Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di ... - Gare di Trenitalia

More documents

Recommendations

Info

35.5Non costituiscono varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti didettaglio, che siano contenuti entro il 10% (dieci per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto peri lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed entro il 5% (cinque per cento) pertutti gli altri lavori e che, in ogni caso, non comportino un aumento dell’importo del Contrattostipulato.36.1Articolo 36Nuovi prezziQualora per modifiche tecniche o varianti, sia necessario eseguire una specie di lavorazione nonprevista dal Contratto o adoperare materiali di specie diversa da quelli previsti dal medesimo, i nuoviprezzi delle lavorazioni o dei materiali sono determinati in ordine di priorità:a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nei Contratto;b) desumendoli dalle “tariffe dei prezzi F.S.” richiamate nel Contratto;c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi, quando sia impossibile l’assimilazione.Nel caso di cui alla lettera a), gli oneri della sicurezza vengono stimati, convenzionalmente, comepercentuale del prezzo della singola voce offerto dall’Appaltatore. La suddetta percentuale si otterràdal rapporto fra l’importo dei “costi della sicurezza” e l’importo dell’appalto, al netto degli oneridella sicurezza.I nuovi prezzi determinati ai sensi delle precedenti lettere b) e c), detratti gli eventuali oneri dellasicurezza, sono soggetti al ribasso o aumento d’asta.Nei casi di cui alle lettere b) e c), la percentuale del prezzo della singola voce, da considerareconvenzionalmente quale importo degli oneri della sicurezza, si ottiene dal rapporto fra i “costi dellasicurezza” e l’importo dell’appalto al lordo del ribasso offerto dall’Appaltatore.36.2I nuovi prezzi sono concordati tra il Direttore dei lavori e l’Appaltatore. In caso di disaccordo, ilDirettore dei lavori applicherà i prezzi approvati dal Committente, salvo il diritto per l’Appaltatore diiscrivere riserva nei modi e nei termini stabiliti al precedente art. 34.43
37.1Articolo 37Aumento o diminuzione dei lavori appaltatiL’Appaltatore è, in ogni caso, obbligato ad eseguire ai medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti nelContratto e, senza aver diritto ad alcuna indennità, le varianti ordinate ai sensi del precedente art. 35purché non comportino un aumento o una diminuzione delle opere in misura superiore a un quintodell’importo del Contratto ovvero non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi inContratto.37.2Oltre tale limite, l’Appaltatore può recedere dal Contratto con il solo diritto al pagamento dei lavorieseguiti valutati ai prezzi contrattuali.37.3Nel caso di aumento dei lavori si stabilisce, ove occorra, un nuovo termine per l’ultimazione deilavori.37.4Il Contratto può prevedere che, ove le varianti siano riconducibili ad errori od omissioni progettualie comportino un aumento di oltre un quinto dell’importo contrattuale, il Committente disponga larisoluzione del Contratto e indìca una nuova gara alla quale viene invitato l’Appaltatore.In tutti gli altri casi, raggiunti i sei quinti dell’importo contrattuale, o anche prima ove sia possibileprevedere il superamento di tale limite, il Direttore dei lavori ne dà comunicazione all’Appaltatore, ilquale, nel termine di dieci giorni, deve dichiarare per iscritto alla Direzione dei lavori se intenderecedere dal Contratto oppure proseguire i lavori e a quali eventuali diversi prezzi, patti e condizioni.37.5In questa ultima ipotesi, il Committente deve rendere note le proprie determinazioni entro isuccessivi quarantacinque giorni.37.6Ove l’Appaltatore, dopo avere ricevuto la comunicazione di cui al comma 4 del presente articolo,prosegua i lavori senza chiedere né il recesso né nuove condizioni, le maggiori opere si intendonoassunte agli stessi prezzi patti e condizioni del Contratto. Qualora il Committente non comunichi leproprie determinazioni, entro il termine di cui al comma 5 del presente articolo, si intendonoaccettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore.44
Page 1 and 2: Direzione Affari Legali e Societari
Page 3 and 4: INDICECAPO IDISPOSIZIONI GENERALIAr
Page 5 and 6: CAPO IVCONTABILITÀ DEI LAVORIArtic
Page 7 and 8: CAPO IDISPOSIZIONI GENERALIArticolo
Page 9 and 10: h) CODICE: il D.Lgs. 12 aprile 2006
Page 11 and 12: adottare segnalando per ciascuno di
Page 13 and 14: Articolo 7 bisIncedibilità dei cre
Page 15 and 16: Salva diversa previsione normativa,
Page 17 and 18: esclusiva o prevalente attività di
Page 19 and 20: complessità dei lavori, il Committ
Page 21 and 22: disposizioni che ritenga necessarie
Page 23 and 24: 15.2La consegna dei lavori è effet
Page 25 and 26: 15.10Nei casi di urgenza, ove l’e
Page 27 and 28: 16.4L’Appaltatore si obbliga altr
Page 29 and 30: 18.4Nel caso di mancata presentazio
Page 31 and 32: 20.1Articolo 20Autorizzazioni relat
Page 33 and 34: contrattualmente stabiliti non può
Page 35 and 36: 25.1Articolo 25Termine utile per l
Page 37 and 38: scioglimento del Contratto senza al
Page 39 and 40: 29.1Articolo 29Responsabilità dell
Page 41: 31.3L’Appaltatore è inoltre tenu
Page 46 and 47: 37.7Ai fini del presente articolo,
Page 48 and 49: alla stipula, ai sensi della discip
Page 50 and 51: 41.6Nell’ipotesi in cui il corris
Page 52 and 53: 44.1Articolo 44Ritardi nei pagament
Page 54 and 55: 47.1CAPO VCOLLAUDO E ACCETTAZIONEAr
Page 56 and 57: Articolo 48Collaudo in corso d’op
Page 58 and 59: e) la liquidazione delle penali e d
Page 60 and 61: 55.2La fideiussione bancaria o assi
Page 62 and 63: 58.1CAPO VIGARANZIA - RISOLUZIONE D
Page 64 and 65: In caso di ritardo dell’Appaltato
Page 66 and 67: determinare nella minor somma tra i

Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di ... - Gare di Trenitalia

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?