3) i.V.m. § 10(3a) HOAI) 

14 Summe Z 10 + Z 11 + Z 12 + Z 13 

15* Abminderung bei mehr als zwei Fahrstreifen - (§ 52(5) HOAI): 



15.3 mehr als 4 Fahrstreifen [0,40 x Z 14] 

15.4 Abminderung bei 2 Gleisen mit gemeins. Planum [0,10 x Z 14] 


16 für Leistungsphasen 1 bis 7 und 9 [Z 14 abz. Z 15] 

17* 

für Leistungsphase 8 und örtliche Bauüberwachung [Z 1 + Z 11 + Z 12 + Z 13 

abz. Z 4] 




nach Kostenanschlag 

EUR EUR 

VII.104.3

* siehe Hinweise auf der Rückseite ** soweit vom Auftragnehmer weder geplant noch überwacht 


VII.104.3 


anfallenden Kosten. Ggf. ist § 10 Abs. 3 HOAI zu beachten. 

zu Zeilen 1, 8 , 9 Die Kosten der Ingenieurbauwerke (Brücken, Stützmauern) rechnen grundsätzlich 

nicht zu den anrechenbaren Kosten. 10 v.H. der Kosten dieser Bauwerke sind 

nach § 52 (4) Nr. 2 HOAI wegen der im Rahmen der Straßenplanung festgelegten 

Geometrie jedoch anrechenbar. Dies gilt nicht, wenn dem Auftragnehmer 

gleichzeitig Grundleistungen für die Ingenieurbauwerke übertragen werden. 

Ist dies der Fall, so erfolgt in den Zeilen 8 und 9 keine Eintragung; die Honorare 

sind dann getrennt für die Verkehrsanlage und die Ingenieurbauwerke zu 

berechnen. 




Nr. 2 HOAI). 







zu Zeile 3.2 Die Erschließung umfasst die öffentliche und nichtöffentliche Erschließung. 

zu Zeile 11 Zu den anrechenbaren Kosten zählen nach § 52 (3) HOAI im Hinblick auf den 

Koordinierungsaufwand des Auftragnehmers ganz oder teilweise (entsprechend § 

10 (4) HOAI) Installationen, betriebstechnische Anlagen und betriebliche 

Einbauten, wie z. B. elektro- und maschinentechnische Einrichtungen bei Tunneln 

und Kläranlagen. 

zu Zeile 13 Der Umfang der Anrechnung vorhandener Bausubstanz hängt ab vom Umfang der 

Leistung des Auftragnehmers für diese Bausubstanz. 

zu Zeile 15 Die Abminderung der anrechenbaren Kosten nach § 52 (5) HOAI bezieht sich nur 

auf die Leistungsphasen 1 bis 7 und 9, nicht auf die Leistungsphase 8 und die 

örtliche Bauüberwachung nach § 57 HOAI. 

zu Zeile 17 Als Abnahme von Leistungen und Lieferungen im Sinne von § 55 (2) 

Leistungsphase 8 HOAI ist - im Gegensatz zu § 57 (1) HOAI - nicht die Abnahme 

im Sinne von § 12 VOB/B, sondern die körperliche Hinnahme zu verstehen (siehe 

amtliche Begründung zu § 55 HOAI). 


VII.105.1 

Hinweise zur Erstellung der Vertragsmuster - Schallimmissionsschutz (HOAI Teil XI) 



(1) Die wesentlichen Leistungen des Schallimmissionsschutzes sind in § 80 Abs. 3 HOAI 

zusammengefasst. Bei Verkehrsanlagen sind Leistungen des Schallimmissionsschutzes zum Teil 

Grundleistungen der Objektplanung, und zwar in der Vorplanung (§ 55 Abs. 2 Nr. 2 HOAI) und in der 

Entwurfsplanung (§ 55 Abs. 2 Nr. 3 HOAI). Die bei der Objektplanung zu erbringenden Leistungen 

sind auf das Ermitteln der Schallimmissionen nach den Diagrammen und Tabellen der Anlagen zur 

Verkehrslärmschutzverordnung und die Abschirmung bei Anwendung der entsprechenden Diagramme 

im Anhang der „Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS)” beschränkt, d. h. Ermitteln der 

Schallimmissionen von langen geraden Straßen ohne Berücksichtigung von Reflexionen mit und ohne 

Abschirmung (s. TVB-Straßen, VII.104.2 Nr. 4.5). Darüber hinausgehende Leistungen sind nach § 84 

HOAI zu honorieren. 


(2) Freie Vereinbarung des Honorars 

Das Honorar für Leistungen des Schallimmissionsschutzes soll schriftlich frei vereinbart werden (§ 84 

HOAI). 

(3) Gliederung der Leistung in Einzelleistungen 

Das Honorar soll vom Auftragnehmer vorgeschlagen werden. Auftraggeber und Auftragnehmer 

können die Leistung in Einzelleistungen aufgliedern und hierfür anteilige Honorare bestimmen. Von 

Bedeutung kann eine solche Festlegung sowohl für Abschlagszahlungen als auch für etwaige 

Vertragsänderungen sein. 


VII.106.1 

Hinweise zur Erstellung der Vertragsmuster - Objektplanung Ingenieurbauwerke (HOAI 

Teil VII) 



(1) Für die Beschreibung der Leistung sind die TVB-Brücken (VII.106.2) als Bestandteil des Vertrages 

zu vereinbaren. Damit werden auch die RAB-BRÜ sowie die RE Ziffer 10.2 Vertragsbestandteil. 







VII.106.3 mit den erforderlichen Hinweisen zur Verfügung. Die anrechenbaren Kosten für die 

jeweiligen Leistungsphasen sind in der Regel wie folgt zu ermitteln: 

– für die Leistungsphasen 1 bis 4 nach der Kostenschätzung 

– für die Leistungsphasen 5 bis 7 nach der Kostenberechnung 

– für die Leistungsphasen 8 und 9 nach dem Kostenanschlag. 



Objektliste in § 54 Abs. 1 HOAI zur Verfügung. In Zweifelsfällen und für nicht in § 54 Abs. 1 HOAI 

enthaltene Objekte ist eine Bewertung nach § 53 Abs. 2 ff. HOAI vorzunehmen. 

(5) Ingenieurbauwerke mit erheblichen Längenabmessungen 

Bei Ingenieurbauwerken mit erheblichen Längenabmessungen und weitgehend gleichbleibenden 

Planungsparametern, bei denen kein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Honorar, das nach den 

vollen anrechenbaren Kosten ermittelt wird, und den Leistungen des Auftragnehmers besteht, ist § 4 

Abs. 2 HOAI anzuwenden, d. h. die Mindestsätze der HOAI dürfen durch schriftliche Vereinbarung 

unterschritten werden. Dies kommt in Betracht z. B. bei Ufer- oder Stützwänden, Lärmschutzanlagen, 

Tunneln, Galerien und langen Brücken (siehe auch amtliche Begründung zu § 65 Abs. 2 HOAI). 

Besonders hohe Abschläge, die sich von denen anderer Bieter wesentlich unterscheiden, sind 

aufzuklären und die Gründe im Vergabevermerk festzuhalten. 

(6) Auftrag für mehrere Ingenieurbauwerke 

Umfasst ein Auftrag mehrere Ingenieurbauwerke, so gilt § 22 HOAI. Brücken im Zuge von 

zweibahnigen Straßen mit getrennten Über- und Unterbauten, bei denen sich Abmessungen und 

Konstruktion nicht wesentlich unterscheiden, gelten als im Wesentlichen gleichartig im Sinne des § 22 

HOAI (vgl. § 52 Abs. 8 HOAI). Bei sonstigen Ingenieurbauwerken ist sinngemäß zu verfahren. 

(7) Zuschlag für Umbauten und Modernisierungen 

Ein Zuschlag kommt nur dann in Betracht, wenn wesentliche Eingriffe in die vorhandene Konstruktion 

oder den Bestand vorgenommen werden (s. § 3 HOAI). § 59 HOAI (Umbauten und Modernisierungen) 

und § 10 Abs. 3 a HOAI (Berücksichtigung vorhandener Bausubstanz) schließen sich nicht 

gegenseitig aus; ggf. sind beide Bestimmungen anzuwenden. 

(8) Städtebauliche oder landschaftsgestalterische Anforderungen 

Werden besondere städtebauliche oder landschaftsgestalterische Anforderungen an die Einbindung 

des Ingenieurbauwerks in die Umgebung gestellt, so kann für die bau- und landschaftsgestalterische 

Beratung ein Honorar nach § 61 Abs. 4 HOAI frei vereinbart werden. Wenn dem Auftragnehmer 

gleichzeitig Grundleistungen nach § 55 HOAI für diese Ingenieurbauwerke übertragen werden, so gilt 

§ 61 Abs. 3 HOAI. 







Seite 1 von 5

VII.106.1 






Klären der Aufgabenstellung 

Ermitteln der vorgegebenen 

Randbedingungen 

Bei Objekten nach § 51 Abs. 1 Nr. 6 und 7, 

die eine Tragwerksplanung erfordern: 

Klären der Aufgabenstellung auch auf dem 

Gebiet der Tragwerksplanung; 


Zusammenstellen der die Aufgabe 

beeinflussenden Planungsabsichten 

Zusammenstellen und Werten von 

Unterlagen 

Erläutern von Planungsdaten 

Ermitteln des Leistungsumfangs und der 

erforderlichen Vorarbeiten, zum Beispiel 

Baugrunduntersuchungen, 

Vermessungsleistungen, Immissionsschutz; 

Formulieren von Entscheidungshilfen für 

die Auswahl anderer an der Planung 





Analyse der Grundlagen 

Abstimmen der Zielvorstellungen auf die 

Randbedingungen, die insbesondere durch 

Raumordnung, Landesplanung, 

Bauleitplanung, Rahmenplanung sowie 

örtliche und überörtliche Fachplanungen 

vorgegeben sind 

Untersuchen von Lösungsmöglichkeiten mit 

ihren Einflüssen auf bauliche und 

konstruktive Gestaltung, Zweckmäßigkeit, 

Wirtschaftlichkeit unter Beachtung der 

Umweltverträglichkeit 

Beschaffen und Auswerten amtlicher 

Karten 

Erarbeiten eines Planungskonzepts 

einschließlich Untersuchung der 

alternativen Lösungsmöglichkeiten nach 

gleichen Anforderungen mit zeichnerischer 

Darstellung und Bewertung unter 

Einarbeitung der Beiträge anderer an der 

Planung fachlich Beteiligter… 

Klären und Erläutern der wesentlichen 

fachspezifischen Zusammenhänge, 

Vorgänge und Bedingungen 


Bedenken und Anregungen… 

Vorverhandlungen mit Behörden und 

anderen an der Planung fachlich Beteiligten 

über die Genehmigungsfähigkeit, 

gegebenenfalls über die Bezuschussung 

und Kostenbeteiligung 

Mitwirken beim Erläutern des 



1.1 Klären der Aufgabestellung 

Randbedingungen und Planungsabsichten 

1.2 Zusammenstellen und Werten von Unterlagen, 

Ortsbesichtigungen, Ermitteln des 

Leistungsumfangs und Angaben für 

fachspezifische Beiträge (z.B. hydrologische, 

geologische Untersuchungen), 


Bewertung 

v.H. 


2. Vorplanung 

2.1 Variantenuntersuchungen mit skizzenhafter 5*[11] 

Darstellung (z. B. im Hinblick auf 

Randbedingungen, Zweckmäßigkeit, 

Wirtschaftlichkeit, Gestaltung, 

Umfeldeinpassung) und vergleichender 

Wertung, Bauwerksskizzen (gemäß Anlage 

10.2 RE) 


1 

1 

1*[2] 

Seite 2 von 5

Planungskonzepts gegenüber Bürgern und 

politischen Gremien 


Zusammenstellen aller 

Vorplanungsergebnisse 

* Bewertung bei Objekten nach § 51 Abs. 1 Nr. 6 

und 7 HOAI, die eine Tragwerksplanung 

erfordern 


Durcharbeiten des Planungskonzepts 

(stufenweise Erarbeitung einer 

zeichnerischen Lösung) unter 

Berücksichtigung aller fachspezifischen 

Anforderungen und unter Verwendung der 


Beteiligter bis zum vollständigen Entwurf 

Fachspezifische Berechnungen, 

ausgenommen Berechnungen des 

Tragwerks 

Zeichnerische Darstellung des 

Gesamtentwurfs 

Überarbeitung des vorläufigen Entwurfs 

aufgrund von Bedenken und Anregungen 

Verhandlungen mit Behörden und anderen 

an der Planung fachlich Beteiligten über die 


Mitwirken beim Erläutern des vorläufigen 

Entwurfs gegenüber Bürgern und 

politischen Gremien; 



Kostenberechnung mit der 


Erläuterungsbericht 

Finanzierungsplan, Bauzeiten- und 

Kostenplan: 

Ermitteln und Begründen der 

zuwendungsfähigen Kosten sowie 

Vorbereiten der Anträge auf Finanzierung 

Zusammenfassen aller Entwurfsunterlagen 


Erarbeiten der Unterlagen für die 

erforderlichen öffentlich-rechtlichen 

Verfahren einschließlich der Anträge auf 

Ausnahmen und Befreiungen 

Aufstellen des Bauwerksverzeichnisses 

unter Verwendung der Beiträge anderer an 

der Planung fachlich Beteiligter 

Grunderwerbsplan und 

Grunderwerbsverzeichnis 

… 

Vervollständigen und Anpassen der 

Planungsunterlagen, Beschreibungen und 

Berechnungen unter Verwendung der 


Beteiligter 


Mitwirken beim Erläutern gegenüber 

Bürgern 

Mitwirken im Planfeststellungsverfahren 

einschließlich der Teilnahme an 

Erörterungsterminen sowie Mitwirken bei 

der Abfassung der Stellungnahmen zu 



2.4 Zusammenstellen der Vorplanung 

VII.106.1 

1*[1] 

1*[1] 

Bewertung Leistungsphase 2 8*[15] 


3.1 Durcharbeiten der ausgewählten Lösung 

einschließlich fachspezifischer Berechnungen (z. 

B. hydraulische Nachweise) bis zur vollständigen 

zeichnerischen Darstellung (Bauwerksplan) 


3.3 Kostenberechnung einschließlich 

Mengenermittlung 

oder 

Kostenberechnung nach Einzelpositionen (unter 

Verwendung der Mengenermittlung nach §55 (2), 

Leistungsphase 6 HOAI) und Kostenkontrolle 


3.5 Bauzeitenplan, Finanzierungsplan, Ergänzende 

Unterlagen für Zuwendungsanträge 

3.6 Zusammenstellung des Bauwerksentwurfes 


4. Unterlagen für Genehmigungsverfahren 

30[28] 

4.1 Erstellen der Genehmigungsunterlagen 

3 

4.2 Mitwirken im Genehmigungsverfahren 

19 

3 

3 

[1] 

2 

2 

1 

2 

Seite 3 von 5




Leistungsphasen 3 und 4 (stufenweise 

Erarbeitung und Darstellung der Lösung) 

unter Berücksichtigung aller 

fachspezifischen Anforderungen und 

Verwendung der Beiträge anderer an der 

Planung fachlich Beteiligter bis zur 


Zeichnerische und rechnerische 

Darstellung des Objekts mit allen für die 

Ausführung notwendigen Einzelangaben 

einschließlich Detailzeichnungen in den 

erforderlichen Maßstäben 

Erarbeiten der Grundlagen für die anderen 

an der Planung fachlich Beteiligten und 

integrieren ihrer Beiträge bis zur 


Fortschreiben der Ausführungsplanung 

während der Objektausführung 


Mengenermittlung und Aufgliederung nach 

Einzelpositionen unter Verwendung der 


Beteiligter 

Aufstellen der Verdingungsunterlagen, 

insbesondere Anfertigen der 

Leistungsbeschreibung mit 

Leistungsverzeichnissen sowie der 

Besonderen Vertragsbedingungen 

Abstimmen und Koordinieren der 

Verdingungsunterlagen der an der Planung 

fachlich Beteiligten 

Festlegen der wesentlichen 

Ausführungsphasen 


Zusammenstellen der 

Verdingungsunterlagen für alle 

Leistungsbereiche 

Einholen von Angeboten 

Prüfen und Werten der Angebote 

einschließlich Aufstellen eines 

Preisspiegels 

Abstimmen und Zusammenstellen der 

Leistungen der fachlich Beteiligten, die an 

der Vergabe mitwirken 

Mitwirken bei Verhandlungen mit Bietern 

Mitwirken bei der Auftragserteilung 

Fortschreiben der Kostenberechnung 


fortgeschriebenen Kostenberechnung mit 

VII.106.1 


5. Ausführungsunterlagen 

5.1 Durcharbeiten der Ergebnisse der 

Leistungsphasen 3 und 4 für die Bauausführung 

5.2 Ausarbeiten der Ausführungsunterlagen als 

Ergänzung der Pläne nach § 64 (3), 

Leistungsphase 5 HOAI (z.B. für 

Brückenausstattung, Lager, 

Fahrbahnübergänge) 

5.3 Abstimmen der Ausführungsunterlagen mit 

Dritten (z.B. Versorgungsunternehmen) 




6.1 Mengenermittlung nach Einzelpositionen gemäß 5 

LB StB-By mit Leistungsverzeichnis 


(Baubeschreibung) 

6.3 Vervollständigen der Verdingungsunterlagen 



10 

7.1 Einholen von Angeboten 

1 

7.2 Prüfen und Werten der Angebote Mitwirken bei 

Verhandlungen mit Bietern 

7.3 Fortschreiben der Kostenberechnung und 

Kostenkontrolle 

der Kostenberechnung Bewertung Leistungsphase 7 5 


4 

8 

2 

1 

3 

2 

3 

1 

Seite 4 von 5

VII.106.1 


Aufsicht über die örtliche Bauüberwachung, 

soweit die Bauoberleitung und die örtliche 

Bauüberwachung getrennt vergeben 

werden, Koordinieren der an der 

Objektüberwachung fachlich Beteiligten, 

insbesondere Prüfen auf Übereinstimmung 

und Freigaben von Plänen Dritter 

Aufstellen und Überwachen eines Zeitplans 

(Balkendiagramm) 

Inverzugsetzen der ausführenden 

Unternehmen 

Abnahme von Leistungen und Lieferungen 

unter Mitwirkung der örtlichen 


Bauüberwachung und anderer an der 

Planung und Objektüberwachung fachlich 

Beteiligter unter Fertigung einer 

Niederschrift über das Ergebnis der 

Abnahme 

Antrag auf behördliche Abnahmen und 

Teilnahme daran 

Übergabe des Objekts einschließlich 

Zusammenstellung und Übergabe der 

erforderlichen Unterlagen, zum Beispiel 

Abnahmeniederschriften und 

Prüfungsprotokolle 

Zusammenstellen von 

Wartungsvorschriften für das Objekt 

Überwachen der Prüfungen der 

Funktionsfähigkeit der Anlagenteile und der 

Gesamtanlage 

Auflisten der Verjährungsfristen der 

Gewährleistungsansprüche 

Kostenkontrolle durch Überprüfen der 

Leistungsabrechnung der bauausführenden 

Unternehmen im Vergleich zu den 


Vertragspreisen und der fortgeschriebenen 

Kostenberechnung Bewertung Leistungsphase 8 15 


Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor 

Ablauf der Verjährungsfristen der 

Gewährleistungsansprüche gegenüber den 

ausführenden Unternehmen 

Überwachen der Beseitigung von Mängeln, 


die innerhalb der Verjährungsfristen der 

Gewährleistungsansprüche, längstens 

jedoch bis zum Ablauf von 5 Jahren seit 

Abnahme der Leistungen auftreten 

Mitwirken bei der Freigabe von 

Sicherheitsleistungen 

Systematische Zusammenstellung der 

zeichnerischen Darstellung und 


rechnerischen Ergebnisse des Objekts 



Seite 5 von 5


für Planungs- und Entwurfsleistungen 


für Brücken- und Ingenieurbau 

(TVB-Brücken) 

VII.106.2 

Seite 1 von 7


VII.106.2 

Seite 

1 Allgemeines …………………………………………………………………………….. 3 

1.1 Geltungsbereich …………………………………………………………………….. 3 

1.2 Allgemeine Qualitätsansprüche …………………………………………………… 3 

1.3 DV-Einsatz …………………………………………………………………………… 3 

1.4 Abstimmung mit dem Auftraggeber ………………………………………………. 3 

1.5 Planungsunterlagen ………………………………………………………………… 3 

2 Objektplanung (§ 55 HOAI) …………………………………………………………… 3 

2.1 Grundlagenermittlung (Leistungsphase 1) ……………………………………….. 3 

2.2 Vorplanung (Leistungsphase 2) …………………………………………………… 4 

2.2.1 Varianten ………………………………………………………………………. 4 

2.2.2 Abstimmung der Planung mit Dritten ……………………………………….. 4 

2.2.3 Kostenschätzung ……………………………………………………………… 4 

2.3 Entwurfsplanung (Leistungsphase 3) ……………………………………………... 4 

2.3.1 Durcharbeiten der ausgewählten Lösung und Bauwerksplan …………… 4 

2.3.2 Abstimmung der Planung mit Dritten ……………………………………….. 4 

2.3.3 Kostenberechnung ……………………………………………………………. 4 

2.3.4 Erläuterungsbericht …………………………………………………………… 5 

2.3.5 Bauzeitenplan, Finanzierungsplan ………………………………………….. 5 

2.3.6 Zusammenstellen des Bauwerksentwurfs …………………………………. 5 

2.4 Vorbereitung der Vergabe (Leistungsphase 6) ………………………………….. 5 

2.4.1 Abgleich mit der landschaftspflegerischen Ausführungsplanung ……….. 5 

2.4.2 Mengenermittlung mit Leistungsverzeichnis ………………………………. 5 

2.4.3 Ergänzen der Leistungsbeschreibung ……………………………………… 5 

2.4.4 Vervollständigen der Vergabeunterlagen ………………………………….. 5 

2.5 Mitwirken bei der Vergabe (Leistungsphase 7) …………………………………. 5 

3 Tragwerksplanung (§ 64 HOAI) ……………………………………………………… 5 

3.1 Vorplanung (Leistungsphase 2) …………………………………………………… 5 

3.2 Entwurfsplanung (Leistungsphase 3) …………………………………………….. 6 

3.2.1 Überschlägige statische Berechnung und Bemessung …………………... 6 

3.2.2 Mitwirken bei der Kostenberechnung ………………………………………. 6 


Verzeichnis der Bezugsquellen ……………………………………………………….. 7 


Seite 2 von 7

1 Allgemeines 


Die „Technischen Vertragsbedingungen für Planungs- und Entwurfsleistungen im Brücken- und 

Ingenieurbau (TVB-Brücken)“ betreffen 

a) bei Objektplanungen die Leistungsphasen 1 bis 3, 6 und 7 des § 55 HOAI, 

b) bei Tragswerksplanungen die Leistungsphasen 2 bis 3 des § 64 HOAI. 

1.2 Allgemeine Oualitätsansprüche 

VII.106.2 

Die Objekt- und Tragwerksplanungen für Ingenieurbauwerke sind nach den RAB-BRÜ*) sowie den 

einschlägigen vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung herausgegebenen 

Regelungen (Rundschreiben u. a.) **) zu bearbeiten. 



Auftraggeber abzustimmen, welche Programme Verwendung finden sollen und ob ein Datentransfer 

zur DV-Anlage des Auftraggebers erfolgen soll (z. B. Leistungsverzeichnisse, statische 

Berechnungen, Achseinrechnungen, CAD). 


Die einzelnen Arbeitsschritte (z. B. Entwickeln von Entwurfsvarianten, Weiterentwickeln der 

ausgewählten Lösung, zeichnerische Ausarbeitung) sind mit dem Auftraggeber vor Beginn der 

jeweiligen Arbeiten abzustimmen. Der Auftraggeber kann bei dieser Abstimmung festlegen, welche 

Zwischenergebnisse ihm vorzulegen sind, bevor er die Zustimmung zu weiteren Arbeitsschritten des 

Auftragnehmers erteilt. 

1.5 Planungsunterlagen 


Verfügung. Darüber hinausgehende Planungsunterlagen hat der Auftragnehmer – ggf. mit 

Unterstützung des Auftraggebers – zu beschaffen und/oder Informationen über bestehende und 

geplante Anlagen einzuholen. Soweit das Beschaffen von Unterlagen (Pläne, Daten, Pegelstände, 

Wasserganglinien, Vordrucke, Formulare usw.) als Nebenkosten im Sinne von § 7 HOAI vom 

Auftraggeber auf Nachweis erstattet werden soll (siehe auch § 7 des Vertrages), ist dies mit ihm 

vorher abzustimmen. Der Auftragnehmer muss die Aktualität der Unterlagen überprüfen und diese ggf. 

– in Abstimmung mit dem Auftraggeber – im erforderlichen Umfang aktualisieren. Die Unterlagen sind 

dem Auftraggeber zu überlassen. 

2 Objektplanung (§ 55 HOAI) 

2.1 Grundlagenermittlung (Leistungsphase 1) 

Über die Auswertung der beschafften Unterlagen hinaus sind alle dort nicht erfassten, für die 

Bearbeitung des Projektes bedeutsamen Gegebenheiten in der Örtlichkeit zu erkunden. 

*) Siehe Anhang **) Siehe hierzu das jeweils aktuelle „Verzeichnis der veröffentlichten Rundschreiben der Abteilung 

Straßenbau, Straßenverkehr des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Rundschreiben-Verzeichnis- 

StB)", veröffentlicht jährlich auf der Homepage des BMVBS www.bmvbs.de, Rubrik: Verkehr / Straße / Straßenbau / 

Vergabehandbücher 


Seite 3 von 7

2.2 Vorplanung (Leistungsphase 2) 

2.2.1 Varianten 

VII.106.2 

Im Rahmen der Vorplanung soll anhand von Entwurfsstudien (Variantenuntersuchungen) geklärt 

werden, welches Entwurfskonzept für die Baumaßnahme am zweckmäßigsten ist. Hierbei sind 

technische, natur- und umweltschutzfachliche, wirtschaftliche und gestalterische Gesichtspunkte zu 

beachten. Erforderlich ist daher eine frühzeitige Abstimmung mit den übrigen an der Planung 

Beteiligten. In der Regel sind mehrere Skizzen zur Festlegung des Entwurfskonzeptes anzufertigen. 

Zur Grundleistung gehören die Bearbeitung von bis zu drei Varianten (unterschiedliche 

Brückensysteme, Baustoffe, Stützweiten) zuzüglich sich evtl. ergebender Untervarianten (z. B. 

verschiedene Überbauquerschnitte, Stützenformen, Gründungsvarianten, Geländerformen, 

Gestaltungsmöglichkeiten). Für darüber hinausgehende Varianten ist ein gesondertes Honorar 

schriftlich zu vereinbaren. Die Varianten sind in übersichtlicher Form gegenüberzustellen und zu 

bewerten. Die Variante, die der weiteren Bearbeitung zugrunde gelegt werden soll, ist mit dem 

Auftraggeber festzulegen. Die Bauwerksskizzen sind auf einem besonderen Plan in geeignetem 

Maßstab entsprechend Anlage 10.2 der RE*) darzustellen. In den Bauwerksskizzen sind die 

Hauptabmessungen des Bauwerkes (z. B. Querschnittshöhe, Stützweite, lichte Höhe im kritischen 

Punkt, Breite zwischen den Geländern, Belastungsklasse, Kreuzungswinkel usw.) anzugeben. 

2.2.2 Abstimmung der Planung mit Dritten 

Der Auftraggeber legt fest, welche Anregungen, Hinweise, Vorschläge, Forderungen usw. aus den 

Vorverhandlungen des Auftragnehmers mit Dritten in die Vorplanung einzuarbeiten sind. 

2.2.3 Kostenschätzung 

Für die Varianten ist eine Kostenschätzung aufgrund von Erfahrungswerten (z. B. Brückenfläche mal 

Euro/m 2 

) durchzuführen. 

2.3 Entwurfsplanung (Leistungsphase 3) 

2.3.1 Durcharbeiten der ausgewählten Lösung und Bauwerksplan 

Der Auftragnehmer arbeitet die ausgewählte Lösung (aufgrund der Vorplanung nach Ziffer 2 oder 

entsprechender Vorgaben des Auftraggebers) stufenweise aus. In technischer und wirtschaftlicher 

Hinsicht sind insbesondere die Wechselbeziehungen zwischen Baugrund und Tragkonstruktion, die 

Dauerhaftigkeit der Konstruktion, die leichte Wartungsmöglichkeit und Zugänglichkeit und die 

Anforderungen bei der Herstellung des Bauwerkes zu beachten. Dies gilt sinngemäß auch für die 

Wechselbeziehung zwischen Bauwerk und natur- und umweltschutzfachlichen Anforderungen. In 

gestalterischer Hinsicht sind die Einpassung des Bauwerkes in die Landschaft bzw. die Umgebung, 

ausgewogene Proportionen und ansprechende Detailausbildungen besonders zu berücksichtigen. Der 

Bauwerksplan ist so auszuarbeiten, dass er auch als Ausschreibungsunterlage verwendet werden 

kann. 

2.3.2 Abstimmung der Planung mit Dritten 

Der Auftraggeber legt fest, welche Anregungen, Hinweise, Vorschläge, Forderungen usw. aus den 

Verhandlungen des Auftragnehmers mit Dritten in die Entwurfsplanung einzuarbeiten sind. 

2.3.3 Kostenberechnung 

Bei einer Mengenermittlung nach Hauptpositionen ist die Aufgliederung mit dem Auftraggeber 

abzustimmen. 



Seite 4 von 7

2.3.4 Erläuterungsbericht 

VII.106.2 

Inhalt und Gliederung des Erläuterungsberichtes richten sich nach den Festlegungen in der RAB- 

BRÜ*). 

2.3.5 Bauzeitenplan, Finanzierungsplan 

Der Bauablauf ist auch unter Berücksichtigung natur- und umweltschutzfachlicher Erfordernisse 

festzulegen. Die sich aus dem Bauablauf ergebenden Folgerungen sind in die übrigen 

Entwurfsunterlagen einzuarbeiten. Die Bauzeit ist zu ermitteln. Die Verteilung der Gesamtkosten auf 

die beteiligten Kostenträger gemäß gesetzlicher oder vertraglicher Regelungen ist zu ermitteln und mit 


2.3.6 Zusammenstellen des Bauwerksentwurfs 

Die Zusammenstellung der Entwurfsunterlagen ist nach der Gliederung der RAB-BRÜ*) vorzunehmen. 

2.4 Vorbereitung der Vergabe (Leistungsphase 6) 

2.4.1 Abgleich mit der landschaftspflegerischen Ausführungsplanung 

Bei Erstellung der Leistungsbeschreibung ist festzulegen, welche Angaben aus der 

landschaftspflegerischen Ausführungsplanung in die Baubeschreibung und das Leistungsverzeichnis 

zu übernehmen sind. 

2.4.2 Mengenermittlung mit Leistungsverzeichnis 

Die Mengenermittlung nach Einzelpositionen gemäß STLK*) bzw. LB StB-By*) ist so detailliert 

aufzugliedern, dass sie für die Ausschreibung verwendet werden kann. Hierbei ist die Einteilung nach 

Gruppen entsprechend den Angaben in der RAB-BRÜ*) zu berücksichtigen. 

2.4.3 Ergänzen der Leistungsbeschreibung 

Die Leistungsbeschreibung ist nach dem VHB Bayern*) aufzustellen. 

2.4.4 Vervollständigen der Vergabeunterlagen 

Die für die Ausschreibung erforderlichen Vordrucke sind zu ergänzen und sämtliche Vergabeunterlagen 

nach VHB Bayern*) zusammenzustellen. 

2.5 Mitwirkung bei der Vergabe (Leistungsphase 7) 

Das Einholen, Prüfen und Werten von Angeboten erfolgt nach der VOB/A*) und dem VHB Bayern*). 

Die Angebotseröffnung wird vom Auftraggeber durchgeführt. Bei einer Fortschreibung der Kostenberechnung 

sind die neuen Kosten der bisherigen Kostenberechnung gegenüberzustellen; 

wesentliche Abweichungen sind zu erläutern und zu begründen. 

3 Tragwerksplanung (§ 64 HOAI) 

3.1 Vorplanung (Leistungsphase 2) 

Der Auftragnehmer legt auf Grund von Näherungsberechnungen oder Erfahrungswerten für die 

verschiedenen Lösungsvarianten der Objektplanung die wesentlichen Abmessungen des Bauwerkes 

fest (Querschnitte, Stützweiten usw.) 



Seite 5 von 7

3.2 Entwurfsplanung (Leistungsphase 3) 

3.2.1 Überschlägige statische Berechnung und Bemessung 

VII.106.2 

Der Auftragnehmer führt überschlägig die erforderliche statische Berechnung durch (Entwurfsstatik). 

Hierzu gehören folgende Leistungen: 

a) Überbau 

– Festlegung des wirtschaftlichsten Querschnittes und dessen Abmessungen. 

– Bemessung der maßgebenden Querschnitte und, soweit kritisch, 

– Nachweis der Sicherheit gegen Verformungen und Stabilitätsnachweis. 

– Nachweis der Setzungsempfindlichkeit des gewählten Systems. 

– Bestimmung der Auflagerkräfte und Dimensionierung der Lager. 

– Ermittlung der an den Lagern und Fahrbahnübergängen zu erwartenden Bewegungen. 

b) Unterbauten 

– Festlegung der erforderlichen Abmessungen. 

– Bemessung der maßgebenden Querschnitte und, soweit erforderlich, Stabilitätsnachweis. 

c) Gründung 

– Wahl der geeigneten Gründungsart in Bezug auf die vorhandenen Baugrundverhältnisse. 

– Festlegung der Hauptabmessungen der Gründungskonstruktion. 

– Überschlägiger Nachweis der Bodenpressungen sowie der Kipp-, Gleit- und Grundbruchsicherheiten. 

– Berechnung der wahrscheinlichen und möglichen Setzungen und Verschiebungen für 

sämtliche Gründungskörper. 

3.2.2 Mitwirken bei der Kostenberechnung 

Die erforderlichen Stahl-, Betonstahl-, Spannstahl- und Betonmengen sind getrennt nach Bauteilen 

und Materialgüten überschlägig zu ermitteln. 


Seite 6 von 7


VII.106.2 

RE 

Richtlinien für die Gestaltung von einheitlichen Entwurfsunterlagen im Straßenbau, Ausgabe 1985 

(RE 1985) Bezugsquelle: VkBl-Verlag 

RAB-BRÜ 

Richtlinien für das Aufstellen von Bauwerksentwürfen, Ausgabe 

1992 Bezugsquelle: VkBl-Verlag 

VOB/A 


von Bauleistungen, Ausgabe 2006 (VOB/A) Bezugsquelle: Beuth Verlag 


Handbuch für die Vergabe und Durchführung von Bauleistungen durch Behörden des Freistaats 



STLK 


Datenträger) Bezugsquelle: FGSV Verlag 

LB StB-By 

Leistungsbeschreibung für den Straßen- und Brückenbau in Bayern, LB StB-By 07 – Ausgabe 

02/2007, herausgegeben von der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des 

Innern, Bezugsquelle: Homepage des Bayerischen Staatsministerium des Innern 

STLK/ASTRA-Richtlinien 


Straßen- und Brückenbau (STLK/AVA-Richtlinien) Bezugsquelle: FGSV Verlag 


Beuth Verlag: Beuth Verlag GmbH Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin Telefon 030 / 2601- 

0, Telefax 030 / 2601-1231 

FGSV Verlag: FGSV Verlag GmbH Wesselinger Str. 17, 50999 Köln Telefon 0 22 36 / 38 

46 30, Telefax 0 22 36 / 38 46 40 Boyenstraße 42, 10115 Berlin Telefon 

030 / 48 63 82 70, Telefax 030 / 48 63 82 71 

VkBl-Verlag: Verkehrsblatt-Verlag Hohe Straße 39, 44139 Dortmund Telefon 0180 / 53 

40 140, Telefax 0180 / 53 40 120 

Homepage des Bayerischen Staatsministerium des Innern: www.stmi.bayern.de 

Das VHB Bayern kann unter der Rubrik Bauen / Themen / Vergabe- 

Vertragswesen eingesehen werden, die LB StB-By unter der Rubrik Bauen / 

Straßenbau / Veröffentlichungen 


Seite 7 von 7


Z 

e 

i 

l 

e 

[Z] 

1** Gesamtkosten 

OBJEKTPLANUNG INGENIEURBAUWERKE 

ERMITTLUNG DER ANRECHENBAREN KOSTEN 

............................................. 


2 Nicht anrechenbare Kosten (§ 52(6) HOAI), sofern in Z 1 enthalten 

2.1** - Baugrundstück 





2.6** - Baunebenkosten 

3 Nicht anrechenbare Kosten (§ 52(7) HOAI)***, sofern in Z 1 enthalten 


3.2** - Erschließung und Außenanlagen 




3.6 - Maschinentechnik 


5** Installation, Betriebstechnik (§ 52(3) i.V.m. § 10(4) HOAI) 


7** ggf. vorhandene Bausubstanz (§ 52(3) i.V.m. § 10(3a) HOAI) 

8** Anrechenbare Kosten [Z 1 + Z 5 + Z 6 + Z 7 abz. Z 4] 

* Anrechenbare Kosten ermittelt aus Erfahrungswerten (z.B. Fläche / Länge x Einheitspreis) 

** siehe Hinweise auf der Rückseite 

*** soweit vom Auftragnehmer weder geplant noch überwacht 


Anlage-Nr.: 

Vertrags-Nr.: 

nach Kostenschätzung* 



EUR EUR 

VII.106.3



VII.106.3 

zu Zeile 1 Die Gesamtkosten sind alle im Zusammenhang mit der Baumaßnahme anfallenden Kosten, 

ohne die Kosten für Installation und Betriebstechnik. Ggf. ist § 10 (3) HOAI zu beachten. 

zu Zeile 2.1 Zu den Kosten für das Baugrundstück gehören der Erwerb, das rechtliche Freimachen (§ 52 (6) 

Nr. 1 HOAI) - darunter ist das Freimachen von Rechten Dritter zu verstehen - sowie andere 

einmalige Abgaben für Erschließung (§ 52 (6) Nr. 2 HOAI). 

zu Zeile 2.6 Zu den Baunebenkosten nach § 52 (6) Nr. 7 HOAI gehören die Kosten, die bei der Planung und 

Baudurchführung auf der Grundlage von Gebührenordnungen, Preisvorschriften oder nach besonderer 

vertraglicher Vereinbarung entstehen. Es sind dies in der Regel Kosten für Vorplanung, 

Bauplanung (z. B. Ausführungsstatik bei Brücken), Bauüberwachung, behördliche Prüfungen, 

Genehmigungen und Abnahmen, besondere künstlerische Gestaltung, Finanzierungen 

und Abgaben. 


zu Zeile 5 Zu den anrechenbaren Kosten zählen nach § 52 (3) HOAI im Hinblick auf den Koordinierungsaufwand 

des Auftragnehmers ganz oder teilweise (entsprechend § 10 (4) HOAI) Installationen, 

betriebstechnische Anlagen und betriebliche Einbauten wie z. B. elektro- und maschinentechnische 

Einrichtungen bei Tunneln und Kläranlagen. 

zu Zeile 7 Der Umfang der Anrechnung vorhandener Bausubstanz hängt ab vom Umfang der Leistung 

des Auftragnehmers für diese Bausubstanz. 

zu Zeile 8 Die anrechenbaren Kosten werden bei der Kostenschätzung aufgrund von Erfahrungswerten 

(z. B. Fläche/Länge x Einheitspreis) ermittelt.

VII.107.1 

Hinweise zur Erstellung der Vertragsmuster - Tragwerksplanung Ingenieurbauwerke 

(HOAI Teil VIII) 



(1) Für die Beschreibung der Leistung sind die TVB-Brücken, VII.106.2 als Bestandteil des Vertrages 

zu vereinbaren. Damit werden auch die RAB-BRÜ sowie die RE Ziffer 10.2 Vertragsbestandteil. 






Als Hilfe für die Ermittlung der anrechenbaren Kosten steht der Vordruck VII.107.3 mit den 

erforderlichen Hinweisen zur Verfügung. Die anrechenbaren Kosten für die jeweiligen 

Leistungsphasen sind in der Regel wie folgt zu ermitteln: 

− für die Leistungsphasen 2 bis 4 nach der Kostenschätzung, 

− für die Leistungsphasen 5 bis 7 nach der Kostenberechnung, 

− für die Leistungsphasen 8 und 9 nach dem Kostenanschlag. 

Bei Umbauten nach § 3 Nr. 5 HOAI i.V.m. § 66 Abs. 5 HOAI ist zu klären, ob die Kosten für das 

Abbrechen von Bauwerksteilen den anrechenbaren Kosten nach § 62 HOAI zuzurechnen sind. 


Die Zuordnung der Honorarzone richtet sich nach § 63 Abs. 1, ggf. nach § 63 Abs. 2 HOAI. 



statisch-konstruktiven Verhältnissen, bei denen kein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem 

Honorar, das nach den vollen anrechenbaren Kosten ermittelt wird, und den Leistungen des 

Auftragnehmers besteht, ist § 4 Abs. 2 HOAI anzuwenden, d. h. die Mindestsätze der HOAI dürfen 

durch schriftliche Vereinbarung unterschritten werden. Dies kommt in Betracht z. B. bei Ufer- oder 

Stützwänden, Lärmschutzanlagen, Tunneln, Galerien und langen Brücken (siehe auch amtliche 

Begründung zu § 65 Abs. 2 HOAI). Besonders hohe Abschläge, die sich von denen anderer Bieter 

wesentlich unterscheiden, sind aufzuklären und die Gründe im Vergabevermerk festzuhalten. 

(6) Gleichartige Bauwerke 

Bei Brücken im Zuge von zweibahnigen Straßen mit getrennten Überbauten und im Wesentlichen 

gleichen bzw. gleichen statisch-konstruktiven Verhältnissen ist § 66 Abs. 3 bzw. § 66 Abs. 4 Nr. 2 

HOAI anzuwenden. Bei sonstigen Ingenieurbauwerken ist sinngemäß zu verfahren. 


Ein Zuschlag kommt nur dann in Betracht, wenn wesentliche Eingriffe in die vorhandene Konstruktion 

oder den Bestand vorgenommen werden (s. § 3 HOAI). 

§ 66 HOAI (Umbauten) und § 10 Abs. 3 a HOAI (Berücksichtigung vorhandener Bausubstanz) 

schließen sich nicht gegenseitig aus; ggf. sind beide Bestimmungen anzuwenden. 

(8) Grundlagenermittlung 

Grundleistungen der Leistungsphase 1 der Tragwerksplanung sind bei Ingenieurbauwerken nach § 51 

Abs. 1 Nr. 6 und 7 HOAI im Leistungsbild des Objektplaners enthalten (vgl. § 55 Abs. 2 und Fußnote 

zu § 64 Abs. 1 HOAI). 






Seite 1 von 4


VII.107.1 






Klären der Aufgabenstellung auf dem 

Fachgebiet Tragwerksplanung im 

Benehmen mit dem Objektplaner 



Bei Ingenieurbauwerken nach § 51 Abs. 1 

Nr. 6 und 7: Übernahme der Ergebnisse 

aus Leistungsphase 1 von § 55 Abs. 2 

Beraten in statisch-konstruktiver Hinsicht 

unter Berücksichtigung der Belange der 

Standsicherheit, der Gebrauchsfähigkeit 

und der Wirtschaftlichkeit 

Mitwirken bei dem Erarbeiten eines 

Planungskonzepts einschließlich 

Untersuchung der Lösungsmöglichkeiten 

des Tragwerk unter gleichen 

Objektbedingungen mit skizzenhafter 

Darstellung, Klärung und Angabe der für 

das Tragwerk wesentlichen konstruktiven 

Festlegungen für zum Beispiel Baustoffe, 

Bauarten und Herstellungsverfahren, 

Konstruktionsraster und Gründungsart 

Mitwirken bei Vorverhandlungen mit 

Behörden und anderen an der Planung 

fachlich Beteiligten über die 


Mitwirken bei der Kostenschätzung ... 



Bei Ingenieurbauwerken nach §51 (1) Nr. 6 und 7 

HOAI sind die Grundleistungen der Leistungsphase 1 

im Leistungsbild Objektplanung des §55 HOAI 

enthalten 

2. Vorplanung 

2.1 Statisch-konstruktive Untersuchung der 

Varianten (unter Berücksichtigung z. B. 

verschiedener Baustoffe, Bauarten, 

Herstellungsverfahren, Gründungsarten) 

Mitwirken beim Erarbeiten der 

Bauwerksskizzen 

2.2 Mitwirken beim Abstimmen mit Dritten 

2.3 Mitwirken bei der Kostenschätzung 

Bewertung 

v.H. 


- 

8 

1 

1 

Seite 2 von 4


(System und Integrationsplanung) 

Erarbeiten der Tragwerkslösung unter 

Beachtung der durch die Objektplanung 

integrierten Fachplanungen bis zum 

konstruktiven Entwurf mit zeichnerischer 

Darstellung; Grundlegende Festlegungen 

der konstruktiven Details und 

Hauptabmessungen des Tragwerks für zum 

Beispiel Gestaltung der tragenden 

Querschnitte, Aussparungen und Fugen; 

Ausbildung der Auflager- und 

Knotenpunkte sowie der Verbindungsmittel 

Mitwirken bei Verhandlungen mit Behörden 

und anderen an der Planung fachlich 

Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit 

Überschlägige statische Berechnung und 

Bemessung 

Mitwirken bei der Kostenberechnung, ... 

Mitwirken bei der Kostenkontrolle durch 

Vergleich der Kostenberechnung mit der 


Mitwirken bei der Objektbeschreibung 


Aufstellen der prüffähigen statischen 

Berechnungen für das Tragwerk unter 

Berücksichtigung der vorgegebenen 

bauphysikalischen Anforderungen 

Bei Ingenieurbauwerken: Erfassen von 

normalen Bauzuständen 

Anfertigen der Positionspläne für das 

Tragwerk oder Eintragen der statischen 

Positionen, der Tragwerksabmessungen, 

der Verkehrslasten, der Art und Güte der 

Baustoffe und der Besonderheiten der 

Konstruktionen in die Entwurfszeichnungen 

des Objektplaners (zum Beispiel in 

Transparentpausen) Zusammenstellen der 

Unterlagen der Tragwerkshandlungen mit 

Prüfämtern und Prüfingenieuren 

Vervollständigen und Berichtigen der 

Berechnungen und Pläne 



Leistungsphasen 3 und 4 unter Beachtung 

der durch die Objektplanung integrierten 

Fachplanungen 

Anfertigen der Schalpläne in Ergänzung 

der fertig gestellten Ausführungspläne des 

Objektplaners 

Zeichnerische Darstellung der 

Konstruktionen mit Einbau- und 

Verleganweisungen, zum Beispiel 

Bewehrungspläne, Stahlbaupläne, 

Holzkonstruktionspläne (keine 

Werkstattzeichnungen) 

Aufstellen detaillierter Stahl- oder 

Stücklisten als Ergänzung zur 

zeichnerischen Darstellung der 

Konstruktionen mit Stahlmengenermittlung 



3.1 Erarbeiten der Tragwerkslösung mit 

grundlegender Festlegung der 

Hauptabmessungen und der konstruktiven 

Details 

3.2 Mitwirken bei Verhandlungen mit Dritten 

3.3 Überschlägige statische Berechnung und 

Bemessung (z.B. Auflagerkräfte, Dilatation, 

ma0gebende Querschnitte) 

3.4 Mitwirken bei der Kostenberechnung und 

Kostenkontrolle (überschlägige 

Mengenermittlung)t 

3.5 Mitwirken beim Erläuterungsbericht 

(Beschreibung des Tragwerks) 

VII.107.1 


4. Statische Berechnung 

Aufstellen der statischen Berechnung 

(Standsicherheitsnachweise, Zusammenstellen 

der Unterlagen, Verhandeln mit Prüfingenieuren, 

Vervollständigen und Berichtigen) 



5.1 Durcharbeiten der Ergebnisse der 

2 

Leistungsphasen 3 und 4 

5.2 Anfertigen der Schalpläne im Stahlbetonbau 

5.3 Anfertigen der Bewehrungspläne im 

Stahlbetonbau einschließlich der dazugehörigen 

Stahllisten 

5.4 Anfertigen der Stahlbaupläne, Holzbaupläne 

einschließlich der dazugehörigen Stahl- und 

Stücklisten 

5 

1 

4 

1 

1 

30 

16 

24 

24-40* 

Seite 3 von 4

VII.107.1 

Bewertung Leistungsphase 5 26-42* 

+Anmerkungen: 

Die Leistungsphase 5 ist mit 26 v.H. zu bewerten (§64 (2) HOAI) 

• im Stahlbetonbau, sofern keine Schalpläne in Auftrag gegeben werden, 

• im Stahlbau, sofern der Auftragnehmer die Werkstattzeichnungen nicht auf Übereinstimmung mit der 

Genehmigungsplanung und den Ausführungszeichnungen überprüft 

• im Holzbau, sofern das Tragwerk in den Honorarzonen I und II eingeordnet ist. 

Sofern bei Tragwerken, die vollständig aus Stahlbeton errichtet werden, die Schalpläne in Auftrag gegeben 

werden, beträgt der Bewertungssatz 42 v.H. 

Bei gemischten Bauweisen (z.B. Stahlüberbau auf Betonunterbauten) ist der Bewertungssatz in Abhängigkeit 

vom Anteil der jeweiligen Bauweise und vom Umfang der Auftragserteilung sachgerecht zwischen 26 und 42 v.H. 

festzulegen. 


Ermitteln der Betonstahlmengen im 

Stahlbetonbau, der Stahlmengen im 

Stahlbau und der Holzmengen im 

Ingenieurholzbau als Beitrag zur 

Mengenermittlung des Objektplaners 

Überschlägiges Ermitteln der Mengen der 

konstruktiven Stahlteile und statisch 

erforderlichen Verbindungs- und 

Befestigungsmittel im Ingenieurholzbau 

Aufstellen von Leistungsbeschreibungen 

als Ergänzung zu den Mengenermittlungen 

als Grundlage für das Leistungsverzeichnis 

des Tragwerks 


8. Objektüberwachung (Bauüberwachung) 




Mengenermittlung, soweit sie in schwierigen 

Einzelfällen nur auf Grund statischer Berechnungen 

und nicht auf Grund von Erfahrungswerten aufgestellt 

werden kann, als Beitrag zur Mengenermittlung des 

Objektplaners, und Mitwirken bei der 

Leistungsbeschreibung auf der Grundlage der 



Im Leistungsbild sind für die Leistungsphasen 

7 bis 9 keine Grundleistungen vorgesehen 

3 

Seite 4 von 4


Z 

e 

i 

l 

e 

[Z] 

TRAGWERKSPLANUNG INGENIEURBAUWERKE 


Anlage-Nr.: 


............................................. 


1 Kosten einschl. Baustelleneinrichtung (§ 62 HOAI) 

1.1 - Erdarbeiten 

1.2 - Mauerarbeiten 

1.3 - Beton- und Stahlbetonarbeiten 

1.4 - Natur- und Betonwerksteinarbeiten 

1.5 - Zimmer- und Holzbauarbeiten 

1.6 - Stahlbauarbeiten 

1.7 - Tragwerke und Tragwerksteile aus sonstigen Stoffen 

1.8 - Abdichtungsarbeiten 

1.9 - Dachdeckungs-, Klempner- und Schlosserarbeiten 

1.10 - Bohrarbeiten (außer Baugrundbohrungen), Rammarbeiten 

1.11 - Verbauarbeiten für Baugruben 

1.12 - Wasserhaltungsarbeiten 

1.13 - Abbruchkosten bei Umbauten (§ 66(5) Satz 5 HOAI) 

2 Zwischensumme [Z 1.1 bis 1.13] 

3 Nicht anrechenbare Kosten (§ 62(7) HOAI) 

3.1 - Herrichten des Baugrundstücks 

3.2 - Mehrkosten für außergewöhnliche Ausschachtungsarbeiten 

3.3 - Rohrgräben ohne statischen Nachweis 

3.4 - nichttragendes Mauerwerk < 11,5 cm 

3.5 - Bodenplatten ohne statischen Nachweis 

3.6* - Mehrkosten Sonderausführungen unter Beachtung von § 62(8) HOAI 


3.8 - Arbeiten i.V.m. dem Ausbau des Ingenieurbauwerks 



5 Differenzbetrag [Z 2 abz. Z 4] 

6* ggf. vorh. Bausubstanz (§ 62(3) i.V.m. § 10 (3a) HOAI) 


8* Anrechenbare Kosten [Z 5 + Z 6 + Z 7] 

* siehe Hinweise auf der Rückseite 

** Anrechenbare Kosten ermittelt aus Erfahrungswerten (z.B. Fläche / Länge x Einheitspreis) 

nach Kostenschätzung** 



EUR EUR 

VII.107.3



VII.107.3 

Die anrechenbaren Kosten richten sich nach § 62 (2) und (3) sowie (6) bis (8) HOAI. § 62 (4) und (5) gelten nicht 

für Ingenieurbauwerke. Zusätzlich gilt § 66 (5) HOAI. Ggf. ist § 10 Abs. 3 HOAI zu beachten. 

zu Zeile 3.6 Hier sind nur die Mehrkosten, z. B. einer aufwendigen Sichtbetonverkleidung gegenüber einer 

üblichen Sichtbetonverkleidung, einzutragen. 

zu Zeile 3.9 Zu den Baunebenkosten nach § 62 (7) Nr. 10 HOAI gehören die Kosten, die bei der Planung 

und Baudurchführung auf der Grundlage von Gebührenordnungen, Preisvorschriften oder nach 

besonderer vertraglicher Vereinbarung entstehen. Es sind dies in der Regel Kosten für Vorplanung, 


Genehmigungen und Abnahmen, besondere künstlerische Gestaltung, Finanzierungen 

und Abgaben. 




(z. B. Fläche/Länge x Einheitspreis) ermittelt.

Hinweise zur Erstellung der Vertragsmuster - Technische Ausrüstung 

Ingenieurbauwerke (HOAI Teil IX) 


VII.108.1 

(1) Für die Beschreibung der Leistung steht kein Vertragsmuster zur Verfügung. Die 

Leistungsbeschreibung/Aufgabenstellung ist frei zu formulieren. Es ist das neutrale Vertragsmuster 

VII.100 zu verwenden. 



Leistungen bei der Technischen Ausrüstung von Ingenieurbauwerken sind nach Teil IX HOAI zu 

vergüten, wenn sie einer der dort genannten 6 Anlagengruppen zuzuordnen sind (z. B. die 

Betriebseinrichtungen eines Straßentunnels; sie gehören zur Anlagengruppe nach § 68 Nr. 1 - 3 

HOAI, „Feuerlösch-, Raumluft- und Elektrotechnik“). Das Honorar und die Berechnungsfaktoren sind 

in § 7 des Vertrages (Vordruck VII.100) i.V.m. Vordruck VII.100.2 festzulegen (vgl. § 4 HOAI). 

Die Honorare für die Technische Ausrüstung von Verkehrsanlagen (z. B. Lichtsignalanlagen, 

Verkehrsbeeinflussungsanlagen, Straßenbeleuchtung) sind nicht in Teil IX HOAI erfasst. Diese 

Leistungen sind, soweit sie mit der Objektplanung für Verkehrsanlagen erbracht werden, nach Teil VII 

HOAI zu vergüten (vgl. auch § 52 Abs. 7 HOAI). Soweit diese Leistungen gesondert erbracht werden, 

kann ein Honorar frei vereinbart werden. 



VII.108.2 mit den erforderlichen Hinweisen zur Verfügung. Die anrechenbaren Kosten sind gemäß § 

69 Abs. 3 HOAI in der Regel wie folgt zu ermitteln: 

− für die Leistungsphasen 1 bis 4 nach der Kostenschätzung 

− für die Leistungsphasen 5 bis 7 nach der Kostenberechnung 

− für die Leistungsphasen 8 und 9 nach dem Kostenanschlag. 



Objektliste in § 72 HOAI zur Verfügung. In Zweifelsfällen und für nicht in § 72 HOAI enthaltene 

Objekte ist eine Bewertung nach § 71 Abs. 2, ggf. unter Berücksichtigung von § 71 Abs. 3 i.V.m. § 63 

Abs. 2 HOAI, entsprechend dem Schwierigkeitsgrad der Planungsanforderungen möglich. 

(5) Ingenieurbauwerke mit erheblichen Längenabmessungen und/oder Wiederholungen 


Planungsparametern (z. B. Tunnelbauwerken), bei denen kein ausgewogenes Verhältnis zwischen 

dem Honorar, das nach den vollen anrechenbaren Kosten ermittelt wird, und den Leistungen des 

Auftragnehmers besteht, ist § 4 Abs. 2 HOAI anzuwenden, d. h. die Mindestsätze der HOAI dürfen 

durch schriftliche Vereinbarung unterschritten werden. Bei Tunnelbauwerken mit zwei oder mehr 

Röhren ist darüber hinaus zu prüfen, ob § 22 HOAI anzuwenden ist (siehe auch amtliche Begründung 

zu § 65 Abs. 2 HOAI). 


Ein Zuschlag kommt nur dann in Betracht, wenn wesentliche Eingriffe in die vorhandene Ausrüstung 

vorgenommen werden (s. § 3 HOAI). Der Ersatz einer Technischen Ausrüstung durch eine neue gilt 

nicht als Umbau oder Modernisierung im Sinne von § 3 Nr. 5 und 6 HOAI. 

§ 76 HOAI (Umbauten und Modernisierungen) und § 10 Abs. 3 a HOAI (Berücksichtigung 

vorhandener Bausubstanz) schließen sich nicht gegenseitig aus; ggf. sind beide Bestimmungen 

anzuwenden. 

(7) Örtliche Bauüberwachung 

Für die Objektüberwachung (Bauüberwachung) nach § 73 Abs. 1 Nr. 8 HOAI ist, soweit zweckmäßig, 

von der Möglichkeit nach § 74 Abs. 3 HOAI Gebrauch zu machen. 



Z 

e 

i 

TECHNISCHE AUSRÜSTUNG INGENIEURBAUWERKE 



............................................. 


Anlage-Nr.: 

Vertrags-Nr.: 



l 


e 

(Z) 

EUR EUR 

1* Gesamtkosten 

2 Nicht anrechenbaren Kosten (§69(5) HOAI) 




4* Ggf. vorhandene Bausubstanz (§ 69(4) i.V.m. § 10(3a) HOAI) 

5 Ggf. Winterbauschutzvorkehrungen (§ 69(7) i.V.m. § 32(4) HOAI) 

6* Anrechenbare Kosten [Z 1 + Z 4 + Z 5 abz. Z 3] 

* Siehe Hinweise unten 

Hinweise 

VII.108.2 

zu Zeile 1 Die Gesamtkosten sind alle im Zusammenhang mit der Anlage einer Anlagengruppe anfallenden 

Kosten. Ggf. ist § 10 (3) HOAI zu beachten. 

zu Zeile 2.2 Zu den Baunebenkosten nach § 62 (5) Nr. 2 HOAI gehören die Kosten, die bei der Planung und 

Baudurchführung auf der Grundlage von Gebührenordnungen, Preisvorschriften oder nach besonderer 

vertraglicher Vereinbarung entstehen. Es sind dies in der Regel Kosten für Vorplanung, 


Genehmigungen und Abnahmen, Finanzierungen und Abgaben. 



Unter vorhandener Bausubstanz ist hierbei die vorhandene Technische Ausrüstung zu verstehen. 


(z. B. Länge x Einheitspreis) ermittelt.


Zwischen 






geschlossen: 

INHALT 





ANLAGEN 

NR ANZAHL DER 

SEITEN 

1 

2 

BEZEICHNUNG 

Vertrag 

Honorar-/Honorarzonenermittlung (VII.109.3 VHF) 

Leistungs- und Honorarangebot 

Vertrags-Nr.: 

Aktenzeichen: 

VII.109 







© VHF Bayern - Stand Oktober 2008 VII.109 – Seite 1



§ 1 



den Bestimmungen des Landesstraßengesetzes . 


§ 2 


Allgemeine Vertragsbestimmungen – AVB (VII.100.4 VHF ) 

Technische Vertragsbedingungen (VII.109.2 VHF) 

VII.109 


§ 3 


VII.109 

(1) Der Auftraggeber überträgt dem Auftragnehmer folgende Leistungen Bewertung 


1 Leistungsphase 1: Klären der Aufgabenstellung und Ermitteln des Leistungsumfangs 


1.2 Zusammenstellen der verfügbaren planungsrelevanten Unterlagen, insbesondere: 

− Ggf. FFH-Verträglichkeitsprüfungen für Natura 2000-Gebiete, 

− Örtliche und überörtliche Planungen und Untersuchungen, 

− Thematische Karten, Luftbilder und sonstige Daten. 

Prüfen der: 

− Qualität der Unterlagen, 

− Eignung des Maßstabs, 

− Notwendigkeit zum Umarbeiten vorhandener Karten. 

1.3 Ortsbesichtigung zum Abschätzen der erforderlichen Leistung 

1.4 Abschätzen des Untersuchungsrahmens und Abstimmen mit dem Auftraggeber 

1.5 Ermitteln ergänzender Fachleistungen und Abstimmung mit dem Auftraggeber 

2 Leistungsphase 2: Ermitteln und Bewerten der Planungsgrundlagen 

2.1 Festlegen der Indikatoren/Kriterien für die einzelnen Schutzgüter und der für diese Indikatoren 

erforderlichen Untersuchungsinhalte, in Abstimmung mit dem Auftraggeber 

2.2 Flächendeckende Kartierung der Biotoptypen; Beschaffen vorhandener Unterlagen zu den 

Schutzgütern 

2.3 Erfassen und Beschreiben des Bestands der Schutzgüter gemäß Anhang 4 MUVS – Ausgabe 2001 

Hierzu gehören in der Regel: 

− Menschen 

• Wohn- und Wohnumfeld, 

• Gebiete mit Erholungsfunktionen, 

− Pflanzen und Tiere 

• Biotoptypen und faunistische Funktionsräume, 

• Schutzgebiete, 

− Boden 

• Bodentyp und -art, 

• Lebensraumfunktion, 

• Reglerfunktion, 

• Natürliche Ertragsfähigkeit, 


• Bodenwertzahl, 

− Wasser 

• Grundwasser: Grundwasserflurabstand, Grundwasserdeckschichten, Grundwasserhöffigkeit, 

Schutzgebiete, 

• Oberflächengewässer: Gewässergüte, Gewässertyp, Gewässermorphologie 

− Klima und Luft 

• Funktionszonen für die Lufthygiene und das Lokalklima, 


• Stadt- und Geländeklima, bioklimatische Situation, Kaltluftentstehungsgebiete, Kaltluftabfluss, 

− Landschaft 

• Landschaftsbild, Strukturelemente, Sichtbeziehungen, 

• Unzerschnittene Räume, 

− Kulturgüter und sonstige Sachgüter, 

• Kulturhistorisch bedeutsame Bauwerke, Siedlungsstrukturen, Ensembles und das jeweils 

zugehörige Umfeld. 


2.4 Bewerten der Funktionselemente der einzelnen Schutzgüter hinsichtlich 

− der Bedeutung (abgeleitet aus den gesetzlichen Grundlagen, fachlichen Bewertungskriterien und 

den regionalen Zielen und Verhältnissen), 

− ggf. der Empfindlichkeit, soweit dies in diesem Planungsschritt bereits erforderlich 

2.5 Beurteilen der vorhandenen und vorhersehbaren nicht durch das Straßenbauvorhaben bedingten 

Umweltbelastungen 

2.6 Darstellen der Ergebnisse der Bestandsbeschreibung und -bewertung in 

− Text: gemäß Mustergliederung des MUVS Ziffer 2 und 3 

− Karten 

3 Leistungsphase 3: Konfliktanalyse und Alternativen 

3.1 Ermitteln von Bereichen unterschiedlicher Konfliktdichte durch Zusammenschau der beurteilten 

Schutzgutfunktionen und Einordnen der Bedeutungszuweisungen 

3.2 Abgrenzen von Korridoren, in denen soweit möglich eine Trassenführung durch konfliktarme Bereiche 

vorgesehen werden kann, und Kennzeichnen von Konfliktschwerpunkten 

3.3 Darstellen der Ergebnisse der Raumwiderstandsanalyse in 

− Text: gemäß Mustergliederung des MUVS Ziffer 4 

− Karten 

3.4 Beurteilen von Variantenvorschlägen Dritter, ob sie die aus umweltfachlicher Sicht weiter zu verfolgen 

sind 

3.5 Überprüfen der Abgrenzung des Untersuchungsraumes 

3.6 Abstimmen mit dem Auftraggeber 

4 Leistungsphase 4: Vorläufige Fassung der Studie 

4.1 Mitwirken beim Entwickeln von Varianten 

4.2 Ermitteln und Bewerten der relevanten Projektwirkungen nach Art, Intensität, räumlicher Ausbreitung 

und Dauer des Auftretens bzw. Einwirkens für jede Variante, Abgrenzen und Einstufen von Wirkzonen 

für jede Variante 

4.3 Ermitteln der Auswirkungen für jede Variante: 

− Auswirkungen des Vorhabens durch Überlagern der Wert- und Funktionselemente mit den 

Wirkzonen, schutzgutbezogen, 

− ggf. Entlastungswirkungen, 

− Wechselwirkungen, die nicht über die beschriebenen Umweltauswirkungen erfasst werden. 

4.4 Abschätzen von Möglichkeiten zur Vermeidung bzw. Verminderung der zu erwartenden 

Beeinträchtigungen sowie der Ausgleichbarkeit im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. 

Voraussichtlich nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen sind in ihren Konsequenzen darzulegen und 

so aufzubereiten, dass sie direkt für die Abwägung verwertbar sind. 

4.5 Beurteilen der verbleibenden Auswirkungen für jede Variante, schutzgutbezogen und 

schutzgutübergreifend. 

Im Rahmen der Beurteilung der Umweltauswirkungen sind Möglichkeiten zur Vermeidung und zur 

Ausgleichbarkeit von Beeinträchtigungen (z. B. räumliche Vermeidung durch Trassen- und 

Standortwahl, Verschiebungen von Trassen und Standorten sowie durch Ingenieurbauwerke) zu 

berücksichtigen und zu dokumentieren. 

4.6. Darstellen von Entwicklungstendenzen des Untersuchungsraumes für den Prognose-Null-Fall 

VII.109 


4.7. Vergleichen der Varianten 

− Schutzgutbezogener Vergleich mit Reihung der Varianten für jedes Schutzgut 

− Schutzgutübergreifende Betrachtung 

4.8. Darstellen der Ergebnisse der Auswirkungsprognose und des Variantenvergleichs in 

− Text: gemäß Mustergliederung des MUVS Ziffer 5 

− Karten 

4.9. Erstellen der vorläufigen Fassung und abstimmen mit dem Auftraggeber 

5 Leistungsphase 5: Endgültige Fassung der Studie 

5.1 Erstellen der endgültigen Fassung der Umweltverträglichkeitsstudie 

5.2 Erstellen einer nichttechnischen Kurzfassung zur Übernahme in die allgemein verständliche 

Zusammenfassung gemäß § 6 UVPG 

5.3. Abschlussbesprechung mit Übergabe der Studie mit Text und Karten gemäß MUVS 

Besondere Leistungen. Diese sind nur Vertragsbestandteil, sofern sie im Folgenden vereinbart 

werden. 

Insbesondere kommen z.B. in Betracht: 

− Beschaffen und Aufbereiten der analogen oder digitalen Kartenunterlagen, 

− Erarbeiten der Unterlagen für den Scoping-Termin, 

− Teilnahme an und Vorbereiten von Terminen mit Fachbehörden, Sachverständigen und Dritten zur 

Abstimmung des Untersuchungsrahmens (Scoping), 

− Einzeluntersuchungen zu natürlichen Grundlagen, zur Vorbelastung und zu sozioökonomischen 

Fragestellungen, 

− Sonderkartierungen, wie pflanzensoziologische Kartierung, faunistische Kartierung, Bodenkartierung, 

Kartierung des Kleinklimas, 

− Prognosen, z. B. Verkehrsprognosen, Bedarfsprognosen, 

− Ausbreitungsberechnungen, 

− Beweissicherung, 

− Aktualisierung der Planungsgrundlagen, 

− Verkehrszählungen, Straßenentwürfe, 

− Vorstellen der Bestandserfassung vor Dritten, 

− Luftbildbefliegung, Luftbildauswertung, 

− Vorstellen der Ergebnisse der Raumanalyse vor Dritten, 

− Erstellen zusätzlicher Hilfsmittel der Darstellung, 

− Simulation von Landschaftsbildveränderungen, z. B. über Overheadtechnik, Fotomontagen, Modellbau, 

DV, Realbildverfremdung, Videofilm, 

− Detailausarbeitungen in besonderen Maßstäben, 

− Städtebaulicher Fachbeitrag, 

− Vorstellen der Planung vor Dritten, 

− Erstellen von Druckvorlagen, 

− Vorstellen der Umweltverträglichkeitsstudie vor Dritten, 

− Erstellen von Unterlagen nach § 6 UVPG, 

− Aktualisierung und Aufarbeitung der UVS auf der Grundlage der Ergebnisse der FFH-VP. 

VII.109 





schwarz/weiß 

farbig 



VII.109 









§ 4 





§ 5 



§ 6 



VII.109 



§ 7 

Vergütung 

(1) Honorar für Leistungen nach § 3 Abs. 1; vgl. Anlage Nr. 1 EUR 










EUR/h für den Auftragnehmer (§ 6(2) Nr. 1 HOAI / RVP Ziff. 4.2) 




Vorläufig 




Zwischensumme 




(3) Nebenkosten (§ 7 HOAI) / Auslagen (RVP Ziff. 1.3); ausgenommen Nebenkosten nach vorstehendem Abs. (2) 




Zwischensumme 



AUFTRAGNEHMER 


§ 8 




VII.109 

© VHF Bayern - Stand Oktober 2008 VII.109 – Seite 7 

Brutto 

AUFTRAGGEBER 

[Ort, Datum, Stempel]

Hinweise zur Erstellung der Vertragsmuster für Umweltverträglichkeitsstudien im 

Straßen- und Brückenbau (HOAI Teil VI) 


VII.109.1 


Die Erarbeitung einer UVS ist in der Regel dann erforderlich, wenn es mehrere sich grundsätzlich 

unterscheidende Planungsvarianten (insbesondere Trassenvarianten) gibt, die in einem Raumordnungsverfahren 

landesplanerisch zu beurteilen sind bzw. für die eine Linienbestimmung nach § 16 

FStrG erforderlich ist. Die Vergabe einer UVS nach §§ 48, 48a, 48b HOAI kann i.d.R. nur bei einem 

„variantenbezogenen Ansatz“ in wirtschaftlicher Weise erfolgen, da hierbei der Untersuchungsbereich 

relativ knapp bemessen werden kann (Anhaltswerte bieten die in VII.110.1 (11) VHF genannten Werte 

für das Plangebiet bei Neubau. Die Werte gelten jeweils ab der äußersten noch in Frage kommenden 

Lage der Trasse). 

Stehen die in der UVS zu untersuchenden Trassenvarianten bzw. –korridore noch nicht fest, dann hat 

sich eine zweistufige Vorgehensweise bewährt: 

1. Ausarbeitung einer Planungsraumanalyse (entspricht der bisherigen Raumempfindlichkeitsanalyse 

- REA) für einen großzügig bemessenen Planungsraum anhand vorhandener Unterlagen (TK 

1:25.000, Schutzgebietskarten, FNP, Landschaftspläne, Biotopkartierung, ABSP, Luftbilder, Artenschutzkartierung 

usw.). Das Leistungsbild orientiert sich an den Leistungsphasen 1 - 3 des § 3 Abs. 1 

des Vertragsmusters (VII.109). 

2. Anschließend Erarbeitung der UVS für die nach dem Ergebnis der Planungsraumanalyse ernsthaft 

in Frage kommenden bzw. „sich aufdrängenden“ Trassen bzw. Trassenkorridore. 

Bei der nachfolgenden UVS sind dann bei der Festlegung des Leistungsbildes die Vorleistungen der 

vorangegangenen Planungsraumanalyse zu berücksichtigen. In der Regel sollte bei einer zweistufigen 

Bearbeitung die UVS erst nach Abschluss der Planungsraumanalyse gesondert vergeben werden. 

(2) Anwendung der Mustertexte 

Als Bestandteil des Vertrages sind für die Beschreibung der Leistung die in § 3 Abs. 1 des Vertragsmusters 

(VII.109) aufgeführten Mustertexte zu verwenden sowie die technischen Vertragsbedingungen 

(VII.109.2) zu vereinbaren. 

(3) Festlegung des Untersuchungszeitraumes 

Der Untersuchungszeitraum für die Durchführung der Bestandsaufnahme (siehe Nr. 6 der technischen 

Vertragsbedingungen) ist so festzulegen, dass Qualitäts- und Aussagekraftverluste sowie Erhebungsdefizite 

bei der Bestandsaufnahme und Fehleinschätzungen bei der Bestandsbewertung weitestgehend 

ausgeschlossen werden. 

(4) Benennung landesrechtlicher Bestimmungen 

Die gemäß Nr. 2 der technischen Vertragsbedingungen zu beachtenden landesrechtlichen Bestimmungen 

(z. B. Zusammenarbeitserlasse) sind in § 2 des Vertrages zu benennen. 

(5) Abgrenzung des Untersuchungsraumes 

Der Untersuchungsraum (entspricht dem Untersuchungsbereich des § 48 a Nr. 2 Leistungsphase 1 

HOAI) ist entsprechend der Planungsstufe (d. h. in Abhängigkeit von Naturhaushalt und Landschaftsbild, 

Straßenkategorie, Verkehrsmengen) abzugrenzen. Die Größe des vorläufigen Untersuchungsraumes 

wird bestimmt durch die Netzkonzeption und die räumlichen Parameter der voraussichtlichen 

Wirkungen des Vorhabens auf die aus §§ 1 und 2 BNatSchG abgeleiteten Wert- und Funktionselemente 

allgemeiner und besonderer Bedeutung für den Naturhaushalt und das Landschaftsbild, auf 

den Menschen sowie die Kultur- und sonstigen Sachgüter. Die Abgrenzung des Untersuchungsraumes 

ist in einer Karte darzustellen; diese ist zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer zu vereinbaren. 

Mit zunehmender Konkretisierung der Planung ist die Abgrenzung des Untersuchungsraumes zu 

überprüfen und ggf. anzupassen. Um geeignete Standorte für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

festlegen zu können, kann es erforderlich werden, den Untersuchungsraum um den Raum zu erweitern, 

in dem die Realisierung dieser funktionsbezogenen Maßnahmen möglich ist. Die Abgrenzung 

des angepassten bzw. erweiterten Untersuchungsraumes ist einschließlich etwaiger Auswirkungen 

auf das Honorar zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer zu vereinbaren. Dabei wird Bezug genommen 

auf den im Vordruck VII.109.3 festgelegten Untersuchungsraum. 


VII.109.1 

(6) Referenzraum 

Zur Beurteilung der erhobenen Daten kann es erforderlich werden, einen über den honorarwirksamen 

Untersuchungsraum hinausgehenden Raum (Referenzraum) heranzuziehen, um die jeweilige regionale 

und überregionale Bedeutung abschätzen zu können. Dieser Referenzraum wird nicht honorarwirksam. 

(7) Besondere Leistungen 

Leistungen, wie besondere Hilfsmittel der Darstellung (z. B. Modelle, audiovisuelle Medien), Leistungen 

der Öffentlichkeitsarbeit, Vorstellung der Planung vor Dritten, usw. sind als Besondere Leistungen 

zu vereinbaren (vgl. VII.100.3 (7) VHF). 

Ist zum Zeitpunkt der Vergabe die Notwendigkeit von unmittelbar im Zusammenhang mit den zu beauftragenden 

Grundleistungen stehenden Besonderen Leistungen (z. B. faunistische Untersuchungen 

entsprechend VII.113 VHF) absehbar, dann sollen diese in die Leistungs-/Honoraranfrage und die 

nachfolgenden Verhandlungen einbezogen werden. Dazu sind die Art und der Umfang der Leistungen 

möglichst genau vom AG abzuschätzen; sie sind Grundlage des Vergabeverfahrens. 

Es ist vertraglich zu vereinbaren, dem AN die in Rede stehenden Besonderen Leistungen zu übertragen, 

sobald der erforderliche Leistungsumfang im Zuge der Grundleistungen für eine Vergabe hinreichend 

konkretisiert worden ist. 

Die genaue Festlegung und Übertragung der Besonderen Leistungen bedarf der Schriftform. Die 

Stundensätze und ggf. erforderliche Nebenkosten sind im Vertrag für die Grundleistungen vertraglich 

zu vereinbaren. Der Auftragnehmer ist zu verpflichten, diese weiteren Leistungen zu erbringen, wenn 

ihm vom Auftraggeber diese Leistungen im Rahmen der Erarbeitung der Umweltverträglichkeitsstudie 

übertragen werden. Der Auftraggeber kann sich vorbehalten, die Übertragung weiterer Leistungen auf 

einzelne Teilleistungen zu beschränken. Ein Rechtsanspruch auf Übertragung aller im Vergabeverfahren 

vorausgeschätzten Leistungen sowie eine Erhöhung des Honorars aus der stufenweisen Beauftragung 

ist auszuschließen. 



Das Honorar und die Berechnungsfaktoren sind in § 7 des Vertrages i.V.m. dem Vordruck VII.109.3 

(vgl. § 4 HOAI). 

(9) Grundlage der Honorarberechnung 

Grundlage für die Honorarberechnung ist die Fläche des Untersuchungsraumes (§ 48 b Abs. 2 HOAI). 


Technische Vertragsbedingungen für 

Umweltverträglichkeitsstudien im Straßen- und Brückenbau 

VII.109.2 

1 Geltungsbereich 

Die „Besonderen Vertragsbedingungen für Umweltverträglichkeitsstudien im Straßen- und Brückenbau” 

betreffen folgende Fachbeiträge: 

- Planungsraumanalyse (entspricht der bisherigen Raumempfindlichkeitsanalyse – REA) als 

Grundlage einer nachfolgenden Umweltverträglichkeitsstudie in der Planungsstufe Linienfindung 

i.d.R. mit den Leistungsphasen 1 bis 3 des § 48a HOAI 

- die Umweltverträglichkeitsstudie - UVS - in der Planungsstufe Linienfindung mit den Leistungsphasen 

1 bis 5 des § 48a HOAI 

2 Qualitätsansprüche 

Die Landschaftsplanerischen Leistungen sind nach dem UVPG * , dem BNatSchG * i.V.m. den jeweils in 

Frage kommenden Naturschutzgesetzen der Länder, den HNL-S * , den ”Eingriffsregelung- 

Empfehlungen” * sowie den einschlägigen vom Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung 

herausgegebenen Regelungen (Rundschreiben u. a.) 1) zu bearbeiten. 

Insbesondere kommen hierfür in Frage 

− „Hinweise zu § 16 FStrG” * , 

− „RE” * , 

− „Planfeststellungsrichtlinien” * . 

Ferner sind die Landschaftsplanerischen Leistungen auf der Grundlage landesrechtlicher Bestimmungen 

(z. B. Zusammenarbeitserlasse) zu erarbeiten. 

Abweichungen bedürfen der vorherigen Anordnung oder Zustimmung des Auftraggebers. 

Alle Arbeiten sind von qualifizierten Fachkräften unter Leitung und Verantwortung eines Landschaftsarchitekten 

bzw. eines Diplomingenieurs der Landespflege durchzuführen. Er ist dem Auftraggeber 

zu benennen. Die eingesetzten Materialien, Hilfsmittel und Verfahren müssen dem Stand der 

Technik entsprechen und umweltverträglich sein. 

Straßenplanung und landschaftsplanerische Fachbeiträge sind in enger gegenseitiger Abstimmung zu 

erarbeiten. Straßenplaner und Landschaftsplaner müssen daher vom Beginn der Straßenplanung an 

in allen Phasen eng zusammenarbeiten. 

Die Aussagen der landschaftsplanerischen Fachbeiträge und der Straßenplanung müssen auf einander 

abgestimmt sein. 

Die landschaftsplanerischen Fachbeiträge bauen aufeinander auf. Soweit Sachverhalte bereits in einem 

vorangegangenen Fachbeitrag bearbeitet wurden, bilden die Ergebnisse die Grundlage für den 

nachfolgenden Fachbeitrag. Dabei ist stets zu prüfen, ob eine Aktualisierung oder Vertiefung erforderlich 

ist. 

*) 

Siehe Anhang 

1) 

Siehe hierzu das jeweils aktuelle "Verzeichnis der veröffentlichten Rundschreiben der Abteilung Straßenbau, Straßenverkehr des 

Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung (Rundschreibenverzeichnis StB)", veröffentlicht jährlich im Verkehrsblatt 


VII.109.2 

3 DV-Einsatz 


Auftraggeber abzustimmen, welche Programme Verwendung finden und ob bzw. ggf. wie ein Datentransfer 

zur DV-Anlage des Auftraggebers erfolgen soll. 

Beim Einsatz der DV-Anlage des Auftraggebers sind dessen Vorschriften über die Abwicklung und 

Verrechnung der DV-Aufträge zu berücksichtigen. 

Das Zusammenstellen der Eingabedaten und das Prüfen der Ergebnisse ist in jedem Fall Aufgabe des 


4 Abstimmung mit dem Auftraggeber 

Die Abfolge der einzelnen Arbeitsschritte ist mit dem Auftraggeber vor Beginn der Leistungen abzustimmen. 



5 Beschaffen von Unterlagen 

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer die im Vertrag angegebenen Planungsunterlagen zur Verfügung. 

Darüber hinausgehende Planungsunterlagen hat der Auftragnehmer - ggf. mit Unterstützung 

des Auftraggebers - zu beschaffen und/oder Informationen über bestehende und geplante Anlagen 

einzuholen. 

Soweit Beschaffungen (Pläne, Daten, Statistiken, Vordrucke, Formulare usw.) als Nebenkosten im 

Sinne von § 7 HOAI vom Auftraggeber auf Nachweis erstattet werden sollen, sind diese mit ihm vorher 

abzustimmen. 

Der Auftragnehmer muss die Aktualität der Unterlagen überprüfen und diese ggf. - in Abstimmung mit 

dem Auftraggeber - im erforderlichen Umfang aktualisieren. Die Unterlagen sind dem Auftraggeber zu 

überlassen. 

6 Bestandserfassung 

Über die Auswertung der beschafften Unterlagen hinaus sind alle dadurch nicht erfassbaren, für die 

Bearbeitung des Projektes bedeutsamen Gegebenheiten in der Örtlichkeit zu erheben. Die Erhebung 

erstreckt sich 

— für die Flora über eine Vegetationsperiode, 

— für die Fauna über den notwendigen Beurteilungszeitraum bei den projektrelevanten Tiergruppen 

(z. B. Wintergäste bei Zugvögeln, Amphibienwanderung, Wanderung von Großsäugern). 

Spezielle Luftbildbefliegungen sind nur in den dafür geeigneten Zeiträumen durchzuführen. 

7 Planungsinhalte 

Es gilt die Leistungsbeschreibung gem. § 3 des Vertrages. 

8 Betretungsrecht 


Bundesfernstraßengesetz und Straßengesetze der Länder im erforderlichen Umfang sicher. Der Auftragnehmer 

hat die Grundstückseigentümer bzw. Nutzungsberechtigten rechtzeitig über seine Absicht, 

Grundstücke zum Zwecke der Auftragserfüllung zu betreten, zu informieren. Wird dem Auftragnehmer 

das Betreten verweigert, so ist der Auftraggeber zu informieren und das weitere Vorgehen mit ihm 

abzustimmen. 


9 Quellenangaben 

VII.109.2 

Alle für die Planung ausgewerteten und zitierten Ausarbeitungen, Informationen usw. sind als Quelle 

anzugeben. 

10 Besondere Qualitätsansprüche 

Die Umweltverträglichkeitsstudie ist zusätzlich zu den unter Nr. 2 genannten Vorschriften nach dem 

MUVS * ) und dem UVPG*) zu bearbeiten. Die Ergebnisse der FFH-Vor-, FFH-Verträglichkeits- bzw. 

FFH-Ausnahmeprüfungen sowie der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung nach Art. 6a Abs. 2 

Satz 2 BayNatSchG und §§ 42 und 43 BNatSchG sind einzuarbeiten und in einem gesonderten Abschnitt 

des Erläuterungsberichtes der UVS darzustellen. 

11 Maßstab 

Die Umweltverträglichkeitsstudie ist im Maßstab 1:5.000 abzufassen. Bei Großprojekten kann die 

Darstellung der Ergebnisse in kleinerem Maßstab erforderlich werden. 

12 Untersuchungsraum 

Die Abgrenzung des Untersuchungsraumes ist zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer zu vereinbaren. 

Aus der Bearbeitung sich ergebende Änderungen der Größe des Untersuchungsraumes sind 

mit dem Auftraggeber abzustimmen. Honorarwirksam sind dabei nur die Flächen, die 110 v. H. des 

ursprünglichen Untersuchungsraumes überschreiten. 

13 Alternativen 

Bei der UVS sind im Rahmen der Grundleistungen ohne zusätzliche Vergütung bis zu vier Alternativen 

einschließlich der sich aus der Bearbeitung eventuell hierzu ergebender Untervarianten (ggf. einschließlich 

der sog. "Nullvariante", sofern diese ausnahmsweise einzubeziehen ist) zu untersuchen. 

Ergeben sich im Rahmen der Bearbeitung weitere zu untersuchende Alternativen, dann wird der dadurch 

entstehende Mehraufwand entweder durch den durch die zusätzlichen Alternativen entsprechend 

vergrößerten Untersuchungsraum oder durch eine Anpassung der Von-Hundert-Sätzen vergütet. 

14 Verzögerungen 

Wird der Auftrag aus Gründen unterbrochen, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, und liegen 

zwischen der Bestandserfassung und -bewertung und der Endfassung der Umweltverträglichkeitsstudie 

mehr als zwei Jahre, so ist zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer zu vereinbaren, 

inwieweit die Bestandserfassung und -bewertung gegen gesonderte Vergütung zu aktualisieren sind. 

15 Anregungen und Hinweise Dritter 

Der Auftragnehmer erfasst und bewertet Anregungen Dritter und unterrichtet den Auftraggeber. Der 

Auftraggeber entscheidet dann im Rahmen der Abstimmung, welche Anregungen, Hinweise, Vorschläge, 

Forderungen usw. Dritter in die Planung einzuarbeiten sind, und legt diese Entscheidung 

offen. 



16 Abfassen der Unterlagen 

Die Karten sind entsprechend den Musterkarten für „Umweltverträglichkeitsstudien“ zu fertigen. 

Der Erläuterungsbericht ist im Hinblick auf die Verwendbarkeit der Aussagen für 

VII.109.2 

− die Abfassung des Erläuterungsberichtes der Verkehrsanlage nach den RE und 

− die Unterlagen gemäß UVPG 

abzufassen. 

In der Regel ist (als Zusammenfassung der Ergebnisse der Leistungsphasen 1 - 3) ein Zwischenbericht 

zu fertigen. Diese Leistung des Auftragnehmers ist mit dem Honorar abgegolten. Das Liefern von 

Mehrfertigungen ist gesondert zu vereinbaren. 

Zusammenstellung der aufgeführten Regelwerke 

BNatSchG 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 25. 

März 2002 (BGBl. I Nr. 22 vom 3.4.2002 S. 1193; 25.11.2003 S. 2304) 

UVPG 

Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie des Rates vom 27.06.1985 über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten (85/337/EWG) (UVPG) vom 5. September 

2001 (BGBl. I Nr. 48 vom 19.9. 2001 S. 2350, S. 3762; 25.3.2002 S. 1193; 18.6.2002 S. 1914) 



13/1996 vom 15. April 1996 – StB 15/38.16.00/17 Va 96 

Bezugsquelle: VkBl-Verlag 


Richtlinien für die Planfeststellung nach dem Bundesfernstraßengesetz (Planfeststellungsrichtlinien – 

PlafeR). BMV-ARS Nr. 27/2002 vom 05. November 2002 – S 15/38.18.01/94 Va 02 (VkBl 2002 S. 802) 

RE 


1985) 


AKS 

Anweisung zu Kostenberechnung für Straßenbaumaßnahmen, Ausgabe 1985 (AKS 85), BMV-ARS 

Nr. 24/1984 vom 12. Dezember 1984 – StB 24/38.45.00/24023 Va 84 (VkBl 1985 S. 92) in Verbindung 

mit dem BMV-ARS Nr. 13/1990 vom 1. August 1990 – StB 24/38.46.00/31 Va 90 


HNL-S 

Hinweise zur Berücksichtigung des Naturschutzes und der Landschaftspflege beim Bundesfernstraßenbau, 

Ausgabe 1999 (HNL-S 99) 


MUVS 

Merkblatt zur Umweltverträglichkeitsstudie in der Straßenplanung, Ausgabe 2001 (MUVS) 


Eingriffsregelung – Empfehlungen 

Empfehlungen für die Abhandlung der Eingriffsregelung beim Bundesfernstraßenbau; Schriftenreihe 

"Straßenbau und Straßenverkehrstechnik“, Heft 668 

Bezugsquelle: Typo Verlag 


VII.109.2 

Leitfaden FFH-VP, Musterkarten FFH-VP 

Leitfaden zur FFH-Verträglichkeitsprüfung im Bundesfernstraßenbau (Leitfaden FFH-VP) – Ausgabe 

2004; 

Musterkarten zur einheitlichen Darstellung von FFH-Verträglichkeitsprüfungen im Bundesfernstraßenbau 

(Musterkarten FFH-VP) – Ausgabe 2004. 

BMVBW-ARS Nr. 21/2004 vom 20. September 2004 – S 13/14.87.02/60 Va 04 

Bezugsquelle: Verlags-Kartographie 

RAS-LG 

Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil: Landschaftsgestaltung 

Abschnitt 3: Lebendverbau, Ausgabe 1983 (RAS-LG 3) 


RAS-LP 

Richtlinien für die Anlage von Straßen, Teil: Landschaftspflege 

Abschnitt 1: Landschaftspflegerische Begleitplanung, Ausgabe 1996 (RAS-LP 1) 

Abschnitt 2: Landschaftspflegerische Ausführung, Ausgabe 1993 (RAS-LP 2) 

Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen, 

Ausgabe 1999 

(RAS-LP 4) 


VOB/A 


von Bauleistungen, Ausgabe 2002 (VOB/A) 

Bezugsquelle: Beuth-Verlag 

HVA B-StB (früher: HVA-StB) 

Handbuch für die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen im Straßen- und Brückenbau 

(HVA B-StB) 

Bezugsquelle: Deutscher Bundes-Verlag 

STLK 


Diskettenausgabe) 


STLK/AVA-Richtlinien 


Straßen- und Brückenbau (STLK/AVA-Richtlinien) 



FGSV Verlag: FGSV Verlag GmbH 

Wesselinger Str. 17, 50999 Köln 

Telefon 0 22 36 / 38 46 30, Telefax 0 22 36 / 38 46 40 

Boyenstraße 42, 10115 Berlin 

Telefon 030 / 48 63 82 70, Telefax 030 / 48 63 82 71 

VkBl-Verlag: Verkehrsblatt-Verlag 

Hohe Straße 39, 44139 Dortmund 

Telefon 0108 / 53 40 140, Telefax 0180 / 53 40 120 

Beuth Verlag: Beuth Verlag GmbH 

Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin 

Telefon 030 / 26 01-0, Telefax 030 / 26 01-1231 


Typo Verlag: Typo-Druck- und Verlags GmbH 

Rosental 44, 53111 Bonn 


Deutscher Bundes-Verlag: Deutscher Bundes-Verlag GmbH 

Postfach 12 03 80, 53045 Bonn 

Telefon: 0228 / 38 208-0, Telefax: 0228 / 38 208-38 

Verlags-Kartographie: Verlags-Kartographie GmbG Alsfeld, 

Virchowstraße 7, 36304 Alsfeld 

Telefon: 06631 / 3800; Telefax: 06631 / 72782 

Hinweis: 

Die Regelwerke sind in der jeweils aktuellen Fassung anzuwenden. 

VII.109.2 



UMWELTVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE 

PLANUNG IM MAßSTAB 1 : 5.000 

Anlage-Nr.: 1 

HONORARERMITTLUNG Vertrags-Nr.: 

............................................. 

1. Fläche des Untersuchungsraumes 

Der Honorarermittlung wird die Fläche des Untersuchungsraumes zugrunde gelegt. 

Diese beträgt gemäß Anlage Nr. _____ vorläufig _____ ha. 


Die Planung wird zugeordnet der Honorarzone _____ (§ 48 HOAI); siehe Rückseite 

Es gilt der Mindestsatz der Honorartafel zu § 48b HOAI 

zuzüglich _____ v.H. der Differenz zum Höchstsatz wegen _____ 

abzüglich _____ v.H. des Mindestsatzes wegen _____ 

Der volle Honorarsatz (100 v.H. des Leistungsbildes) beträgt somit 

Die Grundleistungen nach § 3 Abs. 1 des Vertrages sind bewertet 

mit _____ v.H. des Leistungsbildes 

Hiernach ergibt sich ein vorläufiges Honorar in Höhe von 


Für die Besonderen Leistungen nach § 3 Abs. 1 ergibt sich ein Pauschalhonorar in Höhe von 

Die Besonderen Leistungen nach § 3 Abs. 1 des Vertrages - soweit nicht in EUR bewertet - 

sind 

bewertet mit_____ v.H. des Leistungsbildes 

Hiernach ergibt sich ein vorläufiges Honorar endgültiges Honorar von 


Honorar nach Nr. 2 und 3 (ohne Umsatzsteuer) 

VII.109.3 

© VHF Bayern - Stand Oktober 2008 VII.109.3 – Seite 1 

EUR

ERMITTLUNG DER HONORARZONE 

Bewertungsmerkmal Honorarzone I Honorarzone II Honorarzone III eP* 

Ausstattung an ökologisch 

bedeutsamen Strukturen 

gering durchschnittlich umfangreich und 

vielgestaltig 

(1-6 Punkte) (1-2) (3-4) (5-6) . . . . . . 

VII.109.3 

Gliederung des Landschaftsbildes schwach mäßig stark 

(1-6 Punkte) (1-2) (3-4) (5-6) . . . . . . 

Ausprägung bzw. Bedeutung der 

Erholungsnutzung 

schwach durchschnittlich, 

regionale 

Bedeutung 

intensiv, 

überregionale 

Bedeutung 

(1-6 Punkte) (1-2) (3-4) (5-6) . . . . . . 

Nutzungsansprüche gering ausgeprägt, 

einheitlich 

differenziert stark differenziert, 

kleinräumig 

(1-6 Punkte) (1-2) (3-4) (5-6) . . . . . . 

Empfindlichkeit gegenüber Umweltbelastungen 

und Beeinträchtigungen 

von Natur und Landschaft 

gering durchschnittlich hoch 

(1-9 Punkte) (1-3) (4-6) (7-9) . . . . . . 

Potenzielle Beeinträchtigungsintensität 

des Vorhabens 


(1-9 Punkte) (1-3) (4-6) (7-9) . . . . . . 

* eP = ermittelte Punktanzahl 

Anmerkung: 




Summe der ermittelten Punktanzahl . . . . . . 

Die Leistung wird zugeordnet der Honorarzone ................. 

© VHF Bayern - Stand Oktober 2008 VII.109.3 – Seite 2


Zwischen 






geschlossen: 

INHALT 





ANLAGEN 

NR ANZAHL DER 

SEITEN 

1 

2 

BEZEICHNUNG 

Honorarermittlung (VII.110.3 VHF) 


Vertrag 

Vertrags-Nr.: 

Aktenzeichen: 

VII.110 










§ 1 





§ 2 



Besondere Vertragsbedingungen (VII.110.2 VHF) 

VII.110 


§ 3 


VII.110 


(1.1) Grundleistungen für den LBP zum RE-Vorentwurf: 



1.2 Zusammenstellen der verfügbaren planungsrelevanten Unterlagen, insbesondere: 

− Umweltverträglichkeitsstudie, 

− ggf. FFH-Verträglichkeitsprüfung für Natura 2000-Gebiete, 

− örtliche und überörtliche Planungen und Untersuchungen, 

− thematische Karten, Luftbilder und sonstige Daten, 

prüfen der: 

− Qualität der Unterlagen, 

− Eignung des Maßstabs, 

− Notwendigkeit zum Umarbeiten vorhandener Karten. 

1.3 Ortsbesichtigung zur Abschätzung der erforderlichen Leistung 

1.4 Abgrenzen des Planungsgebietes nach Art der Baumaßnahme und Empfindlichkeit der Landschaft 

Abgrenzungskriterien sind z. B. Störung ökologischer Funktionen, Trenneffekte, Lärm- und 

Schadstoffausbreitung, Störung der Sichtbeziehungen. Die räumliche Abgrenzung ist abhängig vom 

Relief, von der Empfindlichkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes sowie von der 

Nutzungsstruktur. Vorgaben für diese Abgrenzung können ggf. einer Umweltverträglichkeitsstudie 

entnommen werden. 

1.5 Ermitteln des Leistungsumfanges und Festlegen ergänzender Fachleistungen und Abstimmung mit 

dem Auftraggeber und ggf. mit anderen Beteiligten Dabei sind insbesondere die erforderlichen 

Leistungen nach Art, Zeitraum der örtlichen Erhebungen und Bearbeitungstiefe 

(Planungsmaßstab/Detaillierungsgrad) zu ermitteln 

1.6 Aufstellen eines verbindlichen Arbeitsplans unter Berücksichtigung der übrigen Planungen in 

Abstimmung mit dem Auftraggeber 

2 Leistungsphase 2: Ermitteln und Bewerten der Planungsgrundlagen 

2.1 Erfassen des Bestandes aufgrund vorhandener Unterlagen und örtlicher Erhebungen. 

Die Bestandserfassung hat so zu erfolgen, wie es für die Eingriffsbeurteilung erforderlich ist. Dies 

setzt voraus, dass die örtlichen Erhebungen der Pflanzen- und Tierwelt die Vegetationsperiode 

umfassen. Dabei ist auf Wanderverhalten und Lebenszyklen einzelner Arten zu achten 

Zu erfassen sind: 

− der Naturhaushalt in seinen Wirkungszusammenhängen, insbesondere durch 

Landschaftsfaktoren wie Relief, Geländegestalt, Gestein, Boden, oberirdische Gewässer, 

Grundwasser, Geländeklima sowie Tiere und Pflanzen und deren Lebensräume Die Erfassung 

der Tier- und Pflanzenwelt beinhaltet die Ermittlung der Vorkommen den Lebensraum 

charakterisierender sowie seltener, gefährdeter oder geschützter Arten der Fauna und Flora, die 

eine Beschreibung und Bewertung der Biotoptypen und standörtlichen Gegebenheiten sowie 

Aussagen zur potenziellen Beeinträchtigung für diese Lebensräume zulassen bzw. die 

gegebenenfalls die Notwendigkeit für eine vertiefte Untersuchung von Arten oder Gruppen der 

Flora und Fauna belegen 

• Zur Erfassung und Bewertung der Flora ist eine Biotoptypen- und Nutzungskartierung 

erforderlich (entsprechen der Biotoptypenschlüssel der jeweiligen Länder) 

• Zur Erfassung und Bewertung der Fauna ist eine zoologische Zuordnung zu den Biotoptypen 

erforderlich, bei der faunistische Funktionsräume und -elemente abzugrenzen sind. Grundlage 

sind die im Zuge der Biotoptypenkartierung vor Ort gewonnenen Erkenntnisse über die 

Tierwelt. Diese bilden die Grundlage für eine eventuell erforderlich werdende zielorientierte 

quantitative oder qualitative Erhebung charakteristischer Tierarten (als Besondere Leistung) 


und für das detaillierte Abgrenzen ihrer Gesamt- und Teillebensräume. 

− die Schutzgebiete, geschützten Landschaftsbestandteile und schützenswerten Lebensräume, 

− die vorhandenen Nutzungen und Vorhaben, 

− das Landschaftsbild und die Erholungseignung der Landschaft 

Zu erfassen sind u. a. gliedernde und belebende Landschaftselemente, kulturhistorische 

Elemente, prägende Strukturelemente, landschaftliche Leitlinien, Sicht- und Wegebeziehungen, 

unzerschnittene bzw. störungsfreie Räume. Hierzu zählen insbesondere auch die Funktion des 

Freiraumes hinsichtlich der landschaftsgebundenen Erholung sowie das Wohnumfeld; dabei sind 

räumliche Bezugseinheiten abzugrenzen. Die Bewertung der Empfindlichkeit dieser 

Bezugseinheiten und Funktionen gegenüber Beeinträchtigungen der Erlebbarkeit von Natur und 

Landschaft erfolgt anhand bestimmter Eigenschaftsmerkmale wie 

• strukturelle Charakteristik (Eigenart) 

• Fein- und Grobreliefierung und Vegetationsbedeckung (Vielfalt) 

• Naturnähe im Einklang mit Charakteristik (Schönheit) 

− die kulturgeschichtlich bedeutsamen Objekte. 

Zur Bestandserfassung im besiedelten Bereich zählen auch die Analyse der Freiraumnutzungen und 

die Erfassung der Ortsstruktur 

2.2 Erfassen der Eigentumsverhältnisse aufgrund vorhandener Unterlagen 

2.3 Bestandsbewertung 

Bewerten der Leistungsfähigkeit und Empfindlichkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes 

nach den Zielen und Grundsätzen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

2.4 Bewerten der vorhandenen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft (Vorbelastung) 

2.5 Darstellung der Ergebnisse der Bestandsaufnahme und der -bewertung 

− Text, 

− Karten. 

3 Leistungsphase 3: Ermitteln und Bewerten des Eingriffs 

3.1 Konfliktanalyse Ermitteln und Bewerten der Wirkungen des Vorhabens auf Naturhaushalt und 

Landschaftsbild einschließlich der Erholungseignung der Landschaft Ermitteln der Intensität der 

Beeinträchtigungen durch das Vorhaben im Sinne der Eingriffsregelung nach §§ 18 ff BNatSchG 

i.V.m. den landesrechtlichen Regelungen 

3.2 Konfliktminderung Erarbeiten von Lösungsmöglichkeiten zur Vermeidung oder Verminderung von 

Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes einschließlich der 

Erholungseignung der Landschaft, die in Abstimmung mit den an der Planung Beteiligten zu 

Anpassungen des Straßenentwurfes führen 

3.3 Unvermeidbare Beeinträchtigungen Ermitteln der unvermeidbaren Beeinträchtigungen nach Art, 

Umfang, Ort und zeitlichem Ablauf und Bewerten in Bezug auf Erheblichkeit und Nachhaltigkeit 

3.4 Überprüfen der Abgrenzung des Plangebietes 

3.5 Darstellen der Ergebnisse von Konfliktanalyse und Konfliktminderung sowie der unvermeidbaren 

Beeinträchtigungen 

− Text, 

− Karten. 


4 Leistungsphase 4: Vorläufige Planfassung 

4.1 Erarbeiten der grundsätzlichen Lösung der wesentlichen Teile der Aufgabe in Text und Karten mit 

alternativen Teillösungen Darstellen und Begründen von Maßnahmen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege nach Art, Umfang, Lage und zeitlicher Abfolge einschließlich der 

Biotopenentwicklungs- und Pflegemaßnahmen, insbesondere die Ausgleichs-, gegebenenfalls 

Ersatzmaßnahmen, die Gestaltungs- und Schutzmaßnahmen Gegebenenfalls Übernahme von 

Kohärenzsicherungsmaßnahmen aus der FFH-Ausnahmeprüfung, sowie Maßnahmen zur 

Schadensbegrenzung, die nicht Gegenstand des technischen Entwurfs sind. 

4.2 Vergleichendes Gegenüberstellen von Beeinträchtigungen und Ausgleich einschließlich Darstellen 

verbleibender nicht ausgleichbarer Beeinträchtigungen und Maßnahmen zu deren Ersatz 

VII.110 


4.3 Kostenschätzung Überschlägige Kostenermittlung für die Kostenberechnung nach AKS. Dabei sind 

die Einzelpositionen der Kostenermittlung darzustellen 

4.4 Abstimmen der vorläufigen Planfassung mit dem Auftraggeber und der für Naturschutz und 

Landschaftspflege zuständigen Behörde, ggf. unter Hinzuziehung weiterer Träger öffentlicher Belange 

4.5 Erstellen des Landschaftspflegerischen Begleitplanes in der vorgeschriebenen und abgestimmten 

Fassung in Text und Karten Die vorläufige Planfassung besteht aus 

− Text, 

− Bestands- und Konfliktplan, 

− Übersichtsplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen (falls erforderlich), 

− Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen im Maßstab des straßenbautechnischen 

Vorentwurfes, 

− Maßnahmenverzeichnis nach Muster „Maßnahmenblatt“, 

− Vergleichende Gegenüberstellung von Beeinträchtigungen und Ausgleich einschl. Darstellen 

verbleibender nicht ausgleichbarer Beeinträchtigungen und Maßnahmen zu deren Ersatz, 

− Kostenschätzung 

(2) Der Auftraggeber beabsichtigt, dem Auftragnehmer bei Fortsetzung der Planung 

weitere Leistungen nach 2.1 - einzeln oder im Ganzen - zu übertragen. 

Die Übertragung erfolgt durch gesonderte schriftliche Mitteilung. 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet diese weiteren Leistungen zu erbringen, wenn sie ihm vom 


Beauftragungsstufe übertragen werden. 

Der Auftraggeber behält sich vor, die Übertragung weiterer Leistungen auf einzelne Abschnitte der 

Baumaßnahme zu beschränken. 



ableiten. 

VII.110 

(2.1) Grundleistungen für den LBP zum Genehmigungsentwurf: Vorläufige 

Bewertung 

3 Leistungsphase 3: Ermitteln und Bewerten des Eingriffs 

3.1 Konfliktanalyse Ermitteln und Bewerten der Wirkungen des Vorhabens auf Naturhaushalt und 

Landschaftsbild einschließlich der Erholungseignung der Landschaft Ermitteln der Intensität der 

Beeinträchtigungen durch das Vorhaben im Sinne der Eingriffsregelung nach §§ 18 ff BNatSchG 

i.V.m. den landesrechtlichen Regelungen 

3.2 Konfliktminderung Erarbeiten von Lösungsmöglichkeiten zur Vermeidung oder Verminderung von 

Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes einschließlich der 

Erholungseignung der Landschaft, die in Abstimmung mit den an der Planung Beteiligten zu 

Anpassungen des Straßenentwurfes führen 

3.3 Unvermeidbare Beeinträchtigungen Ermitteln der unvermeidbaren Beeinträchtigungen nach Art, 

Umfang, Ort und zeitlichem Ablauf und Bewerten in Bezug auf Erheblichkeit und Nachhaltigkeit 

3.4 Überprüfen der Abgrenzung des Plangebietes 

3.5 Darstellen der Ergebnisse von Konfliktanalyse und Konfliktminderung sowie der unvermeidbaren 

Beeinträchtigungen 

− Text, 

− Karten. 


5 Leistungsphase 5: Endgültige Planfassung 

5.1 Erarbeiten der endgültigen Lösung der Aufgabe in Text und Karten. Darstellen und Begründen von 

Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege nach Art, Umfang, Lage und zeitlicher 

Abfolge einschließlich der Biotopenentwicklungs- und Pflegemaßnahmen, insbesondere die 

Ausgleichs-, gegebenenfalls Ersatzmaßnahmen, die Gestaltungs- und Schutzmaßnahmen 

Gegebenenfalls Übernahme von Kohärenzsicherungsmaßnahmen aus der FFH-Ausnahmeprüfung, 

sowie Maßnahmen zur Schadensbegrenzung, die nicht Gegenstand des technischen Entwurfs sind. 


5.2 Vergleichendes Gegenüberstellen von Beeinträchtigungen und Ausgleich einschließlich Darstellen 

verbleibender nicht ausgleichbarer Beeinträchtigungen und Maßnahmen zu deren Ersatz. 

5.3 Abstimmen der endgültigen Planfassung mit dem Auftraggeber und der für Naturschutz und 

Landschaftspflege zuständigen Behörde, ggf. unter Hinzuziehung weiterer Träger öffentlicher Belange 

5.4 Erstellen des Landschaftspflegerischen Begleitplanes in der vorgeschriebenen und abgestimmten 

Fassung in Text und Karten Die endgültige Planfassung besteht aus 

− Text, 

− Bestands- und Konfliktplan, 

− Übersichtsplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen (falls erforderlich),, 

− Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen im Maßstab des straßenbautechnischen 

Entwurfes in parzellenscharfer Darstellung, 

− Maßnahmenverzeichnis nach Muster „Maßnahmenblatt“, 

− Vergleichende Gegenüberstellung von Beeinträchtigungen und Ausgleich einschl. Darstellen 

verbleibender nicht ausgleichbarer Beeinträchtigungen und Maßnahmen zu deren Ersatz, 

5.5 Abschlussbesprechung und Übergabe der endgültigen Fassung des LBP in der vereinbarten Form 

(3) Besondere Leistungen. 

Diese sind nur Vertragsbestandteil, sofern sie im Folgenden vereinbart werden. 

− pflanzensoziologische Kartierung, floristische oder faunistische Feldaufnahmen (quantitative und/oder 

qualitative Erhebung, z. B. Populationsstärke und -zyklus, Wanderverhalten), 

− Ermitteln der Eigentumsverhältnisse, über die vom Auftraggeber keine Unterlagen zur Verfügung 

gestellt werden, 

− Simulation von Landschaftsbildveränderungen, z. B. über Overheadtechnik, Fotomontagen, Modellbau, 

DV, Realbildverfremdung, Videofilm, 

− Klären der Verfügbarkeit geeigneter Flächen für die vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

mit den maßgeblich Betroffenen (Grundeigentümer/Pächter), 

− Erstellung von zusätzlichen Unterlagen für das Genehmigungsverfahren, z. B. § 6 UVPG-Unterlagen, 

Waldflächenbilanz, Unterlagen für die Genehmigung nach § 31 Wasserhaushaltsgesetz 


− Kurzfassungen, 

− Aktualisierung und Aufarbeitung des LBP des RE-Vorentwurfes für das Genehmigungsverfahren, 


− Vorstellen des Landschaftspflegerischen Begleitplanes vor Dritten, Teilnahme an Sitzungen von 

politischen Gremien und Sitzungen im Rahmen der Bürgerbeteiligungen, 

− Aktualisierung und Aufarbeitung des LBP des RE-Vorentwurfes für das Genehmigungsverfahren auf 

der Grundlage der Ergebnisse der FFH-VP. 




schwarz/weiß 

farbig 



VII.110 










§ 4 


VII.110 



§ 5 



§ 6 






§ 7 

Vergütung 
















Vorläufig 


Zwischensumme 








Zwischensumme 




VII.110 


Brutto

AUFTRAGNEHMER 


§ 8 



AUFTRAGGEBER 


VII.110 


VII.110.1 

Hinweise zur Erstellung der Vertragsmuster für landschaftspflegerische Begleitpläne 

im Straßen- und Brückenbau (HOAI Teil VI) 






(2) Plangebiet als Gegenstand der Grundleistungen 

Gegenstand der Grundleistungen bei landschaftspflegerischen Begleitplänen ist das Plangebiet. Das 

Plangebiet ist entweder aus den Ergebnissen der UVS oder bei Um- und Ausbauten geringeren Umfangs 

frei zu entwickeln und entsprechend der Planungstiefe fallbezogen (d. h. in Abhängigkeit von 

Naturhaushalt und Landschaftsbild, Straßenkategorie, Verkehrsmengen) abzugrenzen (als Anlage zu 

Vordrucks VII.110.3). Die Größe des Plangebietes wird somit bestimmt durch die Netzkonzeption und 

die räumlichen Parameter der voraussichtlichen Wirkungen des Vorhabens auf die aus §§ 1 und 2 

BNatSchG abgeleiteten Wert- und Funktionselemente allgemeiner und besonderer Bedeutung für den 

Naturhaushalt und das Landschaftsbild. 

Die in einer Karte dargestellte Abgrenzung des Plangebietes ist als Vertragsbestandteil zwischen Auftraggeber 

und Auftragnehmer zu vereinbaren. Die Fläche des Plangebietes ist insgesamt und entsprechend 

den sich aus § 8 BNatSchG ergebenden Erfordernissen planerisch durchzuarbeiten. Dabei 

ist das Plangebiet hinsichtlich des Arbeitsaufwandes differenziert zu betrachten. Die gesamte Fläche 

des Plangebietes ist folglich auch im Bestands- und Konfliktplan darzustellen (unvollständig wäre z. B. 

eine Darstellung, die an der Grenze des Berechnungsraumes endet). 

Mit zunehmender Konkretisierung der Planung ist die Abgrenzung des Plangebietes zu überprüfen 

und ggf. anzupassen. Um die betroffenen Wert- und Funktionselemente von besonderer Bedeutung 

für Naturschutz und Landschaftspflege ganzheitlich erfassen und bewerten zu können oder um geeignete 

Standorte für Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen festlegen zu können, kann es erforderlich 

werden, das Plangebiet um die Flächen zu erweitern, in der die Erfassung und Bewertung erforderlich 

ist oder die Realisierung dieser funktionsbezogenen Maßnahmen möglich ist. Die Abgrenzung des 

angepassten bzw. erweiterten Plangebietes ist einschließlich etwaiger Auswirkungen auf den honorarwirksamen 

Berechnungsraum zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer zu vereinbaren. 

(3) Referenzraum 

Zur Beurteilung der erhobenen Daten kann es erforderlich werden, einen über das Plangebiet hinausgehenden 

Raum (Referenzraum) heranzuziehen, um die jeweilige regionale oder überregionale Bedeutung 

abschätzen zu können. Dieser Referenzraum wird nicht honorarwirksam. 


Der Untersuchungszeitraum für die Durchführung der Bestandsaufnahme (siehe Nr. 1.6 TVB- 

Landschaft) ist so festzulegen, dass Qualitäts- und Aussagekraftverluste sowie Erhebungsdefizite bei 

der Bestandsaufnahme und Fehleinschätzungen bei der Bestandsbewertung weitestgehend ausgeschlossen 

werden. 





Verursacht die Berücksichtigung der waldrechtlich relevanten Sachverhalte (vgl. VII.110.2 Nr. 10) 

einen im Verhältnis zu den Grundleistungen wesentlichen zusätzlichen Arbeits– und Zeitaufwand, so 

treten diese Leistungen als Besondere Leistung zu den Grundleistungen des LBP hinzu. 

Leistungen, wie besondere Hilfsmittel der Darstellung (z. B. Modelle, audiovisuelle Medien), Leistungen 

der Öffentlichkeitsarbeit, Vorstellung der Planung vor Dritten, usw. sind ebenfalls als Besondere 

Leistungen zu vereinbaren (vgl. VII.100.3 (7) VHF). 

Ist zum Zeitpunkt der Vergabe die Notwendigkeit von unmittelbar im Zusammenhang mit den zu beauftragenden 

Grundleistungen stehenden Besonderen Leistungen (z. B. faunistische Untersuchungen 

entsprechend VII.113 VHF) absehbar, dann sollen diese in die Leistungs-/Honoraranfrage und die 

nachfolgenden Verhandlungen einbezogen werden. 


VII.110.1 

Dazu sind die Art und der Umfang der Leistungen möglichst genau vom AG abzuschätzen; sie sind 

Grundlage des Vergabeverfahrens. 

Es ist vertraglich zu vereinbaren, dem AN die in Rede stehenden Besonderen Leistungen zu übertragen, 

sobald der erforderliche Leistungsumfang im Zuge der Grundleistungen für eine Vergabe hinreichend 

konkretisiert worden ist. 






einzelne Teilleistungen zu beschränken. Ein Rechtsanspruch auf Übertragung aller im Vergabeverfahren 

vorausgeschätzten Leistungen sowie eine Erhöhung des Honorars aus der stufenweisen Beauftragung 

ist auszuschließen. 



Die Honorarberechnung ist gemäß § 49 a (3) HOAI in Verbindung mit § 46 a HOAI vorzunehmen. 

Das Honorar und die Berechnungsfaktoren sind in § 7 des Vertrages i.V.m. dem Vordruck VII.110.3 

festzulegen (vgl. § 4 HOAI). 

Der LBP zu einem Straßenbauvorhaben wird in zwei Stufen erarbeitet (LBP zum RE-Vorentwurf und 

LBP zum Genehmigungsentwurf). Beide Teile bilden eine planerische Einheit. Es sollte daher angestrebt 

werden, dem Auftragnehmer mit dem Vertrag für den LBP zum RE-Vorentwurf – bei Fortsetzung 

der Planung – die weiteren Leistungen für den LBP zum Genehmigungsentwurf mit zu übertragen. 

Für den LBP zum RE-Vorentwurf werden zunächst die Leistungen der Leistungsphasen 1 – 4 anteilig 

(vgl. unten) dem Auftragnehmer übertragen. Die weiteren Leistungen für den LBP zum Genehmigungsentwurf 

werden zu gegebener Zeit durch eine Vertragsergänzung in Schriftform übertragen, in 

der die Bewertung der Leistungsphasen (Leistungsphase 5, Leistungsphasen 2 – 3 anteilig, vgl. unten) 

entsprechend dem tatsächlich erforderlichen Leistungsumfang überprüft und ggf. daran anzupassen 

ist. 

Die in § 3 des Vertragsmusters aufgeführten Leistungen sind bei der oben dargestellten 2-stufigen 

Vergabe in der Regel wie folgt zu bewerten. Die Bewertung berücksichtigt, dass im LBP zum Vorentwurf 

die Ermittlung und Bewertung des Eingriffs sowie die Maßnahmenplanung i.d.R. in größerem 

Maßstab erfolgt und diese Leistungen für die Genehmigungsplanung hinsichtlich der Detailschärfe 

überarbeitet bzw. ergänzt werden müssen. Demgegenüber sind wesentliche Änderungen der Straßenplanung 

sowie erforderliche Aktualisierungen der Planungsgrundlagen gegenüber der Vorentwurfsplanung 

nicht berücksichtigt und müssen bei der Bewertung der Leistungsphasen zusätzlich 

berücksichtigt werden: 

LBP zum Vorentwurf: 

Lph. 1: Klären der Aufgabenstellung und Ermitteln des Leistungsumfangs 1 - 3 v.H. 

Lph. 2: Ermitteln und Bewerten der Planungsgrundlagen 15 - 22 v.H. 

Lph. 3: Ermitteln und Bewerten des Eingriffs 20 v.H. 

Lph. 4: Vorläufige Planfassung 30 v.H. 

66 – 75 v.H. 

LBP zum Genehmigungsentwurf 

Lph. 3: Ermitteln und Bewerten des Eingriffs 5 - 15 v.H. 

Lph. 5: Endgültige Planfassung 20 v.H. 

25 – 35 v.H. 

(8) Vereinbarung der Normal- bzw. Schwierigkeitsstufe 

Die Zuordnung zur Normalstufe oder zur Schwierigkeitsstufe ist zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer 

zu vereinbaren. Sie ist anhand der Bewertungskriterien des § 48 HOAI zu ermitteln und im 

Vordruck VII.110.3 festzulegen. 

Die Zuordnung zur Normal- bzw. Schwierigkeitsstufe erfolgt gemäß § 49 HOAI mit den Bewertungspunkten 

nach § 48 Abs. 3 HOAI. Dabei ist folgende Zuordnung vorzunehmen: 

– Normalstufe: bis zu 23 Punkte; 

− Schwierigkeitsstufe: 24 bis 42 Punkte. 


VII.110.1 

(9) Fiktiver Berechnungsraum 

Wegen der grundsätzlichen Unterschiedlichkeit der Leistungsbilder, der vollständig anderen Zielsetzung 

und der gesetzlich bedingten, völlig anderen Anwendungsbereiche der beiden Planwerke der §§ 

46 und 49 a HOAI ist die unmittelbare Ermittlung des Honorars für Grundleistungen bei Landschaftspflegerischen 

Begleitplänen nach Einzelansätzen des § 46 a Abs. 3 HOAI nicht ohne Modifikation 

möglich. Daher wird zur Honorarfindung ein fiktiver Berechnungsraum festgesetzt, der in der Regel 

kleiner ist als das Plangebiet. Dieser ist Grundlage für die Ermittlung der Verrechnungseinheiten für 

die Honorarberechnung. 

Die Breite des Berechnungsraums ist im Einzelfall zu ermitteln. Die Festlegung des Berechnungsraumes 

erfolgt nach den Kriterien: 

− Größe des Plangebietes, 

− Schwierigkeit der Aufgabe, soweit nicht schon in der Honorarzone berücksichtigt, 

− mangelnder Differenzierungsmöglichkeit bei der Honorarfindung, die durch die Zuordnung in 

nur zwei Stufen auftreten kann. Sie kann über die Größe des Berechnungsraumes kompensiert 

werden. 

Dabei ist wie folgt vorzugehen: 

Das Plangebiet wird unterteilt in einen engeren Untersuchungsraum mit der beiderseitig ab Straßenachse 

(Neubau) bzw. Fahrbahnrand (Ausbau) gemessenen mittleren Breite B1 und einen daran anschließenden 

weiteren Untersuchungsraum mit der jeweiligen mittleren Breite B2. 

Die Begrenzung des Plangebiets und des engeren Untersuchungsraumes wird entsprechend den 

örtlichen Verhältnissen, unter Berücksichtigung der Reichweite der straßen- und verkehrsbedingten 

Wirkfaktoren und der landschaftsökologischen Empfindlichkeit der jeweiligen Flächen gegenüber den 

Projektwirkungen vom AG festgelegt. Die möglichen Auswirkungen des Vorhabens auf Natura 2000– 

Gebiete sowie auf streng geschützte Arten sind bei der Festlegung des Plangebiets zu berücksichtigen. 

Anhaltswerte für die Festlegung der verschiedenen Breiten enthält die Tabelle in Nr. (11). Aus 

den Flächen des engeren und weiteren Untersuchungsraums ergeben sich durch Teilung durch die 

Länge die mittleren Breiten B1 und B2 für jede Seite. 

Die der Honorarermittlung zu Grunde zu legende Breite B des Berechnungsraums für die jeweilige 

Seite ergibt sich daraus nach der Formel B = B1 + 0,2 B2. Bei der Ermittlung des Berechnungsraumes 

sind je 100 m über Bauanfang und -ende hinaus zu berücksichtigen. 

(10) Verrechnungseinheiten 

Bei der Ermittlung des Honorars ist von folgenden Ansätzen auszugehen: 

a) 1.200 VE je Hektar im Berechnungsraum für: 

− vorhandene und geplante Naturschutzgebiete, Nationalparke, Kernzonen von Biosphärenschutzgebieten, 

Naturdenkmale, 

− Kernzonen der Naturparke (da diese in Bayern der Schutzkategorie LSG entsprechen, sind 

sie nur insoweit mit 1200 VE/ha zu bewerten, als sie zugleich unter eine der anderen in 

Bst. a) aufgeführten Schutzkategorien fallen; ansonsten sind sie mit 400 VE zu bewerten), 

− internationale Schutzgebiete (z. B. Ramsar-Flächen, gemeldete Vogelschutzgebiete, FFH- 

Gebiete), 

− geschützte Landschaftsbestandteile, 

− Flächen gemäß § 30 BNatSchG bzw. entsprechender landesrechtlicher Regelungen, 

− ausgewiesene Vorrangflächen für den Arten- und Biotopschutz (landesplanerische Festsetzungen 

z. B.: Karte der Vorrangflächen für den Biotopschutz, Kartierung der schutzwürdigen 

Bereiche, Biotopkartierung). Hierunter fallen nicht die in den Regionalplänen festgelegten 

"Vorbehaltsflächen für Naturschutz und Landschaftspflege" und die im ABSP dargestellten 

"Vorranggebiete Naturschutz" (lediglich naturschutzinterne Festlegung). 

b) 400 VE je Hektar für die übrigen Flächen im Berechnungsraum. Diese Festlegung soll auch für 

die Flächenkategorien nach § 46 a Abs. 3 Ziff. 8 und 10 HOAI vereinbart werden, weil das betroffene 

Plangebiet intensiv durchgeplant wird und es sich hierbei nicht um nachrichtliche 

Übernahmen handelt. Hierzu gehören z. B. auch Landschaftsschutzgebiete. 

c) 1.200 VE je Hektar für im Rahmen des Planungsauftrages ausgewiesene Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

außerhalb des Berechnungsraumes, soweit sie 10 v. H. des ursprünglich 

vereinbarten Berechnungsraumes überschreiten. 

Die übrigen in § 46 a Abs. 3 Ziffern 1 bis 3 HOAI aufgeführten Flächenkategorien treffen für Landschaftspflegerische 

Begleitpläne zu Straßenbauvorhaben nicht zu. 


(11) Anhaltswerte für die Festlegung der Untersuchungsraumbreiten 

DTV bzw. Eingriffsintensität gering 

(i.d.R. Kr / St) 

mittel 

(i.d.R. St / B) 

hoch 

(i.d.R. B / BAB) 

VII.110.1 

sehr hoch 

(i.d.R. BAB) 

Plangebiet 

B 1 + B 2 Neubau 300 - 500 m 400 - 600 m 500 - 750 m 600 - 1.300 m 

Ausbau 150 - 250 m 200 - 300 m 250 - 350 m 300 - 500 m 

Engerer Untersuchungsraum 

B 1 Neubau 125 - 175 m 150 - 200 m 175 - 250 m 200 - 300 m 

Ausbau 25 - 50 m 35 - 75 m 50 - 100 m 75 - 125 m 

Weiterer Untersuchungsraum 

B 2 Neubau 175 - 325 m 250 - 400 m 325 - 500 m 400 - 1.000 m 

Ausbau 125 - 200 m 165 - 225 m 200 - 250 m 225 - 375 m 


VII.110.2 

Technische Vertragsbedingungen für landschaftspflegerische Begleitpläne im 

Straßen- und Brückenbau 


Die „Technischen Vertragsbedingungen für landschaftsplanerische Begleitpläne im Straßen- und 

Brückenbau" betreffen folgenden Fachbeitrag: 

- Landschaftspflegerischer Begleitplan - LBP- in der Planungsstufe Straßenentwurf. 



Frage kommenden Naturschutzgesetzen der Länder, den HNL-S * , den ”Eingriffsregelung- 

Empfehlungen” * sowie den einschlägigen vom Bundesministerium für Verkehr, Bau- und 

Wohnungswesen herausgegebenen Regelungen (Rundschreiben u. a.) 1) zu bearbeiten. 



− „RE” * , 


Ferner sind die Landschaftsplanerischen Leistungen auf der Grundlage landesrechtlicher 

Bestimmungen (z. B. Zusammenarbeitserlasse) zu erarbeiten. 



bzw. eines Diplomingenieurs der Landespflege durchzuführen. Er ist dem Auftraggeber zu 

benennen. Die eingesetzten Materialien, Hilfsmittel und Verfahren müssen dem Stand der Technik 

entsprechen und umweltverträglich sein. 




Die Aussagen der landschaftsplanerischen Fachbeiträge und der Straßenplanung müssen auf 

einander abgestimmt sein. 

Die landschaftsplanerischen Fachbeiträge bauen aufeinander auf. Soweit Sachverhalte bereits in 

einem vorangegangenen Fachbeitrag bearbeitet wurden, bilden die Ergebnisse die Grundlage für den 

nachfolgenden Fachbeitrag. Dabei ist stets zu prüfen, ob eine Aktualisierung oder Vertiefung 


*) 

Siehe Anhang 

1) 


Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (Rundschreibenverzeichnis StB)", veröffentlicht jährlich im 

Verkehrsblatt 


3 DV-Einsatz 

VII.110.2 


Auftraggeber abzustimmen, welche Programme Verwendung finden und ob bzw. ggf. wie ein 

Datentransfer zur DV-Anlage des Auftraggebers erfolgen soll. 






Die Abfolge der einzelnen Arbeitsschritte ist mit dem Auftraggeber vor Beginn der Leistungen 

abzustimmen. 





Verfügung. Darüber hinausgehende Planungsunterlagen hat der Auftragnehmer - ggf. mit 

Unterstützung des Auftraggebers - zu beschaffen und/oder Informationen über bestehende und 

geplante Anlagen einzuholen. 


Sinne von § 7 HOAI vom Auftraggeber auf Nachweis erstattet werden sollen, sind diese mit ihm 

vorher abzustimmen. 



überlassen. 




















VII.110.2 


anzugeben. 


Der Landschaftspflegerische Begleitplan ist auf der Grundlage der Umweltverträglichkeitsstudie zu 

erarbeiten, so weit diese vorhanden ist. Dabei sind auch die Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsprüfung 

(Ebene Linienbestimmung bzw. Raumordnung) zu berücksichtigen. 

Die Pflanzen- und Tierwelt und ihre Lebensräume sind im Rahmen der Grundleistungen anhand 

mehrfacher intensiver Begehungen durch geeignete Fachleute zu erheben. Dabei ist besonders auf 

Indikatorarten sowie seltene und gefährdete Arten zu achten. Weitergehende, auf eine vollständige 

Erfassung des Artenspektrums abzielende sowie quantitative Untersuchungen der Flora und Fauna 

stellen demgegenüber Besondere Leistungen dar. 

Die Ergebnisse der FFH-Vor-, FFH-Verträglichkeits- bzw. FFH-Ausnahmeprüfungen sowie der 

speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung nach Art. 6a Abs. 2 Satz 2 BayNatSchG und §§ 42 und 43 

BNatSchG sind einzuarbeiten und in einem gesonderten Abschnitt des Erläuterungsberichtes des LBP 

darzustellen. 

Die aus der FFH-Verträglichkeits- bzw. FFH-Ausnahmeprüfungen sowie aus der speziellen 

artenschutzrechtlichen Prüfung nach §§ 42 und 43 BNatSchG resultierenden landschaftspflegerischen 

Maßnahmen sind vollständig in das Vermeidungs- und Kompensationskonzept des LBP zu 

integrieren. 

Über die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung ggf. hinausgehend sind im LBP auch die Einbindung 

der Straße in die Landschaft sowie das Straßenbegleitgrün mit verkehrstechnischer, ingenieurbiologischer 

und gestalterischer Funktion zu behandeln. 

Ist vom Vorhaben Wald betroffen, so sind die waldrechtlich relevanten Sachverhalte (insbes. 

Waldflächenverluste und deren Waldfunktionen sowie die geplanten Neuaufforstungen und sonstigen 

waldbaulichen Maßnahmen) entsprechend dem Bayer. Waldgesetz zu ermitteln, zu bewerten und im 

Text- und Kartenteil des LBP darzustellen. 

Für die Maßnahmenplanung zum Vorentwurf 1:5000 genügt i.d.R. ein Kompensationskonzept, das die 

vorgesehenen Maßnahmen nach Art, Umfang und Lage (evtl. mit Alternativen) aufzeigt. Es ist jedoch 

nicht ausreichend, lediglich einen Suchraum für die Maßnahmen darzustellen. Die endgültige, 

detaillierte Festlegung der Maßnahmen erfolgt dann erst zur Planfeststellung oder zur Einholung der 

naturschutzfachlichen Erlaubnis. 

Bei der Erarbeitung des Landschaftspflegerischen Begleitplanes sind zusätzlich zu den unter Nr. 1.2 

genannten Vorschriften die RAS-LP 1 * ), RAS-LP 2*), RAS-LG 3*) und RAS-LP 4*) zu beachten. 

11 Maßstab 

Der Landschaftspflegerische Begleitplan ist im Maßstab des Straßenentwurfs – im Hinblick auf die 

Planfeststellung im Regelfall im Maßstab 1:1.000 – abzufassen. Dabei kann der Bestands- und 

Konfliktplan in einem übersichtlicheren Maßstab dargestellt werden. Darüberhinaus werden im 

Regelfall die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in einem zusätzlichen Übersichtsplan dargestellt, um 

den räumlichen Gesamtzusammenhang zu verdeutlichen. 

Diese Leistungen des Auftragnehmers sind mit dem Honorar abgegolten. 

* ) Siehe Anhang 


12 Änderungen des Bearbeitungsumfanges 

VII.110.2 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind in Abstimmung mit dem Auftraggeber zu berücksichtigen. 

Honorarwirksam sind dabei nur die Flächen, die 110 v.H. des ursprünglichen Untersuchungsraumes 

überschreiten. 


Wird der Auftrag aus Gründen unterbrochen, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, und liegen 

zwischen der Bestandserfassung und -bewertung und der endgültigen Planfassung mehr als zwei 

Jahre, so ist zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer zu vereinbaren, inwieweit die 

Bestandserfassung und -bewertung gegen gesonderte Vergütung zu aktualisieren sind. 


Der Auftragnehmer erfasst und bewertet Anregungen Dritter und unterrichtet den Auftraggeber. Der 

Auftraggeber entscheidet dann im Rahmen der Abstimmung, welche Anregungen, Hinweise, 

Vorschläge, Forderungen usw. Dritter in die Entwurfsplanung einzuarbeiten sind, und legt diese 

Entscheidung offen. 

15 Abfassen der Unterlagen 

Die Karten sind entsprechend den Musterkarten LBP zu fertigen. 

Der Erläuterungsbericht ist nach dem Musterbericht RE aufzustellen. Besondere Bewertungen, 

besondere Ausführungen zum Erläuterungsbericht, Artenlisten, Gutachten etc. werden dem Anhang 

nach RE * ) beigefügt. 

16 Kostenermittlung 

Die Kostenberechnung der landschaftspflegerischen Maßnahmen ist im Hinblick auf die AKS nach 

folgenden KBK-Nummern aufzugliedern: 

- 131: Entschädigung für vorübergehend beanspruchte Flächen (landschaftspflegerische 

Maßnahmen) 

- 161: Grunderwerb für A/E-Maßnahmen außerhalb des Straßenkörpers 

- 221: Substrate für Sonderstandorte 

- 851: Straßenbepflanzung einschl. Fertigstellungs- u. Entwicklungspflege 

- 951: Maßnahmen zum Schutz von N+L im Bereich des Straßenkörpers (ohne 851), 

einschl. Fertigstellungs- und Entwicklungspflege 

- 961: A/E-Maßnahmen außerhalb des Straßenkörpers, einschl. Fertig stellungs- und 

Entwicklungspflege. 

Die Kostenschätzung wird nicht in die Planfeststellungsunterlagen übernommen. 

Zusammenstellung der aufgeführten Regelwerke 




HNL-S 

Hinweise zur Berücksichtigung des Naturschutzes und der Landschaftspflege beim 

Bundesfernstraßenbau, Ausgabe 1999 (HNL-S 99) 




VII.110.2 

RE 


1985) 


Grundsätze für die Ermittlung von Ausgleich und Ersatz nach Art. 6 und 6a BayNatSchG bei 

staatlichen Straßenbauvorhaben 

vom 21.06.1993, Az.: StMI IID2/IIZ7-43821-001/93 

Musterkarten für die einheitliche Gestaltung Landschaftspflegerischer Begleitpläne im 

Straßenbau - Ausgabe 1998 - (Musterkarten LBP) 

Bekanntmachung der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsminister des Innern vom 2. 

November 1998 Az.: IIZ7-4021.3-002/98 

Musterkarten Landschaftspflegerische Begleitplanung im Straßenbau 

Ministerialschreiben der der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsminister des Innern vom 

14.02.2001 Az.: IIZ7-4021.3-002/99 

RAS-LG 




RAS-LP 





Ausgabe 1999 (RAS-LP 4) 


Abweichungen von den Regelwerken sind mit dem Auftraggeber vor Beginn der Leistungen 

abzustimmen. 



LANDSCHAFTSPFLEGERISCHER BEGLEITPLAN 

PLANUNG IM MAßSTAB 1 : 500 BIS 1 : 2.500 


............................................. 

1. Fläche des Berechnungsraumes 

Der Honorarermittlung wird die Fläche des Berechnungsraumes zugrunde gelegt. 

Diese beträgt gemäß Nr. 5 vorläufig _____ ha. 


Die Planung im Maßstab 1:500, 1:1.000, 1: wird zugeordnet der 

Normalstufe 

Schwierigkeitsstufe (§ 49 i.V.m. § 48 HOAI; siehe Rückseite) 

Fläche des Berechnungsraumes 

ha je 1.200 VE = VE 

ha je 400 VE = 

Summe 

VE 

VE 

Es gilt der Mindestsatz der Honorartafel zu § 46a HOAI 

Anlage-Nr.: 1 

Vertrags-Nr.: 

zuzüglich v.H. der Differenz zum Höchstsatz wegen ______________________________________ 

abzüglich v.H. des Mindestsatzes wegen ______________________________________ 

Der volle Honorarsatz (100 v.H. des Leistungsbildes) beträgt somit 

Die Grundleistungen nach § 3 Abs. 1 des Vertrages sind bewertet 

mit 

v.H. des Leistungsbildes 

Hiernach ergibt sich ein vorläufiges Honorar in Höhe von 


Für die Besonderen Leistungen nach § 3 Abs. 1 ergibt sich ein Pauschalhonorar in Höhe von 

Die Besonderen Leistungen nach § 3 Abs. 1 - soweit nicht in EUR bewertet - sind bewertet 

mit v.H. des Leistungsbildes. 

Hiernach ergibt sich ein 



5. Ermittlung des Berechnungsraumes 

[siehe Rückseite] 

vorläufiges Honorar endgültiges Honorar von 

F = [(Länge[m] + 2*100 m) * (B [m] linke Seite + B B[m] rechte Seite) 

/ 10.000] = _____________ ha 

VII.110.3 


EUR

ERMITTLUNG DER HONORARZONE 

Bewertungsmerkmal Honorarzone I Honorarzone II Honorarzone III eP* 

Ausstattung an ökologisch bedeutsamen 

Strukturen 

gering durchschnittlich umfangreich und 

vielgestaltig 

(1-6 Punkte) (1-2) (3-4) (5-6) 

Gliederung des Landschaftsbildes schwach mäßig stark 

(1-6 Punkte) (1-2) (3-4) (5-6) 

Ausprägung bzw. Bedeutung der 

Erholungsnutzung 

schwach 

durchschnittlich, intensiv, überregio- 

regionale Bedeutung nale Bedeutung 

(1-6 Punkte) (1-2) (3-4) (5-6) 

Nutzungsansprüche gering ausgeprägt, differenziert stark differenziert, 

einheitlich 

kleinräumig 

(1-6 Punkte) (1-2) (3-4) (5-6) 

Empfindlichkeit gegenüber Umweltbelastungen 

und Beeinträchtigungen 

von Natur und Landschaft 


(1-9 Punkte) (1-3) (4-6) (7-9) 

Potenzielle Beeinträchtigungsintensität 

des Vorhabens 


(1-9 Punkte) (1-3) (4-6) (7-9) 

Summe der ermittelten Punktanzahl 

Die Leistung wird zugeordnet der Normalstufe (bis 23 Punkte) Schwierigkeitsstufe (24 bis 42 Punkte) 

*eP = ermittelte Punktanzahl; Zuordnung zur Normal- bzw. Schwierigkeitsstufe gemäß § 49 HOAI mit den Bewertungspunkten 

nach § 48 Abs. 3 HOAI i.V.m. VII.110.1 Nr. 8 VHF. 

zu 5. Ermittlung des Berechnungsraumes (Längen und Breiten in m) 

B = B1 + 0,2*B2 ____________ + ____________ = ____________ m 

Blinke Seite linke Seite linke Seite 

B Brechte Seite = B1rechte 

Seite + 0,2*B2rechte Seite ____________ + ____________ = ____________ m 

Länge = ____________m 

B1 = Fläche engerer Untersuchungsraum 

B2 = Fläche weiterer Untersuchungsraum 

VII.110.3 

. . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 



Zwischen 






geschlossen: 

INHALT 





ANLAGEN 

NR ANZAHL DER 

1 

2 

3 

4 

SEITEN 

BEZEICHNUNG 

Honorarermittlung (VII.100.2 VHF) 

Vertrag 

Vertrags-Nr.: 

Aktenzeichen: 

VII.111 







Ermittlung der anrechenbaren Kosten mit Hinweisen (VII.111.3) 

Ermittlung der Honorarzone (VII.111.4) 





§ 1 





§ 2 



Technische Vertragsbedingungen (VII.111.2 VHF) 

VII.111 


§ 3 


VII.111 

(1) Der Auftraggeber überträgt dem Auftragnehmer Bewertung 


1 Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung 


1.2 Verschaffen eines Überblicks und Kenntnisnahme des Projekts 

1.3 Zusammenstellen der verfügbaren planungsrelevanten Unterlagen. Hierzu gehören insbes.: 

− Planfeststellungsbeschluss 

− LBP 

− Bauentwurf 

− Bauwerksverzeichnis 

− Grunderwerbsplan, Grunderwerbsverzeichnis 

− Vereinbarungen 

− technische und Sicherheitsanforderungen 

Der Auftragnehmer prüft, ob darüber hinaus weitere planungsrelevante Unterlagen erforderlich sind 


1.5 Ermitteln des Leistungsumfanges und Festlegen ergänzender Fachleistungen in Abstimmung mit dem 

Auftraggeber. Hinweise auf gegebenenfalls erforderliche Besondere Leistungen – soweit vorher bekannt 

– wie z. B. Aktualisieren der Bestandsaufnahme 

1.6 Hinweise für das erforderliche Einschalten anderer Fachbereiche wie z. B. Biologen, Geologen, 

Hydrologen, Statiker, Vermesser 

1.7 Aufstellen eines verbindlichen Arbeitsplanes. Schriftliches Zusammenfassen der Punkte 1.5 und 1.6 als 

Grundlage für die weiteren Arbeitsschritte (Vermerk o. Ä.) sowie Abstimmung mit dem Auftraggeber 

2 Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung) 

2.1 Analyse der Grundlagen Auswerten der für die Planung erforderlichen Unterlagen im Hinblick auf 

Aussagen zu den planfestgestellten oder genehmigten Maßnahmen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege wie 

− Planfeststellungsbeschluss/Plangenehmigung 

− LBP (Schutz-, Gestaltungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen), insbesondere Maßnahmenplan 

und Maßnahmenverzeichnis 

− Bauentwurf/Bauwerksverzeichnis/Grunderwerbsplan, -verzeichnis 

− Vereinbarungen mit und Zusagen gegenüber Privaten, Behörden, Verbänden und 

Versorgungsträgern 

− Technische und Sicherheitsanforderungen z. B. technische Vertragsbedingungen, Fachnormen, 

Richtlinien 

Andere Vorgaben 

2.2 Vergleichen der Ergebnisse der Bestandserfassung des LBP mit den örtlichen Gegebenheiten im 

Bereich der Eingriffs- und Maßnahmenflächen (im Wesentlichen gem. RAS-LP 2, Ziffer 1.2.1) 

2.3 Überprüfen der landschaftspflegerischen Maßnahmen. Prüfen, ob die Inhalte der Vorgaben für die 

Leistungsphase 5 – Ausführungsplanung – ausreichen oder ob weitere Ausarbeitungen auf Grundlage 

des LBP und der örtlichen Gegebenheiten gemäß Leistungsphase 3 – Entwurfsplanung – erforderlich 

sind 

2.4 Anpassen der landschaftspflegerischen Maßnahmen auf Grundlage der vorgenommenen Überprüfung 

unter Beibehaltung der Maßnahmenkonzeption im Plangebiet des LBP 

2.5 Zusammenstellen aller Vorgaben für die Ausführung der Maßnahmen des LAP. Fortschreiben der LBP- 

Maßnahmenblätter und Beschreiben der Maßnahme sowie Erarbeiten von Vorgaben für die Ausführung, 

zeitliche Zuordnung, Zuordnen der Maßnahmen zu den Fachbereichen und Hinweise auf weitere 

Ausarbeitungen 


2.6 Erarbeiten eines Planungskonzeptes ggf. mit zeichnerischen Darstellungen und erläuternden Angaben. 

Vorentwurf eines Übersichtsplanes (LAP-Übersicht der Maßnahmen) 

2.7 Sichten und Einarbeiten der Leistungen anderer Fachbereiche wie z. B. Biologen, Geologen, 


2.8 Abstimmen mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten über die Durchführbarkeit der 

angepassten Maßnahmen 

2.9 Kostenschätzung nach DIN 276 und Aufbereitung zur Fortschreibung der AKS 

2.10 Zusammenstellen aller Vorplanungsergebnisse. Abstimmen mit dem AG und Festlegen der weiteren 

Arbeitsschritte, z. B. Maßnahmenpläne, Detailpläne 

3 Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung) 

3.1 Durcharbeiten des Planungskonzepts; Umsetzen der Vorgaben durch stufenweises Erarbeiten der 

Gesamtlösung und deren Details bis zum vollständigen Entwurf 

3.2 Sichten und Einarbeiten der Leistungen anderer Fachbereiche wie z. B. Biologen, Geologen, 


3.3 Textliche Darstellung des Gesamtentwurfs; Objektbeschreibung mit Erläuterung von Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen nach Maßgabe der naturschutz-rechtlichen Eingriffsregelung. Fortschreiben der 

LAP-Maßnahmenblätter 

3.4 Zeichnerische Darstellung des Gesamtentwurfs; Fortschreiben des Übersichtplanes (LAP-Übersicht der 

Maßnahmen) und Anfertigen eines zeichnerischen Entwurfes für die einzelnen Maßnahmen im jeweils 

erforderlichen Maßstab, insbesondere mit Angaben zur Verbesserung der Biotopfunktion, zu 

Vermeidungs-, Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen sowie zur differenzierten Bepflanzung 

3.5 Abstimmen der detaillierten Einzelmaßnahmen mit Behörden und anderen an der Planung fachlich 

Beteiligten 

3.6 Kostenberechnung nach DIN 276 und Aufbereitung zur Fortschreibung der AKS 

3.7 Kostenkontrolle durch Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung 

3.8 Zusammenfassen aller Entwurfsunterlagen und Abstimmen mit dem AG 

4 Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung 

4.1 Erarbeiten der Vorlagen für die nach den öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen 

Genehmigungen oder Zustimmungen einschließlich der Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen unter 

Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter sowie noch notwendiger 


4.2 Einreichen dieser Unterlagen 

4.3 Vervollständigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen unter 

Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter 

4.4 Prüfen auf notwendige Genehmigungen; Einholen von Zustimmungen und Genehmigungen 

5 Leistungsphase 5: Ausführungsplanung 

5.1 Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und ggf. 4 bis zur ausführungsreifen Lösung 

5.2 Textliches und zeichnerisches Darstellen der landschaftspflegerischen Maßnahmen (Schutz-, 

Gestaltungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) mit allen für die Ausführung notwendigen 

Einzelangaben. Fortschreiben der LBP-Maßnahmenblätter mit Zeitpunkt und Dauer der Ausführung, 

Hinweisen zur Darstellung, Angaben zur Leistungserfassung sowie Hinweisen für die weitere 

Entwicklung. 

Mitwirken an der Erstellung des integrierten Bauzeitenplanes. 

Zeichnerisches Darstellen der Einzelmaßnahmen in Maßnahmen und Detailplänen 

Abstimmen mit dem Auftraggeber 

5.3 Erarbeiten der Grundlagen für die anderen an der Planung fachlich Beteiligten und Integrierung ihrer 

Beiträge bis zur ausführungsreifen Lösung 

5.4 Fortschreiben der Ausführungsunterlagen während der Durchführung der Einzelmaßnahmen 

VII.111 


6 Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe 

6.1 Abstimmung mit dem AG zur grundsätzlichen Gliederung der Vergabeunterlagen in Abschnitte (Lose) 

und wesentlicher Ausführungsphasen 

6.2 Nachvollziehbare Ermittlung der Mengen für die geplante Bauleistung anhand der vorliegenden 

Bestands- und Ausführungsunterlagen einschließlich Massenbilanz und Zuordnung entsprechend der 

Gliederung des Leistungsverzeichnisses sowie nach Einzelpositionen als Grundlage für das Aufstellen 

der Leistungsbeschreibungen 

6.3 Aufstellen der Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen unter Anwendung des STLK bzw. 

des RLK-Land und Abstimmung mit dem AG 

6.4 Abstimmen und Koordinieren der Inhalte der Leistungsbeschreibungen mit den an der Planung fachlich 

Beteiligten sowie Behörden (z. B. Verkehrsbehörde) 

6.5 Aufstellen der übrigen Unterlagen für die Vergabe von Bauleistungen nach HVA B-StB Teil 1 „Richtlinien 

für das Aufstellen von Vergabeunterlagen“ unter Verwendung der dort zur Verfügung stehenden 

Vordrucke. 

7 Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe 

Durchführung des Vergabeverfahrens richtet sich nach den vergaberechtlichen Grundsätzen des 

Auftraggebers, nach der VOB/A und dem Teil 2 „Richtlinien für das Durchführen der Vergabeverfahren“ des 

HVA B-StB. 

Das Vergabeverfahren wird vom AG durchgeführt. Die Grundleistungen werden daher nur teilweise erbracht. 


7.2 Mitwirkung bei der Prüfung und Wertung der Angebote einschließlich Nebenangebote 

7.3 Abstimmen und Zusammenstellen der Leistungen der fachlich Beteiligten, die an der Vergabe mitwirken 



7.6 Kostenkontrolle durch Vergleich der fortgeschriebenen Kostenberechnung mit der Kostenberechnung 


Das Zusammenstellen der Verdingungsunterlagen umfasst die ordnungsgemäße Erstellung eines kopier- und 

eines versandfertigen Verdingungsunterlagen-Exemplares. 

Dazu sind die Heftungen „Angebotsaufforderung“ und „Angebot“ mit den dazugehörigen Anlagen 

entsprechend Teil 1 HVA B-StB herzustellen und ggf. mit Trennblättern in einen beschrifteten Hefter / Ordner 

einzufügen. 

In dem Honorar für die Leistungsphase 7 sind die Wertung und Prüfung von Nebenangeboten im Hinblick auf 

die technische und funktionelle Durchführbarkeit enthalten, sofern es sich nicht um grundlegend andere 

Konstruktionen handelt. 

8 Leistungsphase 8: Objektüberwachung (Bauüberwachung) 

8.1 Einweisen der Auftragnehmer (Landschaftspflegerische Leistungen) in die Baumaßnahme 

(Bauanlaufbesprechung) 

8.2 Überwachen der Ausführung der Maßnahmen auf Übereinstimmung mit dem LAP (d. h. mit der 

Baugenehmigung – z. B. Planfeststellung – oder -bestimmung) und dem Bauvertrag (bei 

vegetationstechnischen Maßnahmen einschließlich Fertigstellungs- und Entwicklungspflege). Anpassen 

der Ausführungen im Detail an örtliche Gegegebenheiten und Erfordernisse. 

Die Durchführung der Bauüberwachung richtet sich nach dem Teil 2 „Richtlinien für das Durchführen 

des Vergabeverfahren“ des HVA B-StB 

8.3 Koordinieren der an der Überwachung landschaftspflegerischer Objekte fachlich Beteiligten 

8.4 Überprüfen von Lieferleistungen und Fertigteilen. Überwachen des Einbaues und einer ggf. 

vorzunehmenden Anpassung im Detail 

8.5 Fortschreiben und Detaillieren des integrierten Bauzeitenplanes in Abstimmung mit anderen 

Fachbereichen 

VII.111 


8.6 Führen eines Bautagebuches 

8.7 Gemeinsames Aufmaß mit den bauausführenden Unternehmen 

8.8 Bearbeiten von Nachträgen (inhaltliche Prüfung, Prüfung der Notwendigkeit und der 

Anspruchsgrundlage, Entscheidungsvorschlag für den Bauherrn) einschließlich des Mitwirkens bei den 

Preisverhandlungen. 

8.9 Abnahme von Bauleistungen oder Teile davon gemäß Bauvertrag ggf. unter Mitwirkung anderer 

Fachbereiche. Feststellen von Mängeln und Fertigen einer Maßnahmeniederschrift 

8.10 Prüfen der Abschlagsrechnung bei Ausführung und Pflege 

8.11 Prüfen der Schlussrechnung für Ausführung und Pflege 

8.12 Vorbereiten von Abstimmungen mit Dritten und Teilnahme daran 

8.13 Auflisten der Fristen für Mängelansprüche 

8.14 Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme der Bauleistung festgestellten Mängel 

8.15 Kostenfeststellung nach DIN 276 

8.16 Übergabe der landschaftspflegerischen Objekte an den Auftraggeber einschließlich der erforderlichen 

Unterlagen, z. B. Aufmaß, Maßnahmeniederschrift, Bautagebuch 

9 Leistungsphase 9: Objektbetreuung und Dokumentation 

9.1 Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen der 

Gewährleistungsansprüche gegenüber den bauausführenden Unternehmen 

9.2 Überwachen der Beseitigung von Mängeln, die innerhalb der Verjährungsfristen der 

Gewährleistungsansprüche, längstens jedoch bis zum Ablauf von fünf Jahren seit Abnahme der 

Bauleistungen auftreten 

9.3 Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen 

9.4 Maßnahmenbezogenes Zusammenstellen der vorhandenen Unterlagen (Zeichnungen, Texte, 

Bildmaterial) zur Dokumentation 


werden. 

Insbesondere kommen in Betracht 

− Beschaffen zusätzlicher behördlicher Unterlagen, 

− Aktualisierung der Bestandsaufnahme und -bewertung, 

− Bearbeitung von naturschutzrechtlichen Fragestellungen in Folge von Bestandsveränderungen bei 

Eingriffs- bzw. Maßnahmenflächen, 

− Ergänzen oder Ändern der Vorplanungsunterlagen (Landschaftspflegerischer Begleitplan) aufgrund 

besonderer Anforderungen, 

− Anfertigen von Darstellungen durch besondere Techniken, z. B. Overheadtechnik, Fotomontagen, 

Modellbau, DV, Realbildverfremdung, Videofilm, 

− Aufstellen, Überwachen und Fortschreiben eines Zahlungsplanes, 

− Mitwirken bei der Überwachung der Ausführung von Tragwerken wie Stützwände, Stege, Überbrückungen 

und Durchlässe, sowie bei Leistungen, die rechtlicher Bestandteil der anrechenbaren Kosten des LAP 

sind (andere Gewerke), 

− Überwachung der Wartungs- und Pflegeleistungen, 

− Aufbereiten des Zahlenmaterials für eine Objektdatei, z. B. Kompensationskataster, 

− Ermitteln von Kostenrichtwerten auf Grundlage der Kostenfeststellung 

− Überwachung der Entwicklungspflege. 

− Funktionskontrollen 

− Entwicklung von Pflegekonzepten 

− Erarbeitung von Ablösevereinbarungen 

VII.111 





schwarz/weiß 

farbig 



VII.111 









§ 4 





§ 5 



§ 6 



VII.111 



§ 7 

Vergütung 















HVA F-StB ING 1 



Vorläufig 


Zwischensumme 








Zwischensumme 



AUFTRAGNEHMER 


§ 8 





Brutto 

AUFTRAGGEBER 


Hinweise zur Erstellung der Vertragsmuster für landschaftspflegerische Ausführungspläne 



VII.111.1 


Leistungen für Landschaftspflegerische Ausführungspläne werden den Leistungen bei Freianlagen 

zugeordnet (Teil II §§ 13 und 14 HOAI). Für Leistungen bei Landschaftspflegerischen Ausführungsplänen 

ist im Regelfall eine Festlegung der Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

in einem Landschaftspflegerischen Begleitplan in einem öffentlich-rechtlichen Zulassungsverfahren 

erfolgt. Dadurch ist das vorliegende Leistungsbild des § 15 HOAI insbesondere in den Leistungsphasen 

2 bis 4 nicht ohne Modifizierungen auf den Landschaftspflegerischen Ausführungsplan übertragbar; 

die Mustertexte in § 3 Abs. 1 des Vertrages sind darauf abgestellt. 

Eine Umweltbaubegleitung (fälschlicherweise oft als „ökologische Bauleitung“ bezeichnet) soll sicherstellen, 

dass die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege in allen Phasen der Bauausführung 

entsprechend den geltenden Rechtsvorschriften und den genehmigten Bauunterlagen (bzw. 

dem festgestellten Plan) berücksichtigt werden. Sie ist somit nicht identisch mit der Objektüberwachung 

(Bauüberwachung) der Landschaftsbauarbeiten gemäß Leistungsphase 8 des Leistungsbildes 

Objektplanung Freianlagen (§ 15 HOAI). 

Ist eine Vergabe der Umweltbaubegleitung erforderlich, dann erfolgt sie in der Regel im Zeithonorar 

als Fest- oder Höchstbetrag (§ 6 HOAI). Die Umweltbaubegleitung kann evtl. auf bestimmte Straßenabschnitte, 

besondere empfindliche Flächen, besondere Maßnahmen o.ä. beschränkt werden. 

(2) Ermitteln des Leistungsumfanges 

Der Umfang der für den Landschaftspflegerischen Ausführungsplan erforderlichen Leistungen (Grundleistungen 

und Besondere Leistungen) wird je nach Anforderungen des Objektes auf der Grundlage 

der Mustertexte i. d. R. durch den Auftraggeber vorgeschlagen und mit dem Auftragnehmer abgestimmt. 

Der Leistungsumfang ist in § 3 des Vertrages (VII.111) i. V. m. dem Vordruck VII.111.3 festzulegen. 





Die Beschreibung der Leistung in § 3 umfasst die Leistungen für Landschaftspflegerische Ausführungspläne 

beim Neubau sowie beim Um- und Ausbau von Straßen und berücksichtigt die methodischen 

Anforderungen für die landschaftspflegerische Ausführungsplanung, die sich aus den „Richtlinien 

für die Anlage von Straßen, Teil: Landschaftspflege, Abschnitt 2: Landschaftspflegerische Ausführung 

(RAS-LP 2)“ ergeben. Sie sind an die Gliederung des Leistungsbildes von § 15 HOAI sinngemäß 

angepasst. 

Bei der Anwendung der Mustertexte sind folgende Hinweise zu beachten: 

− zu Leistungsphase 3: Diese Leistungsphase ist nur für Maßnahmen erforderlich, bei denen sich im 

Zuge der Leistungsphase 2 herausstellt, dass der Grad der Durcharbeitung der Objekte als Vorgabe 

für die nachfolgende Leistungsphase 5 nicht ausreichend ist oder dass Objekte im Rahmen des 

öffentlich-rechtlichen Verfahrens abgeändert wurden und daher näher detailliert werden müssen. 

− zu Leistungsphase 4: Die Leistungsphase 4 entfällt in der Regel, da die Festlegung der Maßnahmen 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege in einem öffentlich-rechtlichen Verfahren bereits 

erfolgt ist. 

− zu Leistungsphase 7 Die Durchführung des Vergabeverfahrens richtet sich nach den haushaltsrechtlichen 

Grundsätzen des Auftraggebers, der VOB/A und dem VHB Bayern. 

− zu Leistungsphase 8 Die Durchführung der Bauüberwachung richtet sich nach dem VHB Bayern. 




© VHF Bayern - Stand November 2008 1 von 3

VII.111.1 

(5) Vergabe von Teilleistungen 

Bei der Vergabe von Teilleistungen (z. B. aufgrund geeigneter Vorleistungen aus dem Landschaftspflegerischen 

Begleitplan) gilt für die Honorarberechnung Abschnitt 2.1 Nr. 6 sinngemäß. 

(6) Zusätzliche Leistungen 

Zusätzliche Leistungen, wie ergänzende Bestandsaufnahmen bei erheblichen Bestandsveränderungen, 

besondere Hilfsmittel der Darstellung (z. B. Visualisierung), Leistungen der Öffentlichkeitsarbeit, 

Vorstellung der Planung vor Dritten usw., insbesondere Mitwirken bei der Überwachung der Ausführungen 

von Tragwerken wie Stützwände, Stege, Überbrückungen und Durchlässe können als Besondere 

Leistungen vereinbart werden. 



Das Honorar und die Berechnungsfaktoren sind in § 7 des Vertrages i.V.m. den Vordrucken VII.100.2 

und VII.111.3 festzulegen (vgl. § 4 HOAI). 

Wird die Ausführungsplanung an das selbe Büro vergeben, das bereits den LBP erarbeitet hat, sind 

diese Vorleistungen in den Leistungsphasen 1 und 2 sowie ggf. 3 zu berücksichtigen. 


Grundlage für die Honorarberechnung sind die anrechenbaren Kosten des Objekts nach § 10 i. V. m. 

§ 4 a HOAI. Als Hilfe für ihre Ermittlung steht der Vordruck VII.111.3 mit den erforderlichen Hinweisen 

zur Verfügung. 

Die anrechenbaren Kosten für die jeweiligen Leistungsphasen sind in der Regel wie folgt zu ermitteln; 

sie sollen 

− für die Leistungsphasen 1 bis 4 zunächst nach der vorläufigen Kostenannahme ermittelt und später 

nach der Kostenschätzung fortgeschrieben werden, 

− für die Leistungsphasen 5 bis 7 nach der Kostenberechnung ermittelt werden, 

− für die Leistungsphasen 8 und 9 nach dem Kostenanschlag ermittelt werden. 


Die Honorarzone ist zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer festzulegen und zu vereinbaren. Im 

Regelfall wird die Honorarzone in Anlehnung an die Objektliste (§ 14 HOAI) zugeordnet und im Vordruck 

VII.111.4 festgelegt. 

Hierbei muss im Einzelfall entschieden werden, welche Honorarzone die zu beauftragende Gesamtmaßnahme 

zuzuordnen ist. Es trifft die Honorarzone zu, die anhand einer zusammenfassenden Bewertung 

der Einzelprojekte unter Berücksichtigung des jeweiligen Planungsaufwandes ermittelt wurde 

(gemittelte Honorarzone). In Anlehnung an die Objektliste (§ 14 HOAI) ergibt sich für häufig vorkommende 

Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Straßenbau vornehmlich folgende 

Zuordnung: 

Honorarzone I 

− Böschungsbegrünung durch Einsaaten. 

Honorarzone II 

− Straßenbegleitgrün 

− Geländegestaltungen und Pflanzungen für Deponien, Halden und Entnahmestellen. 

Honorarzone III 

− Straßenbegleitgrün mit erhöhten Anforderungen an Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und 

Landschaft 

− Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen mit durchschnittlichen Planungsanforderungen z. B. 

für Streuobstwiesen, Feldgehölze, Flächenumwandlung z. B. von Acker in extensives Grünland, 

Waldbegründungen 

Honorarzone IV 

− Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen mit überdurchschnittlichen Planungsanforderungen 

und differenzierten Gestaltungsansprüchen, z. B. für die Anlage von Gewässern, Feuchtbereiche, 

Gewässerrenaturierungen 


VII.111.1 

Honorarzone V 

− Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen mit sehr hohen Planungsanforderungen zur Initiierung 

multifunktionaler Beziehungsgefüge (Biotopverbundfunktionen). 

Ist eine eindeutige Zuordnung nicht möglich, ist die Honorarzone anhand der Bewertungskriterien des 

§ 13 HOAI zu ermitteln und im Vordruck VII.111.4 festzulegen. 

(10) Höhe der Grundleistungen 

Setzt sich die Gesamtanlage aus verschiedenen Einzelobjekten zusammen, so ist als Grundlage für 

die Bewertung der Grundleistungen der Anteil des Leistungsumfangs anhand einer zusammenfassenden 

Bewertung der Einzelobjekte unter Berücksichtigung des jeweiligen Planungsaufwandes zu ermitteln; 

die Höhe der Bewertung der Grundleistung ist im Einzelfall festzulegen. 


Technische Vertragsbedingungen für landschaftspflegerische 

Ausführungspläne im Straßen- und Brückenbau 

VII.111.2 


Die „Technischen Vertragsbedingungen für landschaftspflegerische Ausführungspläne im Straßenund 

Brückenbau” betreffen folgenden Fachbeitrag: 

- der Landschaftspflegerische Ausführungsplan - LAP- (ggf. einschließlich Mitwirkung bei 

der Vergabe und Bauüberwachung) in der Planungsstufe Ausführungsplanung und 

Bauausführung. 



Frage kommenden Naturschutzgesetzen der Länder, den HNL-S * , den ”Eingriffsregelungs- 





− „RE” * , 


















*) 

Siehe Anhang 

1) 



Verkehrsblatt 


3 DV-Einsatz 

VII.111.2 










abzustimmen. 













überlassen. 




















VII.111.2 


anzugeben. 


Der Landschaftspflegerische Ausführungsplan ist auf der Grundlage des planfestgestellten oder 

plangenehmigten Plans zu erarbeiten. 

11 Vorbereitung der Vergabe (Leistungsphase 6) 

11.1 Mengenermittlung mit Leistungsverzeichnis 

Die Mengenermittlung nach Einzelpositionen gemäß STLK* bzw. RLK-Land 2) , soweit bei dem 

betreffenden Auftraggeber vorhanden, ist so detailliert aufzugliedern, dass sie für das 

Leistungsverzeichnis verwendet werden kann. 


2 ) Regionalleistungskatalog der Straßenbauverwaltung des betreffenden Landes 


Die Leistungsbeschreibung ist nach dem VHB Bayern aufzustellen. 


11.3 Vervollständigen der Vergabeunterlagen 

Die für die Ausschreibung erforderlichen Vordrucke sind zu ergänzen und sämtliche 

Vergabeunterlagen nach VHB Bayern zusammenzustellen. 


12 Mitwirkung bei der Vergabe (Leistungsphase 7) 

Das Einholen, Prüfen und Werten von Angeboten erfolgt nach der VOB/A* und dem VHB Bayern. Die 

Angebotseröffnung wird vom Auftraggeber durchgeführt. 

Bei einer Fortschreibung der Kostenberechnung sind die neuen Kosten der bisherigen 

Kostenberechnung gegenüberzustellen; wesentliche Abweichungen sind zu erläutern und zu 

begründen. 



BNatSchG 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 

25. März 2002 (BGBl. I Nr. 22 vom 3.4.2002 S. 1193; 25.11.2003 S. 2304) 

UVPG 

Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie des Rates vom 27.06.1985 über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten (85/337/EWG) 

(UVPG) vom 5. September 2001 (BGBl. I Nr. 48 vom 19.9. 2001 S. 2350, S. 3762; 25.3.2002 S. 

1193; 18.6.2002 S. 1914) 


VII.111.2 






Richtlinien für die Planfeststellung nach dem Bundesfernstraßengesetz (Planfeststellungsrichtlinien 

– PlafeR). BMV-ARS Nr. 27/2002 vom 05. November 2002 – S 15/38.18.01/94 Va 02 (VkBl 2002 

S. 802) 

RE 

Richtlinien für die Gestaltung von einheitlichen Entwurfsunterlagen im Straßenbau, 

Ausgabe 1985 (RE 1985) 


AKS 

Anweisung zu Kostenberechnung für Straßenbaumaßnahmen, Ausgabe 1985 (AKS 85), BMV- 

ARS Nr. 24/1984 vom 12. Dezember 1984 – StB 24/38.45.00/24023 Va 84 (VkBl 1985 S. 92) in 

Verbindung mit dem BMV-ARS Nr. 13/1990 vom 1. August 1990 – StB 24/38.46.00/31 Va 90 


HNL-S 




MUVS 




Empfehlungen für die Abhandlung der Eingriffsregelung beim Bundesfernstraßenbau; 

Schriftenreihe "Straßenbau und Straßenverkehrstechnik“, Heft 668 



Leitfaden zur FFH-Verträglichkeitsprüfung im Bundesfernstraßenbau (Leitfaden FFH-VP) – 

Ausgabe 2004; 

Musterkarten zur einheitlichen Darstellung von FFH-Verträglichkeitsprüfungen im 

Bundesfernstraßenbau (Musterkarten FFH-VP) – Ausgabe 2004. 



RAS-LG 




RAS-LP 







(RAS-LP 4) 


VII.111.2 

VOB/A 

Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die 

Vergabe von Bauleistungen, Ausgabe 2002 (VOB/A) 




(HVA B-StB) 


STLK 

Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau (STLK) (STLK-Buchausgabe und 

STLK-Diskettenausgabe) 



Richtlinien für das Anwenden des Standardleistungskataloges (STLK) und von AVA-Programmen 

im Straßen- und Brückenbau (STLK/AVA-Richtlinien) 























Hinweis: 




Z 

e 

i 

l 

e 

(Z) 

OBJEKTPLANUNG FREIANLAGEN 

LANDSCHAFTSPFLEGERISCHE AUSFÜHRUNGSPLÄNE 


............................................. 


1 Anrechenbare Kosten (§ 10(1) bis (3a), (4a) HOAI) 

1.1* Flächenhafter Erdbau zur Geländegestaltung (§ 10(4a) Nr.3 HOAI) 

1.2* Bestandssicherung 

1.3* Herrichten 1) , soweit nicht bereits in Z 1.1 bzw. 1.2 berücksichtigt 

1.4* Begrünung mit Fertigstellungs- und Entwicklungspflege 1) 

1.5* Wege und befestigte Flächen (§ 10(4a) Nr. 8 HOAI) 

1.6* Sonstige befestigte Flächen (Verkehrsanlage) 1) 

1.7* Besondere Biotopstrukturen und Habitatelemente 2) 

1.8* Bauwerke und Anlagen (§ 10(4a) Nr. 1, 2, 4, 6, 7 HOAI) 

1.9* Sonstige Geländebearbeitung und -gestaltung 1,3) 

1.10* Be- und Entwässerung 1) 

1.11* Wirtschaftsgegenstände 1) 

1.12 Kosten nach § 10(3) HOAI 

1.13* Vorhandene Bausubstanz (§ 10(3a) HOAI), anrechenbar ____ v.H. 

1.14 Sonstige anrechenbare Kosten 

2 Zwischensumme [Z 1.1 bis 1.14] 

3 Nicht anrechenbare Kosten (§10(6) HOAI, sofern in Z 1.5,1.6 oder 1.12 enthalten). 

3.1* Gebäude 

3.2* Unter- und Oberbau von Fußgängerbereichen 4) 

3.3 Sonstige nicht anrechenbare Kosten 


5* Anrechenbare Kosten [Z 2 abz. Z 4] 

* Siehe Hinweise auf der Rückseite 

Anlage-Nr.: 2 

Vertrags-Nr.: 




EUR EUR 

VII.111.3 

Allgemeine Hinweise: 

Fallen Besondere Leistungen an, so ist hierfür eine Leistungsbeschreibung aufzustellen und die Honorarermittlung formlos vorzunehmen. Die 

Leistungen hierfür werden in § 3 Abs. 1 des Vertrages aufgeführt, die ermittelten Honorare in VII.100.2, Nr. 5 eingetragen. 

1) Die Begriffsinhalte ergeben sich aus den jeweiligen Kostengruppen (KG) der DIN 276. 

2) Soweit technische Maßnahmen zur Minderung von Trennwirkungen. 

3) Soweit nicht bereits unter Z 1.1 oder 1.8 berücksichtigt. 

4) Ausgenommen Oberflächenbefestigung. 


Hinweise zu VII.111.3 VHF 

VII.111.3 

zu Zeile 1.1 Hierzu zählt der Erdbau, der zusätzlich zum technischen Regelentwurf als Maßnahme des Naturschutzes 

und der Landschaftspflege planfestgestellt wurde: 

− im Bereich des Straßenkörpers und der Nebenanlagen, z. B. Oberbodendisposition, Böschungsgestaltung, 

Entwässerungseinrichtungen, Lärmschutzwälle, Boden- und Substrataufbau 

bei Grünbrücken, 

− außerhalb des Straßenkörpers, z. B. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. 

Hierzu zählen nicht die Kosten für den Erdbau des Straßenkörpers (Regelprofil). 

zu Zeile 1.2 Hierzu zählen z. B. Einfriedungen, Schutzmaßnahmen, Verpflanzungen, Sichern von zu erhaltendem 

Bewuchs. 

zu Zeile 1.3 Hierzu zählen z. B. Abräumen von Einfriedungen, Hindernissen und von Bewuchs, Abbrechen 

von Bauwerken oder -teilen, Beseitigen von Verkehrsanlagen. 

zu Zeile 1.4 Hierzu zählen z. B. Bodenbearbeitung, Pflanz- und Rasenarbeiten sowie Sicherungsarbeiten 

mit lebenden und toten Baustoffen und -teilen. Nicht zu den anrechenbaren Kosten gehören die 

Kosten für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die sich aus Planungen nach § 49 b ff. HOAI 

ergeben. 

zu Zeile 1.5 Hierzu zählen Wege ohne Eignung für den regelmäßigen Fahrverkehr mit einfachen Entwässerungsverhältnissen 

sowie andere Wege und befestigte Flächen, die als Gestaltungselement der 

Freianlage geplant werden und für die Leistungen nach Teil VII HOAI nicht erforderlich sind. 

Anrechenbare Kosten für Verkehrsanlagen nach Teil VII HOAI sind gesondert über VII.104 VHF 

zu ermitteln. 

zu Zeile 1.6 Hierzu zählen z. B. befahrbare Plätze, Höfe, Stellplätze, Beleuchtung, soweit sie als Gestaltungselement 

der Freianlage geplant werden. 

zu Zeile 1.7 Hierzu zählen z. B. Trockenmauern, Steinhaufen, Reisig- und Stubbenhaufen, Amphibienleiteinrichtungen 

sowie Tierdurchlässe, sofern hierfür keine Leistungen nach Teil VIII HOAI erforderlich 

werden. 

zu Zeile 1.8 Hierzu zählen 

§ 10 (4a) Nr. 1: Einzelgewässer mit überwiegend ökologischen und landschaftsgestalterischen 

Elementen, 

§ 10 (4a) Nr. 2: Teiche ohne Dämme, 

§ 10 (4a) Nr. 4: einfache Durchlässe und Uferbefestigungen als Mittel zur Geländegestaltung, 

soweit keine Leistungen nach Teil VIII HOAI erforderlich sind, 

§ 10 (4a) Nr. 6: Stützbauwerke und Geländeabstützungen ohne Verkehrsbelastung als Mittel 

zur Geländegestaltung, soweit keine Leistungen nach § 63 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 

HOAI erforderlich sind, 

§ 10 (4a) Nr. 7: Stege und Brücken, soweit keine Leistungen nach Teil VIII HOAI erforderlich 

sind. 

zu Zeile 1.9 Hierzu zählen z. B. vegetationstechnische Bodenverbesserungen, Bodenaushub für Stützmauern 

und Fundamente, freistehende Mauern, Bachregulierung, Wasserbecken. 

zu Zeile 1.10 Hierzu zählen z. B. Oberflächenbe- und -entwässerung, Bauwerksbe- und -entwässerung, Dränung, 

Pumpen, Leitungen. 

zu Zeile 1.11 Hierzu zählen z. B: Rankgerüste, Setzstangen, Brut- und Nistkästen, Schutzgitter, Pflanzbehälter 

und -kübel, Bänke, Tische, Abfallbehälter; u.a. aber auch Geländer (siehe DIN 276, KG 5.6) 

oder Regenschutzhütten. 

zu Zeile 1.13 Die Höhe der Gesamtkosten für vorhandene Bausubstanz ist auf einem Beiblatt gesondert zu 

ermitteln, das Bestandteil von VII.111.3 wird. 

zu Zeile 3.1 Nicht anrechenbare Kosten für Gebäude (DIN 276, KG 3) sowie die hierzu gehörenden in § 10 

Abs. 5 Nr. 1 bis 4 und 6 bis 13 HOAI genannten Kosten. 

zu Zeile 3.2 Nicht anrechenbar sind Kosten für Unter- und Oberbau von Fußgängerbereichen nach § 14 

Nr. 4 HOAI, ausgenommen die Kosten für die Oberflächenbefestigung. 

zu Zeile 5 Die anrechenbaren Kosten können auch aufgrund von Erfahrungswerten (z. B. Fläche x Einheitspreis) 

ermittelt werden. 


OBJEKTPLANUNG FREIANLAGEN 

Anlage-Nr.: 3 

ERMITTLUNG DER HONORARZONE Vertrags-Nr.: 

Projektbezeichnung:............................................. 

H 

o 

n 

o 

r 

a 

r 

z 

o 

n 

e 

I 

II 

III 

IV 

V 

eP* 

Anforderungen an die 

Einbindung in die Umgebung 

(1-8 Punkte) 

Sehr gering 

Anforderungen an 

Schutz, Pflege und 

Entwicklung von Natur 

und Landschaft 

(1-8 Punkte) 

Sehr gering 


Funktionsbereich(e) 

(1-6 Punkte) 

Einer 

Gestalterische Anforderungen 

VII.111.4 

Ver- und Entsorgung 

(1-8 Punkte) 

(1-6 Punkte) 

Sehr gering Keine oder einfache 

Einrichtungen 

(1) (1) (1) (1) (1) 

Gering Gering Wenige Gering Geringe Ansprüche 

(2-3) (2-3) (2) (2-3) (2) 

Durchschnittlich Durchschnittlich Mehrere mit einfachen 

Beziehungen 

Durchschnittlich Normal oder gebräuchlich 

(4-5) (4-5) (3) (4-5) (3) 

Überdurchschnittlich Überdurchschnittlich Mehrere mit vielfältigen 

Beziehungen 

*eP = ermittelte Punktzahl 

Überdurchschnittlich Über das Durchschnittliche 

hinausgehend 

(6-7) (6-7) (4) (6-7) (4) 

Sehr hoch Sehr hoch Eine Vielzahl mit umfassenden 

Beziehungen 

Sehr hoch Besondere Anforderungen 

auf Grund besonderer 

technischer 

Gegebenheiten 

(8) (8) (5-6) (8) (5-6) 

Anmerkung: 




23 bis 29 Punkte = Honorarzone IV 

30 bis 36 Punkte = Honorarzone V 

Summe der ermittelten Punktanzahl 

Die Leistung wird zugeordnet der Honorarzone ......... 



Zwischen 






geschlossen: 

INHALT 





ANLAGEN 

NR ANZAHL DER 

SEITEN 

1 

2 

BEZEICHNUNG 

Vertrag 

Honorarermittlung (VII.112.3, VII.112.4, VII.112.5) 


Vertrags-Nr.: 

Aktenzeichen: 

VII.112 







© VHF Bayern - Stand Oktober 2008 Seite 1



§ 1 





§ 2 


VII.112 


Technische Vertragsbedingungen für FFH-Vorprüfung, FFH-Verträglichkeitsprüfung, FFH-Ausnahmeprüfung 

im Straßen- und Brückenbau (VII.112.2 VHF) 


§ 3 


VII.112 


(1.1) Leistungen bei FFH-Vorprüfungen 




1.2 Zusammenstellen der verfügbaren planungsrelevanten Unterlagen: 

� das zu prüfende NATURA-2000-Gebiet*) einschließlich Standarddatenbogen, der erfassten 

Grunddaten und aufgestellte Managementpläne 

� weitere NATURA-2000-Gebiete, die mit dem Prüfgebiet in Beziehung stehen können, 

einschließlich Standarddatenbogen, der erfassten Grunddaten und aufgestellte Managementpläne 

� vorhandene Untersuchungen zu Lebensräumen des Anhangs I und Arten des Anhangs II der 

FFH-RL bzw. Anhangs I der VSchRL sowie deren funktionalen Beziehungen 

� Vorhabensbeschreibung und grundsätzliche Projektwirkungen 

� andere Pläne und Projekte, mit denen kumulative Wirkungen auftreten können 

� vorhandene Untersuchungen zu Arten des Art. 4 Abs. 1 und 2 der VSchRL sowie deren 

funktionalen Beziehungen. 

1.3 Ortsbesichtigung 

1.4 Abstimmen des Leistungsumfangs mit dem Auftraggeber 

*)Sammelbezeichnung für gemeldete und ausgewiesene Gebiete, die dem Netz Natura 2000 angehören 

(europaweites, zusammenhängendes Netz aus Schutzgebieten: umfasst die Europäischen 

Vogelschutzgebiete und die FFH-Gebiete) 

2 Leistungsphase 2: Abschätzung möglicher erheblicher Beeinträchtigungen 

2.1 Beschreibung des Vorhabens 

2.2 Erfassen und Beschreiben der maßgebenden bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkprozesse des 

Projekts und Festlegen der maximalen Wirkzone, bezogen auf die potentiell betroffenen Lebensräume 

und Arten des Gebiets oder Teile davon 

2.3 Abschätzen einer möglichen erheblichen Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und des Schutzwecks 

des NATURA-2000-Gebietes auf der Grundlage der zusammengestellten Gebietsunterlagen; dabei 

sind auch die Wechselbeziehungen zu anderen Gebieten einzubeziehen. 

2.4 Prognose möglicher Beeinträchtigung der Erhaltungsziele oder des Schutzzwecks durch andere 

zusammenwirkende Pläne und Projekte 

2.5 Ergebnisdokumentation 

Sofern die Möglichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung nicht auszuschließen ist, wird das Ergebnis 

dokumentiert und mit dem Auftraggeber abgestimmt. Die FFH-Vorprüfung ist dann nach dieser 

Leistungsphase beendet 

3 Leistungsphase 3: Vorläufige Fassung der FFH-Vorprüfung 

3.1 Erarbeiten des Entwurfes der FFH-Vorprüfung in Text und Karten 

3.2 Abstimmen der vorläufigen Fassung der FFH-Vorprüfung mit dem Auftraggeber und der für die 

NATURA-2000-Gebiete zuständigen Behörde 

4 Leistungsphase 4: Endgültige Fassung der FFH-Vorprüfung 

4.1 Erstellen der FFH-Vorprüfung in der endgültigen Fassung in Text und Karten 

4.2 Abschlussbesprechung und Übergabe der endgültigen Fassung der FFH-Vorprüfung in der 

vereinbarten Form 


(1.2) Leistungen bei FFH-Verträglichkeitsprüfungen 



1.2 Zusammenstellen der verfügbaren planungsrelevanten Unterlagen: 

� das zu prüfende NATURA-2000-Gebiet*) einschließlich Standarddatenbogen, der erfassten 

Grunddaten und aufgestellte Managementpläne 

� weitere NATURA-2000-Gebiete, die mit dem Prüfgebiet in Beziehung stehen können, 

einschließlich Standarddatenbogen, der erfassten Grunddaten und aufgestellte Managementpläne 

� vorhandene Untersuchungen zu Lebensräumen des Anhangs I und Arten des Anhangs II der 

FFH-RL bzw. Anhangs I der VSchRL sowie deren funktionale Beziehungen 

� vorhandene Untersuchungen zu Arten des Art. 4 Abs. 1 und 2 der VSchRL sowie deren 

funktionalen Beziehungen. 

� Vorhabensbeschreibung und grundsätzliche Projektwirkungen 

� Umweltverträglichkeitsstudien bzw. Landschaftspflegerische Begleitpläne, soweit vorhanden 

� andere Pläne und Projekte, mit denen kumulative Wirkungen auftreten können 


1.4 Abgrenzen des Untersuchungsraumes und -rahmens und des detailliert zu untersuchenden 

Bereiches, bezogen auf die vom Projekt möglicherweise beeinträchtigten Erhaltungsziele oder den 

Schutzzweck 

1.5 Ermitteln des Leistungsumfanges und Festlegen ergänzender Fachleistungen, bezogen auf die vom 

Projekt möglicherweise beeinträchtigten Erhaltungsziele oder den Schutzzweck und Abstimmung mit 

dem Auftraggeber und ggf. mit anderen Beteiligten. Dabei sind insbesondere die erforderlichen 

Leistungen nach Art, Zeitraum der örtlichen Erhebungen und Bearbeitungstiefe (Planungsmaßstab/ 

Detaillierungsgrad) zu ermitteln 

1.6 Aufstellen eines verbindlichen Arbeitsplans unter Berücksichtigung der übrigen Planungen in 


2 Leistungsphase 2: Ermitteln und Bewerten der Erheblichkeit 

2.1 Erfassen und Beschreiben des NATURA-2000-Gebietes auf der Grundlage des 

Standarddatenbogens, Charakterisierung des Gesamtgebietes, insbesondere Angaben zur Größe, 

Wechselbeziehungen zu anderen Gebieten, Lage im Netz NATURA 2000, Angaben zur Größe der 

Lebensräume des Anhangs I der FFH-RL bzw. der Lebensräume der Arten des Anhangs I der 

VSchRL und Populationsdaten zu den Arten des Anhangs II der FFH-RL bzw. Anhang I der VSchRL, 

sofern vorhanden Managementpläne Erfassen und Beschreiben der Erhaltungsziele und des 

Schutzwecks 

2.2 Beschreibung des Vorhabens 


Projekts und Festlegen der maximalen Wirkzone (ohne Schadensbegrenzungsmaßnahmen), bezogen 

auf die potentiell betroffenen Lebensräume und Arten des Gebiets oder Teilen davon 

2.4 Erfassen und Beschreiben im Wirkraum: Lebensräume des Anhangs I der FFH-RL bzw. der 

Lebensräume der Arten des Anhangs I der VSchRL und Arten des Anhangs II der FFH-RL (bzgl. nach 

FFH-RL differenziert nach prioritär oder nicht prioritär), maßgebliche Bestandteile des Gebiets gemäß 

Erhaltungsziele, Erhaltungszustand 

*) Sammelbezeichnung für gemeldete und ausgewiesene Gebiete, die dem Netz Natura 2000 angehören 

(europaweites, zusammenhängendes Netz aus Schutzgebieten: umfasst die Europäischen 

Vogelschutzgebiete und die FFH-Gebiete) 

2.5 Bewerten der Erheblichkeit der vorhabensbedingten Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele oder des 

Schutzzwecks 

2.6 Beschreiben anderer Pläne und Projekte mit kumulativen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele 

oder des Schutzzwecks 

2.7 Bewerten der Erheblichkeit der Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele oder des Schutzzwecks durch 

andere Pläne und Projekte auf der Grundlage vorhandener Unterlagen 

2.8 Bewerten und Darstellen der vorhabensbedingten Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele oder des 

Schutzzwecks im Zusammenwirken mit anderen Plänen und Projekten 


VII.112 


Sofern – einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Plänen oder Projekten – keine erheblichen 

Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten in ihren für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck 

maßgeblichen Bestandteilen festgestellt wurden, wird in Abstimmung mit dem Auftraggeber die FFH- 

Verträglichkeitsprüfung mit den Leistungsphasen 4 und 5 fortgesetzt. 

3 Leistungsphase 3: Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 

3.1 Erarbeiten von Vorgaben für Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 

3.2 Mitwirken bei der Entwicklung von Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 

3.3 Dokumentation der Maßnahmen zur Schadensbegrenzung im Hinblick auf die technische, rechtliche 

und finanzielle Durchführbarkeit auf der Grundlage der Angaben der am Planungsprozess Beteiligten 


Projekts und Festlegen der maximalen Wirkzone unter Einbeziehung der 

Schadensbegrenzungsmaßnahmen, bezogen auf die potentiell betroffenen Lebensräume und Arten 

des Gebiets oder Teilen davon 

3.5 Bewerten der Erheblichkeit der vorhabensbedingten Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele oder des 

Schutzzwecks unter Einbeziehung der Schadensbegrenzungsmaßnahmen 

3.6 Bewerten und Darstellen der vorhabensbedingten Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele oder des 

Schutzzwecks unter Einbeziehung der Schadensbegrenzungsmaßnahmen im Zusammenwirken mit 

anderen Plänen und Projekten 


4 Leistungsphase 4: Vorläufige Fassung der FFH-Verträglichkeitsprüfung 

4.1 Erarbeiten des Entwurfes der FFH-Verträglichkeitsprüfung in Text und Karten 

4.2 Abstimmen der vorläufigen Fassung der FFH-Verträglichkeitsprüfung mit dem Auftraggeber und der 

für die NATURA-2000-Gebiete zuständigen Behörde 

5 Leistungsphase 5: Endgültige Fassung der FFH-Verträglichkeitsprüfung 

5.1 Erstellen der FFH-Verträglichkeitsprüfung in der endgültigen Fassung in Text und Karten 

5.2 Abschlussbesprechung und Übergabe der endgültigen Fassung der FFH-Verträglichkeitsprüfung in 

der vereinbarten Form 


werden. 


− Erstellen von zusätzlichen Unterlagen für Raumordnungs- bzw. Genehmigungsverfahren, z. B. 

Aufbereiten der Ergebnisse der FFH-VP, 


− Kurzfassungen, 


− Vorstellen der FFH-Verträglichkeitsprüfung vor Dritten, Teilnahme an Sitzungen von politischen 

Gremien und Sitzungen im Rahmen der Bürgerbeteiligungen, 

− Ergänzung der Erhaltungs- und Entwicklungsziele sowie des Schutzzwecks und Abstimmung mit den 

Naturschutzbehörden, 

− Erheben einzelner Pflanzen und Tierarten, die maßgebliche Bestandteile eines Lebensraumes nach 

Anhang I eines FFH-Gebietes sind, 

− Erheben einzelner Tierarten gem. Anhang II FFH-RL und Anhang I VSRL, 

− Erhebungen zur Hydrogeologie, 

− Lärmberechnung ggf. mit Geländemodell, Immissionsberechnungen, 

− Einarbeitung der Schadensbegrenzungsmaßnahmen in den technischen Entwurf, 

− Zusammenfassender Bericht mehrerer FFH-Verträglichkeitsprüfungen. 

VII.112 


(1.3) Leistungen bei FFH- Ausnahmeprüfungen 



1.2 Zusammenstellen der verfügbaren planungsrelevanten Unterlagen: − FFH-Verträglichkeitsprüfung, − 

Zusammenstellen der im Rahmen der UVS untersuchten Varianten einschließlich der 

Vorhabensbeschreibung und grundsätzlicher Projektwirkungen. 

1.3 Aufstellen eines verbindlichen Arbeitsplans und Festlegen von Leistungen Dritter (z. B. Ausarbeiten 

von Projektalternativen, Bewertung der Zumutbarkeit, Darlegen der zwingenden Gründe des 

überwiegenden öffentlichen Interesses) in Abstimmung mit dem Auftraggeber 

2 Leistungsphase 2: Alternativenprüfung 

2.1 Erarbeiten von Vorgaben für Projektalternativen. Erarbeiten von Korridoren ohne bzw. mit geringeren 

Betroffenheiten von NATURA-2000-Gebieten 

2.2 Mitwirken bei der Entwicklung von Projektalternativen (Konzeptalternativen, Standort- und 

Trassenalternativen, technische Alternativen). Neben den im Rahmen der UVS untersuchten sind alle 

ernsthaft in Betracht kommenden Alternativen, einschließlich derer, die mit stärkeren Auswirkungen 

auf andere Belange verbunden sind und derer, mit denen das verkehrliche Ziel nur suboptimal 

erreicht werden kann, einzubeziehen. 

2.3 Für jede Alternative: Abschätzung möglicher erheblicher Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und 

des Schutzwecks von NATURA-2000-Gebieten 

2.4 Vergleichende Bewertung der Alternativen aus Sicht der Belange von Natura 2000; Ermitteln der 

Alternative(n), die – einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Plänen oder Projekten – keine 

oder geringere erhebliche Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten in ihren für die 

Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen hervorrufen wird(werden) in 


2.5 Gesamtbewertung der Alternativen unter Berücksichtigung der übernommenen Beiträge der an der 

Planung beteiligten Dritten (Bewertung der Zumutbarkeit) und Festlegen der Alternative, die der 

weiteren Planung zugrunde gelegt wird. 


Sofern keine zumutbare Alternative gefunden wurde, die – einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen 

Plänen oder Projekten – keine oder geringere erheblichen Beeinträchtigungen von Natura-2000-Gebieten in 

ihren für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen hervorrufen wird, wird in 

Abstimmung mit dem Auftraggeber die FFH-Ausnahmeprüfung mit den Leistungsphasen 3 bis 6 fortgesetzt. 

Ansonsten muss die zumutbare Alternative gewählt werden; eine Weiterbearbeitung der FFH- 

Ausnahmeprüfung ist in diesem Fall nicht erforderlich. 

3 Leistungsphase 3: Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses 

3.1 Übernahme der Darlegung der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses 


4 Leistungsphase 4: Maßnahmen zur Kohärenzsicherung 

4.1 Darstellung von Art und Umfang der erheblichen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele (Übernahme 

aus der FFH-Verträglichkeitsprüfung) 

4.2 Erarbeiten des Maßnahmenkonzepts zur Kohärenzsicherung (Art und Umfang sowie Lage im Netz 

NATURA 2000) 

4.3 Bewerten und Darstellen von Zustand und Ausstattung des für die Umsetzung der Maßnahmen zur 

Kohärenzsicherung vorgesehenen Bereichs 

4.4 Ausarbeiten und Darstellen der konkreten Maßnahmen zur Kohärenzsicherung 

4.5 Prognose der Wirksamkeit der Maßnahmen zur Kohärenzsicherung 

4.6 Beschreibung der vorgesehenen Regelungen zur Sicherung der Umsetzung und Regelungen zur 

Kontrolle der Maßnahmen zur Kohärenzsicherung 

4.7 Abstimmen der getroffenen Maßnahmen zur Kohärenzsicherung mit dem Auftraggeber und der für die 

NATURA-2000-Gebiete zuständigen Behörde. 

VII.112 


5 Leistungsphase 5: Vorläufige Fassung der FFH-Ausnahmeprüfung 

5.1 Erarbeiten des Entwurfes der FFH-Ausnahmeprüfung in Text und Karten 

5.2 Abstimmen der vorläufigen Fassung der FFH-Ausnahmeprüfung mit dem Auftraggeber und der für die 

NATURA-2000-Gebiete zuständigen Behörde 

6 Leistungsphase 6: Endgültige Fassung der FFH-Ausnahmeprüfung 

6.1 Erstellen der endgültigen Fassung der FFH-Ausnahmeprüfung in Text und Karten 

6.2 Abschlussbesprechung und Übergabe der endgültigen Fassung der FFH- Ausnahmeprüfung in der 

vereinbarten Form 

Bei erheblicher Betroffenheit von prioritären Lebensräumen des Anhangs I der FFH- Richtlinie bzw. 

prioritären Arten des Anhangs II der FFH- Richtlinie: 

6.4 Zusammenstellen der Unterlagen für die Übermittlung von Informationen an die Europäische 

Kommission gemäß § 34 Abs. 5 BNatSchG (Stellungnahme der Kommission zum Projekt) 


werden. 


− Erheben einzelner Lebensräume bzw. Pflanzen- und Tierarten, 

− Klären der Verfügbarkeit geeigneter Flächen für die vorgesehenen Kohärenzsicherungsmaßnahmen 

mit den maßgeblich Betroffenen (Grundeigentümer/Pächter), 



− Vorstellen der FFH-Ausnahmeprüfung vor Dritten, Teilnahme an Sitzungen von politischen Gremien 

und Sitzungen im Rahmen der Bürgerbeteiligungen, 

− Erhebungen zu abiotischen Faktoren, z. B. zur Hydrogeologie, 

− Lärmberechnung ggf. mit Geländemodell, Immissionsberechnungen. 




schwarz/weiß 

farbig 



VII.112 










§ 4 


VII.112 



§ 5 



§ 6 






§ 7 

Vergütung 
















Vorläufig 


Zwischensumme 








Zwischensumme 




VII.112 

© VHF Bayern - Stand Oktober 2008 Seite 9 

Brutto

AUFTRAGNEHMER 


§ 8 



AUFTRAGGEBER 


VII.112 


Hinweise zur Erstellung der Vertragsmuster für FFH-Vorprüfungen, 

FFH-Verträglichkeitsprüfungen und FFH-Ausnahmeprüfungen 



VII.112.1 


Für FFH-Vorprüfungen, FFH-Verträglichkeitsprüfungen und FFH-Ausnahmeprüfungen gibt es in der 

HOAI keine Leistungsbilder. Sie gelten als Sonstige Landschaftsplanerische Leistungen; § 50 HOAI ist 

anzuwenden. Sofern FFH-Vorprüfungen, FFH-Verträglichkeitsprüfungen und FFH- 

Ausnahmeprüfungen zeitgleich mit einer UVS bzw. einem LBP erbracht werden sollen, ist es in der 

Regel sinnvoll, diese Leistungen an den selben Auftragnehmer zu vergeben, der die UVS bzw. den 

LBP erarbeitet. 

Die erforderlichen Angaben zur FFH–Vorprüfung sind ausschließlich auf der Grundlage vorhandener 

Unterlagen und Daten zum Vorkommen von Arten und Lebensräumen sowie akzeptierter 

Erfahrungswerte zur Reichweite und Intensität von Beeinträchtigungen zu erarbeiten. Ist im Rahmen 

einer FFH- Vorprüfung nur mit erheblichem zusätzlichem Aufwand eindeutig feststellbar, ob ein Natura 

2000–Gebiet beeinträchtigt werden könnte, sollte vereinfachend von einer nicht auszuschließenden 

Beeinträchtigung und damit von der Notwendigkeit einer FFH-Verträglichkeitsprüfung ausgegangen 

werden. In diesem Sinne stellt die Erarbeitung der Angaben zur FFH– Vorprüfung daher i.d.R. keine 

eigenständige landschaftsplanerische Leistung dar und erfolgt im Rahmen der Grundleistungen von 

REA, UVS oder LBP. Verursacht die Erstellung der Angaben zur FFH– Vorprüfung in besonders 

gelagerten Fällen einen im Verhältnis zu den Grundleistungen wesentlichen zusätzlichen Arbeits– und 

Zeitaufwand, so sind die Regelungen zu dem hier gegenständlichen Vertragsmuster einschlägig. 

Bei der Vergabe ist zu beachten, dass es sich bei den Unterlagen zur FFH-Vor- und FFH- 

Verträglichkeitsprüfung ausschließlich, bei den Unterlagen zur FFH–Ausnahmeprüfung nur teilweise 

(u.a. Kohärenzausgleich, Bewertung der Alternativen aus Sicht der Belange von Natura 2000) um 

landschaftsplanerische Leistungen handelt. 


Als Bestandteil des Vertrages sind für die Beschreibung der Leistung die in § 3 Abs. 1 des 

Vertragsmusters (VII.112) aufgeführten Mustertextes zu verwenden sowie die technischen Vertragsbedingungen 


(3) Prüfungsgegenstand 

Gemäß dem „Leitfaden zur FFH-Verträglichkeitsprüfung im Bundesfernstraßenbau (Leitfaden FFH- 

VP) – Ausgabe 2004“ ist das jeweilige NATURA-2000-Gebiet Prüfungsgegenstand. 

Der detailliert zu untersuchende Bereich ist entsprechend den Vorgaben des Leitfadens FFH-VP 

abzugrenzen. Anhaltspunkte hierfür sind z.B. Störung ökologischer Funktionen, Trenneffekte, Lärm- 

und Schadstoffausbreitung. Die räumliche Abgrenzung ist abhängig vom Relief, von der 

Empfindlichkeit des Schutzgebiets sowie von der Nutzungsstruktur. Vorgaben für diese Abgrenzung 

können ggf. einer Umweltverträglichkeitsstudie entnommen werden. 

(4) Darstellungsmaßstab 

Der Darstellungsmaßstab ist entsprechend den „Musterkarten zur einheitlichen Darstellung von FFH- 

Verträglichkeitsprüfungen im Bundesfernstraßenbau (Musterkarten FFH-VP) – Ausgabe 2004“ im 

Einzelfall festzulegen. 

(5) Standarddatenbogen als Unterlage des AG 

Der Auftraggeber stellt den Standarddatenbogen für das jeweilige NATURA-2000-Gebiet zur 

Verfügung. Die Bereitstellung weiterer Daten durch den Auftraggeber bleibt hiervon unberührt. 


Sofern planungsrelevante Grundlagendaten (z. B. Standarddatenbögen, Grunddaten) unvollständig 

bzw. für eine ausreichende Beurteilung nicht geeignet sind, sind Ergänzungen erforderlich, die dann 

als Besondere Leistungen zu erbringen und gesondert zu vergüten sind. 

Leistungen, wie Erhebungen einzelner Lebensräume bzw. einzelner Pflanzen- und Tierarten, 

Detailausarbeitung in besonderen Maßstäben, Vorstellung der Planung vor Dritten usw. sind als 

Besondere Leistungen zu vereinbaren (vgl. VII.100.3 (7) VHF). 

© VHF Bayern - Stand oktober 2008 1 von 2

VII.112.1 

Ist zum Zeitpunkt der Vergabe die Notwendigkeit von unmittelbar im Zusammenhang mit den zu 

beauftragenden Grundleistungen stehenden Besonderen Leistungen (z. B. faunistische 

Untersuchungen entsprechend VII.113 VHF) absehbar, dann sollen diese in die Leistungs- 

/Honoraranfrage und die nachfolgenden Verhandlungen einbezogen werden. Dazu sind die Art und 

der Umfang der Leistungen möglichst genau vom AG abzuschätzen; sie sind Grundlage des Vergabeverfahrens. 

Es ist vertraglich zu vereinbaren, dem AN die in Rede stehenden Besonderen Leistungen zu 

übertragen, sobald der erforderliche Leistungsumfang im Zuge der Grundleistungen für eine Vergabe 

hinreichend konkretisiert worden ist. 






einzelne Teilleistungen zu beschränken. Ein Rechtsanspruch auf Übertragung aller im 

Vergabeverfahren vorausgeschätzten Leistungen sowie eine Erhöhung des Honorars aus der 

stufenweisen Beauftragung ist auszuschließen. 



Das Honorar ist frei zu vereinbaren und richtet sich nach § 50 Abs 2 HOAI. Das Honorar ist für jedes 

FFH- oder Vogelschutzgebiet unter Verwendung der Vordrucke VII.112.3, VII.112.4 und VII.112.5 

getrennt zu ermitteln. 

(8) Grundlage der Honorarermittlung 

Grundlage für die Honorarermittlung sind der vorausgeschätzte Zeitbedarf und die vereinbarten 

Stundensätze nach § 6 HOAI. Das Honorar und die Stundensätze sind in § 7 des Vertrages 

festzulegen. 

(9) Änderung des Bearbeitungsumfangs 

Bei FFH-Vorprüfungen, FFH-Verträglichkeitsprüfungen und FFH-Ausnahmeprüfungen sind in 

Abhängigkeit vom Planungsablauf nicht in jedem Falle alle Leistungsphasen erforderlich. 

Diese nicht immer erforderlichen Leistungsphasen sind bei 

− FFH-Vorprüfungen die Leistungsphasen 3 und 4, 

− FFH-Verträglichkeitsprüfungen die Leistungsphase 3, 

− FFH-Ausnahmeprüfungen die Leistungsphasen 2 (teilweise), 3, 4 und 6 (teilweise). 

Daher sind diese Leistungsphasen in den Vordrucken VII.112.3, VII.112.4 und VII.112.5 als 

Bedarfsposition gekennzeichnet; sie sind als solche auch zu vereinbaren. Honorarwirksam werden 

dann nur die bearbeiteten Leistungsphasen oder Teile davon. 

© VHF Bayern - Stand oktober 2008 2 von 2

Technische Vertragsbedingungen für FFH-Vorprüfungen, 

FFH-Verträglichkeitsprüfungen und FFH-Ausnahmeprüfungen 


VII.112.2 


Die „Technischen Vertragsbedingungen für Landschaftsplanerische Leistungen im Straßen- und 

Brückenbau (TVB-Landschaft)” betreffen folgende Fachbeiträge: 

- Unterlagen zur FFH-Vorprüfung (FFH-VorP), FFH-Verträglichkeitsprüfung (FFH–VP) 

sowie ggf. landschaftsplanerische Leistungen für die Unterlagen zur FFH– 

Ausnahmeprüfung (FFH–AP) in der Planungsstufe Linienfindung und/oder Straßenentwurf. 








− „RE” * , 


















*) 

Siehe Anhang 

1) 



Verkehrsblatt 


3 DV-Einsatz 

VII.112.2 










abzustimmen. 





Verfügung. Darüber hinausgehende Planungsunterlagen hat der Auftragnehmer - ggf. mit Unterstützung 

des Auftraggebers - zu beschaffen und/oder Informationen über bestehende und geplante 

Anlagen einzuholen. 






überlassen. 




















VII.112.2 


anzugeben. 


Die FFH-Vorprüfung, FFH-Verträglichkeitsprüfung und FFH-Ausnahmeprüfung sind zusätzlich zu den 

unter 1.2 genannten Vorschriften nach den Anforderungen des „Leitfaden zur FFH- 

Verträglichkeitsprüfung im Bundesfernstraßenbau (Leitfaden FFH-VP) – Ausgabe 2004“ * ) und der 

„Musterkarten zur einheitlichen Darstellung von FFH-Verträglichkeitsprüfungen im Bundesfernstraßenbau 

(Musterkarten FFH-VP) – Ausgabe 2004“*) zu bearbeiten. 

Für jedes FFH- oder Vogelschutzgebiet ist im Regelfall eine eigenständige Unterlage zu erstellen. 

11 Maßstab 

Die FFH-Vorprüfung ist im Regelfall im Maßstab 1 : 25.000, die FFH-Verträglichkeitsprüfung und die 

FFH-Ausnahmeprüfung sind im Regelfall im Maßstab 1 : 5.000 abzufassen. 

12 Untersuchungsgegenstand 

Untersuchungsgegenstand ist das jeweilige NATURA-2000-Gebiet (FFH-Gebiet, Vogelschutzgebiet). 

Dies gilt auch bei Überlagerungen von FFH- und Vogelschutzgebieten. 

13 Übernahme von Daten 

Sofern vorhanden und geeignet, sind die Datengrundlagen aus der UVS bzw. dem LBP zum 

Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie die schutzgutspezifischen Projektwirkungen zu übernehmen. 

14 Alternativenprüfung 

Jede Alternative bedingt eine eigenständige FFH-Vorprüfung bzw. FFH-Verträglichkeitsprüfung. 


Wird der Auftrag aus Gründen unterbrochen, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, und dauert 

die Unterbrechung mehr als zwei Jahre, so ist zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer 

zu vereinbaren, inwieweit die Vorleistungen gegen gesonderte Vergütung zu aktualisieren sind. 


Der Auftragnehmer erfasst und bewertet die Anregungen Dritter und unterrichtet den Auftraggeber. 

Der Auftraggeber entscheidet dann im Rahmen der Abstimmung, welche Anregungen, Hinweise, 

Vorschläge, Forderungen usw. Dritter in die Entwurfsplanung einzuarbeiten sind, und legt diese 

Entscheidung offen. 

17 Änderung des Bearbeitungsumfangs 

Aufgrund der Besonderheiten der FFH-Vorprüfung, FFH-Verträglichkeitsprüfung und der FFH- 

Ausnahmeprüfung können die Leistungen jeweils nach Abschluss bestimmter Leistungsphasen 

beendet werden. 




VII.112.2 

BNatSchG 



UVPG 



(UVPG) vom 5. September 2001 (BGBl. I Nr. 48 vom 19.9. 2001 S. 2350, S. 3762; 25.3.2002 S. 1193; 

18.6.2002 S. 1914) 








RE 


1985) 


AKS 





HNL-S 




MUVS 









2004; 





RAS-LG 





RAS-LP 






(RAS-LP 4) 


VII.112.2 

VOB/A 






(HVA B-StB) 


STLK 





























Hinweis: 



FFH-VORPRÜFUNG 

Anlage-Nr.: 


Gebietsbezeichnung: ............................................. 

für Projekt (Bezeichnung): ............................................. 

1. Gebietsangabe 

Der Honorarermittlung wird das jeweilige NATURA-2000-Gebiet zugrunde gelegt. 

FFH-Gebiet ............................................. 

Vogelschutzgebiet ............................................. 

Dieses beträgt ca. _____ ha. 

Sonstige Kriterien: ............................................. 

2. Honorar für Grundleistungen (§ 3 Abs. 1.1 des Vertrages) EUR 

Bedarf 

Bedarf 






geschätzter 

Zeitaufwand 

§ 6 Abs. 2 Ziff 1. HOAI 



Zwischensumme 




Zwischensumme 




Zwischensumme 




Zwischensumme 

Honorar nach Nr. 2 (ohne Umsatzsteuer) 

Stundenansatz Stundensatz 

Zeithonorar als 

Festbetrag 

VII.112.3 


FFH-VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG 

Anlage-Nr.: 






FFH-Gebiet ............................................. 



VII.112.4 

(Anzahl) _____ der Erhaltungsziele, _____/_____ der Lebensräume / Prioritären Lebensräume, _____/_____ der Arten /Prioritären Arten 

(Anzahl) _____ Vogelarten der Anl. I der VSchRL 

(geschätzte Anzahl) _____ anderer Pläne und Projekte 


2. Honorar für Grundleistungen (§ 3 Abs. 1.2 des Vertrages) 

Bedarf 

Bedarf 



Teilleistung 2.1 - 2.5 

2.9 



Grundlage *) _____ 

Pläne und Projekte 

geschätzter 

Zeitaufwand 




Zwischensumme 




Zwischensumme 




*) vom AG einzutragen Zwischensumme 







Zwischensumme 




Zwischensumme 




Zwischensumme 



Festbetrag 


EUR


Für die Besonderen Leistungen nach § 3 Abs. 1.2 ergibt sich ein Pauschalhonorar in Höhe von 




VII.112.4 


FFH-AUSNAHMEPRÜFUNG 

Anlage-Nr.: 






FFH-Gebiet ............................................. 



VII.112.5 

(Anzahl) _____ der Erhaltungsziele, _____/_____ Lebensräume / Prioritären Lebensräume, _____/_____ Arten /Prioritären Arten 

(Anzahl) _____ Vogelarten der Anl. I der VSchRL 

(geschätzte Anzahl) _____ anderer Pläne und Projekte 


2. Honorar für Grundleistungen (§ 3 Abs. 1.3 des Vertrages) 

Bedarf 

Bedarf 

Bedarf 

Bedarf 




2.8 


Teilleistung 2.5 





geschätzter 

Zeitaufwand 




Zwischensumme 




Zwischensumme 




Zwischensumme 




Zwischensumme 




Zwischensumme 



Festbetrag 

Weiter VII.112.4 (FFH-Verträglichkeitsprüfung; Honorarermittlung) 

Übertrag 


EUR

Bedarf 

Bedarf 



Teilleistung 6.1 – 6.2 








Zwischensumme 




Zwischensumme 




Zwischensumme 




Zwischensumme 

Übertrag 

Hiernach ergibt sich eine vorläufiges Honorar in Höhe von 


Für die Besonderen Leistungen nach § 3 Abs. 1.3 ergibt sich ein Pauschalhonorar in Höhe von 




VII.112.5 



Zwischen 






geschlossen: 

INHALT 





ANLAGEN 

NR ANZAHL DER 

SEITEN 

1 

BEZEICHNUNG 


Vertrag 

Vertrags-Nr.: 

Aktenzeichen: 

VII.113 










§ 1 





Allgemeine Vertragsbestimmungen – AVB 

§ 2 


Technische Vertragsbedingungen für faunistische Untersuchungen 

VII.113 


§ 3 


VII.113 


(1.1) AVIFAUNA 

1. Geländearbeiten für die Bestandserhebung 

1.1 □ Standarduntersuchung für UVS und LBP 

1.1.1 Erfassung auf der Grundlage vorhandener Unterlagen. 

1.1.2 □ Flächendeckende Kartierung für das gesamte Untersuchungsgebiet mit 

4 Begehungen. 

Die Artenerhebung erfolgt auf der Basis einer Linien- und/oder Punktkartierung; bei größeren 

Untersuchungsräumen ist eine Rasterkartierung möglich (Anzahl der Raster ≥ 100, 

Rastergröße 250 m x 250 m). 

1.1.3 □ Flächendeckende Kartierung für das gesamte Untersuchungsgebiet mit 5 Begehungen bei 

speziellen Arten und/oder Erfordernissen (z.B. Spechte, Eulen). Die Artenerhebung erfolgt 

auf der Basis einer Linien- und/oder Punktkartierung; bei größeren Untersuchungsräumen ist 

eine Rasterkartierung möglich (Anzahl der Raster > 100, Rastergröße 250 m x 250 m). 

1.1.4 Abgrenzung von Funktionseinheiten auf der Grundlage von Artenlisten und vorliegender 

Biotoptypenkartierung einschließlich Oberprüfung im Gelände. 

1.2 □ Spezialuntersuchung für UVS und LBP 

1.2.1 Vertiefende Erhebung (Revierkartierung) auf Probeflächen mit Erhöhung der Zahl der 

Begehungen gegenüber der Standarduntersuchung, i. d. R. 8 Begehungen. Die 

Probeflächengröße soll in der Regel 10 ha nicht unterschreiten. 

1.2.2 Erhebung spezieller Leitarten, Durchzügler, Teilzieher. Dies erfordert regelmäßig andere 

Methoden; die Auszahl erfolgt orts- und planungsspezifisch und wird einzelfallbezogen 

begründet. 

1.2.3 Abgrenzung der Reviere der kartierten Arten auf der Grundlage der vorliegenden 

Biotoptypenkartierung. 

2. Dokumentation 

2.1 □ Standard- und Spezialuntersuchung 

2.1.1 Karte: 

Darstellung der Funktionseinheiten mit Ifd. Flächennummer. Eintragung von 

Beobachtungspunkten, -linien und Fundstellen. Kennzeichnung der den jeweiligen 

Funktionseinheiten zuzuordnenden Arten. 

2.1.2 Liste: 

Teillebensräume nach Ifd. Flächennummer, Aufnahmedatum, Teillebensraumtyp, Liste der 

jeweils dort beobachteten bzw. zugeordneten Arten (deutsche und zoologische Bezeichnung), 

Gefährdungsgrad (Rote Liste), Schutzstatus (ArtenschutzVO), Status, Bemerkungen zum 

Vorkommen. 

2.1.3 Text: 

2.1.3.1 Beschreibung der Vorgehensweise. 

2.1.3.2 Beurteilung der faunistischen Ergebnisse in Hinblick auf 

− die Bedeutung (Schutzwürdigkeit auf überregionaler, regionaler, lokaler Ebene), 

− die Empfindlichkeit gegenüber projektbedingten Wirkungen, 

− die Möglichkeit zur Vermeidung und Minderung der zu erwartenden Beeinträchtigung der 

Tierart bzw. Artengruppe. 

Die Beurteilung ist so aufzubereiten, dass 


(1.2) AMPHIBIEN 

− die Wirkungsprognose des Vorhabens auf die Fauna gemäß UVPG, 

− die Einschätzung der Beeinträchtigung des Naturhaushaltes im Sinne der 

naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, 

− die Möglichkeit zur Ausgleichbarkeit im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, 

− die Ausgestaltung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in Hinblick auf die Zielsetzung, 

Ausführung und Effizienzkontrolle (gilt nur für LBP) 

durch den Bearbeiter der UVS bzw. des LBP möglich wird. 


1.1 □ Standarduntersuchung für die UVS 


1.1.2 1 flächendeckende Suche nach Laichgewässern durch Ortsbegehung tagsüber, inhaltlich 

verbunden mit der Suche nach Frühlaichern. 

1.1.3 3 weitere Begehungen der vorgefundenen Laichgewässer: 

− 1 Begehung nachts an den Laichgewässern (Frühlaicher), 

− 1 Begehung tagsüber an den Laichgewässern (Spätlaicher), 

− 1 Begehung nachts an den Laichgewässern (Spätlaicher), 

und Kartierung mit dem Ziel der Bestandsgrößenabschätzung durch 

− Verhören rufaktiver Individuen am Laichplatz, 

− strichprobenhaftes Abkeschern der Laichgewässer, 

− Sichtbeobachtung an den Laichgewässern in Bezug auf Adulte und Juvenile sowie im Feld 

bestimmbaren Laich und Larven (Auszählung), 

− Ggf. Absuchen von Straßenopfern an vorhandenen Straßen im Einzugsbereich. 

1.2 □ Standarduntersuchung für den LBP 


1.2.2 1 flächendeckende Suche nach Laichgewässern (insbesondere auch der temporären 

Gewässer) durch Ortsbegehung tagsüber, inhaltlich verbunden mit der Suche nach 

Frühlaichern. 

1.2.3 3 weitere Begehungen der vorgefundenen Laichgewässer: 

− 1 Begehung nachts an den Laichgewässern (Frühlaicher), 

− 1 Begehung tagsüber an den Laichgewässern (Spätlaicher), 

− 1 Begehung nachts an den Laichgewässern (Spätlaicher), 

und Kartierung mit dem Ziel der Bestandsgrößenabschätzung durch 

− Verhören rufaktiver Individuen am Laichplatz, 

− strichprobenhaftes Abkeschern der Laichgewässer, 

− Sichtbeobachtung an den Laichgewässern in Bezug auf Adulte und 

Juvenile sowie im Feld bestimmbaren Laich und Larven (Auszählung), 

− Ggf. Absuchen von Straßenopfern an vorhandenen Straßen im 

Einzugsbereich, 

und 2 Begehungen im Trassenbereich (Wanderkorridore, nächtliche 

Scheinwerferkartierung). 

1.3 □ Spezialuntersuchung für die UVS 

− Kartierung der Sommerlebensräume durch nächtliche 

Scheinwerfertaxierung nach einem Sommerregen 

(Linientranssektkartierung); 2 Begehungen (Juli, August). 

Bei der Laichgewässerkartierung ergänzende Bestimmung von nicht im Feld 

bestimmbarem Laich und Larven im Labor. 

VII.113 



− Amphibienfangzaunkartierung an vorhandenen Straßen (Ausbau). An 

vorhandenen Straßen sind die Fangzäune grundsätzlich beidseitig 

aufzustellen. 

− Amphibienfangkreuzkartierung an geplanten Straßentrassen (Neubau). 

1.4.1 Standortfestlegung Festlegen und Markieren der Fangzaun- bzw. Fangkreuz- und 

Fanggefäßstandorte nach vorliegenden Unterlagen (so weit vorhanden: Biotoptypenkartierung 

oder Strukturtypenkartierung, Standardamphibienkartierung, Berichte örtlicher 

Amphibienschützer, Lageplan des Eingriffes) vor Ort. 

− ein Fanggefäß pro 10 m Fangzaunlänge, 

− Abstand der Fangkreuze: 40 m von Mittelpunkt zu Mittelpunkt. Die 

Fangkreuze werden einreihig angeordnet. 

1.4.2 Regelmäßige Arbeiten 

− Dauerbeobachtung 

− Kontrolle der Wanderungsaktivität, bei Erforderlichkeit ggf. Organisieren 

der Arbeitskräfte für Sammlung und Transport wandernder Tiere. 

Die erforderliche Ortsbesichtigung kann ggf. auch durch einen Facharbeiter unter telefonischer 

Rückkopplung mit dem Projektleiter erfolgen, wird aber nicht gesondert angerechnet. 

1.4.3 Sammlung und Transport gefangener Tiere 

Entnehmen der Tiere aus den Fanggefäßen, Übersetzen der Tiere auf die dem Fanggefäß 

unmittelbar gegenüberliegende Fangzaun- bzw. Straßenseite oder, falls dies nicht möglich ist, 

Transport und Aussetzen der Tiere an einen anderen geeigneten und geschützten Ort im 

Wanderkorridor in Wanderrichtung. Zum Transport können 10 I Eimer benutzt werden; es dürfen 

aber maximal 10 Amphibien in einem Eimer transportiert werden. Schwanzlurche und 

schwanzlose Lurche sind in getrennten Eimern zu transportieren. Zählen der umgesetzten Tiere 

pro Einsatztag und Fanggefäß ohne Bestimmung der Art. 

1.4.4 Qualitative und quantitative Kartierung Bestimmen der Amphibien nach Art, Geschlecht, 

Eimerstandort und beobachteter Individuenzahl je Nacht in 5 repräsentativen Nächten mit 

starker Wanderungsaktivität. Davon sollen 3 Nächte in die Anwanderungsphase und zwei 

Nächte in die Rückwanderungsphase fallen. Bei starkem Vorkommen sowohl von Urodelen 

(Schwanzlurchen), als auch Anuren (schwanzlosen Lurchen) sollen 2 Nächte in die 

Anwanderungsphase und 2 Nächte in die Rückwanderungsphase der Anuren und eine Nacht in 

die spätere Rückwanderungsphase der Urodelen fallen. 


2.1 □ Standard- und Spezialuntersuchung der Ziffer 1.1 – 1.3 

2.1.1 Karte: 

Darstellung der Gewässer, Probeflächen oder Teillebensräume und Wanderkorridore mit Ifd. 

Flächennummer. Ggf. von Beobachtungspunkten, -linien und Fundstellen, Kennzeichnung der 

den einzelnen Probeflächen jeweils zuzuordnenden Arten. 

2.1.2 Liste: 

Gewässer, Probeflächen oder Teillebensraumtypen und Wanderkorridore nach Ifd. 

Nummerierung, Liste der jeweils dort beobachteten bzw. zugeordneten Arten (deutsche und 

zoologische Bezeichnung), Gefährdungsgrad (Rote Listen), Schutzstatus (ArtenschutzVO), 

Häufigkeit bzw. Status, Bemerkungen zum Vorkommen. 

2.1.3 Text: 

2.1.3.1 Beschreibung der Vorgehensweise 




VII.113 












2.2 □ Spezialuntersuchung der Ziffer 1.4 

(Amphibienfangzaun- und Amphibienfangkreuzkartierung) 

2.2.1 Karte: 

Darstellung der Biotoptypenflächen im Umfang des Fangzaunes bzw. der Fangkreuze. Falls 

keine Biotoptypenkartierung vorliegt (z.B. bei der Planung von Amphibienschutzmaßnahmen an 

vorhandenen Straßen), reicht eine vereinfachte Strukturtypenflächendarstellung aus. 

Eintragung der Standorte von Fangzäunen bzw. Fangkreuzen und Fanggefäßen mit Ifd. 

Kennnummer, Standorte der Freilassung der Tiere (nur wenn aus zwingenden Gründen 

Freilassung nicht auf der dem Fanggefäß unmittelbar gegenüberliegenden Zaun- bzw. 

Straßenseite möglich ist). 

2.2.2 Liste: 

Fanggefäße nach Ifd. Kennnummer mit den jeweils in den fünf "repräsentativen" Nächten 

beobachteten Arten und deren Individuenzahlen und Geschlechtern. Die Angaben erfolgen 

getrennt nach Beobachtungstagen und Fangzäunen/Fangkreuzen. 

Fanggefäße nach Ifd. Kennnummer mit den Zahlen der jeweils gefangenen Individuen, nach 

Beobachtungstagen. Hervorhebende Kennzeichnung der 5 Tage, an denen gleichzeitig 

qualitativ und quantitativ kartiert wurde. 

2.2.3 Grafik: 

Histogramm (Säulendiagramm): Individuenzahl pro Fanggefäß auf maßstabsgetreuer Achse der 

seitlichen Abstände der Fanggefäße, nach Beobachtungstagen für die fünf "repräsentativen" 

Nächte. Gesonderte Darstellung in getrennten Histogrammen für jede beobachtete Art. 

Histogramm (Säulendiagramm): Individuenzahlen pro Fanggefäß, im gesamten Arbeitszeitraum 

(Summen der Beobachtungstage pro Eimer). 

2.2.4 Text: 















(1.3) REPTILIEN 



VII.113 


(Probeflächenkartierung) 


1.1.2 Festlegung geeigneter Probeflächen auf der Grundlage der Biotoptypenkartierung. Räumliche 

Bezugsflächen der Probeflächen sind in der Regel die Biotoptypenflächen. Wenn erforderlich, 

können geeignete Untertypenflächen als Probeflächen ausgegrenzt werden. 

Die Größe der Probefläche soll bei 

− sehr gut ausgestatteten bzw. strukturierten Flächen bis 1 ha, 

− gut bis mäßig ausgestatteten bzw. strukturierten Flächen 1-3 ha betragen. 

1.1.3 3 Begehungen der Probeflächen bei günstiger Witterung, Jahres- und Tageszeit. 

1.1.4 Abgrenzung der Funktionseinheiten, ggf. einschließlich der Wanderungsbereiche, auf der 

Grundlage der Artenlisten und der vorliegenden Biotoptypenkartierung einschließlich 

Überprüfung im Gelände. 


1.2.1 Erhebung besonderer Zielarten. 

Bei besonderen Zielarten/Fragestellungen kommen regelmäßig Methoden zur Anwendung, die 

zielorientiert ausgewählt und begründet werden. Hier ist die zu erbringende Leistung im 

Einzelfall zu beschreiben (siehe gesonderte Leistungsbeschreibung). 

1.2.2 Abgrenzung der Funktionseinheiten 



2.1.1 Karte: 

Darstellung der Probeflächen mit Ifd. Probeflächennummer, Darstellung der Funktionseinheiten 

mit Ifd. Flächennummer und Kennnummer. Eintragung von Beobachtungspunkten und -linien. 

Kennzeichnung der den jeweiligen Funktionseinheiten zuzuordnenden Arten. 

2.1.2 Liste: 

Probeflächen mit Ifd. Probeflächennummer, Funktionseinheiten mit Ifd. Flächennummer und 

Kennnummer, Artenliste (deutsche und zoologische Bezeichnung), Gefährdungsrad (Rote 

Listen), Bemerkungen zum Vorkommen. 

2.1.3 Text: 















(1.4) TAGFALTER, WIDDERCHEN 


VII.113 



(Übersichts- und Probeflächenkartierung) 


1.1.2 Flächendeckende Übersichtskartierung ausgewählter Arten mit 2 Begehungen. 

1.1.3 Festlegung geeigneter Probeflächen auf der Grundlage der Biotoptypenkartierung. Auf den 

Probeflächen werden in Kombination durchgeführt: 

Die Probeflächengröße soll in der Regel 1 ha, mind. jedoch 0,5 ha betragen. 

Als Probeflächenabgrenzungen sind in der Regel Biotoptypenflächenabgrenzungen zu wählen. 

Wenn erforderlich, können geeignete Untertypenflächen als Probeflächen ausgegrenzt werden. 

1.1.4 □ 3 Begehungen der Probeflächen bei Intensivwiesen, wobei in Kombination 

durchzuführen ist: 

− Sichtbeobachtung, systematische Begehung, 

− Kescherfang, 

− Suche nach Präimaginalstadien wertgebender Arten, so weit diese nicht anders 

nachweisbar sind. 

1.1.5 □ 5 Begehungen der Probeflächen bei speziellen Biotopen, wobei in 

Kombination durchzuführen ist: 

− Sichtbeobachtung, systematische Begehung, 


− Suche nach Präimaginalstadien wertgebender Arten, so weit diese nicht anders 

nachweisbar sind. 

1.1.6 Abgrenzung der Funktionseinheiten (ggf. einschließlich der Wanderungsbereiche) auf der 

Grundlage der Artenlisten und der Biotoptypenkartierung. 






1.2.2 Abgrenzung der Funktionseinheiten für besondere Zielarten. 


2.1 □ Standard- und Spezialuntersuchungen 

2.1.1 Karte: 

Darstellung der Probeflächen mit Ifd. Probeflächennummer, Darstellung Funktionseinheiten mit 

Ifd. Flächennummer und Kennnummer der einzelnen Teilprobeflächen/Funktionseinheiten, 

Eintragung von Beobachtungspunkten und -linien. Kennzeichnung der Standorte 

nachgewiesener bedeutsamer Arten. 

2.1.2 Liste: 

Probeflächen mit Ifd. Probeflächennummer, Teilprobeflächen/Funktionseinheiten mit Ifd. 

Flächennummer und Kennnummer der einzelnen Teilprobeflächen/Funktionseinheiten, 

Artenliste (zoologische, ggf. deutsche Bezeichnung), Gefährdungsgrad (Rote Listen), Status (so 

weit z. B. in der Spezialuntersuchung nicht nur das Imago berücksichtigt wird), Bemerkungen 

zum Vorkommen. 

2.1.3 Text: 








VII.113 


(1.5) LIBELLEN 












1.1.2 Festlegung geeigneter Probeflächen (= Vegetationsstrukturtypen) auf der Grundlage der 

Biotoptypenkartierung. 

Die Probeflächengröße bei flächenhaften Strukturtypen soll mind. 2 000 qm betragen. 

1.1.3 6 Begehungen der Probeflächen. Hiervon sind 

− 2 Begehungen im Frühjahr (Ende April – Mai), 

− 2 im Sommer (Juni – Juli), 

− 2 im Herbst (August - September) durchzuführen. 

Bei der Begehung der Probeflächen ist – mit dem Ziel, Reproduktion nachzuweisen – 

− Sichtbeobachtung, 


− Larven- und Exuviensuche (nur qualitativ) 

durchzuführen. 











2.1.1 Karte: 

Darstellung der Probeflächen mit Ifd. Probeflächennummer, bei sehr kleinräumigen 

Probeflächenabgrenzungen ergänzende Darstellung auf Detailkarten (1 :1000 – 1 :2500), 

Darstellung der Teilprobeflächen/Funktionseinheiten mit Ifd. Flächennummer und Kennnummer 

der einzelnen Teilprobeflächen/Funktionseinheiten. Eintragung von Beobachtungspunkten und - 

linien. Darstellung bedeutsamer Teillebensraumbeziehungen (durch Pfeile). 

2.1.2 Liste: 

Probeflächen mit Ifd. Probeflächennummer, Teilprobeflächen/Funktionseinheiten mit Ifd. 

Flächennummer und Kennnummer der einzelnen Probeflächen/Strukturtypen, Artenliste 

(zoologische, ggf. deutsche Bezeichnung), Gefährdungsgrad (Rote Listen), Status, 

Bemerkungen zum Vorkommen und Angaben über Fortpflanzungsaktivitäten 

2.1.3 Text: 




VII.113 


(1.6) HEUSCHRECKEN 














(Übersichtskartierung und Probeflächenkartierungen) 


1.1.2 Flächendeckende Übersichtskartierung ausgewählter Arten mit. einer Begehung. 

1.1.3 Festlegung geeigneter Probeflächen auf der Grundlage der Biotoptypenkartierung. Die 

Probeflächengröße soll in der Regel 1 ha, mind. jedoch 0,5 ha betragen. Als 

Probeflächenabgrenzungen sind in der Regel Biotoptypenflächenabgrenzungen zu wählen. 

Wenn erforderlich, können geeignete Untertypenflächen als Probeflächen ausgegrenzt werden. 

1.1.4 □ 3 Begehungen der Probeflächen im Mai – September 

Hierbei ist in Kombination durchzuführen: 

− Verhören, Sichtbeobachtung, Kescherfang, 

− Feldaufnahme mit BAT-Detector. 

1.1.5 □ 1 zusätzliche Begehung der Probeflächen bei pot. Feldgrillenvorkommen und zwecks 

Erhebung nachtaktiver Arten, Methodik siehe Ziffer 1.1.4 











2.1.1 Karte: 


im Lebensraumgefüge mit Ifd. Flächennummer und Kennnummer der einzelnen Probeflächen/Funktionseinheiten. 

Eintragung von Beobachtungspunkten. Kennzeichnung der Standorte 


2.1.2 Liste: 

Probeflächen mit Ifd. Probeflächennummer, Funktionseinheiten im Lebensraumgefüge mit Ifd. 

Flächennummer und Kennnummer der einzelnen Funktionseinheiten, Artenliste (zoologische, 

ggf. deutsche Bezeichnung), Gefährdungsgrad (Rote Liste), Status, Bemerkungen zum 

Vorkommen. 

VII.113 


2.1.3 Text: 















(1.7) LAUFKÄFER; SPINNEN 

Potenziell anwendungsrelevant für UVS und LBP sind die Artengruppen "Laufkäfer" und "Spinnen". Da der 

Wissensstand bei Spinnen im Gegensatz zu Laufkäfern hinsichtlich Empfindlichkeit gegenüber 

straßenbaubedingten Wirkungen jedoch insgesamt noch immer gering ist, sollten Spinnen als Zeigergruppe 

bis auf weiteres nur im begründeten Ausnahmefall eingesetzt werden. 



(Probeflächenkartierungen unter Berücksichtigung der Dominanzstruktur) 


1.1.2 Festlegung geeigneter Probeflächen auf der Grundlage der Biotoptypenkartierung. Als 

Probeflächenabgrenzung sind in der Regel Biotoptypen zu wählen. Wenn erforderlich, können 

geeignete Untertypenflächen als Probeflächen ausgegrenzt werden. 

1.1.3 □ 5 Begehungen der Probeflächen im April – Oktober, wobei je nach Lebensraum in 

Kombination oder einzeln, an geeigneten Kleinstandorten der zu betrachtenden Straten 

folgende Methoden anzuwenden sind: 

− Fallenfang mit Bodenfallen nach Barber (9 Fallen pro Probefläche), 

− Handaufsammlung (obligatorisch an allen Überschwemmungsbiotopen), 

− Aufschwemm-Methode, 

− Gesiebe. 

Die o. g. Methoden beinhalten das grobe Aussortieren und die vorläufige 

Alkoholkonservierung der Beifänge, jedoch nicht deren Determination oder Aufbereitung . 

Der Einsatz von Handaufsammlungen an nicht wassergeprägten Biotopen muss besonders 

begründet werden. 

1.1.4 □ 7 Begehungen bei Gewässern, Ufer, Feuchtbiotopen, Magerrasen, Heiden und 

Felsstandorten. 

Methodik siehe Ziffer 1.1.3. 

1.1.5 □ Bei sehr hoher Bodenfeuchtigkeit oder Zerstörungsgefahr bei Überflutung kann auf 

Bodenfallen verzichtet werden; stattdessen Erhöhung der Zahl der Handaufsammlungen/ 

Bodenaufschwemmungen. 

1.1.6 Abgrenzung der Funktionseinheiten im Lebensraumgefüge auf der Grundlage der Arten- 

Dominanzlisten und der Biotoptypenkartierung einschließlich der Oberprüfung im Gelände. 





VII.113 






2.1.1 Karte: 


im Lebensraumgefüge, Eintragung der Fallenstandorte mit Ifd. Fallennummer und 

Beobachtungspunkte mit Ifd. Nummer (ggf. Darstellung auf Detailkarte 1:1 000 – 1:2 500). 

Kennzeichnung der Standorte nachgewiesener bedeutsamer Arten. 

2.1.2 Liste: 

Probefläche mit Ifd. Probeflächennummer, Fallen und Beobachtungspunkte mit Ifd. Nummer, 

Artenliste (zoologische, ggf. deutsche Bezeichnung, LUCHT - CODE), Dominanzstruktur der 

Lebensgemeinschaft, Gefährdungsgrad (Rote Listen), Bemerkungen zum Vorkommen / 

Dominanzstruktur. 

2.1.3 Text: 















(1.8) FLEDERMÄUSE 

Fledermäuse integrieren wie nur wenige Artengruppen Informationen über den Gesamtzustand der 

Landschaft. Jedoch sind Wechselbeziehungen zwischen Winterquartier, Wochenstuben und Jagdrevier 

wissenschaftlich noch ungenügend erforscht und Erfassungs- und Bewertungsmethoden erst in der 

Entwicklung. Bis sich Untersuchungsstandards fachgerecht entwickelt haben, sieht das Leistungsbild vorerst 

als Standarduntersuchung nur erste grobe Überblickserfassungen vor. 



(Flächendeckende Bewertung) 


1.1.2 Befragung vor Ort. 

1.1.3 1 Begehung mit selektiver Suche (Winterquartiere, Wochenstuben, Schlafquartiere in 

Gebäuden, Stollen, Altholzbestände, Brücken, etc.). Determination nach Geländekriterien so 

weit machbar, ggf. unter Einsatz von BAT-Detectoren" 

1.1.4 Abgrenzung von Funktionseinheiten im Lebensraumgefüge auf der Grundlage der 

Biotoptypenkartierung und der Artenlisten einschließlich der Überprüfung im Gelände 





VII.113 



1.2.2 Abgrenzung von Funktionseinheiten für besondere Zielarten. 



2.1.1 Karte: 

Darstellung punktueller Teillebensräume (z.B. Jagdrevier, Wochenstube, Sommerlebensraum, 

Winterquartier) mit Ifd. Objektnummer und Kennnummer, Darstellung der Lebensraum- 

Funktionseinheiten (Darstellung der Teillebensraumbeziehungen durch Pfeile) auf der 

Grundlage der Biotoptypenkartierung mit Ifd. Flächennummer und Kennnummer, Standorte 


2.1.2 Liste: 

Punktuelle Teillebensräume und Teilfunktionseinheiten im Lebensraumgefüge nach Ifd. 

Flächennummer, Artenliste (deutsche und zoologische Bezeichnung), Gefährdungsgrad (Rote 

Liste), Bemerkungen zum Vorkommen. 

2.1.3 Text: 















(1.9) KLEINSÄUGER (Echte Mäuse, Spitzmäuse, Bilche, Hamster) 

Diese Artengruppe soll nur im begründeten Ausnahmefall im Rahmen von UVS und LBP untersucht werden. 


1.1 Keine flächendeckende Standarduntersuchung 


(Übersichts- und Probeflächenkartierung) 


1.2.2 Festlegung geeigneter Probeflächen. Als Probeflächenabgrenzungen sind in der Regel 

Biotoptypenflächenabgrenzungen zu wählen. Wenn erforderlich, können geeignete 

Untertypenflächen als Probeflächen ausgegrenzt werden. 

1.2.3 Flächendeckende Begehung aller relevanten Strukturen in Hinblick auf 

− Auswertung der Funde von Flaschenfallen und anderen Zufallsfängen, 

− Nest- und Bausuche, 

− Fraß- und Fußspuren, Losungen. 

1.2.4 Untersuchung der Probeflächen durch 

− Lebendfang in artenschutzgerecht präparierten Lebendfallen, 

− Beifänge von Barberfallen, 

− Schlagfallen und Bodenfallen (sie sollen nur zur Verfügung spezifischer Projektziele in 

begründeten Ausnahmefällen zum Einsatz kommen). 

VII.113 


1.2.5 Gewölleanalysen unter Berücksichtigung der übrigen Ergebnisse im Hinblick auf den Nachweis 

der Bodenständigkeit. Die Suche nach Gewöllen wird nicht auf die Probefläche beschränkt; 

ergänzenden Gewölleanalyse. 


2.1 □ Spezialuntersuchung 

2.1.1 Karte: 


im Lebensraumgefüge, Eintragung der Fundstellen mit Ifd. Fundortnummer, Kennzeichnung der 

Standorte nachgewiesener bedeutsamer Arten. 

2.1.2 Liste: 

Probefläche mit Ifd. Probeflächennummer, Fundorte mit Ifd. Nummer, Artenliste (zoologische 

und deutsche Bezeichnung), Gefährdungsgrad (Rote Liste), Bemerkungen zum Vorkommen. 

2.1.3 Text: 















(1.10) MITTEL- UND GROSSÄUGER 


1.1 □ Standarduntersuchung für UVS 


1.1.2 Befragung von revierbetreuenden Jägern, Jagdpächtern, Jagdaufsehern, Forstbeamten und 

sonstigen ortskundigen Personen zur Benennung bedeutsamer Teillebensräume, wie 

− Ruheräume, 

− Nahrungsräume, 

− Fortpflanzungsräume, 

− Wanderlinien, 

− Vorkommensschwerpunkte und -grenzen, 

− sonstige Beobachtungsschwerpunkte. 

1.1.3 Plausibilitätskontrolle. 

1.2 □ Standarduntersuchung für LBP 


1.2.2 Befragung von revierbetreuenden Jägern, Jagdpächtern, Jagdaufsehern, Forstbeamten und 

sonstigen ortskundigen Personen zur Benennung bedeutsamer Teillebensräume, wie 

− Ruheräume, 

− Nahrungsräume, 

− Fortpflanzungsräume, 

− Wanderlinien, 

− Vorkommensschwerpunkte und -grenzen, 

VII.113 


− sonstige Beobachtungsschwerpunkte. 

1.2.3 Plausibilitätskontrolle. 

1.2.4 Spurensuche im Winter. 

1.3 □ Spezialuntersuchung 

1.3.1 Artspezifische Untersuchungen je nach Problemstellung (z.B. Spurensuche im Frühsommer). 



2.1.1 Karte: 

In die Befragung einbezogene Jagdreviere mit Ifd. Nummer und (Revier-) Grenzen, 

Kennzeichnung der Standorte bedeutsamer Arten, Darstellung bedeutsamer 

Teillebensraumbeziehungen (durch Pfeile), abgeleitete Vorkommensgrenzen, ggf. Bereiche mit 

sporadischem Vorkommen, Wanderwege. 

2.1.2 Liste: 

(Jagd-)Reviere mit Bezeichnung und Ifd. Nummer, Teilfunktionseinheiten im Lebensraumgefüge 

und Kennnummer des Typs, Artenliste (deutsche und zoologische Bezeichnung), 

Gefährdungsgrad (Rote Listen), Bemerkungen zum Vorkommen. 

2.1.3 Text: 













Ausführung und Effizienzkontrolle (gilt nur für LBP) durch den Bearbeiter der UVS bzw. des 

LBP möglich wird. 

(1.11) FISCHE, KREBSE 


1.1 □ Standarduntersuchung für UVS 

(Abschnittsweise Befischung von direkt oder indirekt (potenziell) beeinträchtigten Gewässern) 


1.1.2 Befragung des Fischereirechtsinhabers zu Besatzmaßnahmen und Bewirtschaftungsregime. 

1.1.3 Auswahl der Untersuchungsstrecken. In den Untersuchungsstrecken sollen alle erkennbaren 

morphologisch verschiedenen Zonierungen der Gewässer enthalten sein (die genaue Zahl, Lage 

und Länge der Abschnitte stellt eine Einzelfallentscheidung dar, die mit dem Auftraggeber 

abzustimmen ist). 

1.1.4 2 Befischungen an ausgewählten Gewässerabschnitten mit Elektrogeräten, Senken, Keschern 

oder Wurfnetzen je nach Gewässertyp unter der Beachtung des jeweiligen 

Landesfischereirechtes. 

1.1.5 2 Befischungen an ausgewählten Gewässerabschnitten mit Reuse und Stellnetz je nach 

Gewässertyp unter der Beachtung des jeweiligen Landesfischereirechtes. 

1.1.6 2 Befischungen an ausgewählten Gewässerabschnitten mit Zugnetz je nach Gewässertyp unter 

der Beachtung des jeweiligen landesfischereirechtes. 

VII.113 





zielorientiert ausgewählt und begründet werden. Hier ist die zu erbringende Leistung im Einzelfall 

zu beschreiben (siehe gesonderte Leistungsbeschreibung). 




2.1.1 Karte: 

Darstellung der Probeflächen mit Ifd. Probeflächennummer (Maßstab 1:1000 bis 1:5000), 

Darstellung der unterschiedlichen Zonierungen, Kennzeichnung der Fundorte bedeutsamer 

Indikatoren bzw. von Rote-Liste-Arten. 

2.1.2 Liste: 

Probeflächennummer, Lebensraum, Zonierung des Gewässers, vorgefundene Strukturelemente, 

Artenliste, Schutz- bzw. Gefährdungsstatus. 

2.1.3 Text: 















(1.12) FLIESSGEWÄSSERORGANISMEN 



(Gewässergütebestimmung gemäß DIN 38410) 


1.1.2 Festlegung geeigneter Gewässerabschnitte als Probeflächen auf der Grundlage der 

Biotoptypenkartierung. Zahl und Lage der Probeflächen werden im Einzelfall mit dem AG 

vereinbart. Die Größe der Probeflächen bestimmt sich nach dem Erfordernis einer 

repräsentativen Probenahme. 

1.1.3 2 Begehungen der Probeflächen (1x Frühjahr, 1x Spätsommer/Herbst). 

Ermitteln nach der Zeitsammelmethode in Kombination von 

− Ablesen, 

− Keschern (im Wasser- und Luftraum), 

− Sieben. 


VII.113 




1.2.1 1 zusätzliche Begehung der Probeflächen im Sommer. 







2.1.1 Karte: 

Darstellung der Probeflächen mit Ifd. Probeflächennummer, Darstellung der Lebensraum- 

Funktionsräume. Eintragung von Beobachtungspunkten und -linien. Kennzeichnung der Standorte 


2.1.2 Liste: 

Probefläche mit Ifd. Probeflächennummer, Gewässertypen bzw. Lebensraumtypen, Artenliste 

(zoologische, ggf. deutsche Bezeichnung), Gefährdungsgrad (Rote Listen), Status, Bemerkungen 

zum Vorkommen. 

2.1.3 Text: 















(1.13) SCHNECKEN, MUSCHELN 


1.1 Keine flächendeckende Standarduntersuchung für UVS und LBP 

1.2 Spezialuntersuchung 



1.2.2 Festlegung geeigneter Probeflächen auf der Grundlage der Biotoptypenkartierung. Zahl und Lage 

der Probeflächen werden im Einzelfall mit dem AG abgestimmt. Als Probeflächenabgrenzung sind 

in der Regel Biotoptypenflächenabgrenzungen zu wählen. Wenn erforderlich, können geeignete 


1.2.3 2 Begehungen der Probeflächen (März – Juli und September – November) mit qualitativer 

Erhebung aufgrund einer Kombination von 

− Absuchen des Vegetationsbestandes, der Bodenoberfläche und ggf. 

− weiterer Substrate (Felsen, Totholz), 

− Durchharken der Bodenstreu und sonstigen Lockermaterials, 

− Durchkeschern von Gewässersediment und Wasserpflanzen, 

VII.113 



− Absuchen von Hartsubstraten nach aufsitzenden Wassermollusken, 

− (Steine, Treibholz) 

und mit quantitativer Erhebung durch: 

− intensive Handfänge mit Ausschütteln von Streu- oder Pflanzenbüscheln und Bearbeitung von 

Lockermaterial mit dem Reitersieb, 

− genaue Durchsicht von Substraten (Siebungen), 

− ggf. Auslegung von künstlichen Versteckplätzen, 

− Absuchen des Gewässergrundes nach Großmuscheln. 


2.1.1 Karte: 

Darstellung der Probe-, Teilprobeflächen mit Ifd. Nummerierung, Eintragung der Aufnahmeflächen 

mit Ifd. Nummer (ggf. Darstellung auf Detailkarte 1 : 1 000 – 

1 : 2 500). Darstellung der Funktionseinheiten im Lebensraumgefüge, Kennzeichnung der 

Standorte nachgewiesener bedeutsamer Arten. 

2.1.2 Liste: 

Probe-, Teilprobefläche mit Ifd. Nummer, Aufnahmefläche mit Ifd. Nummer, Artenliste 

(zoologische, ggf. deutsche Bezeichnungen), Gefährdungen (Rote bzw. regionale Listen), Status, 

Bemerkungen zum Vorkommen. 

2.1.3 Text: 















(1.14) ALTHOLZBEWOHNENDE UND BLÜTENBESUCHENDE KÄFER "REIFER" WÄLDER 





1.1.2 Festlegung geeigneter Probeflächen auf der Grundlage der Biotoptypenkartierung. Sinnvoll ist die 

Untersuchung von mind. 10 Probeflächen. Als Probeflächenabgrenzungen sind in der Regel 

Biotoptypenflächenabgrenzungen (Altholzbestände und ihre unmittelbaren Kontaktbiotope) zu 

wählen. Wenn erforderlich (wenn die Bestände z. B. sehr großflächig sind), können geeignete 


1.1.3 3 Begehungen der Probeflächen. In Kombination sind durchzuführen: 

− 1 Fensterfalle, Standzeit 3 Monate (Exposition Anfang Mai, 2 x Ablesen, Ablesen/Abbau), 

− 4 Raupen-Leimringe 0,25 qm, 3 Monate Standzeit (Exposition Anfang Mai, 

2 x Ablesen, Ablesen/Abbau), 

− Totholzgesiebe (2 Stunden Siebung an etwa 10 Stellen), 2 Wiederholungssiebungen. 



VII.113 



1.2.1 Untersuchung je nach Problemstellung. 

1.2.2 Eine Methodenergänzung ist durch Klopfproben und Handaufsammlungen an Totholz und in der 

Vegetation sinnvoll sowie ggf. durch Flugköderfallen (mit Taubenmist-Köder), insbesondere auf 

Untersuchungsflächen mit (sehr) großer Vielfalt an Kleinlebensräumen (vgl. KÖHLER, F. 1996. 

Käferfauna in Naturwaldzellen und Wirtschaftswald, LÖBF-Schriftenreihe, Bd. 6, Münster). 

Bei besonderen Fragestellungen kommen regelmäßig Methoden zur Anwendung, die zielorientiert 

ausgewählt und begründet werden. Hier ist die zu erbringende Leistung im Einzelfall zu 

beschreiben (siehe gesonderte Leistungsbeschreibung). 



2.1.1 Karte: 

Darstellung der Probeflächen mit Ifd. Probeflächennummer, Darstellung der Teilprobeflächen mit 

Ifd. Flächennummer. Kennzeichnung der Standorte nachgewiesener bedeutsamer Arten. 

2.1.2 Liste: 

Probeflächen mit Ifd. Probeflächennummer, Teilprobeflächennummer, Artenliste (zoologische, ggf. 

deutsche Bezeichnung), Status, Menge/Dichte, Gefährdungsgrad (Rote Liste), Bemerkungen zum 

Vorkommen, allg. Bemerkungen. 

2.1.3 Text: 





− die Möglichkeit zur Vermeidung und Minderung der zu erwartenden 

Beeinträchtigung der Tierart bzw. Artengruppe. 





− die Möglichkeit zur Ausgleichbarkeit im Sinne der naturschutzrechtlichen 

Eingriffsregelung, 

− die Ausgestaltung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in Hinblick auf die 

Zielsetzung, Ausführung und Effizienzkontrolle (gilt nur für LBP) 


(1.15) WILDBIENEN 

Wildbienen dienen in erster Linie der Charakterisierung von Sonderstandorten wie Magerrasen, Sanddünen, 

Erdaufschlüssen, Ruderalflächen, Brachen, Schilfröhrichten, blütenreichen Wiesen sowie der 

Übergangsbereiche Offenland/Gehölz, Die gute autökologische Kenntnis vieler Wildbienenarten ermöglicht 

eine hervorragende Beurteilung projektbezogener Fragestellungen. Wildbienenerhebungen zeichnen sich 

insbesondere dadurch aus, dass sie eine Darstellung funktionaler Beziehungen zwischen verschiedenen 

Landschaftsbestandteilen ermöglichen. Weiterhin liefern Wildbienen oftmals differenziertere Ergebnisse in 

Gebieten mittlerer Biotopqualitäten als die häufig untersuchten Insektengruppen wie Tagfalter oder 

Heuschrecken. Dies gilt besonders in landwirtschaftlich genutzten Gebieten sowie im urbanen Bereich. 



(Übersichtskartierung und Probeflächenkartierungen) 


VII.113 


1.1.2 Flächendeckende Übersichtskartierung repräsentativer Wildbienenhabitate. 

1.1.3 Festlegung geeigneter Probeflächen (= Vegetations-/Strukturtypen) mit 1 Begehung. 

1.1.4 □ Probeflächenkartierung mit 5 Begehungen während der gesamten Vegetationsperiode. 

Auf den Probeflächen werden in Kombination durchgeführt: 

− gezielter Sichtfang mit Kescher, 

− Ermittlung von Nahrungspflanzen und Nistplätzen zum Nachweis der Bodenständigkeit. 

Wichtig bei der Geländeerhebung ist die gezielte Kontrolle der Lebensraumelemente (Requisiten). 

Die Probeflächengröße soll 1-5 ha betragen. Als Probeflächenbegrenzungen sind in der Regel 

Biotoptypenflächenabgrenzungen zu wählen. Wenn erforderlich, können geeignete 


1.1.5 □ 2 zusätzliche Begehungen bei dem Auftreten von früh blühenden Pflanzen 

(z.B. Weidenarten) und spät blühenden Pflanzen. 

Methodik siehe Ziff. 1.1.4 




1.2.1 Untersuchung je nach Problemstellung. 







2.1.1 Karte: 

Darstellung der Probeflächen mit Ifd. Probeflächennummer, Darstellung der Funktionseinheiten im 

Lebensraumgefüge mit Ifd. Flächennummer und Kennnummer der Einzelnen 

Probeflächen/Funktionseinheiten. Eintragung von Beobachtungspunkten. Kennzeichnung der 

Standorte nachgewiesener bedeutsamer Arten/Artengemeinschaften. 

2.1.2 Liste: 

Probeflächen mit Ifd. Probeflächennummer, Funktionseinheiten im Lebensraumgefüge mit Ifd. 

Flächennummer und Kennnummer der einzelnen Funktionseinheiten, Artenliste (zoologische, ggf. 

deutsche Bezeichnung), Gefährdungsgrad (Rote Listen), Status, Bemerkungen zum Nistplatz und 

zum Blütenbesuch, allgemeine Bemerkungen zum Vorkommen. 

2.1.3 Text: 















VII.113 





schwarz/weiß 

farbig 



VII.113 









§ 4 





§ 5 



§ 6 



VII.113 



§ 7 

Vergütung 















Vorläufig 




Zwischensumme 








Zwischensumme 



AUFTRAGNEHMER 


§ 8 




VII.113 

© VHF Bayern - Stand Oktober 2008 Seite 23 

Brutto 

AUFTRAGGEBER 


Hinweise zur Erstellung der Vertragsmuster für faunistische Untersuchungen 



VII.113.1 


Für faunistische Untersuchungen gibt es in der HOAI keine Leistungsbilder. Sie gelten als Besondere 

Leistungen, wenn sie im Zusammenhang mit Leistungen des Teils VI der HOAI stehen. 

Bei eigenständiger Vergabe ist § 50 HOAI anzuwenden. Als Bestandteil des Vertrages sind die 

technischen Vertragsbedingungen (VII.113.2 VHF) zu vereinbaren. 

(2) Erforderlichkeit faunistischer Untersuchungen 

Untersuchungen zur Fauna werden erforderlich, wenn die Auswertung der verfügbaren 

planungsrelevanten Unterlagen bei UVS und LBP (Grundleistungen der §§ 48a und 49a HOAI) keine 

gesicherte Beurteilung der zu erwartenden Auswirkungen nach § 2 UVPG und von 

Beeinträchtigungen der Tier- und Pflanzenwelt im Sinne § 18 ff bzw. § 31 ff BNatSchG i. V. mit den 

Landesnaturschutzgesetzen zulässt. 

(3) Auswahl von Artengruppen 

Die naturschutzfachlich geeigneten Arten bzw. Artengruppen sind in 6.44 Tabelle Anhang 1 

aufgeführt. Die tatsächlich zu untersuchenden Arten bzw. Artengruppen und die dazu erforderlichen 

Methoden sind im Einzelfall jeweils zielgerichtet und problemadäquat auszuwählen. Die in VII.113.2 

VHF Nr. 16 aufgeführten Leistungen untergliedern sich in: 

− Standarduntersuchung 

Sie ist für die jeweils zu untersuchende Artengruppe immer durchzuführen. 

− Spezialuntersuchung 

Sofern die Standarduntersuchungen keine ausreichenden Erkenntnisse zur Problemlösung 

ergeben, sind die weiterführenden Spezialuntersuchungen erforderlich. Spezialuntersuchungen 

können auch ohne vorausgehende Standarduntersuchung vergeben werden, wenn bereits 

vorliegende Kenntnisse dies zwingend erforderlich machen. 

Die Auswahl von Artengruppen ergibt sich aus der Prüfung und argumentativen Zusammenschau 

hinsichtlich einer betroffenen - wie auch eingriffs- und wirkungsbezogenen Betrachtung. 

Hierbei sind im Wesentlichen folgende Kriterien zugrunde zu legen: 

− Naturräumlich bestimmte allgemeine Charakteristika (z. B. Artengemeinschaften von Küsten, 

Alpen, Wäldern, Talsystemen, Flusssystemen) 

− Funktionale Lebensraumfunktionen und Biotopvernetzung (Raumzusammenhalte; z. B. von Meer- 

Lebensraumbewohner, Metapopulationen) 

− Verbreitung von Arten (Arten an der Populationsgrenze, Populationsschwerpunkte, 

− 

Reliktvorkommen) 

Vorbelastung (Siedlungsdruck, Immissionsbelastung) 

− Wirkung und ökologische Folgen, sofern zum Zeitpunkt der Abgabe des Auftragsangebotes 

abschätzbar. 


Als Bestandteil des Vertrages sind für die Beschreibung der Leistung die in § 3 Abs. 1 des 

Vertragsmusters (VII.113) aufgeführten Mustertexte zu verwenden sowie die technischen 

Vertragsbedingungen (VII.113.2) zu vereinbaren. 

(5) Darstellungsmaßstab 

Der Darstellungsmaßstab richtet sich nach den jeweiligen Ansprüchen der zu untersuchenden 

Artengruppen. Er ist im Einzelfall festzulegen; in der Regel ist der Maßstab 1 : 5.000 ausreichend. 

(6) Untersuchungsgebiet 

Die Abgrenzung des Untersuchungsgebietes bzw. der Probeflächen erfolgt auf der Grundlage der 

Lebensraumansprüche der jeweils zu untersuchenden Tiergruppe/Tierart, nach der Strukturierung des 

Raumes und nach den Projektwirkungen. Sie ist zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer zu 

vereinbaren. Das Untersuchungsgebiet liegt in der Regel innerhalb des Untersuchungsraumes der 

UVS bzw. des Plangebietes des LBP. 


VII.113.1 


Der Untersuchungszeitraum für die Durchführung der Bestandsaufnahme richtet sich nach den 

spezifischen Ansprüchen der zu untersuchenden Artengruppen (siehe auch VII.113.2 Nr. 6 und 

Anhänge 1 und 2) und ist zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer zu vereinbaren. 

(8) Gegenstand der Untersuchungen 

Voraussetzung für die Untersuchung ist, dass auf Teile der Grundleistungen bei UVS/LBP (i. d. R. 

Leistungsphase 2) zurückgegriffen werden kann z. B. auf die Biotoptypenkartierung zur Ableitung von 

Zootoptypen. 

Die Leistungen werden in „Feldaufwand“ und „Dokumentation“ gegliedert. Zum Feldaufwand gehören 

die Geländearbeiten für die Bestandsbewertung, die Determination und die Aufzeichnung der 

Beobachtungen. Zur Dokumentation gehören die Sichtung der Aufzeichnungen, die Datenauswertung 

und deren Bewertung. Sie erfolgt in Karten, Listen bzw. Tabellen und Text und bezieht sich im 

Wesentlichen auf die wertgebenden Arten. Das Aufstellen, Warten und Abbauen der Fangzäune für 

die Amphibienfangzaunkartierung ist nicht Gegenstand der Untersuchungen und wird gesondert 

vergütet. 

(9) Zeitbedarf 

Der gesamte Zeitbedarf für jede Artengruppe ergibt sich aus der Summe des Zeitbedarfs für den 

Feldaufwand, die Auswertung und die Dokumentation. 

Tabelle: Orientierungswerte für den Verrechnungsfaktor zur Ermittlung der Zeitansätze für die 

einzelnen Artengruppen im Rahmen der Dokumentation bei Standarduntersuchungen: 

Artengruppe Verrechnungsfaktor 

I Avifauna 0,8 

II Amphibien 0,4 

III Reptilien 0,4 

IV Tagfalter, Widderchen 0,8 

V Libellen 0,6 

VI Heuschrecken 0,4 - 0,6 

VII Laufkäfer, Spinnen 1,0 

VIII Fledermäuse 1 ,0 

IX Kleinsäuger keine Angaben 

X Mittel- und Großsäuger 2,0 

XI Fische, Krebse 0,6 

XII Fließgewässerorganismen 1,0 

XIII Schnecken, Muscheln keine Angaben 

XIV Altholz-Käfer 1,2 

XV Wildbienen 0,8 




VII.113.1 

Das Honorar für faunistische Untersuchungen ist frei zu vereinbaren. Grundlage hierfür sind der 

vorausgeschätzte Zeitbedarf und die vereinbarten Stundensätze nach § 6 HOAI. Geräte und 

Materialien, die für eine fachgerechte Erfüllung der Aufgaben vorausgesetzt werden, z. B. BAT- 

Detektoren, Video-Überwachungssysteme, Lebend- und Schlagfallen, Elektrofischgeräte gehören 

nicht zu den Nebenkosten gemäß § 7 HOAI, sondern sind als Gemeinkosten mit dem Honorar 

abgegolten. 


Technische Vertragsbedingungen für faunistische Untersuchungen 



VII.113.2 

Die „technischen Vertragsbedingungen für faunistische Untersuchungen im Straßen- und Brückenbau” 

betreffen folgende Fachbeiträge: 

- faunistische Untersuchungen (sonstige landschaftsplanerische Leistungen 

i.S. § 50 HOAI) 




Empfehlungen” * sowie den einschlägigen vom Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen 

herausgegebenen Regelungen (Rundschreiben u. a.) 1) zu bearbeiten. 



− „RE” * , 


















Die Ergebnisse vertiefter Untersuchungen sind so auszuarbeiten und mit Hinweisen für die Planung 

zu versehen, dass sie vom AN der Grundleistungen ohne zeitaufwändige Auswertung unmittelbar in 

der Planung berücksichtigt werden können. 

*) 

Siehe Anhang 

1) 



Verkehrsblatt 


3 DV-Einsatz 

VII.113.2 










abzustimmen. 













überlassen. 




















VII.113.2 


anzugeben. 

10 Untersuchungsumfang 

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen untergliedern sich in: 

Standarduntersuchung 

Sie ist für die jeweils zu untersuchende Artengruppe immer durchzuführen. 

Spezialuntersuchung 

Sofern die Standarduntersuchungen keine ausreichenden Erkenntnisse zur Problemlösung ergeben, 

sind weiterführende Spezialuntersuchungen erforderlich, die vom Auftraggeber gesondert beauftragt 

werden müssen. Spezialuntersuchungen können auch ohne vorausgehende Standarduntersuchung 

vergeben werden, wenn bereits vorliegende Kenntnisse dies zwingend erforderlich machen. 

11 Maßstab 

Der Darstellungsmaßstab richtet sich nach den jeweiligen Ansprüchen der zu untersuchenden 

Artengruppen. Es wird der Maßstab 1 : 5.000 zugrunde gelegt, sofern in der Leistungsbeschreibung 

nichts anderes festgelegt ist. 

12 Untersuchungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet und die Probeflächen/Gewässerabschnitte werden in einer Karte 

dargestellt. Diese wird Vertragsbestandteil. 

13 Untersuchungszeitraum 

Der Untersuchungszeitraum für die Durchführung der Bestandsaufnahme ist vom Auftraggeber in 

Abstimmung mit dem Auftragnehmer so festzulegen, dass Qualitäts- und Aussagekraftverluste sowie 

Erhebungsdefizite bei der Bestandsaufnahme und Fehleinschätzungen bei der Bestandsbewertung 

weitestgehend ausgeschlossen werden (siehe Nr. 6). 

14 Artenschutzrechtliche Genehmigung 

Die erforderlichen artenschutzrechtlichen Genehmigungen nach dem BNatSchG und der BartSchVO 

(einschl. landesrechtlicher Bestimmungen) werden vom Auftraggeber auf Antrag des Auftragnehmers 

eingeholt. 

15 Dokumentation 

Die Dokumentation erfolgt in Karte, Liste und Text. 

Der Text enthält die 

− Beschreibung der Vorgehensweise, 

− Beurteilung der faunistischen Ergebnisse in Hinblick auf 

• die Bedeutung (Schutzwürdigkeit auf überregionaler, regionaler lokaler Ebene), 

• die Empfindlichkeit gegenüber projektbedingten Wirkungen, 

• die Möglichkeit zur Vermeidung und Minderung der zu erwartenden Beeinträchtigung der 




• die Wirkungsprognose des Vorhabens auf die Fauna gemäß UVPG, 

VII.113.2 

• die Einschätzung der Beeinträchtigung des Naturhaushaltes im Sinne der 

naturschutzrechtlichen 

Eingriffsregelung, 

• die Möglichkeit zur Ausgleichbarkeit im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, 

• die Ausgestaltung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in Hinblick auf die Zielsetzung, 



16 Zeitbedarf für den Feldaufwand 

Der nachfolgend genannte Zeitbedarf für den Feldaufwand gilt als Orientierungswert in Hinblick auf 

die Erbringung einer sachgerechten Leistung entsprechend den Anforderungen aus der UVS und dem 

LBP. 

16.1 Avifauna 

Standarduntersuchung für UVS und LBP 

4 Begehungen flächendeckend; bei Eulen und Spechten eine zusätzliche Begehung. 

Zeitbedarf: 

− gut strukturiertes Gelände (Niederwald/Auwald/Feuchtwiesen/-brachen) 12 min/ha pro 

Begehung 

− mittel strukturiertes Gelände (Heckengelände, Streuobst Ortsrand) 8 min/ha pro Begehung 

− gering strukturiertes Gelände (Acker/Intensivgrünland) 4 min/ha pro Begehung 

Spezialuntersuchung für UVS und LBP 

Probeflächenkartierung, 8 Begehungen. 

Zeitbedarf: siehe oben 

16.2 Amphibien 

Standarduntersuchung für UVS 

4 Begehungen 

Zeitbedarf: 

− feuchte bis nasse Waldstandorte, Niedermoore u.Ä. Feuchtgebiete 12 min/ ha pro Begehung 

− sonstige Waldbereiche 8 min/ha pro Begehung 

− sonstige Biotope 4 min/ha pro Begehung 

Sind die Laichgewässer im Untersuchungsgebiet bereits bekannt, so kann der Zeitbedarf gemäß der 

Anzahl der Laichgewässer gesondert festgelegt werden. 

Standarduntersuchung für LBP 

6 Begehungen 

Zeitbedarf: siehe oben 

Spezialuntersuchung 

Für UVS und LBP 

Amphibienfangzaunkartierung/Amphibienfangkreuzkartierung 

Zeitbedarf: 

− Standortfestlegung 

8 Std. für wissenschaftlichen Bearbeiter pro Kartierungsstrecke 


− Dauerbeobachtung 

1 Std. pro Tag und Fangzaun- bzw. Fangkreuzanlage für wissenschaftlichen Bearbeiter 

VII.113.2 

− Qualitative und quantitative Kartierung 

5 Tage mit je 3 Std. pro 1.000 m Fangzaun bzw. 25 Fangkreuze für wissenschaftlichen 

Bearbeiter 

Für UVS 

2 Begehungen für flächendeckende nächtliche Scheinwerfertaxierung 

Zeitbedarf: pro Begehung: 5 min/ha. 

16.3 Reptilien 


3 Begehungen 

Zeitbedarf: pro Probefläche 1 Std. pro Begehung 


Der Aufwand wird je nach Zielart und Problemstellung auf der Basis einer nachvollziehbar 

vorauskalkulierten Stundenzahl im Einzelfall vereinbart. 

16.4 Tagfalter/Widderchen 


− Übersichtskartierung: 

2 Begehungen 

Zeitbedarf: 3 min/ha pro Begehung 

− Kartierung von Probeflächen: 

Mager- und Trockenrasen, wärmeliebende Gebüsche, Waldränder, Moore, blütenreiche 

extensive Wiesen, feuchte Hochstaudenfluren, Nasswiesen, Saumgesellschaften: 5 

Begehungen 

Zeitbedarf: 1,5 Std./Probefläche pro Begehung 

− Kartierung von Probeflächen 

(vorherrschend) Intensivwiesen mittlerer Standorte: 3 Begehungen 

Zeitbedarf: 1,0 Std./Probefläche pro Begehung 


Der Aufwand wird je nach Zielart und Problemstellung auf der Basis einer nachvollziehbaren 

vorauskalkulierten Stundenzahl im Einzelfall vereinbart 

16.5 Libellen 


Kartierung von Probeflächen 

6 Begehungen 

Zeitbedarf: 

− sehr strukturreiches Gelände (auch Moore): 2 Std. je Probefläche pro Begehung 

− Teiche (naturnahe Stillgewässer): 0,75 Std. je Probefläche pro Begehung 

− intensiv genutzte Teiche: 0,5 Std. je Probefläche pro Begehung 

− Fließgewässer: 0,3 Std. pro 100 m Länge; mind. jedoch 0,5 Std. pro Begehung 


VII.113.2 



vorauskalkulierten Stundenanzahl im Einzelfall vereinbart. 

16.6 Heuschrecken 


− Übersichtskartierung 

1 Begehung 

Zeitbedarf: 3 min/ha 


3 Begehungen 

Zeitbedarf: 

• Mager- und Trockenrasen, wärmeliebende Gebüsche, Waldränder, Moore, blütenreiche, 

extensive Wiesen, feuchte Hochstaudenfluren, Nasswiesen, Saumgesellschaften 

1,5 Std. je Probefläche pro Begehung 

• Intensivwiesen mittlerer Standorte 

1,0 Std. je Probefläche pro Begehung 




16.7 Laufkäfer/Spinnen 


− Kartierung von Probeflächen mit Bodenfallen 

5 Begehungen 

Zeitbedarf: pro Begehung 3 Std. pro Probefläche 

− Bei Gewässern/Ufer, Feuchtbiotopen, sowie Magerrasen, Heiden und Felsstandorten 

Kartierung von Probeflächen mit 5 Begehungen 

zusätzlich 2 Handaufsammlungen/Bodenaufschwemmungen. 

Zeitbedarf: 5 Begehungen mit 3 Std. pro Probefläche und 2 Begehungen mit 0,5 Std. pro 

Probefläche 

− Ausschließlich Handaufsammlungen/Bodenaufschwemmungen 

Zeitbedarf: 1,5 Std. pro Probefläche und Begehung. 

Werden neben den Laufkäferuntersuchungen auch Spinnen bearbeitet, sind die 

aufwandvermindernden Effekte zu berücksichtigen. 




16.8 Fledermäuse 


Flächendeckende Übersichtskartierung 

1 Begehung 

Zeitbedarf: 2 Std./100 ha incl. Befragung 


VII.113.2 




16.9 Kleinsäuger (Echte Mäuse, Spitzmäuse, Bilche, Hamster) 

Keine Standarduntersuchung für UVS und LBP 



Zeitbedarf: Der Aufwand wird je nach Zielart und Problemstellung auf der Basis einer nachvollziehbar 


16.10 Mittel- und Großsäuger 


Befragung (die Adressenbeschaffung ist hierin nicht enthalten) 

Zeitbedarf: 2 Std. pro Forst- bzw. Jagdrevier 




16.11 Fische/Krebse 


− Bei Elektrobefischung, Senken, Keschern, Wurfnetz 

2 Befischungen 

Zeitbedarf: 1 Std. pro 100 m Gewässerabschnitt, jeweils für einen Fischer und 2 Helfer 

− Bei Reuse und Stellnetz 


Zeitbedarf: 2 Std. pro Gewässer-/Fließgewässerabschnitt, jeweils für einen Fischer und 2 Helfer 

− Bei Zugnetz 


Zeitbedarf: 2 Std. pro Gewässer-/Fließgewässerabschnitt, jeweils für einen Fischer und 5 Helfer 




16.12 Fließgewässerorganismen 



2 Begehungen 

Zeitbedarf: pro Begehung 5 Std. pro Probefläche 



3 Begehungen 

Zeitbedarf pro Begehung: 5 Std. pro Probefläche 

16.13 Schnecken/Muscheln 

Keine Standarduntersuchung für UVS und LBP 


VII.113.2 



2 Begehungen 

Zeitbedarf: Der Aufwand wird je nach Zielart und Problemstellung auf der Basis einer nachvollziehbar 


16.14 Altholzbewohnende und blütenbesuchende Käfer „reifer“ Wälder 



3 Begehungen 

Zeitbedarf für die Gesamtkartierung:10 Std. je Probefläche 




16.15 Wildbienen 


− Übersichtskartierung 

Zeitbedarf: 1 Begehung 3 min/ha 


5 Begehungen 

Zeitbedarf: 2,5 Std. pro ha pro Begehung 

− Kartierung von Probeflächen bei Auftreten von frühblühenden und spätblühenden Pflanzen 

2 zusätzliche Begehungen 





BNatSchG 



UVPG 



(UVPG) vom 5. September 2001 (BGBl. I Nr. 48 vom 19.9. 2001 S. 2350, S. 3762; 25.3.2002 S. 1193; 

18.6.2002 S. 1914) 






VII.113.2 




RE 


1985) 


AKS 





HNL-S 




MUVS 









2004; 





RAS-LG 




RAS-LP 






(RAS-LP 4) 


VOB/A 







(HVA B-StB) 


VII.113.2 

STLK 





























Hinweis: 




Zwischen 






geschlossen: 

INHALT 





ANLAGEN 

NR ANZAHL DER 

SEITEN 

BEZEICHNUNG 

Vertrag 

Vertrags-Nr.: 

Aktenzeichen: 

VII.114 







Ermittlung der anrechenbaren Kosten (VII.104.3 bzw. VII.106.3) 





§ 1 





§ 2 


VII.114 




Technische Vertragsbedingungen für Planungs- und Entwurfsleistungen im Brücken- und Ingenieurbau, 

Technische Vertragsbedingungen für die Bauüberwachung von Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen 


§ 3 



VII.114 


Örtliche Bauüberwachung bei Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen 

Die örtliche Bauüberwachung bei Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen umfasst das 

Überwachen der Ausführung des Objektes auf Übereinstimmung mit den zur Ausführung 

freigegebenen Unterlagen, dem Bauvertrag einschließlich der darin festgelegten Termine oder 

Fristen, sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Vorschriften 

unter Berücksichtigung umweltfachlicher Vorgaben. 

Im Rahmen der o.g. allgemein beschriebenen Leistung sind insbesondere folgende Teilleistungen zu 

erbringen: 

• Hauptachsen für das Objekt von objektnahen Festpunkten abstecken sowie Höhenfestpunkte 

im Objektbereich herstellen (HOAI-Text), 

Mitwirken beim Einweisen des Auftragnehmers in die Baumaßnahme 

(Bauanlaufbesprechung), Führen eines Bautagebuches (HOAI-Text), 

• Vermessungstechnische Überwachung der Bauausführung, 

• Geotechnische baubegleitende Beurteilung auf der Grundlage des vorliegenden 

Baugrundgutachtens, 

• Mitwirken bei der Überwachung der vertraglich vereinbarten Termine und Fristen 

• Unverzügliche Information der Bauoberleitung über erkennbare Änderungen der vertraglich 

zwischen dem Bauauftragnehmer und dem Bauherrn vereinbarten Bauleistung einschließlich 

Behinderungen und Unterbrechung der Ausführung sowie Mengenänderungen, 

• Überwachung des Nachunternehmereinsatzes auf Übereinstimmung mit den im Bauvertrag 

genannten Nachunternehmern, 

• Dokumentation der Behinderungen und Unterbrechung der Ausführung, sowie Leistungs- 

/bzw. Mengenänderungen im Bautagebuch, 

• Mitwirken bei der Bearbeitung von Vertragsänderungen und –ergänzungen 

(Sachverhaltsdarstellung, Prüfung auf Vollständigkeit der Nachtragsangebote) 

• Zeitliche Verfolgung der Nachtragsbearbeitung, 

• Verlangen bzw. Veranlassung und Auswertung der Eignung-, Eigenüberwachungs-, ggf. 

Fremdüberwachungs- und Kontrollprüfungen, 

• Gemeinsame Aufmaße mit den bauausführenden Unternehmen (HOAI-Text), 

• Prüfung der Aufmaße, Mengenberechnungen und Rechnungen sowie sonstiger 

zahlungsbegründender Unterlagen, 

• Fortschreibung der zahlungsbegründenden Unterlagen im Hinblick auf die 

Schlußrechnungslegung und -prüfung 

• Prüfung der Schlussrechnung 

• Mitwirken beim Überwachen der Prüfung der Funktionsfähigkeit der Anlagenteile und der 

Gesamtanlage (HOAI-Text) und beim Zusammenstellen der im Bauvertrag geforderten 

Unterlagen (Hinweis, z.B.: Funktionsfähigkeit einer Straßenanlage vor Verkehrsfreigabe oder 

z.B.: Brückenhauptprüfung), 

• Mitwirken bei bauvertraglichen Abnahmen, 

Überwachen der Räumungs- und Rekultivierungsmaßnahmen der Baustelle und der 

Baubetriebsflächen, 

• Mitwirken bei behördlichen Abnahmen (HOAI-Text), 


• Überwachung der Beseitigung der bei der Abnahme der Leistungen festgestellten Mängel 

Ergänzende Teilleistungen: 

Bezogen auf das jeweilige Objekt sind ggf. folgende Teilleistungen ergänzend zu beauftragen: 

a) bei Ingenieurbauwerken 

Objektüberwachung von Ingenieurbauwerken unter Beachtung des „Merkblatt(es) für die 

Bauüberwachung von Kunstbauten“ (M-BÜ-K) 

Insbesondere gehören dazu auch folgende Leistungen: 

• Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausführung des Tragwerks auf Übereinstimmung mit den 

genehmigten und freigegebenen Ausführungsunterlagen, 

• Kontrolle der Betonverarbeitung auf der Baustelle sowie statistische Auswertung der 

Güteprüfungen, 

• Ingenieurtechnische Kontrolle der Spannbetonleistungen, 

• Überwachung der auf der Baustelle zu erbringenden Arbeiten und Korrosionsschutzarbeiten, 

• Überwachung der Werkstattfertigung bei vorgefertigten Bauwerksteilen, 

• Mitwirken bei der Überwachung der Tragwerkseingriffe bei Umbauten und Modernisierungen 

(§64 Abs. 4 HOAI) 

b) bei gemeinsamer Durchführung von Baumaßnahmen mit Dritten 

• Prüfung von Rechnungen von bzw. an Dritte 

• Prüfung von Kostenanteilen Dritter (z.B. bei EKrG-Maßnahmen) 

c) bei Bauvorhaben mit – potenziellem – Konfliktpotenzial zwischen Umwelt- und Naturschutz 

und Straßenbauvorhaben 

• Dokumentieren des Ist- Zustandes der Bautabuflächen vor Baubeginn (Fotodokumentation, 

Beschreibung des aktuellen Nutzungszustands), die für die Bauarbeiten nicht oder nur zeitlich 

begrenzt in Anspruch genommen oder in sonstiger Form nicht beeinträchtigt werden dürfen 

und Kontrolle dieser Flächen während des Bauablaufs 

• Hinweise auf spezielle, eventuell erst bei der Bauausführung erkennbare relevante 

Vermeidungs- und Schutzmaßnahmen. Abstimmen mit dem Auftraggeber und ggf. den 

zuständigen Behörden 

• Mitwirken bei der Klärung von Schadensfällen, die Umweltbeeinträchtigungen hervorgerufen 

haben 

• Mitwirken bei der Abnahme der Bauleistungen mit umweltrelevanten Wirkungen und ggf. der 

Mängelbeseitigung 

• Beraten und Aufklären der an der Baumaßnahme interessierten Stellen (z.B. 

Naturschutzbehörden und –verbände) und Betroffenen (z.B. Anlieger) über Art, räumlichen 

und zeitlichen Umfang, Sinn und Zweck von umweltfachlichen Maßnahmen 

• Dokumentieren der erbrachten Leistungen der Umweltbaubegleitung in Begehungs- und 

Besprechungsprotokollen. Diese sollen mindestens Angaben enthalten zu: 

o Örtlichkeit 

o Art, Umfang und Begründung der Auflage bzw. Baumaßnahme 

o Umsetzung und Termin 

o Kontrollen nach Art, Umfang und Zeitpunkt 

o ggf. Hinweise auf verbleibende Mängel bzw. weiter zu veranlassende Maßnahmen 

o Nachweise, Dokumentation 

• Dokumentieren des umweltrelevanten Bauablaufs und Zusammenstellen der Ergebnisse 

durchgeführter Maßnahmen (Protokolle, Vermerke, Fotos), besonders im Hinblick auf künftige 

VII.114 


Maßnahmen. 





schwarz/weiß 

farbig 



VII.114 










§ 4 


VII.114 



§ 5 



§ 6 


Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung nach § 11 AVB-ING betragen mindestens: 




§ 7 

Vergütung 
















Vorläufig 


Zwischensumme 








Zwischensumme 




VII.114 


Brutto

§ 8 


VII.114 

Die Rechnungsprüfung i.S.d. §57 Abs. 1 Nr. 6 HOAI umfasst die Prüfung und Beurteilung sämtlicher von 

Unternehmen und Lieferanten vorgelegter, auf das Bauvorhaben bezogener Rechnungen auf ihre Richtigkeit. 

Wesentliches Element nach Prüfung der einzelnen Rechnung bildet die Abgabe der Feststellungsbescheinigung. 

Mit den Bescheinigungen übernimmt der Auftragnehmer auch in Fällen, in denen diese Bescheinigungen durch 

seinen Erfüllungsgehilfen ausgestellt werden, die Verantwortung 

- für die Richtigkeit von Maßen, Mengen, Einzelansätzen in Aufmaßen, Abrechnungszeichnungen, 

Mengenberechnungen, Stundenlohnzetteln, Lieferscheinen und dgl., 

- für die rechnerische Richtigkeit und dass der anzunehmende und auszuzahlende Betrag sowie alle auf 

Berechnungen beruhenden Angaben richtig sind, 

- für die Richtigkeit der den Unternehmerforderungen zu Grunde liegenden Ansätze nach den Vertrags- 

und Berechnungsunterlagen, wie z.B. Bauverträge, Nachträge dazu, Auftragsschreiben, Tarife, 

gesetzliche Bestimmungen, bestätigte Aufmaß- und Lieferbescheinigungen, anerkannte Regiestunden 

- dafür, dass die in den begründenden Unterlagen enthaltenen, für die Zahlung maßgebenden Angaben 

richtig sind, 

- dafür, dass nach den geltenden Vorschriften und nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit verfahren 

worden ist, 

- dafür, dass die Lieferung oder Leistung sowohl dem Grunde nach als auch hinsichtlich der Art ihrer 

Ausführung geboten war, 

- dafür, dass die Lieferung oder Leistung entsprechend der zu Grunde liegenden Vereinbarung oder 

Bestellung sachgemäß und vollständig ausgeführt worden ist, d.h., dass die Lieferungen und Leistungen 

in Art, Güte und Umfang wie berechnet, vertragsgemäß und fachgerecht ausgeführt worden sind. 

Die Feststellungsbescheinigung ist mit folgendem Wortlaut auf der Rechnung zu treffen: 


Mit ………………… ……………..EUR. 

…………………………………………… 

(Ort, Datum) (Unterschrift des Auftragnehmers)“ 

Der festgestellte Betrag ist in Ziffern mit zwei Nachkommastellen anzugeben. 

Neben der Unterschrift des Auftragnehmers ist zur klaren Zuordnung ein Stempel mit der Bezeichnung des Büros 

anzubringen. 

Bei der Prüfung von Rechnungen mittels DV gilt darüber hinaus: 

Der Auftragnehmer hat die sich aus der DV-Prüfberechnung ergebenden Änderungen oder Ergänzungen so aus 

dieser in die Rechnung zu übertragen, dass zu erkennen ist, inwieweit die einzelnen Ansätze berichtigt worden 

sind. 

Soweit Fehler oder Abweichungen auftreten, sind die Ansätze zu überprüfen. 

Im Falle der DV-Prüfung ist die o.a. Feststellungsbescheinigung um folgenden Wortlaut zu ergänzen: 

„Die Rechnung wurde in dem aus der Prüfrechnung – siehe Anlage – ersichtlichen Umfang mit DV geprüft.“ 


VII.114 

Sodann sind die Rechnungen, die zur Wahrung von Fristen stets mit dem Eingangsvermerk versehen sein 

müssen, unter Beifügen der sie im Einzelnen belegenden Unterlagen unverzüglich dem Auftraggeber 

auszuhändigen. 

Der die Feststellungsbescheinigung vollziehende Beauftragte des Ingenieurbüros muss grundsätzlich über eine 

abgeschlossnen Fachausbildung (Dipl.-Ing. (Univ.), Dipl.-Ing. (FH), Ing. (grad.)) und über eine angemessene 

Baustellenpraxis – in der Regel von mindestens drei Jahren – verfügen. 

Eingehende Rechnungen sind sofort nach Zugang auf ihre Prüffähigkeit zu kontrollieren und unverzüglich 

fachtechnisch und rechnerisch zu prüfen und festzustellen. Die festgestellten Rechnungen sind dem Auftraggeber 

so rechtzeitig vorzulegen, dass er die Auszahlung innerhalb der vertraglichen Zahlungsfrist bewirken kann. 


Abschlagszahlungen: 

Teil-/Schlusszahlungen: 

AUFTRAGNEHMER 



AUFTRAGGEBER 



VII.114.1 

Hinweise zur Erstellung der Vertragsmuster - Bauüberwachung (HOAI Teile II, VII, VIII 

und IX) 

1. Allgemeines 

(1) Neben den technisch-konstruktiven Anforderungen sind bei der Durchführung von 

Straßenbauvorhaben auch natur- und umweltschutzfachliche Erfordernisse zu berücksichtigen. Der 

diesbezügliche Leistungsumfang ist vor dem Hintergrund der jeweils bestehenden Konfliktlage auf den 

Einzelfall bezogen festzulegen. 

In einem Personaleinsatzplan ist festzulegen, ob und in welchen Phasen des Baugeschehens 

Personal mit besonderen Qualifikationen im Bereich des Natur- und Umweltschutzes (z. B. Ingenieure 

der Landespflege, Biologen, Zoologen) einzusetzen ist. 

(2) Das Honorar und die Berechnungsfaktoren sind in § 7 des Vertrages (Vordruck VII.114) i.V.m. 


(3) Die Art der Honorarermittlung für die örtliche Bauüberwachung von Ingenieurbauwerken und 

Verkehrsanlagen ist zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer zu vereinbaren. In Betracht kommen 

je nach Dauer und Umfang der Bauüberwachung: 

− Berechnungshonorare (nach § 57 Abs. 2 Satz 1 HOAI) 

− Honorare als Festbetrag nach geschätzter Bauzeit (nach § 57 Abs. 2 Satz 2 HOAI) 

− Honorare nach dem nachgewiesenen Zeitbedarf. 

(4) Die Vereinbarung des Honorars richtet sich nach § 4 HOAI. Erfolgt keine besondere Vereinbarung 

im Vertrag, so gilt ein Berechnungshonorar in Höhe des Mindestsatzes nach § 57 Abs. 2 HOAI von 2,1 

v. H. der anrechenbaren Kosten nach § 52 Abs. 2, 3, 6 und 7 HOAI als vereinbart. 

2. Berechnungshonorar 


Zur Ermittlung des Honorars für die örtliche Bauüberwachung von Ingenieurbauwerken und 

Verkehrsanlagen (§ 57 HOAI) steht als Hilfe für die Ermittlung der anrechenbaren Kosten nach § 52 

Abs. 2, 3, 6 und 7 HOAI für Verkehrsanlagen der Vordruck VII:104.3 und für Ingenieurbauwerke der 

Vordruck VII.106.3 mit den erforderlichen Hinweisen zur Verfügung. Zur Ermittlung des Honorars für 

die Objektüberwachung von Ingenieurbauwerken als Besondere Leistung nach § 64 Abs. 3, 

Leistungsphase 8 HOAI und ggf. nach § 64 Abs. 4 HOAI steht als Hilfe für die Ermittlung der 

anrechenbaren Kosten nach § 62 Abs. 6 bis 8 HOAI der Vordruck VII.114.3 mit den erforderlichen 

Hinweisen zur Verfügung. 

(2) Mindestsatz 

Eine Erhöhung des Mindestsatzes nach § 57 Abs. 2 Satz 1 HOAI kann sich ergeben bei intensiven 

Überwachungsmaßnahmen (z. B. bei erhöhtem Koordinierungsaufwand oder bei Vorhaben mit 

besonderem Konfliktpotenzial zwischen Umwelt- und Naturschutz und Straßenbauvorhaben) oder 

wenn das Honorar im Verhältnis zum Zeitaufwand des Auftragnehmers (z. B. bei einer bestimmten, 

vom Auftraggeber geforderten Besetzung des örtlichen Baubüros) nicht angemessen ist. 

(3) Zuschlag bei Umbauten und Modernisierungen 

Es ist zu prüfen, ob eine Erhöhung des Honorars wegen Umbauten und Modernisierungen 

gerechtfertigt ist (§ 59 HOAI). 

(4) Zuschlag bei Instandhaltungen und Instandsetzungen 

Es ist zu prüfen, ob eine Erhöhung des Honorars wegen Instandhaltungen und Instandsetzungen 

gerechtfertigt ist (§ 60 HOAI). 

3. Honorar als Festbetrag nach geschätzter Bauzeit 

(1) Einsatzzeiten, Personaleinsatzplan 

Für die Ermittlung des Honorars für die örtliche Bauüberwachung von Ingenieurbauwerken und 

Verkehrsanlagen (§ 57 HOAI) und für die Objektüberwachung von Ingenieurbauwerken (§ 64 HOAI) 


Seite 1 von 2

VII.114.1 

sind die auf der Grundlage der geschätzten Bauzeit ermittelten Einsatzzeiten des 

Überwachungspersonals maßgebend. 

Die Besetzung des örtlichen Baubüros nach Dauer und Umfang ist vom Auftragnehmer in 

Abstimmung mit dem Auftraggeber in einem Personaleinsatzplan festzulegen. Ebenso sind vom 

Auftragnehmer die Kosten des Überwachungspersonals je Monat aufgeschlüsselt zu benennen. In 

diese Monatssätze sind die Leistungen nach der Abnahme der Bauleistungen bis zur vorbehaltlosen 

Annahme der Schlusszahlung sowie sämtliche Zuschläge und Mehraufwendungen für die 

vereinbarten Besonderen Leistungen (vgl. Abschnitt 2.2 der TVB-Bauüberwachung, VII.114.2) 

einzurechnen. 

(2) Festhonorar 

Das Gesamthonorar wird ermittelt aus der Summe der Einzelprodukte aus der ermittelten Einsatzzeit 

(in Monaten) für jede eingesetzte Person, multipliziert mit dem zugehörigen Monatssatz. Das so 

ermittelte Honorar wird als Festbetrag vereinbart. 

4. Honorar nach dem nachgewiesenen Zeitbedarf 

(1) Einsatzzeiten, Personaleinsatzplan 

Für die Ermittlung des Honorars für die örtliche Bauüberwachung von Ingenieurbauwerken und 

Verkehrsanlagen (§ 57 HOAI) und für die Objektüberwachung von Ingenieurbauwerken (§ 64 HOAI) 

sind die Einsatzzeiten des Überwachungspersonals während der Bauzeit vom Baubeginn bis zur 

Abnahme der Bauleistungen maßgebend. 

Die Besetzung des örtlichen Baubüros nach Dauer und Umfang ist vom Auftragnehmer in 

Abstimmung mit dem Auftraggeber in einem Personaleinsatzplan festzulegen. Ebenso sind vom 

Auftragnehmer die Kosten des Überwachungspersonals im Monat aufgeschlüsselt zu nennen. In 

diese Monatssätze sind die Leistungen nach der Abnahme der Bauleistungen bis zur vorbehaltlosen 

Annahme der Schlusszahlung sowie sämtliche Zuschläge und Mehraufwendungen für die 

vereinbarten Besonderen Leistungen (vgl. Abschnitt 2.2 der TVB-Bauüberwachung, VII.114.2) 

einzurechnen. 

(2) Honorar auf Nachweis 

Das vorläufige Gesamthonorar wird ermittelt aus der Summe der Einzelprodukte aus der geschätzten 

Einsatzzeit (in Monaten) für jede eingesetzte Person, multipliziert mit dem zugehörigen Monatssatz. 

Das endgültige Gesamthonorar wird ermittelt aus den nachgewiesenen und vom Auftraggeber 

anerkannten Einsatzzeiten des Überwachungspersonals. Ein Honorar nach nachgewiesenem 

Zeitbedarf soll nur vereinbart werden, wenn im Einzelfall 

− ein Berechnungshonorar zu einem unangemessenen Honorar führen würde und 

− ein Honorar als Festbetrag nach geschätzter Bauzeit sich wegen Unsicherheiten in der Abschätzung 

der Bauzeit oder des Personaleinsatzes nicht hinreichend genau bei Vertragsabschluss bestimmen 

lässt. 


Seite 2 von 2



für die Bauüberwachung 

und Bauoberleitung 

von Ingenieurbauwerken 


(TVB-Bauüberwachung) 

VII.114.2 

Seite 1 von 6


VII.114.2 

Seite 

1 Allgemeines ……………………………………………………………………………………………… 3 

1.1 Geltungsbereich ……………………………………………………………………………………… 3 

1.2 Allgemeine Qualitätsansprüche ……………………………………………………………………. 3 

1.3 DV-Einsatz ……………………………………………………………………………………………. 3 

1.4 Abstimmung mit dem Auftraggeber ………………………………………………………………... 3 

1.5 Planungsunterlagen …………………………………………………………………………………. 3 

2 Bauoberleitung …………………………………………………………………………………………… 3 

2.1 Grundlagen der Leistung …………………………………………………………………………….. 3 

2.2 Leistungen des Auftraggebers ………………………………………………………………………. 3 

2.3 Personal des Auftragnehmers ………………………………………………………………………. 4 

3 Örtliche Bauüberwachung ……………………………………………………………………………… 4 


3.2 Dauer der Bauüberwachung ………………………………………………………………………… 4 


3.4 Baustellenbüro ………………………………………………………………………………………... 5 

4 Objektüberwachung von Ingenieurbauwerken nach § 64 HOAI ………………………………… 5 


4.2 Dauer der Objektüberwachung ……………………………………………………………………… 5 


5 Objektüberwachung bei Bauvorhaben mit besonderem Konfliktpotenzial 

zwischen Umwelt- und Naturschutz und Straßenbauvorhaben …………………………………. 6 

5.1 Gegenstand der Leistung …………………………………………………………………………….. 6 

5.2 Dauer der Objektüberwachung ………………………………………………………………………. 6 

5.3 Personal des Auftragnehmers ……………………………………………………………………….. 6 

Anhang: Zusammenstellung der aufgeführten Regelwerke ………………………………………… 6 


Seite 2 von 6

1 Allgemeines 


VII.114.2 

Die „Technischen Vertragsbedingungen für die Bauüberwachung und Bauoberleitung von 

Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen (TVB-Bauüberwachung)“ betreffen 

(a) die örtliche Bauüberwachung von Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen gemäß § 57 HOAI, 

(b) die Objektüberwachung von Ingenieurbauwerken gemäß § 64 HOAI, 

(c) die Bauoberleitung gemäß § 55 HOAI, Leistungsphase 8 und 

(d) die Objektbetreuung und Dokumentation gemäß § 55 HOAI, Leistungsphase 9 

1.2 Allgemeine Qualitätsansprüche 

Die Bauoberleitung und örtliche Bauüberwachung sind nach den im Vertrag beschriebenen 

Leistungen, die im Teil 4 „Baudurchführung” des VHB Bayern, sowie den einschlägigen vom 

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung herausgegebenen Regelungen Rundschreiben 

u. Ä. durchzuführen. 



Auftraggeber abzustimmen, welche Programme Verwendung finden sollen und ob ein Datentransfer 

zur DV-Anlage des Auftraggebers erfolgen soll (z. B. Leistungsverzeichnisse, Rechnungslauf, 

Prüfberechnungen, Mengenermittlungen, Kostenfortschreibungen, Dokumentenmanagement). 


Die einzelnen Arbeitsschritte (z. B. Rechnungslauf, Planlauf, Nachtragsbearbeitung, Abruf von 

Güteüberwachungen) sind mit dem Auftraggeber vor Beginn der jeweiligen Arbeiten abzustimmen. 



1.5 Planungsunterlagen 

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer die im Vertrag angegebenen Bau- und sonstigen Verträge 

mit ihren Unterlagen sowie die Planfeststellungsbeschlüsse zur Verfügung. 

Der Auftragnehmer muss die Aktualität der Unterlagen überprüfen und den Auftraggeber informieren. 

2 Bauoberleitung 

2.1 Grundlagen der Leistung 

Bei der Bauoberleitung sind die Bauherrenfunktionen abzugrenzen. 

Die Bauoberleitung nimmt mit den im Vertrag beschriebenen Leistungen Aufgaben des Bauherrn bei 

der privatrechtlichen Abwicklung von Verträgen wahr. 

Ihr obliegt die Durchsetzung der bauvertraglich vereinbarten Leistungen. 

Ergänzungen und Änderungen der Bauverträge bleiben Aufgabe des Bauherrn. Diese sind durch die 

Bauoberleitung vorzubereiten, herbeizuführen und zu dokumentieren. 

2.2 Leistungen des Auftraggebers 

− Beschaffen der Rechtstitel für die zur Bauausführung benötigten Flächen. 

− Bereitstellen eines Baustellenbüros einschließlich der Einrichtung, Beleuchtung, Heizung und Unterhaltung. 


Seite 3 von 6

VII.114.2 

− Baufreigabe der Ausführungsunterlagen. 

− Kontrollprüfungen durch die Baustoffprüfstelle des Auftraggebers gemäß Vereinbarung. 

− Abschließende Verhandlungen mit dem Bauunternehmer und Genehmigung des vom 

Auftragnehmer vorbereiteten Entwurfs bei Nachtragsverträgen. 

− Zahlungsanordnungen, Zahlungen, Einzugsermächtigungen. 

− Förmliche Abnahme gemäß § 12 VOB/B*) (bei Ingenieurbauwerken einschließlich vorausgehender 

Hauptprüfung nach DIN 1076). 

− Übergabe der fertigen Leistung an Dritte. 

2.3 Personal des Auftragnehmers 

Der Auftragnehmer benennt schriftlich einen gegenüber dem Auftraggeber Verantwortlichen und 

dessen Vertreter. 

Benennung und Wechsel des Verantwortlichen des Auftragnehmers bedürfen der schriftlichen 

Zustimmung des Auftraggebers. 

Der gegenüber dem Auftraggeber Verantwortliche und sein Vertreter müssen über eine 

abgeschlossene Fachausbildung an einer Technischen Universität oder Fachhochschule und eine 

angemessene Baustellenpraxis – in der Regel 3 Jahre – verfügen. Diese benötigen 

− praktische Baustellenerfahrung sowie Erfahrungen in Projektmanagement und Koordination, 

− bautechnisches Wissen, 

− bauvertragliches Wissen, 

− Kenntnisse des Naturschutz- und Umweltrechtes, 

− Kommunikationsfähigkeit und Verhandlungsgeschick. 

3 Örtliche Bauüberwachung 


Grundlage für die Durchführung der örtlichen Bauüberwachung von Ingenieurbauwerken und 

Verkehrsanlagen sind die im Vertrag beschriebenen Leistungen, die im Teil 4 „Baudurchführung” des 

VHB Bayern ergänzend aufgeschlüsselt sind. Die dort gegebenen Anweisungen und Formvorschriften 

sind zu beachten. 

Hierbei entsprechen: 

− „Bauüberwachung” dem „Auftragnehmer”, 

− „Baudienststelle” oder „Bauamt” dem „Auftraggeber” und 

− „Auftragnehmer” dem „Bauunternehmer”. 

in den TVB-Bauüberwachung. 

Die wesentlichsten Kontrollen, die bei der Bauüberwachung von Ingenieurbauwerken durchzuführen 

sind, sind im M-BÜ-K*) zusammengestellt. 

3.2 Dauer der Bauüberwachung 

Die Tätigkeit des Auftragnehmers beginnt mit der Beauftragung der Bauausführung. Sie endet mit der 

Schlusszahlungsanweisung durch den Auftraggeber. 

*) siehe Anhang 


Seite 4 von 6


VII.114.2 

Die vom Auftragnehmer für die Durchführung der Leistungen vorgesehenen Beschäftigten sind gemäß 

Personaleinsatzplan einzusetzen. Diese benötigen: 

− praktische Baustellenerfahrung sowie Erfahrungen in Projektmanagement und Koordination 

− bautechnisches Grundwissen 

− bauvertragliches Grundwissen 

− Kenntnisse des Naturschutz- und Umweltrechtes 

− Kommunikationsfähigkeit und Verhandlungsgeschick 





Alle Leistungen sind von qualifizierten Fachkräften zu erbringen. 

Der gegenüber dem Auftraggeber Verantwortliche und sein Vertreter müssen über eine 

abgeschlossene Fachausbildung an einer Technischen Universität oder Fachhochschule und eine 

angemessene Baustellenpraxis - in der Regel 3 Jahre - verfügen. 

Nur sie sind berechtigt, die nach Teil 4 „Baudurchführung” des VHB Bayern auszustellenden 

Bescheinigungen für den Auftraggeber zu vollziehen. 

3.4 Baustellenbüro 

Das Baustellenbüro einschließlich der Einrichtung, Beleuchtung, Fernmeldeanschluss, Heizung und 

Unterhaltung werden vom Auftraggeber bereitgestellt. 

Bürogeräte und Material sind vom Auftragnehmer zu stellen. Das Baubüro wird vom Auftraggeber 

nicht versichert. Es ist Sache des Auftragnehmers, die Geschäftsunterlagen vor Untergang, Diebstahl 

und Schädigung zu schützen. 

4 Objektüberwachung von Ingenieurbauwerken nach § 64 HOAI 


Bei der Objektüberwachung von Ingenieurbauwerken sind ingenieurtechnische Kontrollen erforderlich, 

die als besondere Leistungen im Vertrag zu vereinbaren sind. 

Bei der Objektüberwachung von Ingenieurbauwerken sind die M-BÜ-K*) zu berücksichtigen. 

4.2 Dauer der Objektüberwachung 

Die Tätigkeit des Auftragnehmers beginnt mit der Erstellung des Tragwerkes. Er hat selbständig nach 

den Erfordernissen des Baufortschrittes die ingenieurtechnischen Kontrollen sicherzustellen und zu 


Sie endet mit der VOB-Abnahme des Bauwerkes durch den Auftraggeber. 




Benennung und Wechsel des Verantwortlichen des Auftragnehmers bedürfen der schriftlichen Zustimmung 

des Auftraggebers. 

Alle Leistungen sind von Ingenieuren zu erbringen, die über Berufserfahrungen in der Tragwerksplanung 

verfügen. 



Seite 5 von 6

VII.114.2 

5 Objektüberwachung bei Bauvorhaben mit besonderem Konfliktpotenzial 

zwischen Umwelt- und Naturschutz und Straßenbauvorhaben 

5.1 Gegenstand der Leistung 

Diese Objektüberwachung stellt sowohl die umfassende Berücksichtigung der ökologischen Belange 

als auch der anderen umweltrelevanten Aspekte (z. B. Wirkungen unmittelbar auf den Menschen 

durch baubedingte Immissionen, Erschütterungen etc.) sicher. 

5.2 Dauer der Objektüberwachung 

Die Tätigkeit des Auftragnehmers beginnt mit der Beauftragung der Bauausführung. Sie endet mit der 

Schlusszahlungsanweisung durch den Auftraggeber. 


Die vom Auftragnehmer für die Durchführung der Leistungen vorgesehenen Beschäftigten sind gemäß 

Personaleinsatzplan einzusetzen. Alle Leistungen sind von qualifizierten Fachkräften zu erbringen. 

Diese benötigen 

− Kenntnisse des Naturschutz- und Umweltrechtes, 

− umfangreiches naturschutzfachliches Wissen, 

− bauvertragliches Wissen, 

− bautechnisches Wissen, 

− praktische Baustellenerfahrung sowie Erfahrungen in Projektmanagement und Koordination, 

− Kommunikationsfähigkeit und Verhandlungsgeschick. 

In dem Personaleinsatzplan ist festzulegen, zu welchen Phasen des Baugeschehens Personal mit 

besonderen Qualifikationen im Natur- und Umweltschutz einzusetzen sind. Der Auftragnehmer 

benennt schriftlich einen gegenüber dem Auftraggeber Verantwortlichen und dessen Vertreter. 





Handbuch für die Vergabe und Durchführung von Bauleistungen durch Behörden des Freistaats 



M-BÜ-K 

Merkblatt für die Bauüberwachung von Kunstbauten (M-BÜ-K) Bezugsquelle: VkBl-Verlag 

VOB/B 

Verdingungsordnung für Bauleistungen, Teil B: "Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung 

von Bauleistungen – DIN 1961 – (VOB/B), Ausgabe 2006" Bezugsquelle: Beuth-Verlag 



Telefax 0180 / 53 40 120 

Beuth-Verlag: Beuth-Verlag GmbH Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin Telefon 030 / 26 01-0, 

Telefax 030 / 26 01-1231 

Homepage des Bayerischen Staatsministerium des Innern: www.stmi.bayern.de 

Das VHB Bayern kann unter der Rubrik Bauen / Themen / Vergabe – 

Vertragswesen eingesehen werden. 


Seite 6 von 6


BAUÜBERWACHUNG 

Projektbezeichnung: ............................................. 

Anlage-Nr.: 


1. Berechnungshonorar 

1.1 Anrechenbare Kosten EUR 

Der Honorarermittlung werden die anrechenbaren Kosten zugrunde gelegt. 

Diese betragen nach § 57 i.V.m. § 52 HOAI 

nach Anlage Nr. _____ (netto) 

Das Honorar wird abgerechnet 

1.2 Honorar für Grundleistungen 

nach Kostenberechnung nach Kostenanschlag 

nach Kostenberechnung nach Kostenanschlag 

Die Grundleistungen nach § 3 Abs. 1 dieses Vertrages sind nach § 57(2) Satz 1 HOAI 

bewertet mit _____ v.H. der anrechenbaren Kosten nach Nr. 1.1 

Hieraus ergib sich ein vorläufiges Honorar endgültiges Honorar in Höhe von 

1.3 Zuschläge zum Honorar 

Zum Honorar nach Nr. 1.2 wird bei Umbauten und Modernisierungen folgender Zuschlag 

vereinbart: _____ v.H. (§ 59 HOAI) 

Hiernach ergibt sich ein Honorar in Höhe von 

Zum Honorar nach Nr. 1.2 wird bei Instandhaltungen und Instandsetzungen folgender 

Zuschlag vereinbart: _____ v.H. (§ 60 HOAI) 

Hiernach ergibt sich ein Honorar in Höhe von 

1.4 Honorar für Besondere Leistungen 

Für die Besonderen Leistungen nach § 3 Abs. 1* 

ergibt sich ein Pauschalhonorar in Höhe von 

1.5 Gesamthonorar 

Nach Nr. 1.2 bis 1.4 (ohne Umsatzsteuer) 

ergibt sich ein Honorar in Höhe von 

* siehe auch § 64 Abs. 3. Leistungsphase 8 und § 64 Abs. 4 HOAI 

VII.114.3 

Seite 1 von 2

2. Honorar als Festbetrag nach geschätzter Bauzeit 

2.1 Geschätzte Bauzeit, Monatssätze 

Der Honorarermittlung werden die auf der Grundlage der geschätzten Bauzeit ermittelten Einsatzzeiten 

des Auftragnehmers und seiner Mitarbeiter und die jeweils maßgebenden Monatssätze zugrunde gelegt. 

In die Monatssätze sind einzurechnen: 

- Leistungen nach der Abnahme bis zur vorbehaltlosen Annahme der Schlusszahlung. 

- Zuschläge (z. B. für Überstunden, Nachtarbeit, Sonntags- und Feiertagsarbeit, Auslösung, 

bei Umbauten und Modernisierungen nach § 59 HOAI).* 

- Besondere Leistungen (z. B. nach § 64 Abs. 3 und 4 HOAI). 

Einsatzzeiten 1) 

_____ 

_____ 

_____ 

Monate 

Monate 

Monate 

1) gemäß Personaleinsatzplan 



_____ 

_____ 

_____ 

Monatssätze 

EURO je Monat für Beauftragten / Vertreter 

EUR je Monat für ___________________ 

EUR je Monat für ___________________ 

Das Honorar wird nach § 57 Abs. 2 Satz 2 HOAI als Festbetrag vereinbart. Aus den Einsatzzeiten und 

Monatssätzen nach Nr. 2.1 ergibt sich ein endgültiges Honorar (ohne Umsatzsteuer) in Höhe von 

3. Honorar nach nachgewiesenem Zeitbedarf 

3.1 Einsatzzeiten, Monatssätze 

Der Honorarermittlung werden die Einsatzzeiten des Auftragnehmers und seiner Mitarbeiter während 

der Bauzeit (Baubeginn bis Abnahme der Bauleistungen) und die jeweils maßgebenden Monatssätze 

zugrunde gelegt. 

In die Monatssätze sind einzurechnen: 

- Leistungen nach der Abnahme bis zur vorbehaltlosen Annahme der Schlusszahlung. 

- Zuschläge (z. B. für Überstunden, Nachtarbeit, Sonntags- und Feiertagsarbeit, Auslösung, 

bei Umbauten und Modernisierungen nach § 59 HOAI)*. 

- Besondere Leistungen (z. B. nach § 64 Abs. 3 und 4 HOAI). 

Geschätzte Einsatzzeiten 1) 

_____ 

_____ 

_____ 

Monate 

Monate 

Monate 

1) gemäß Personaleinsatzplan 


_____ 

_____ 

_____ 

Monatssätze 

EUR je Monat für Beauftragten / Vertreter 

EUR je Monat für _____________ 

EUR je Monat für _____________ 

Aus den Monatssätzen und den geschätzten Einsatzzeiten nach Nr. 3.1 

ergibt sich ein vorläufiges Honorar (ohne Umsatzsteuer) in Höhe von 

* Bei Instandhaltungen und Instandsetzungen nach § 60 HOAI 

EUR 

EUR 

VII.114.3 

Seite 2 von 2


Zwischen 






geschlossen: 

INHALT 





ANLAGEN 

NR ANZAHL DER 

SEITEN 

BEZEICHNUNG 


Vertrag 

Vertrags-Nr.: 

Aktenzeichen: 

VII.115 









§ 1 


VII.115 

Statische und konstruktive Prüfung von Ingenieurbauwerken entsprechend § 2 Abs. 1 und § 13 der Verordnung 

über die Prüfingenieure, Prüfämter und Prüfsachverständigen im Bauwesen (PrüfVBau). 



den Bestimmungen des Landesstraßengesetzes (Art. 10 Abs. 2 und 3 BayStrWG, Art 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 

BayBO). 


§ 2 




Technische Vertragsbedingungen für Planungs- und Entwurfsleistungen im Brücken- und Ingenieurbau 

Technische Vertragsbedingungen für die statische und konstruktive Prüfung von Ingenieurbauwerken für 



§ 3 


VII.115 


Leistung des Prüfingenieurs 

Der Prüfingenieur hat im Rahmen seines Prüfauftrages unter Berücksichtigung der Besonderheit der 

baulichen Anlage sicher zu stellen, dass die Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit 

des Ingenieurbauwerkes und seiner Bauwerksteile sowohl für den Bau- als auch für den Endzustand 

gewährleistet sind. Dazu legt er selbstständig Inhalt, Umfang und Methoden der bautechnischen 

Prüfung fest und bestimmt die Anforderungen, die an die Erfüllung dieses Schutzziels zu stellen sind. 

Der Prüfauftrag umfasst die nachfolgenden Prüfleistungen, auf Grundlage der „Richtlinie über die 

Vergütung für die statische und konstruktive Prüfung von Ingenieurbauwerken für Verkehrsanlagen“ 

(RVP). 

1. Leistungen nach Grundhonorar: 

1.1 Prüfung der rechnerischen Nachweise der Standsicherheit 

1.2 Prüfung der zugehörigen Ausführungszeichnungen in statisch-konstruktiver Hinsicht 

1.3 Prüfung von Nachträgen zu den rechnerischen Nachweisen bzw. Ausführungszeichnungen 

infolge von Änderungen oder Fehlern bei einem Umfang von mehr als einem Zehntel des 

gesamten Prüfauftrags. 

1.4 Prüfung einer gesonderten Lastvorberechnung 

1.5 Prüfung der Einstufung in militärische Lastenklassen oder für die Prüfung der Bemessung 

nach STANAG 2021 für militärische Lastenklassen und für die Prüfung der Bemessung nach 

besonderen Lasten wie z.B. besondere Schwerlastfahrzeuge, Straßenbahnen usw. 

1.6 Prüfung von statischen Berechnungen für Traggerüste 

1.7 Prüfung von Ausführungszeichnungen für Traggerüste 

1.8 Abnahme von Traggerüsten 

1.9 Prüfung von statischen Berechnungen und Ausführungszeichnungen für Bauzustände 

(Montage- oder Transportzustände) wie z.B. Freivorbau, Taktschieben und Einschieben 

1.10 Prüfung von statischen Berechnungen und Ausführungszeichnungen für Bauzustände bei 

abschnittsweiser Herstellung durch feldweises Vorbauen 

1.11 Prüfung gemäß Ziffer 1.1 bzw. 1.2 von verbleibender Bausubstanz bei Umbauten 

Rechnerische Nachweise 


2. Leistungen nach Zeithonorar 

2.1 Prüfung von besonderen rechnerischen Nachweisen für den Brandschutz 

2.2 Örtliche Überwachung von Baumaßnahmen in statisch-konstruktiver Hinsicht für einzelne 

Bauteile oder Baubehelfe 

2.3 Leistungen für die Prüfung von Werkstattzeichnungen mit einem hohen Detaillierungsgrad 

2.4 Sonstige Leistungen 

3. Weitere Leistungen: 

3.1 Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der Bemessung 


3.2 Überprüfung der Geometrie 

3.3 Überprüfung des Standardsachregisters nach Heft 504 der Schriftenreihe „Forschung 

Straßenbau und Straßenverkehrstechnik“, ausgenommen Punkt 8 

3.4 Überprüfung der Zusammenstellung der Ausführungsunterlagen in Form von grafischen 

Darstellungen nach Punkt 8 des Standardsachregisters (Heft 504) 

3.5 





schwarz/weiß 

farbig 



VII.115 










§ 4 


VII.115 



§ 5 



§ 6 



a) für Personenschäden 1.500.000 EUR 

b) für sonstige Schäden 1.500.000 EUR 


§ 7 

Vergütung 
















Vorläufig 


Zwischensumme 








Zwischensumme 




VII.115 


Brutto

AUFTRAGNEHMER 


§ 8 



AUFTRAGGEBER 


VII.115 


VII.115.1 

Hinweise zur Erstellung der Vertragsmuster - Prüfung von Ingenieurbauwerken für 


Allgemeines 

(1) Bei Verträgen mit Prüfingenieuren sind die allgemeinen Richtlinien für die Vergabe dieses 

Handbuches und die Hinweise für das Aufstellen des Vertrages VII.100.1 sinngemäß anzuwenden. 

(2) Die statische und konstruktive Prüfung von Ingenieurbauwerken für Verkehrsanlagen ist im 

Regelfall einem zugelassenen Prüfingenieur zu übertragen. 

(3) Prüfingenieure erhalten für ihre Leistungen im Bereich der Bundesfernstraßen, der Staatsstraßen 

und Kreisstraßen in staatlicher Verwaltung eine Vergütung nach der „Richtlinie des 

Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen zur Ermittlung der Vergütung für die 

statische und konstruktive Prüfung von Ingenieurbauwerken für Verkehrsanlagen (RVP)“ in der jeweils 

gültigen Fassung. 


(4) Für die Beschreibung der Leistung soll das Vertragsmuster VII.115 verwendet werden. Als 

Bestandteil des Vertrages sind die TVB-Prüf zu vereinbaren. 

Ermittlung der Vergütung 

(5) Allgemeine Hinweise 

Die Vergütung ist nach der RVP zu ermitteln. Sie besteht aus Honoraren und Auslagen. 

Das Honorar ist in § 7 des Vertrages (Vordruck VII.115) i. V. m. Vordruck VII.115.3 (Honorarermittlung 

für Prüfingenieure) festzulegen. 

Die Ermittlung des Honorars erfolgt 

− als Berechnungshonorar aus Anteilen des 

Grundhonorars (Ziff. 4.1 und / oder 4.3 der RVP), 

wobei das Grundhonorar ermittelt wird aus 

• den anrechenbaren Kosten (Ziff. 2.1 der RVP), 

• der Bauwerksklasse (Ziff. 2.3 der RVP) 

oder 

− als Zeithonorar nach Zeitaufwand (Ziff. 4.2 der RVP) 


Als Hilfe für die Ermittlung der anrechenbaren Kosten steht der Vordruck VII.115.4 mit den 

erforderlichen Hinweisen zur Verfügung. 

(7) Bauwerksklasse 

Die Zuordnung des Ingenieurbauwerkes in eine entsprechende Bauwerksklasse erfolgt nach Anlage 2 

der RVP. Es ist Ziff. 3.3 der RVP zu beachten. 

(8) Grundhonorar 

Das Grundhonorar ergibt sich rechnerisch aus den anrechenbaren Kosten entsprechend der 

Bauwerksklasse nach der Formel gem. Ziff. 3.1 oder nach Anlage 3 der RVP. 

(9) Anteile des Grundhonorars 

Die Ermittlung der Anteile erfolgt nach Ziff. 4.1 der RVP und gegebenenfalls nach den Regelungen 

gem. Abs. (13). 

(10) Auftrag für mehrere Ingenieurbauwerke 


Seite 1 von 2

VII.115.1 

Die Honorarermittlung für mehrere Ingenieurbauwerke nach Ziff. 3.2 bzw. Ziff. 4.3.1 oder 4.3.2 der 

RVP erfolgt im Vordruck VII.115.3 über den Ansatz von Zuschlägen bezogen auf das Grundhonorar 

des ersten Ingenieurbauwerkes. 

Die Ermäßigungen/ Minderungen werden im v.g. Vordruck VII.115.3 als Zuschläge mit ihrer Differenz 

zu 100 % ausgewiesen. 


Etwaige Minderungen sind gem. Ziff. 4.3.3 der RVP festzulegen. 

(12) Zeithonorar 

Bei Festlegung eines Zeithonorars ist ein Höchstbetrag zu vereinbaren. 

Deshalb ist im Vordruck VII.115.3 (Honorarermittlung) der max. erforderliche Zeitaufwand anzugeben. 

Abgerechnet wird nach dem nachgewiesenen Zeitaufwand, jedoch max. bis zum Höchstbetrag. 

Der Stundensatz ergibt sich nach Ziff. 4.2 der RVP. 

(13) Sofern in Einzelfällen Prüfingenieure auch mit der Überprüfung auf Wirtschaftlichkeit der 

Bemessung, der Überprüfung hinsichtlich der Geometrie und der Überprüfung des Sachregisters 

gemäß ZTV-ING beauftragt werden, erhalten sie hierfür eine Vergütung gemäß den Regelungen im 

Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau (ARS) Nr. 13/2006 vom 17.05.2006 (veröffentlicht 

einschließlich der RVP auf der Homepage des BMVBS unter der Rubrik Verkehr / Straße / Straßenbau/Vergabehandbücher). 


Seite 2 von 2

VII.115.2 


für die statische und konstruktive Prüfung 

von Ingenieurbauwerken 

für Verkehrsanlagen 


(TVB-Prüf) 

Seite 1 von 4


VII.115.2 

Seite 

1 Allgemeines …………………………………………………………………………………….. 3 

1.1 Geltungsbereich …………………………………………………………………………….. 3 

2 Technische Bedingungen ……………………………………………………………………. 3 

2.1 Prüf- und Ausführungsunterlagen ………………………………………………………… 3 

2.2 Durchführung der Prüfung …………………………………………………………………. 3 

2.3 Prüfvermerk …………………………………………………………………………………. 4 

2.4 Prüfbericht …………………………………………………………………………………… 4 

Anhang: Zusammenstellung der aufgeführten Regelwerke ……………………………... 4 

Verzeichnis der Bezugsquellen ……………………………………………………………….. 4 


Seite 2 von 4

1 Allgemeines 


VII.115.2 

Die „Technischen Vertragsbedingungen für die statische und konstruktive Prüfung von 

Ingenieurbauwerken für Verkehrsanlagen“ (TVB-Prüf) gelten für Ingenieurbauwerke als Bestandteile 

von öffentlichen Straßen (bauliche Anlagen), soweit diese eines Standsicherheitsnachweises bedürfen 

und gegebenenfalls Bauhilfskonstruktionen. Die Überwachung und Prüfung bestehender baulicher 

Anlagen nach DIN 1076 mit Ausnahme von Tragfähigkeitsberechnungen solcher Anlagen ist nicht 

Gegenstand der TVB-Prüf. 

2 Technische Bedingungen 

2.1 Prüf- und Ausführungsunterlagen 

2.1.1 Der Prüfingenieur erhält vom Auftraggeber ein Ausschreibungsblankett und sonstige für die 

Prüfung notwendige Unterlagen, wie Baugrundgutachten, Angaben zu Nebenangeboten u.s.w. 

Sind für die statische und konstruktive Prüfung noch weitere Informationen oder Unterlagen 

erforderlich, so hat der Prüfingenieur diese anzufordern. 

2.1.2 Die Standsicherheitsnachweise und die Ausführungspläne erhält der Prüfingenieur vom 

Bauauftragnehmer. Alle Unterlagen müssen gemäß ZTV-ING*) aufgestellt und unterschrieben 

sein. 

2.1.3 Fehlende bautechnische Nachweise und Unterschriften hat der Prüfingenieur nachzufordern. 

2.2 Durchführung der Prüfung 

2.2.1 Die Prüfung der statischen Berechnung muss sich auf alle tragenden Teile des Bauwerks 

erstrecken. Es muss überprüft werden, ob die Voraussetzungen und Annahmen der statischen 

Berechnung zutreffen, ob alle Lasten und Kräfte vollständig erfasst sind und ihre Fortleitung bis 

in den Baugrund verfolgt wird. 

2.2.2 Es ist zu prüfen, ob die Stand- bzw. Lagesicherheit aller Bauteile und des Gesamtbauwerks 

gewährleistet ist. Dies gilt auch für alle maßgebenden Bau- und eventuell zu berücksichtigende 

Abbruchzustände. Landesspezifische Regelungen sind zu beachten. 

2.2.3 Die Nachweise zur Tragfähigkeit und Standsicherheit der Gründung sind zu überprüfen. Hierbei 

ist darauf zu achten, dass die Angaben und Empfehlungen des Baugrundgutachters bei den 

zugrunde gelegten bodenmechanischen Kenngrößen und der gewählten Gründungsart 

ausreichend berücksichtigt wurden. Liegt kein Baugrundgutachten vor, so muss der 

Prüfingenieur entscheiden, ob er mit den vorliegenden Angaben den Baugrund ausreichend 

beurteilen kann oder ob ein geeigneter Sachverständiger für Geotechnik hinzugezogen werden 

soll. Die Beauftragung eines Sachverständigen für Geotechnik erfolgt ausschließlich über den 

Auftraggeber. 

2.2.4 Bei der Prüfung ist darauf zu achten, dass Überdimensionierungen vermieden werden und die 

Bemessung der Bauteile nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten erfolgt. Hierbei dürfen jedoch 

nicht die Belange der Gebrauchstauglichkeit und der Dauerhaftigkeit vernachlässigt werden. 

2.2.5 Bei der Prüfung von Ausführungszeichnungen ist darauf zu achten, dass diese mit den 

statischen Berechnungen übereinstimmen und die Bauteile konstruktiv richtig ausgebildet sind. 

2.2.6 Die Prüfung der Konstruktionszeichnungen umfasst auch die Werkstattzeichnungen des Stahlund 

des Ingenieurholzbaus. Liegen die zur Klarstellung des Kräfteflusses bei Anschlüssen, 

Verbindungen und Knotenpunkte erforderlichen Berechnungen und Detailzeichnungen nicht 

vor, so sind diese anzufordern. 

2.2.7 Werden bei der Prüfung erhebliche Mängel festgestellt, so hat der Prüfingenieur den 

Auftraggeber zu informieren. 



Seite 3 von 4

VII.115.2 

2.2.8 Der Prüfingenieur ist verpflichtet, den Auftraggeber darauf hinzuweisen, wenn Bauprodukte und 

Bauverfahren, die noch nicht allgemein gebräuchlich und bewährt sind, verwendet werden 

sollen. Auch wenn deren Nachweis durch eine allgemeine bauaufsichtlichte Zulassung oder ein 

Prüfzeichen geführt ist, bedarf die Verwendung der Zustimmung des Bundesministeriums für 

Verkehr, Bau und Stadtentwicklung oder der dafür bestimmten Stelle. 

2.3 Prüfvermerk 

2.3.1 Jede geprüfte Berechnung und Zeichnung ist nach Abschluss der Prüfung mit einem 

Prüfvermerk zu versehen. Fehler sind zu kennzeichnen. 

2.3.2 Prüfbemerkungen in den geprüften Unterlagen sind mit grüner, dokumentenechter Farbe 

einzutragen und im Prüfbericht kurz zusammen zu fassen. Sie sind auf das notwendige Maß zu 

beschränken und dürfen nur auf die bautechnische Prüfung bezogene Hinweise enthalten. Wird 

die Richtigkeit der Ergebnisse der Berechnungen durch Vergleichsrechnungen geprüft, ist dies 

ausdrücklich zu vermerken. Die Annahmen und die Ergebnisse der Vergleichsrechnungen sind 

aktenkundig zu machen. 

2.3.3 Jeder Teil der Berechnung und jede Zeichnung ist mit einem Prüfstempel zu versehen und vom 

Prüfingenieur zu unterschreiben. Mit der Unterschrift übernimmt der Prüfingenieur die 

Verantwortung dafür, dass 

− er die Prüfung gemäß 2.2 durchgeführt hat; 

− die Berechnung und die Ausführungspläne dem Stand der Technik, dem Grundsatz der 

Wirtschaftlichkeit und den öffentlich-rechtlichen Bestimmungen entsprechen; 

− die Angaben über die zu verwendenden Baustoffe richtig sind. 

2.4 Prüfbericht 

2.4.1 Im Prüfbericht bescheinigt der Prüfingenieur die Vollständigkeit der bautechnischen Prüfung 

und die Richtigkeit der Annahmen und Ergebnisse. Der Prüfbericht muss eindeutig und klar 

gefasst sein. 

2.4.2 Im Prüfbericht sind die geprüften Unterlagen aufzuführen und ist festzuhalten, welche 

Annahmen der Berechnung zugrunde liegen, zum Beispiel über den Baugrund, die 

Verkehrslasten, die Güte der Baustoffe. Auf diejenigen Annahmen, die an Ort und Stelle 

nachzuprüfen sind, ist gesondert hinzuweisen. Sofern die Ausführung besondere Sachkunde 

und Erfahrung verlangt, ist darauf hinzuweisen, welche Nachweise vorzulegen sind (zum 

Beispiel Eignungsnachweise zum Schweißen). 

2.4.3 Bei Abweichungen von dem Stand der Technik, sowie bei nicht allgemein üblichen Baustoffen 

oder Bauverfahren, ist im Prüfbericht auf den jeweiligen Sachverhalt hinzuweisen und dieser zu 

erläutern. 

2.4.4 Wird die Prüfung abschnittsweise durchgeführt, ist in Teilprüfungen anzugeben, welche Bauteile 

zur Ausführung freigegeben werden können. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Prüfung noch 

nicht abgeschlossen ist. 

Anhang : Zusammenstellung der aufgeführten Regelwerke 

ZTV-ING 

Zusätzliche Technische Vertragbedingungen und Richtlinien für 

Ingenieurbauten Bezugsquelle : VkBl-Verlag 




Telefon 0180/53 40 140; Telefax 0180 /53 40 120 


Seite 4 von 4


STATISCHE UND KONSTRUKTIVE PRÜFUNG VON 


INGENIEURBAUWERKEN 


............................................. 

1. Anrechenbare Kosten 

Für pauschaliertes Berechnungshonorar 

Das Honorar wird endgültig mit einem Festhonorar ermittelt 

Leistung: 

Anlage-Nr.: 

Vertrags-Nr.: 

............................................. 

nach Kostenschätzung nach Kostenberechnung nach Kostenanschlag (Auftragssumme) 

Die anrechenbaren Kosten betragen nach VII.115.4 gemäß 

Anlage-Nr . _____ (netto) ___________________ EUR 

Für vorläufiges Berechnungshonorar 

Das Honorar wird vorläufig ermittelt 

nach Kostenschätzung nach Kostenberechnung 

Die anrechenbaren Kosten betragen nach VII.115.4 gemäß 

Anlage-Nr . _____ (netto) ____________________ EUR 

Das Prüfhonorar wird abgerechnet 

nach Kostenberechnung nach Kostenanschlag (Auftragssumme) 

2. Bauwerksklasse und Grundhonorar 

Das Objekt wird gem. RVP Ziff. 2.3, Anlage 2 der Bauwerksklasse _____ zugeordnet. 

Es gilt das Grundhonorar der Honorartafel zur Formel der RVP Ziff. 3.1 (Anlage 3) 

zuzüglich _____ v.H. wegen besonderer Schwierigkeiten _______________________________ 

abzüglich _____ v.H. wegen erheblicher Längenabmessungen und gleichen stat.-konstr. 

Verhältnissen gem. RVP Ziff. 4.3.3 

Der volle Grundhonorarsatz beträgt somit 

3. Prüfhonorar für Leistungen nach Grundhonorar 

Die Grundleistungen nach § 3 sind bewertet mit _____ v.H. des Grundhonorars 

Hiernach ergibt sich ein Prüfhonorar für die Leistungen in Höhe von 

4. Zuschläge zum Honorar bei Umbauten, Modernisierungen, Wiederholungen 

4.1 Zum Prüfhonorar für Leistungen nach Nr. 3 werden bei Umbauten und Modernisierungen Zuschläge 

vereinbart: 

_____ v.H. (RVP Ziff. 4.1.11) 

Hiernach ergibt sich ein Prüfhonorarzuschlag in Höhe von _____ v.H. des Grundhonorars nach Nr. 2 von 

4.2 Zum Honorar für Leistungen nach Nr. 3 werden für Wiederholungen/Zuschläge vereinbart: 

_____ v.H. RVP Ziff. 4.3.1, 4.3.2 

Hiernach ergibt sich ein Prüfhonorarzuschlag in Höhe von _____ v.H. des Grundhonorars nach Nr. 2 von 

5. Honorar für weitere Leistungen 

Leistungen der vertraglich-geometrischen Prüfung mit von _____ v.H. des Grundhonorars 

Leistungen der Püfung auf Wirtschaftlichkeit mit von _____ v.H. des Grundhonorars 

Die Besonderen Leistungen nach § 3 Abs. 1 - soweit kein Pauschalhonorar - sind bewertet 

mit _____ v.H. des Leistungsbildes. 

Hiernach ergibt sich ein Prüfhonorar für Besondere Leistungen in Höhe von 


Honorar nach Nr. 3 bis 5 (ohne Umsatzsteuer) 

VII.115.3 

EUR 

Seite 1 von 2

7. Honorar für Leistungen nach Zeitaufwand 

Es ist der maximal erforderliche Zeitaufwand anzugeben. 

Stundensatz gem. RVP, Ziff. 4.2 

Leistungen gem. RVP Ziff. 4.2.2 (Brandschutz) 

geschätzter Zeitaufwand: ________ h; Stundensatz _________ EUR/h 

Hiernach ergibt sich ein Prüfhonorar in Höhe von _______ h x _______ EUR/h 

Leistungen gem. RVP Ziff. 4.2.3 (Örtliche Bauüberwachung) max. 0,5fache des Grundhonorars 



Leistungen gem. RVP Ziff. 4.2.4 (Werkstattzeichnungen) 

geschätzter Zeitaufwand: ________ h; Stundensatz _________EUR/h 


Leistungen gem. RVP Ziff. 4.2.5 (sonstige Leistungen) 



Hiernach ergibt sich ein vorläufiges Prüfhonorar von 

8. Gesamthonorar nach Nr. 6 + 7 



VII.115.3 

EUR 

Seite 2 von 2


Z 

e 

i 

l 

e 

[Z] 

STATISCHE UND KONSTRUKTIVE PRÜFUNG 

VON INGENIEURBAUWERKEN 

Anlage-Nr.: 


............................................. 


1* Gesamtkosten (einschl. Baustelleneinrichtung) 

2 

2.1 

Nicht anrechenbare Kosten 

(Gem. Negativkatalog RVP, Anlage 1 zu Ziffer 2.1) 

Baum-Schutzvorrichtungen, Baubüro für AG, Bauschilder, Hilfsleistungen für 

Kontrollprüfungen, Stundenlohnarbeiten für Leistungen, die nicht zur Herstellung 

des Bauwerks gehören 

2.2 Verkehrssicherung 

2.3 

Vorarbeiten wie Baugelände freimachen, Bewuchs entfernen, Bäume fällen, 

Oberboden andecken 

2.4 Leitungs- und Rohrgräben 

2.5 Wasserhaltung in Sonderfällen 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

2.10 

Entwässerungsanlagen bzw. –leitungen, soweit nicht fest mit dem Bauwerk 

verbunden 

Straßen- und Wegebefestigungen außerhalb der Baugruben aufnehmen; 

Straßen- und Wegebefestigungen und sonstige Oberflächenbefestigungen 

herstellen, ausgenommen auf dem Bauwerk 

Behelfsbrücken, soweit sie dem öffentlichen Verkehr dienen 

(hierfür erfolgt stets ein gesonderter Prüfauftrag) 

Abbrucharbeiten, sofern keine statischen Nachweise für Abbruchzustände 

erforderlich sind oder sofern sie nicht mit Herstellung bzw. Instandsetzung des 

(neuen) Bauwerkes im konstruktiven Zusammenhang stehen 

2. Grundbeschichtung, Kantenschutz sowie Deckenbeschichtungen von 

Stahlbauwerken bzw. –teilen; dies gilt nicht für kleinere Bauteile wie z. B. 

Lager- oder Fahrbahnübergangskonstruktionen, die ab Werk mit dem kompletten 

Korrosionsschutz versehen geliefert werden oder Geländer 

2.11 Oberflächenschutz von Beton 

2.12 

Sonstige Bauleistungen, die den Prüfumfang nicht beeinflussen (z. B. Winterbauschutzvorkehrungen) 


4 Differenzbetrag (Z 1 abz. Z 3) 

5** Ggf. sonstige Leistungen, die den Prüfaufwand und -umfang beeinflussen 

6 Anrechenbare Kosten [Summe Z 4 + Z 5] 

* Anrechenbare Kosten ermittelt aus Erfahrungswerten (z. B. Fläche / Länge x Einheitspreis) 

nach Kostenschätzung* 



EUR EUR 

VII.115.4 

** Kosten für sonstige Leistungen kommen beispielsweise dann in Frage, wenn Bauwerke oder Einrichtungen, die nicht Bestandteil des Prüfauftrages 

sind, unmittelbare oder mittelbare Auswirkungen auf bauzeitliche oder endgültige Zustände des Bauwerkes haben können. Die 

Prüfung hat dann diese Auswirkungen zu berücksichtigen. 


Werkvertragsrecht 

VIII.A.1 

Der Werkvertrag ist ein entgeltlicher, gegenseitiger Vertrag und wird in §§ 631 ff BGB geregelt. Beim 

Werkvertrag verpflichtet sich der Unternehmer (Auftragnehmer) zur Herstellung des versprochenen 

Werkes, das heißt zur Herbeiführung eines bestimmten Erfolges, und der Besteller (Auftraggeber) zur 

Entrichtung der vereinbarten Vergütung. 

Abzugrenzen ist der Werkvertrag insbesondere vom Dienstvertrag (§§ 611 ff BGB). Der Dienstvertrag 

hat zunächst - genauso wie der Werkvertrag - eine entgeltliche Arbeitsleistung zum Inhalt. Deshalb ist 

bei freiberuflichen Tätigkeiten die Abgrenzung im Einzelfall oftmals schwierig. Der entscheidende 

Unterschied besteht jedoch darin, dass beim Dienstvertrag das bloße Wirken, d.h. die Arbeitsleistung 

als solche (z.B. Beratung) geschuldet ist, während beim Werkvertrag die Tätigkeit auf die 

Herbeiführung eines bestimmten Arbeitsergebnisses/Erfolges (z.B. Plan) gerichtet ist. 

Der Vertrag mit einem freiberuflich Tätigen ist in der Regel ein Werkvertrag, da die Herbeiführung 

eines bestimmten Erfolges geschuldet ist, wie z.B. Planung, Bauleitung, Bauaufsicht. Nur 

ausnahmsweise handelt es sich um einen Dienstvertrag wenn z.B. lediglich eine Beratung des 

Auftraggebers wegen Baumängeln erfolgt. 

Die Pflichten des freiberuflich Tätigen werden im Vertrag mit dem Bauherrn festgelegt. Aus diesem 

ergibt sich – und nicht etwa aus der HOAI - der Umfang der Leistungserbringung, die als solche frei 

verhandelbar und ggf. durch Auslegung zu ermitteln ist. (Anmerkung: Die HOAI bestimmt nur, welche 

Leistungen wie vergütet werden und nicht, welche Leistungen geschuldet werden.) 

In der Praxis werden häufig die Leistungsphasen nach § 15 HOAI zur Bestimmung des 

Leistungsumfangs herangezogen. Grundsätzlich kann der formfrei und damit auch mündlich 

geschlossen werden. Nach der RLBau K12 Ziff. 6 hat das Bauamt die Aufträge über freiberufliche 

Leistungen vor deren Aufnahme jedoch zwingend schriftlich zu erteilen. 

Hinweis: 

Die Vorschriften des §§ 631 ff BGB gelten immer dann, wenn im einzelnen Vertrag sowie in den 

AVB`s nichts oder nichts anderes geregelt ist. 


Abnahme, Verjährung, Hemmung 

1. Abnahme 

VIII.A.2 

Mit der Abnahme des Architekten-/Ingenieurwerks beginnt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche 

des Auftraggebers zu laufen (§ 634a BGB). 

Abnahme ist die Billigung des Werkes als vertragsgemäße Leistung und die körperliche Hinnahme 

des Werks im Sinne einer Besitzübertragung (§ 640 BGB). Bei einer planerischen Architektenleistung 

liegt die Abnahme in der Billigung des geistigen Werks. 

Ist eine körperliche Entgegennahme wegen der Beschaffenheit des Werks nicht möglich (z.B. bei der 

Objektüberwachung), tritt an die Stelle der Abnahme die Vollendung des Werks. Von einer Vollendung 

der Objektüberwachung kann erst ausgegangen werden, wenn die bei der Abnahme der Bauleistung 

festgestellten Baumängel beseitigt sind, da der freiberuflich Tätige dies überwachen muss. 

Wegen unwesentlicher Mängel darf die Abnahme nicht verweigert werden. 

Die Rechtswirkungen der Abnahme treten auch dann ein (sogenannte Abnahmefiktion), wenn der 

Auftraggeber das Architekten-/Ingenieurwerk nicht innerhalb einer vom freiberuflich Tätigen gesetzten, 

angemessenen Frist abnimmt, obwohl er dazu verpflichtet ist (§ 640 Abs. 1 Satz 3 BGB). 

Eine Teilabnahme (z.B. nach Abschluss einer Leistungsphase) ist grundsätzlich möglich. Der freiberuflich 

Tätige hat aber nur einen Anspruch darauf, wenn dies vertraglich vorgesehen ist. 

Nimmt der Auftraggeber ein mangelhaftes Werk ab, obwohl er den Mangel kennt, so stehen ihm die 

Rechte auf Nacherfüllung, Ersatzvornahme, Rücktritt und Minderung hinsichtlich der bekannten 

Mängel nur zu, wenn er sich diese bei der Abnahme vorbehält (§ 640 Abs. 2 BGB). Der Anspruch auf 

Schadenersatz bleibt hiervon unberührt. 

2. Verjährung 

2.1 Bauwerke 

Mängelansprüche des Auftraggebers verjähren, soweit der freiberuflich Tätige Planungs- und 

Überwachungsleistungen für ein Bauwerk erbringt, in 5 Jahren nach Abnahme § 634a Abs. 1 Nr. 2 

BGB. Dieser Regelfall erfasst die typischen Architektenleistungen von der Planung bis zur 

Objektüberwachung. Auch die Überwachung von Wartungs- und Reparaturarbeiten an einem 

Bauwerk unterfallen der 5-jährigen Verjährungsfrist, da es sich um Arbeiten an einem Bauwerk 

handelt; das gleiche gilt bei arglistig verschwiegenen Mängeln (§ 634a Abs. 3 Satz 2 BGB). 

2.2 Sachen 

Erbringt der freiberuflich Tätige Planungs- und Überwachungsleistungen nicht für ein Bauwerk, 

sondern für die Herstellung, Wartung oder Veränderung einer Sache (Grundstück oder bewegliche 

Sache), verjähren die Mängelansprüche 2 Jahre nach Abnahme der Leistung (§ 634a Abs. 1 Nr. 1 

BGB). Arglistig verschwiegene Mängel verjähren in drei Jahren (§ 634a Abs. 3 Satz 1 BGB). 

2.3 Sonstige Werkleistungen 

Bei allen sonstigen, nicht unter a) und b) fallenden Werkleistungen (z.B. Erstellen von Gutachten) 

verjähren die Mängelansprüche in 3 Jahren ab Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden 

und der Auftraggeber Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erkennen musste (§ 634a Abs. 

1 Nr. 3 iVm § 199 Abs.1 BGB). Das gleiche gilt bei arglistig verschwiegenen Mängeln. 


2.4 Wirkung der Verjährung 

VIII.A.2 

Nach Eintritt der Verjährung ist der Schuldner berechtigt, die Leistung zu verweigern. Die Verjährung 

beseitigt jedoch nicht den Anspruch als solchen (z.B. auf Mängelhaftung, Honorarforderung), sondern 

gibt dem Schuldner ein dauerndes Leistungsverweigerungsrecht, das er aber ausdrücklich geltend 

machen muss (sog. Einrede der Verjährung). 

Wird irrtümlich auf einen verjährten Anspruch geleistet (z.B. auf eine verjährte Honorarforderung) kann 

das Geleistete nicht mehr zurückgefordert werden. 

Die Verjährung schließt die Aufrechnung nicht aus; mit einer verjährten Forderung kann daher 

aufgerechnet werden (z.B. Auftraggeber rechnet seine verjährte Schadensersatzforderung gegen die 

Honorarforderung des freiberuflich Tätigen auf). 

3. Hemmung (§§ 203 ff BGB) 

Hemmung der Verjährung bedeutet, dass die Verjährungsfrist anhält zu laufen und erst nach Wegfall 

des Hemmungsgrundes die restliche Verjährungsfrist weiter läuft. 

Schweben zwischen den Vertragsparteien Verhandlungen über einen Mangelanspruch, so ist die 

Verjährung gehemmt, bis eine der Parteien die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die 

Verjährung tritt in diesem Fall jedoch frühestens 3 Monate nach Wegfall der Hemmung ein, auch wenn 

der tatsächlich verbliebene restliche Verjährungszeitraum kürzer als 3 Monate wäre. 

Die Verjährung kann aber auch durch Zustellung eines Mahnbescheids, einer Klageschrift oder eines 

Antrags auf ein Selbständiges Beweisverfahren gehemmt werden. In diesen Fällen endet die 

Hemmung sechs Monate nach der rechtskräftigen Entscheidung oder durch anderweitige Beendigung 

des eingeleiteten Verfahrens 


Mängelhaftung 

VIII.A.3 

Was ein freiberuflich Tätiger schuldet, ergebt sich grundsätzlich aus dem geschlossenen Vertrag, der 

in der Regel ein Werkvertrag ist. 

Soweit im Vertrag selbst oder den AVB`s nichts oder nichts anderes geregelt ist, erfolgt die Haftung 

für Mängel des Architekten-/Ingenieurwerks nach Werkvertragsrecht §§ 633 ff BGB. Der Auftraggeber 

kann danach zunächst Nacherfüllung innerhalb einer angemessen Frist verlangen. Nach erfolglosem 

Verstreichen der Frist kann er den Mangel selbst beheben, vom Vertrag zurücktreten oder die 

Vergütung mindern sowie Ersatz des Schadens und der vergeblichen Aufwendungen verlangen. Ein 

Verschulden des Architekten/Ingenieurs ist – mit Ausnahme der Geltendmachung eines Schadens- 

oder Aufwendungsersatzanspruchs – nicht erforderlich. 

Ergänzende vertragliche Regelungen wie z.B. die VOB/B beim Bauvertrag existieren beim 

Architekten-/Ingenieurvertrag nicht. 

Der Auftraggeber kann die Mangelansprüche vor und nach Abnahme des Architekten-/Ingenieurwerks 

geltend machen. Eine Differenzierung zwischen Mängelansprüchen vor und nach der Abnahme wie 

beim VOB-Vertrag erfolgt hier nicht. 

Ist die Planung geschuldet, muss der freiberuflich Tätige unter Berücksichtigung evt. Vorgaben des 

Auftraggebers eine mangelfreie und funktionstaugliche Planung, nicht jedoch die optimale Lösung 

liefern. Sie muss insbesondere, sofern nichts anderes vereinbart ist, zu einer dauerhaften und nicht 

mehr zurücknehmbaren Baugenehmigung führen sowie den anerkannten Regeln der Baukunst und 

dem verfolgten Zweck entsprechen. 

Bei Überschreitung einer vereinbarten Kostenobergrenze ist die Architekten-/Ingenieurleistung 

mangelhaft. Ist eine Nachbesserung nicht möglich, verliert der freiberuflich Tätige seinen 

Honoraranspruch und muss gegebenenfalls auch Schadensersatz leisten. Bei Übernahme einer 

Kostengarantie haftet der freiberuflich Tätige sogar verschuldensunabhängig für die Einhaltung einer 

bestimmten Bausumme. 

Hat der freiberuflich Tätige die Bauleitung und -aufsicht übernommen, muss er dafür sorgen, dass das 

Bauwerk plangerecht und mangelfrei errichtet wird. Das Ausmaß der Überwachungspflicht richtet sich 

nach dem Einzelfall, der Bedeutung und Schwierigkeit des jeweiligen Bauabschnitts sowie der 

Zuverlässigkeit des Bauunternehmers und seiner Leute. 

Baumängel sind grundsätzlich keine Mängel der Architekten-/Ingenieurleistung. Anders jedoch, wenn 

der Baumangel auf der Verletzung einer Leistungspflicht des Architekten/Ingenieurs beruht z.B. die 

geplante Ausführung führt zu einem Mangel des Bauwerks. 

Der freiberuflich Tätige haftet für die mangelfreie Leistung eines vom ihm beauftragten 

Sonderfachmanns (z.B. Statiker) sofern er diese Leistung nach dem Vertrag mit seinem Auftraggeber 

schuldet. Andererseits ist der freiberuflich Tätige – auch bei Oberleitung und örtlicher Bauaufsicht - 

nicht verpflichtet, die vom Auftraggeber beauftragten Sonderfachleuten hinsichtlich deren Leistungen 

zu beaufsichtigen; bemerkt er aber Fehler, muss er eine Nachprüfung veranlassen. 


Urheberrecht 

1. Das Werk 

1.1 Urheberrechtliche Schutzfähigkeit 

VIII.A.4 

Das Urheberrecht schützt nicht jedes Bauwerk, sondern nur „Werke der Baukunst“ i.S.d. §§ 1, 2 Nr. 4 

UrhG. Als Werke der Baukunst sind solche Unterlagen und Bauwerke anzusehen, die eine 

persönliche, geistige Schöpfung darstellen und einen so hohen Grad an individueller ästhetischer 

Gestaltungskraft aufweisen, dass sie aus der Masse des alltäglichen Bauschaffens herausragen. 

Geschützt sind nicht nur das ausgeführte Werk, sondern auch Skizzen, Pläne und Entwürfe, sofern 

sie die schöpferische Leistung des geplanten Werks mit einer hinreichenden Individualität erkennen 

lassen. Die bloße abstrakte Idee ist dagegen regelmäßig nicht Gegenstand des urheberrechtlichen 

Schutzes. 

Auch Teile eines Werks können schutzfähig sein, wenn sie als bloßer Ausschnitt des Werks die 

Anforderungen an die hinreichende Individualität erfüllen. 

1.2. Entstehen des Urheberrechtsschutz 

Mit dem Schaffensprozess entsteht automatisch der Urheberrechtsschutz. Oftmals wird erst durch ein 

rechtskräftiges Urteil eindeutig bestimmt, ob im Einzelfall ein Urheberrecht besteht. An die Werke der 

Baukunst werden zur Bejahung des Urheberrechtsschutzes im Allgemeinen jedoch grundsätzlich 

geringere Anforderungen gestellt als z.B. bei Werken der angewandten Kunst. Die urheberrechtliche 

Schutzfähigkeit ist der Dispositionsbefugnis der Beteiligten entzogen und kann nicht vereinbart 

werden. Entweder es besteht wegen der Individualität des Bauwerks Urheberrecht oder nicht. 

2. Der Urheber 

Urheber ist immer der Schöpfer des Werks § 7 UrhG. Sämtliche Urheberrechte entstehen also bei 

demjenigen Architekten, der das Werk tatsächlich geschaffen hat. Auftraggeber oder Arbeitgeber von 

Architekten können daher originär nie Urheber an dem Bauwerk werden, solange sie nicht selbst 

schöpferisch hieran mitwirken. Sie können sich lediglich Nutzungsrechte einräumen lassen. Sind 

mehrere Architekten in gleicher Weise angegeben, dann wird deren Miturheberschaft § 8 UrhG 

vermutet. Diese Vermutungswirkung beschränkt sich auf die Urheberschaft und erstreckt sich nicht 

auf die Schutzfähigkeit des betreffenden Werks. Wer als Schöpfer eines Werks dessen 

Schutzfähigkeit behauptet, muss konkret vortragen, welche individuellen Gestaltungselemente das 

Werk besitzt, aus denen sich die urheberrechtliche Schutzfähigkeit des Werks ergeben soll. Ggf. 

muss zur Beurteilung dieser Frage ein Sachverständigengutachten eingeholt werden. 

3. Inhalt des Urheberrechts 

3.1. Allgemeines 

Das Urheberrecht schützt den Urheber in seinen geistigen und persönlichen Beziehungen zum Werk 

und in der Nutzung des Werks (§ 11 S. 1 UrhG). 

Der Urheber bestimmt, in welcher Form sein Werk veröffentlicht wird(§ 12 UrhG). 

Er kann verlangen, als Urheber bei seinem Werk genannt zu werden (§ 13 UrhG). 

Entstellungen und Beeinträchtigungen seines Werks, die geeignet sind, seine berechtigten geistigen 

oder persönlichen Interessen am Werk zu gefährden, kann er verbieten (§ 14 UrhG). 

Grundsätzliche darf auch derjenige, dem der Urheber Nutzungsrechte eingeräumt hat, das Werk 

nicht ändern, wenn nichts anderes vereinbart worden ist (§ 39 Abs. 1 UrhG). 

Die materiellen Interessen des Urhebers werden durch die Verwertungsrechte (§§ 15 ff UrhG) 

geschützt. So darf der Bauherr beispielsweise den Entwurf eines Bauwerks nur mit Zustimmung des 

Urhebers ausführen (§ 23 S. 2 UrhG), das Werk vervielfältigen (§ 16 UrhG) oder es auf andere Weise 

nutzen. Bei Urheberrechtsverletzungen kann grundsätzlich nicht verlangt werden, das Bauwerk zu 

vernichten, da die §§ 98,99 UrhG nicht für Bauwerke gelten (§ 101 Abs. 2 Nr.1 UrhG). Der Urheber 

kann jedoch die Beseitigung der Beeinträchtigung nach § 97 Abs. 1 UrhG verlangen. 


3.2. Nutzungsrechte §§ 31 UrhG 

VIII.A.4 

Da der Architekt in der Regel das von ihm entworfene – urheberrechtlich geschützte - Bauwerk selbst 

fertig stellen will, werden dem Bauherrn Nutzungsrechte grundsätzlich nicht stillschweigend 

eingeräumt. Der Bauherr muss sich vielmehr das Recht zum „Nachbau“, d.h. der Realisierung des 

Entwurfs eines Bauwerks oder zum Fertigbau eines (angefangenen) Bauwerks genauso wie alle 

anderen Nutzungsrechte ausdrücklich vertraglich einräumen lassen. Das Nutzungsrecht kann als 

einfaches oder ausschließliches Recht vereinbart werden, wobei beim einfachen Nutzungsrecht neben 

dem Inhaber auch der Urheber sowie Andere zur Nutzung berechtigt sind, beim ausschließlichen 

dagegen nur der Inhaber der Nutzungsrechts. 

3.3 Änderungen des Werks § 39 UrhG 

Gegen Umwandlungen, Bearbeitungen, Änderungen, Beeinträchtigungen oder Entstellungen ist 

Architekt grundsätzlich geschützt. Insoweit besteht ein generelles Änderungsverbot. 

Der Architekt kann dem Bauherrn jedoch das Recht einräumen, seinen Entwurf oder das danach fertig 

gestellte Bauwerk zu ändern. Dies ergibt sich aus § 39 Abs. 1 UrhG, wonach das Werk nicht geändert 

werden darf, wenn nichts anderes vereinbart ist. Da Änderungen in das grundsätzlich unverzichtbare 

Urheberpersönlichkeitsrecht des Architekten eingreifen, müssen sie konkretisiert werden, und zwar 

umso exakter, je individueller das Bauwerk ist. 

Ist dem Bauherrn vertraglich kein Änderungsrecht eingeräumt, sind nach § 39 Abs. 2 UrhG (nur) 

diejenigen Änderungen zulässig, zu denen der Urheber nach Treu und Glauben die Einwilligung nicht 

versagen kann. Welche Änderungen zulässig sind, ergibt sich aus den Umständen des Einzelfalls, in 

denen die Interessen des Urhebers und des Bauherrn/Eigentümers gegeneinander abzuwägen sind. 

Maßgebliche Kriterien sind v.a. der künstlerische Rang des betreffenden Bauwerks sowie Art und 

Ausmaß des Eingriffs, die Notwendigkeit des Eingriffs z.B. wegen baulicher Mängel, 

bauordnungsrechtliche oder gewerbliche Auflagen, vorhersehbare sich ändernde Bedürfnisse des 

Eigentümers, bautechnische Möglichkeiten, das Kosteninteresse. Es kommt also auf die Art des 

Bauwerks und seine bestimmungsgemäße Funktion an. Bei Schulbauten, Verwaltungsgebäuden oder 

Krankenhäusern muss eher mit Erweiterungsbauten gerechnet werden als z.B. bei Einfamilienhäusern. 

3.4. Entstellungs- und Beeinträchtigungsverbot § 14 UrhG 

Was auch immer zwischen Architekt und Bauherr vereinbart wurde, das Recht, gegen Entstellungen 

und Beeinträchtigungen seines Werks einzuschreiten, bleibt unverzichtbar. Der Architekt kann aber im 

Nachhinein darauf verzichten, gegen die Entstellung vorzugehen. Der Übergang von der bloßen 

Änderung über die Beeinträchtigung zur Entstellung ist fließend und bedarf einer Interessenabwägung 

im Einzelfall. Nicht als Entstellung angesehen wurden von der Rspr. die Erweiterung einer 

Gesamtanlage durch zusätzliche Bauwerke, der Einbau eines Terrazzos anstelle des geplanten 

Eichenparketts, die Veränderung von Dachgauben im Zuge des Dachausbaus. Als Entstellung 

angesehen wurden dagegen der Einbau einer Skulptur in die schutzfähige Treppenhausgestaltung 

eines Gebäudes, die Änderung des Haustyps einer Wohnanlage. 

4. Keine Auswertungspflicht 

Der Bauherr ist nicht verpflichtet, den Entwurf zu realisieren und das vom Architekten entworfene 

Bauwerk zu errichten. Dies ergibt sich aus dem Kündigungsrecht des Bauherrn (siehe Nr. 5). 

5. Kündigungsrecht des Bauherrn 

Bis zur Vollendung des Werks kann der Bauherr den Architektenvertrag (Werkvertrag nach §§ 631 ff 

BGB) jederzeit, also auch während der Bauausführung, kündigen. Der Architekt kann in diesem Fall 

weiterhin die vereinbarte Vergütung verlangen und muss sich lediglich ersparte Aufwendungen 

anrechnen lassen (§ 649 BGB). 


VIII.A.4 

Bei urheberrechtlich geschützten Bauwerken ist jedoch zu beachten: Grundsätzlich erhält der Bauherr 

kein Nutzungsrecht, so dass er den Entwurf nach der Kündigung nicht mehr nutzen darf, soweit bis zur 

Vollendung des Bauwerks noch von schutzfähigen Elementen des Entwurfs Gebrauch gemacht werden 

muss. Wird der Entwurf dennoch genutzt, hat der Architekt nicht nur Ansprüche auf Vergütung nach 

§ 649 S. 2 BGB, sondern auch auf Grund der Urheberrechtsverletzung (§97 UrhG). 

6. Vernichtung 

Der Urheberarchitekt hat grundsätzlich keinen Anspruch auf Erhaltung des von ihm geschaffenen 

Gebäudes. Ein Werk der Baukunst darf daher nach h. M. abgerissen und damit vernichtet werden. 

Aspekte des Denkmalschutzes bleiben zu beachten. 

Aber: Ein Verbot der Vernichtung kommt in Betracht, wenn das Werk Teil eines urheberrechtlich 

geschützten Gesamtwerks (Ensembles) ist. 

7. Rechtsnachfolge und Schutzdauer 

7.1. Unübertragbarkeit 

Das Urheberrecht ist weder als Ganzes noch in Teilen (z.B. Verwertungsrechte) übertragbar (§ 29 S. 2 

UrhG). Eine dennoch erfolgte (vertragliche) Übertragung wäre nichtig. Das Urheberrecht selbst 

verbleibt damit grundsätzlich immer beim Urheber. Möglich ist jedoch die Einräumung von 

Nutzungsrechten. Nur im Falle einer Verfügung von Todes wegen (z.B. Testament, Erbvertrag, 

Vermächtnis, Auflage) ist das Urheberrecht ausnahmsweise übertragbar (§ 29 S. 1 UrhG). 

7.2. Vererblichkeit 

Das Urheberrecht ist aber vererblich (§ 28 Abs. 1 UrhG). Die Vererblichkeit gilt für das Urheberrecht im 

Ganzen mit all seinen Komponenten (Urheberpersönlichkeitsrecht, Verwertungsrecht, Vergütungsrecht, 

sonstige Rechte). Vererbt wird das Urheberrecht in der Lage, in der es sich beim Erblasser befand. 

7.3 Rechtsnachfolger: 

Nur die o.g. Erben, Miterben, Vermächtnisnehmer oder erbrechtlich Begünstigte treten als 

Rechtsnachfolger in die Rechtsstellung des Urhebers ein (§ 30 UrhG), nicht aber derjenige, dem 

lediglich ein Nutzungsrecht vom Urheber eingeräumt wurde. 

7.4. Schutzdauer 

Das Urheberrecht endet 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers (§ 64 UrhG). 

8. Rechtsfolgen bei Urheberrechtsverletzung 

Die §§ 97 ff UrhG geben dem Urheber Anspruch auf Unterlassung, Beseitigung, Auskunft und 

Schadensersatz bei widerrechtlicher Verletzung seines Urheberrechts. Daneben bestehen Ansprüche 

aus anderen gesetzlichen Vorschriften wie z.B. der unerlaubten Handlung §§ 823 ff BGB oder der 

ungerechtfertigten Bereicherung §§ 812 ff BGB. 

9. Allgemeine Vertragsbedingungen 

Den von der Staatsbauverwaltung geschlossenen Architektenverträgen liegen vorformulierte Allgemeine 

Vertragsbestimmungen (AVB) zu Grunde, vgl. insbesondere § 6 AVB „Urheberrecht“, die der 

Inhaltskontrolle nach § 307 ff BGB unterliegen. Vertragliche Regelungen, die wesentlichen 

Grundgedanken der gesetzlichen Regelungen des Urheberrechtsschutzes widersprechen, sind als 

„unangemessene Benachteiligung“ unwirksam (§ 307 Abs. 2 Nr. 1BGB). Dies wäre beispielsweise der 

Fall, wenn sich der Freistaat Bayern das Recht einräumen ließe, über § 39 Abs. 2 UrhG hinaus 

Änderungen ohne Einwilligung des Urhebers vornehmen zu dürfen. 

10. Einzelfragen 

10.1 Darf der Bau mit einem anderen Architekten fortgesetzt werden und der Entwurf des 

ursprünglichen Architekten realisiert werden? 

Ist der Entwurf urheberrechtlich geschützt, benötigt der Bauherr vom Architekten dieses Entwurfs das 


VIII.A.4 

Nutzungsrecht, einen Bau nach diesem Entwurf zu errichten. Zum einen handelt es sich hier um eine 

Vervielfältigung (§ 16 UrhG). Zum anderen handelt es sich beim Nachbau eines Werks der Baukunst 

um ein Bearbeitungsrecht (§ 23 S. 2 UrhG). Hatte der Bauherr das Nutzungsrecht vom Architekten 

nicht erworben, muss er es nachträglich erwerben, wenn er den Entwurf mit einem anderen Architekten 

ausführen will. Von einer stillschweigenden Rechtseinräumung wird in der Regel nicht ausgegangen 

werden können. 

10.2 Darf von dem bisherigen Entwurf abgewichen und der Bau fortgesetzt werden? 

Maßgeblich ist darauf abzustellen, ob das, was bereits realisiert ist, Urheberrechtsschutz genießt. Ist 

der bisherige (Roh-) Bau oder Bauteil nicht schutzfähig und wird beim Weiterbau auf eine eigene 

Gestaltung ausgewichen, ohne schutzfähige Teile des ursprünglichen Entwurfs zu übernehmen, entfällt 

sowohl eine Nutzung fremder Rechte, als auch ein Eingriff in noch nicht bestehende Rechte. 

Hat die bisherige Ausführung des Entwurfs bereits eine urheberrechtlich geschützte Gestalt 

angenommen, sind dem Bauherrn jedoch keine Nutzungsrechte eingeräumt, ist er grundsätzlich zu 

keiner Änderung befugt, mit Ausnahme solcher Änderungen, die der Urheberarchitekt nach Treu und 

Glauben nicht versagen kann (§ 39 II UrhG). 

10.3 Darf das Bauwerk in dem bereits errichteten Zustand belassen werden? 

Der Architekt hat keinen Anspruch auf Verwirklichung seines schöpferischen Entwurfs ebenso wie der 

Bauherr nicht verpflichtet ist, das vom Architekten entworfenen Bauwerk zu errichten. 

Daran ändert sich grundsätzlich auch dann nichts, wenn schon schutzfähige Teile des Werks 

verwirklicht worden sind, das Werk aber insgesamt unvollständig bleibt. Auch die Vernichtung des 

unvollendeten Torsos kann vom Bauherrn nicht verlangt werden (§§ 98, 101 Abs. 2 Nr. 1 UrhG). 

10.4 Welche baulichen Maßnahmen und Änderungen sind nach Fertigstellung des Bauwerks zulässig? 

Ist das Bauwerk errichtet, kann der Bauherr oder ein späterer Eigentümer es bewohnen, verkaufen, 

vermieten oder anderweitig als Sachobjekt nutzen, ohne hierfür Nutzungsrechte vom Architekten zu 

benötigen. 

Reparaturen, die die schutzfähige Gestalt des Gebäudes unverändert lassen, sind zulässig. Der 

Wiederaufbau eines infolge z.B. Brandes zerstörten Gebäudes an gleicher Stelle und in unveränderter 

Form ist zulässig. 

Sollen dagegen nach dem Entwurf weitere gleiche Gebäude errichtet werden, muss dies ausdrücklich 


Hatte der Architekt z.B. die Farbgebung des Bauwerks nicht bestimmt, so dass sie außerhalb seines 

schutzfähigen Entwurfs liegt, steht es dem Bauherrn frei, die Farbe selbst zu bestimmen. Ähnlich 

verhält es sich, wenn ein schutzfähiger Teil eines Gebäudes nicht realisiert wird. Insoweit kann auch 

von einem schutzfähigen Entwurf abgewichen werden. Desgleichen sind solche Erweiterungsbauten 

zulässig, die den schutzfähigen Gesamteindruck des Werks nicht tangieren. Dies gilt auch, wenn von 

einer bestehenden Erweiterungsplanung kein Gebrauch gemacht wird und der Gesamteindruck des 

fertig gestellten Gebäudes nicht beeinträchtigt wird. 

Werden hingegen die ursprünglich schon mitgeplanten (und schutzfähigen) Erweiterungsbauten mit 

einem anderen Architekten verwirklicht, liegt darin eine urheberrechtlich relevante Nutzung, die nur mit 

dem Erstarchitekten durchgeführt werden darf oder einen entsprechenden Rechtserwerb 

(Nutzungsrechte) voraussetzt. 

Haben sich beim Bauwerk Mängel herausgestellt, muss der Architekt grundsätzlich die Maßnahmen 

hinnehmen, die erforderlich sind, um diese Mängel zu beheben z.B. Anbringung von Jalousien vor den 

Fenstern bei unzumutbarer Aufwärmung der dahinter liegenden Räume, Ersetzen eines undichten 

Flachdaches durch ein leicht abgeschrägtes Dach. 


Ermittlung von Honoraren, deren anrechenbare Kosten über den 

Tafelendwerten der HOAI liegen 

VIII.B.1 

Die Honorare für Grundleistungen, deren anrechenbare Kosten über denen der 

Honorartafeln der HOAI liegen, können nach (bzw sinngemäß nach) § 16 Abs. 3 

HOAI frei vereinbart werden. 

Die nachfolgenden Honorartafeln 

VIII.B.1.1 Gebäude und raumbildenden Ausbauten (§ 16 Abs. 1) 

VIII.B.1.2 Freianlagen (§ 17 Abs. 1) 

VIII.B.1.3 Ingenieurbauwerke (§ 56 Abs. 1) 

VIII.B.1.4 Verkehrsanlagen (§ 56 Abs. 2) 

VIII.B.1.5 Tragwerksplanung (§ 65 Abs. 1) 

VIII.B.1.6 Technischen Ausrüstung (§ 74 Abs. 1) 

VIII.B.1.7 Wärmeschutzes (§ 78 Abs. 1) 

dienen als Orientierungshilfe für solche Vereinbarungen bei Maßnahmen der 

Bayerischen Staatsbauverwaltung. 

Die darin vorgegebenen Honorarwerte sollen nicht automatisch in die Verträge 

übernommen werden, weil dies dem Gebot der freien Honorarvereinbarung nicht 

entsprechen würde. Die Vergütung ist vielmehr nach den als Anhalt dienenden 

Honorartafeln unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalles im 

Verhandlungsweg mit den Auftragnehmern zu bestimmen und schriftlich festzulegen. 

VHF Bayern – Stand Oktober 2008

Erweiterte Honorartafel 

für Grundleistungen bei Gebäuden und raumbildenen Ausbauten (§ 16 Abs.1 HOAI) 

Orientierungswerte für anrechenbare Kosten ab 27,5 Mio. € 

Kosten 

Euro 

27.500.000 

30.000.000 

32.500.000 

35.000.000 

37.500.000 

40.000.000 

42.500.000 

45.000.000 

47.500.000 

50.000.000 

52.500.000 

55.000.000 

57.500.000 

60.000.000 

62.500.000 

65.000.000 

87.500.000 

70.000.000 

72.500.000 

75.000.000 

77.500.000 

80.000.000 

82.500.000 

85.000.000 

87.500.000 

90.000.000 

92.500.000 

95.000.000 

97.500.000 

100.000.000 

102.500.000 

105.000.000 

107.500.000 

110.000.000 

112.500.000 

115.000.000 

117.500.000 

120.000.000 

122.500.000 

125.000.000 

127.500.000 

130.000.000 

132.500.000 

135.000.000 

137.500.000 

140.000.000 

142.500.000 

145.000.000 

147.500.000 

150.000.000 

152.500.000 

153.387.564 

VHF Bayern - Stand Oktober 2008 

Honorar in Euro 

Zone I Zone II Zone III Zone IV Zone V 

1.420.838 

1.542.166 

1.662.907 

1.783.106 

1.902.806 

2.022.042 

2.140.843 

2.259.238 

2.377.251 

2.494.901 

2.612.210 

2.729.193 

2.845.866 

2.962.245 

3.078.340 

3.194.166 

3.309.732 

3.425.050 

3.540.127 

3.654.973 

3.769.597 

3.884.005 

3.998.205 

4.112.203 

4.226.006 

4.339.620 

4.453.050 

4.566.302 

4.679.380 

4.792.289 

4.905.034 

5.017.619 

5.130.048 

5.242.324 

5.354.452 

5.466.434 

5.578.275 

5.689.978 

5.801.545 

5.912.979 

6.024.283 

6.135.480 

6.246.513 

6.357.444 

6.468.255 

6.578.949 

6.689.528 

6.799.993 

6.910.348 

7.020.594 

7.130.733 

7.169.809 

1.577.380 

1.710.126 

1.842.083 

1.973.317 

2.103.883 

2.233.829 

2.363.197 

2.492.022 

2.620.337 

2.748.170 

2.875.549 

3.002.494 

3.129.029 

3.255.171 

3.380.939 

3.506.348 

3.631.413 

3.756.148 

3.880.565 

4.004.677 

4.128.494 

4.252.025 

4.375.282 

4.498.272 

4.621.004 

4.743.487 

4.865.726 

7.987.730 

5.109.505 

5.231.058 

5.352.393 

5.473.518 

5.594.437 

5.715.155 

5.835.678 

5.956.010 

6.076.155 

6.196.118 

6.315.903 

6.435.513 

6.554.953 

6.674.225 

6.793.334 

6.912.283 

7.031.075 

7.149.712 

7.268.199 

7.386.537 

7.504.729 

7.622.779 

7.740.689 

7.782.516 

1.786.223 

1.934.365 

2.081.469 

2.227.621 

2.372.895 

2.517.355 

2.661.054 

2.804.042 

2.946.362 

3.088.052 

3.229.145 

3.369.672 

3.509.662 

3.649.140 

3.788.128 

3.926.649 

4.064.721 

4.202.382 

4.339.589 

4.476.418 

4.612.863 

4.748.938 

4.884.654 

5.020.024 

5.155.058 

5.289.768 

5.424.163 

5.558.252 

5.692.043 

5.825.546 

5.958.767 

6.091.715 

6.224.396 

6.356.817 

6.488.985 

6.620.906 

6.752.584 

6.884.027 

7.015.239 

7.146.226 

7.276.992 

7.407.542 

7.537.880 

7.668.012 

7.797.940 

7.927.669 

8.057.203 

8.186.546 

8.315.701 

8.444.671 

8.573.460 

8.619.141 

2.099.697 

2.271.229 

2.441.372 

2.610.241 

2.777.938 

2.944.548 

3.110.145 

3.274.794 

3.438.554 

3.601.475 

3.763.603 

3.924.980 

4.085.643 

4.245.686 

4.404.961 

4.563.675 

4.721.795 

4.879.345 

5.036.347 

5.192.822 

5.348.790 

5.504.267 

5.659.271 

5.813.819 

5.967.923 

6.121.599 

6.274.859 

6.427.716 

6.580.181 

6.732.265 

6.883.979 

7.035.332 

7.186.335 

7.336.996 

7.487.323 

7.637.325 

7.787.009 

7.936.383 

8.085.453 

8.234.228 

8.382.713 

8.530.914 

8.678.837 

8.826.489 

8.973.874 

9.120.998 

9.267.866 

9.414.483 

9.560.854 

9.706.983 

9.852.875 

9.904.615 

VIII.B.1.1 

2.308.745 

2.495.963 

2.681.565 

2.865.688 

3.048.449 

3.229.946 

3.410.268 

3.589.491 

3.767.681 

3.944.900 

4.121.199 

4.296.628 

4.471.230 

4.645.045 

4.818.109 

4.990.455 

5.182.113 

5.333.112 

5.503.477 

5.673.233 

5.842.401 

6.011.004 

6.179.060 

6.346.587 

6.513.604 

6.680.125 

6.846.166 

7.011.741 

7.176.865 

7.341.549 

7.505.805 

7.669.646 

7.833.082 

7.996.123 

8.158.780 

8.321.062 

8.482.977 

8.644.535 

8.805.744 

8.966.611 

9.127.144 

9.287.350 

9.447.237 

9.606.810 

9.766.077 

9.925.043 

10.083.714 

10.242.096 

10.400.195 

10.558.016 

10.715.563 

10.771.432

VIII.B.1.2 

Kosten 

Euro 



2.000.000 

173.084 

188.970 

210.339 

242.582 

264.157 

2.500.000 

213.268 

231.534 

256.326 

293.957 

319.233 

3.000.000 

252.934 

273.336 

301.269 

343.912 

372.655 

3.500.000 

292.175 

314.514 

345.363 

392.715 

424.740 

4.000.000 

331.056 

355.167 

388.743 

440.555 

475.706 

4.500.000 

369.624 

395.366 

431.508 

487.587 

525.716 

5.000.000 

407.916 

435.165 

473.734 

533.857 

574.889 

5.500.000 

445.962 

474.608 

515.481 

579.508 

623.323 

6.000.000 

483.786 

513.731 

556.797 

624.580 

671.094 

6.500.000 

521.407 

552.562 

597.723 

669.134 

718.265 

7.000.000 

558.841 

591.126 

638.291 

713.212 

764.891 

7.500.000 

596.104 

629.443 

678.530 

756.855 

811.014 

8.000.000 

633.208 

667.532 

718.464 

800.094 

856.674 

8.500.000 

670.162 

705.408 

758.115 

842.959 

901.904 

9.000.000 

706.976 

743.085 

797.501 

885.474 

946.733 

9.500.000 

743.659 

780.574 

836.639 

927.661 

991.186 

10.000.000 

780.217 

817.887 

875.542 

969.541 

1.035.287 

10.500.000 

816.658 

855.033 

914.225 

1.011.130 

1.079.955 

11.000.000 

852.988 

892.020 

952.698 

1.052.444 

1.122.508 

11.500.000 

889.211 

928.857 

990.972 

1.093.497 

1.165.684 

12.000.000 

925.333 

965.551 

1.029.057 

1.134.303 

1.208.537 

12.500.000 

961.358 

1.002.108 

1.066.962 

1.174.873 

1.251.140 

13.000.000 

997.290 

1.038.533 

1.104.695 

1.215.217 

1.293.485 

13.500.000 

1.033.133 

1.074.834 

1.142.262 

1.255.347 

1.335.586 

14.000.000 

1.068.891 

1.111.014 

1.179.671 

1.295.269 

1.377.450 

14.500.000 

1.104.567 

1.147.078 

1.216.929 

1.334.994 

1.419.089 

15.000.000 

1.140.168 

1.183.031 

1.254.040 

1.374.529 

1.460.511 

15.500.000 

1.175.684 

1.218.877 

1.291.011 

1.413.881 

1.501.725 

16.000.000 

1.211.131 

1.254.619 

1.327.846 

1.453.056 

1.542.738 

16.500.000 

1.246.508 

1.290.261 

1.364.550 

1.492.061 

1.583.558 

17.000.000 

1.281.813 

1.325.806 

1.401.128 

1.530.903 

1.624.190 

17.500.000 

1.317.052 

1.361.258 

1.437.583 

1.569.585 

1.664.643 

18.000.000 

1.352.227 

1.396.619 

1.473.920 

1.606.114 

1.704.920 

18.500.000 

1.387.339 

1.431.892 

1.510.142 

1.646.495 

1.745.029 

19.000.000 

1.422.390 

1.467.080 

1.546.253 

1.684.731 

1.784.974 

19.500.000 

1.457.381 

1.502.185 

1.582.255 

1.722.828 

1.824.760 

20.000.000 

1.492.315 

1.537.209 

1.618.153 

1.760.788 

1.864.392 

20.500.000 

1.527.193 

1.572.154 

1.853.949 

1.798.617 

1.903.875 

21.000.000 

1.582.015 

1.607.024 

1.689.645 

1.836.318 

1.943.212 

21.500.000 

1.596.785 

1.641.819 

1.725.244 

1.873.894 

1.982.407 

22.000.000 

1.631.502 

1.676.541 

1.760.750 

1.911.349 

2.021.465 

22.500.000 

1.666.189 

1.711.193 

1.796.163 

1.948.685 

2.060.389 

23.000.000 

1.700.788 

1.745.776 

1.831.487 

1.985.907 

2.099.182 

23.500.000 

1.735.355 

1.780.291 

1.866.724 

2.023.015 

2.137.847 

24.000.000 

1.769.876 

1.814.741 

1.901.875 

2.060.014 

2.176.389 

24.500.000 

1.804.351 

1.849.126 

1.936.944 

2.096.906 

2.214.808 

25.000.000 

1.838.781 

1.883.449 

1.971.930 

2.133.693 

2.253.110 

25.500.000 

1.873.166 

1.917.710 

2.006.837 

2.170.378 

2.291.296 

26.000.000 

1.907.508 

1.951.911 

2.041.666 

2.206.963 

2.329.368 

26.500.000 

1.941.808 

1.986.053 

2.076.419 

2.243.451 

2.367.330 

27.000.000 

1.976.066 

2.020.137 

2.111.098 

2.279.842 

2.405.184 

27.500.000 

2.010.283 

2.054.165 

2.145.703 

2.316.140 

2.442.932 

28.000.000 

2.044.460 

2.088.137 

2.180.236 

2.352.346 

2.480.576 

28.500.000 

2.078.597 

2.122.055 

2.214.700 

2.388.463 

2.518.118 

29.000.000 

2.112.697 

2.155.919 

2.249.095 

2.424.491 

2.555.561 

29.500.000 

2.148.758 

2.189.732 

2.283.422 

2.460.433 

2.592.906 

30.000.000 

2.180.782 

2.223.492 

2.317.683 

2.496.290 

2.630.156 

Erweiterte Honorartafel für Grundleistungen bei Freianlagen (§ 17 Abs.1 HOAI) 

Orientierungswerte für anrechenbare Kosten ab 2 Mio. € 

VHF Bayern - Stand Oktober 2008 1

VIII.B.1.2 

30.500.000 

2.214.770 

2.257.203 

2.351.879 

2.532.064 

2.667.312 

31.000.000 

2.248.722 

2.290.864 

2.386.011 

2.567.757 

2.704.376 

31.500.000 

2.282.638 

2.324.476 

2.420.081 

2.603.370 

2.741.349 

32.000.000 

2.316.520 

2.358.041 

2.454.089 

2.638.904 

2.778.234 

32.500.000 

2.350.368 

2.391.558 

2.488.036 

2.674.361 

2.815.031 

33.000.000 

2.384.182 

2.425.030 

2.521.924 

2.709.742 

2.851.743 

33.500.000 

2.417.964 

2.458.456 

2.555.754 

2.745.048 

2.888.371 

34.000.000 

2.451.713 

2.491.837 

2.589.526 

2.780.281 

2.924.917 

34.500.000 

2.485.429 

2.525.174 

2.623.242 

2.815.443 

2.961.381 

35.000.000 

2.519.115 

2.558.468 

2.656.902 

2.850.533 

2.997.765 

35.500.000 

2.552.769 

2.591.719 

2.690.507 

2.885.554 

3.034.071 

36.000.000 

2.586.393 

2.624.929 

2.724.059 

2.920.506 

3.070.299 

36.500.000 

2.619.987 

2.858.097 

2.757.557 

2.955.391 

3.106.451 

37.000.000 

2.653.552 

2.691.224 

2.791.003 

2.990.209 

3.142.529 

37.500.000 

2.687.087 

2.724.311 

2.824.398 

3.024.962 

3.178.532 

38.000.000 

2.720.593 

2.757.359 

2.857.742 

3.059.650 

3.214.463 

38.500.000 

2.754.071 

2.790.367 

2.891.036 

3.094.274 

3.250.323 

39.000.000 

2.787.521 

2.823.338 

2.924.281 

3.128.837 

3.286.112 

39.500.000 

2.820.944 

2.856.270 

2.957.478 

3.163.338 

3.321.832 

40.000.000 

2.854.339 

2.889.165 

2.990.626 

3.197.778 

3.357.484 

40.500.000 

2.887.707 

2.922.023 

3.023.728 

3.232.159 

3.393.068 

40.903.350 

2.914.606 

2.948.503 

3.050.397 

3.259.850 

3.421.725 

VHF Bayern - Stand Oktober 2008 2


für Grundleistungen bei Gebäuden bei Ingenieurbauwerken (§ 56 Abs.1 HOAI) 


Kosten 

Euro 

27.500.000 

30.000.000 

32.500.000 

35.000.000 

37.500.000 

40.000.000 

42.500.000 

45.000.000 

47.500.000 

50.000.000 

52.500.000 

55.000.000 

57.500.000 

60.000.000 

62.500.000 

65.000.000 

67.500.000 

70.000.000 

72.500.000 

75.000.000 

77.500.000 

80.000.000 

82.500.000 

85.000.000 

87.500.000 

90.000.000 

92.500.000 

95.000.000 

97.500.000 

100.000.000 

102.258.376 




662.787 

710.973 

758.387 

805.100 

851.172 

896.652 

941.586 

986.011 

1.029.961 

1.073.466 

1.116.551 

1.159.241 

1.201.558 

1.243.520 

1.285.145 

1.326.449 

1.367.447 

1.408.152 

1.448.577 

1.488.733 

1.528.631 

1.568.281 

1.607.691 

1.646.871 

1.685.829 

1.724.573 

1.763.108 

1.801.443 

1.839.583 

1.877.534 

1.911.680 

744.895 

797.928 

850.041 

901.319 

951.835 

1.001.650 

1.050.816 

1.099.378 

1.147.379 

1.194.852 

1.241.831 

1.288.343 

1.334.413 

1.380.065 

1.425.321 

1.470.198 

1.514.715 

1.558.888 

1.602.731 

1.646.258 

1.689.482 

1.732.415 

1.775.068 

1.817.450 

1.859.572 

1.901.443 

1.943.070 

1.984.482 

2.025.627 

2.066.571 

2.103.373 

827.082 

885.077 

942.012 

997.986 

1.053.081 

1.107.370 

1.160.913 

1.213.764 

1.265.969 

1.317.569 

1.368.602 

1.419.101 

1.469.094 

1.518.608 

1.567.668 

1.616.298 

1.664.513 

1.712.335 

1.759.782 

1.806.868 

1.853.608 

1.900.016 

1.948.104 

1.991.884 

2.037.368 

2.082.565 

2.127.485 

2.172.138 

2.216.531 

2.260.674 

2.300.340 

909.306 

972.308 

1.034.111 

1.094.829 

1.154.556 

1.213.374 

1.271.351 

1.328.548 

1.385.018 

1.440.808 

1.495.959 

1.550.509 

1.604.492 

1.657.937 

1.710.872 

1.763.321 

1.815.309 

1.866.855 

1.917.979 

1.968.699 

2.019.032 

2.068.992 

2.118.594 

2.167.852 

2.216.777 

2.265.382 

2.313.677 

2.361.672 

2.409.378 

2.458.803 

2.499.410 

VIII.B.1.3 

991.565 

1.059.628 

1.126.358 

1.191.881 

1.256.303 

1.319.714 

1.382.192 

1.443.805 

1.504.611 

1.564.663 

1.624.007 

1.682.685 

1.740.734 

1.798.188 

1.855.077 

1.911.429 

1.967.269 

2.022.621 

2.077.507 

2.131.945 

2.185.956 

2.239.554 

2.292.758 

2.345.580 

2.398.035 

2.450.137 

2.501.896 

2.553.325 

2.604.434 

2.655.233 

2.700.864


für Grundleistungen bei Verkehrsanlagen (§ 56 Abs.2 HOAI) 


Kosten 

Euro 

27.500.000 

30.000.000 

32.500.000 

35.000.000 

37.500.000 

40.000.000 

42.500.000 

45.000.000 

47.500.000 

50.000.000 

52.500.000 

55.000.000 

57.500.000 

60.000.000 

62.500.000 

65.000.000 

67.500.000 

70.000.000 

72.500.000 

75.000.000 

77.500.000 

80.000.000 

82.500.000 

85.000.000 

87.500.000 

90.000.000 

92.500.000 

95.000.000 

97.500.000 

100.000.000 

102.258.376 




604.801 

647.269 

688.965 

729.960 

770.315 

810.082 

849.305 

888.023 

926.271 

964.078 

1.001.471 

1.038.475 

1.075.109 

1.111.395 

1.147.349 

1.182.989 

1.218.328 

1.253.379 

1.288.157 

1.322.671 

1.356.933 

1.390.953 

1.424.740 

1.458.301 

1.491.647 

1.524.783 

1.557.718 

1.590.457 

1.623.006 

1.855.373 

1.884.459 

679.733 

726.453 

772.263 

817.247 

861.479 

905.019 

947.921 

990.232 

1.031.991 

1.073.234 

1.113.993 

1.154.296 

1.194.169 

1.233.635 

1.272.715 

1.311.427 

1.349.789 

1.387.818 

1.425.527 

1.462.930 

1.500.040 

1.536.868 

1.573.426 

1.609.724 

1.645.770 

1.681.574 

1.717.143 

1.752.487 

1.787.612 

1.822.525 

1.853.886 

754.724 

805.785 

855.801 

904.873 

953.083 

1.000.504 

1.047.195 

1.093.211 

1.138.598 

1.183.397 

1.227.644 

1.271.372 

1.314.611 

1.357.386 

1.399.723 

1.441.642 

1.483.163 

1.524.305 

1.565.085 

1.605.518 

1.645.619 

1.685.400 

1.724.875 

1.764.054 

1.802.950 

1.841.571 

1.879.927 

1.918.027 

1.955.880 

1.993.493 

2.027.271 

829.751 

885.193 

939.461 

992.667 

1.044.905 

1.096.257 

1.146.790 

1.196.566 

1.245.637 

1.294.050 

1.341.844 

1.389.058 

1.435.724 

1.481.873 

1.527.530 

1.572.720 

1.617.467 

1.661.790 

1.705.709 

1.749.241 

1.792.402 

1.835.206 

1.877.669 

1.919.803 

1.961.620 

2.003.132 

2.044.348 

2.085.280 

2.125.938 

2.166.325 

2.202.589 

VIII.B.1.4 

904.809 

964.682 

1.023.252 

1.080.646 

1.136.968 

1.192.308 

1.246.743 

1.300.340 

1.353.158 

1.405.247 

1.456.654 

1.507.419 

1.557.580 

1.607.169 

1.656.215 

1.704.748 

1.752.790 

1.800.366 

1.847.496 

1.894.199 

1.940.494 

1.986.396 

2.031.922 

2.077.085 

2.121.900 

2.166.379 

2.210.533 

2.254.373 

2.297.910 

2.341.154 

2.379.974


für Grundleistungen bei der Tragwerksplanung (§ 65 Abs.1 HOAI) 


Kosten 

Euro 

17.500.000 

20.000.000 

22.500.000 

25.000.000 

27.500.000 

30.000.000 

32.500.000 

35.000.000 

37.500.000 

40.000.000 

42.500.000 

45.000.000 

47.500.000 

50.000.000 

52.500.000 

55.000.000 

57.500.000 

60.000.000 

62.500.000 

65.000.000 

67.500.000 

70.000.000 

72.500.000 

75.000.000 

76.693.782 




458.041 

511.087 

562.953 

613.793 

683.728 

712.854 

761.250 

808.983 

856.107 

902.671 

948.715 

994.276 

1.039.384 

1.084.069 

1.128.354 

1.172.263 

1.215.815 

1.259.029 

1.301.920 

1.344.505 

1.386.797 

1.428.809 

1.470.553 

1.512.039 

1.540.006 

496.378 

553.138 

608.567 

662.842 

716.097 

768.443 

819.969 

870.750 

920.848 

970.319 

1.019.207 

1.067.554 

1.115.395 

1.162.762 

1.209.683 

1.256.183 

1.302.285 

1.348.008 

1.393.373 

1.438.396 

1.483.092 

1.527.476 

1.571.561 

1.615.359 

1.644.876 

592.406 

658.697 

723.300 

786.441 

848.294 

909.000 

968.673 

1.027.408 

1.085.287 

1.142.376 

1.198.736 

1.254.418 

1.309.466 

1.363.922 

1.417.821 

1.471.194 

1.524.071 

1.576.476 

1.628.434 

1.679.967 

1.731.093 

1.781.831 

1.832.198 

1.882.209 

1.915.897 

707.779 

785.683 

861.486 

935.470 

1.007.857 

1.078.820 

1.148.505 

1.217.029 

1.284.493 

1.350.984 

1.416.574 

1.481.327 

1.545.301 

1.608.544 

1.671.102 

1.733.013 

1.794.313 

1.855.035 

1.915.208 

1.974.858 

2.034.009 

2.092.685 

2.150.906 

2.208.691 

2.247.602 

VIII.B.1.5 

803.944 

891.553 

976.721 

1.059.779 

1.140.981 

1.220.535 

1.298.608 

1.375.334 

1.450.835 

1.525.209 

1.598.543 

1.670.910 

1.742.376 

1.812.998 

1.882.829 

1.951.914 

2.020.295 

2.088.009 

2.155.090 

2.221.568 

2.287.472 

2.352.829 

2.417.661 

2.481.991 

2.525.301


für Grundleistungen bei Technische Ausrüstung (§ 74 Abs.1 HOAI) 

Orientierungswerte für anrechenbare Kosten ab 4 Mio. € 

Kosten 

Euro 

4.000.000 

4.500.000 

5.000.000 

5.500.000 

6.000.000 

6.500.000 

7.000.000 

7.500.000 

8.000.000 

8.500.000 

9.000.000 

9.500.000 

10.000.000 

10.500.000 

11.000.000 

11.500.000 

12.000.000 

12.500.000 

13.000.000 

13.500.000 

14.000.000 

14.500.000 

15.000.000 

15.500.000 

16.000.000 

16.500.000 

17.000.000 

17.500.000 

18.000.000 

18.500.000 

19.000.000 

19.500.000 

20.000.000 

20.500.000 

21.000.000 

21.500.000 

22.000.000 

25.000.000 

23.000.000 

23.500.000 

24.000.000 

24.500.000 

25.000.000 

25.500.000 

25.564.594 



Zone I Zone II Zone III 

384.285 

422.291 

459.482 

495.899 

531.681 

566.872 

601.528 

635.693 

669.407 

702.704 

735.612 

768.157 

800.363 

832.249 

863.834 

895.135 

926.165 

956.938 

987.467 

1.017.782 

1.047.835 

1.077.695 

1.107.350 

1.136.808 

1.166.078 

1.195.166 

1.224.079 

1.252.823 

1.281.404 

1.309.826 

1.338.096 

1.366.219 

1.394.198 

1.422.037 

1.449.742 

1.477.316 

1.504.762 

1.532.084 

1.559.285 

1.586.369 

1.613.338 

1.640.196 

1.666.944 

1.693.586 

1.697.020 

408.646 

449.279 

489.038 

528.027 

566.329 

604.012 

641.134 

677.741 

713.874 

749.569 

784.856 

819.762 

854.311 

888.525 

922.422 

955.019 

989.333 

1.022.377 

1.055.163 

1.087.704 

1.120.011 

1.152.093 

1.183.960 

1.215.621 

1.247.082 

1.278.353 

1.309.439 

1.340.346 

1.371.082 

1.401.652 

1.432.061 

1.462.314 

1.492.416 

1.522.371 

1.552.185 

1.581.860 

1.611.400 

1.640.810 

1.670.092 

1.699.251 

1.728.288 

1.757.208 

1.786.013 

1.814.708 

1.818.404 

432.722 

475.058 

516.427 

556.945 

596.705 

635.782 

674.239 

712.131 

749.501 

786.390 

822.830 

858.853 

894.484 

929.748 

964.664 

999.252 

1.033.530 

1.067.513 

1.101.214 

1.134.648 

1.167.826 

1.200.758 

1.233.456 

1.265.928 

1.298.184 

1.330.231 

1.382.077 

1.393.729 

1.425.194 

1.456.479 

1.487.588 

1.518.528 

1.549.303 

1.579.920 

1.610.382 

1.640.693 

1.670.859 

1.700.883 

1.730.769 

1.760.520 

1.790.140 

1.819.632 

1.849.000 

1.878.246 

1.882.015 

VIII.B.1.6

Erweiterte Honorartafel für Leistungen des Wärmeschutzes (§ 78 Abs.3 HOAI) 


Kosten 

Euro 

27.500.000 

30.000.000 

32.500.000 

35.000.000 

37.500.000 

40.000.000 

42.500.000 

45.000.000 

47.500.000 

50.000.000 

51.129.188 




12.689 

13.434 

14.178 

14.904 

15.613 

16.307 

16.987 

17.654 

18.309 

18.953 

19.240 

14.088 

14.908 

15.724 

16.520 

17.297 

18.056 

18.800 

19.530 

20.246 

20.950 

21.264 

15.937 

16.875 

17.786 

18.674 

19.541 

20.387 

21.216 

22.028 

22.825 

23.608 

23.957 

18.742 

19.831 

20.888 

21.917 

22.921 

23.902 

24.861 

25.800 

26.722 

27.626 

28.030 

VIII.B.1.7 

20.611 

21.799 

22.952 

24.075 

25.169 

26.237 

27.282 

28.305 

29.309 

30.293 

30.732

VHF Bayern Ausgabe 2008 Handbuch für die Vergabe und ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

Template löschen?

Als Template speichern?