MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Krijgsmacht Diensten van ...

4632 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 30.06.2000 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS3. Nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l’ouvrage : marché de travaux.N61. Liège (Chênée). Aménagement de sécurité au carrefour formé par la rue des Grands prés et le quai Borguet.4. Sélection qualitative :satisfaire aux exigences de l’agréation en catégorie C, classe 1;être enregistré comme entrepreneur.5. Cahier spécial des charges et documents complémentaires : l’ensemble des documents d’adjudication (cahier spécial descharges 151-00B28) peut être obtenu au moyennant le paiement de la somme de BEF 200 au Bureau de vente du M.E.T., D.412, Directiontechnique des marchés, square Léopold 12d, 5000 Namur, compte 091-2150261-91, tél. 081 249 617, fax 081 249 650.Ce bureau est seul chargé de la vente de tous les documents relatifs aux adjudications.6. Délai d’exécution : quinze jours ouvrables.7. Date, heure et lieu de l’ouverture des offres : l’ouverture des offres aura lieu le 5 septembre 2000, à 11 heures, par-devantM. ir. A. Delmarcelle, premier ingénieur en chef-directeur du service de la Direction des Routes de Liège (D.151), avenue Blonden 12,4000 Liège.N. 8435Pouvoir adjudicateur : Ministère wallon de l’Equipement et des Transports, D.412, Direction des Routes de Charleroi, place Albert I er 4,bte 16 (15 e étage), à 6000 Charleroi, tél. 071 319 768, fax 071 316 331, e-mail : lphilippe@met.be.Cahier spécial des charges : 142.00B54.Objet : entretien des plantations et engazonnements du domaine routier géré par le district d’Anderlues (D.142.11).L’adjudication fixée le 1 er août 2000 est reportée au 9 août 2000.Avis rectificatif n° 1N. 8436Pouvoir adjudicateur : Direction de l’Informatique et de la Télématique (D.456), boulevard du Nord 8, 5000 Namur, tél. 081 773 485,fax 081 773 922.E. Dimartinelli, boulevard du Nord 8, 5000 Namur, tél. 081 773 483 ou 075 679 105, les jours ouvrables de 9à17heures.Mode de passation : appel d’offres général.Nature et quantité des produits à fournir au marché de services : assurance tous risques ordinateurs Cybermédia.Critères de sélection qualitative :1. Critères d’exclusion (article 69 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996) :Afin de vérifier que le soumissionnaire ne se trouve pas dans une des conditions prescrites par l’article 69 de l’arrêté royal du8 janvier 1996, les documents suivants sont exigés :1.1. une déclaration sur l’honneur du soumissionnaire attestant qu’il ne se trouve dans aucun des cas visés à l’article 69 de l’arrêté royaldu 8 janvier 1996. L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait qu’avant le conclusion du marché, le pouvoir adjudicateur peut l’inviterà produire les documents suivants :1° un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent dont il résulte que le soumissionnaire ne se trouve pas dans une situationvisée à l’article 43, alinéa 1°, 2° et 3° de l’arrêté royal du 8 janvier 1996;2° un certificat dont il résulte que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement de cotisations de sécuritésociale;3° un certificat dont il résulte que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes;1.2. une attestation O.N.S.S. de l’avant-dernier trimestre écoulé à la veille du jour de l’ouverturre des offres, ou un certificat délivré parune autorité compétente du pays concerné, doit accompagner l’offre.2. Capacités financière et économique (article 70 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996) :Comme preuve de ses capacités financière et économique, le prestataire de services joint à son offre :2.1. une attestation bancaire, établie selon la formule jointe en annexe. Cette attestation doit être une pièce originale;2.2. une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les services auxquels sa réfère le marché réalisésau cours de trois derniers exercices.3. Capacité technique (article 71 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996) :Comme preuve de sa capacité technique, le prestataire de services joint à son offre :3.1. une déclaration concernant les titres d’études et professionnels du prestataire de services et de ses cadres, plus particulièrement desresponsables chargés de ce type d’assurance;3.2. une déclaration mentionnant nominativement le personnel en qualité et nombre, qu’il soit ou non intégré à l’entreprise, dont leprestataire de services disposera pour l’exécution du marché;3.3. une déclaration de la liste des contrats d’assurance signés au cours des cinq dernières années, dans le cadre de ce type d’assuranceet portant sur un montant d’au moins 80 millions.Prix du cahier des charges + offre : BEF 310.Cahier spéciale des charges 456-00-869.Délai d’exécution : un an renouvelable un maximum de trois fois.Ouverture des offres : le 17 août 2000, à 11 heures, à la D.456 (salle de réunion), boulevard du Nord 8, à 5000 Namur.