Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PDF) - Emasesa

More documents

Recommendations

Info

PD 005 03 Rev.02 Página 30 de 241Pliego de Prescripciones Técnicas Generales- Conservación y mantenimiento de las tuberías de polietileno provisional colocadas durante laejecución de las obras.- Limpieza de las redes de saneamiento ejecutadas, considerándose incluidos todos loselementos de las mismas (tuberías, pozos, arquetas, etc.), aun y cuando éstas seencontraran en servicio con carácter previo a la recepción de las obras.- Reposición de roturas y elementos dañados de las redes, pavimentación, señalización,mobiliario y alumbrado urbano, o instalaciones electromecánicas, de control ocomunicaciones ejecutadas por el contratista, producidas como consecuencia de actosvandálicos, robos, descargas atmosféricas, inundaciones, vientos u otros fenómenosmeteorológicos adversos, u otras circunstancias (salvo casos de fuerza mayor, asíreconocidos por EMASESA), siempre que no se deban a un uso o manipulación indebidapor parte de personal de EMASESA .- En general, disponer la zona de obras de manera tal que no ocasione problemas ni al tráficopeatonal ni rodado, así como evitar la posibilidad de contribuir a la disminución de laefectividad de los servicios existente.En caso de negligencia o incumplimiento de esta prescripción, la limpieza de las obras podrá serejecutada directamente por EMASESA o encargada a un tercero, corriendo el contratista con losgastos que se originen.Art. 4.11.- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTOEl Contratista vendrá obligado a efectuar cuantas pruebas se determinen en el Proyecto y/o enla normativa vigente, corriendo de su cuenta y cargo los gastos que se originen por este motivo ydebiendo avisar de las mismas, con la antelación suficiente, a EMASESA.Con carácter general, se habrán de realizar las pruebas que se indican en los apartadoscorrespondientes de las Partes II y III del presente Pliego.Para las Instalaciones habrán de observarse en todo momento los condicionantes impuestos porlos responsables de la explotación, asumiendo el Contratista los gastos que se originen. Enparticular, si el periodo de pruebas exige su funcionamiento continuo, es obligación delContratista el disponer los medios y el personal necesario, tanto en número como encualificación, hasta la terminación de las mismas.El resultado de las pruebas de la obra se recogerá en un Acta firmada por EMASESA y elContratista, resultando este documento imprescindible para proceder a la Recepción Provisionalprevista en el Pliego de Condiciones Jurídicas, Económicas y Administrativas.Art. 4.12.- PLAZO DE EJECUCIÓNEl plazo de ejecución de las obras, en el que las mismas deberán quedar completamenteGE 223 V.01
PD 005 03 Rev.02 Página 31 de 241Pliego de Prescripciones Técnicas Generalesterminadas y en el que se incluye la realización de las pruebas de funcionamiento y puesta enmarcha si las hubiere, será el que aparece recogido en la Memoria y en el Pliego deCondiciones Técnicas Particulares del Proyecto, o el que presenta en la oferta el licitadoradjudicatario de los trabajos, si ofreciera ventajas de plazo, empezando a contar a partir de lafecha del Acta de Replanteo.El posible aumento del plazo necesario para que las obras queden ejecutadas conforme a losdocumentos contractuales deberá ser solicitado por el Contratista, razonando los motivos que lojustifiquen, resultando imprescindible la aprobación de EMASESA. La aprobación de unaumento de plazo no elimina la posibilidad de imposición de sanciones por demora.El Contratista tendrá derecho a prórroga solamente en caso de retraso por causas imputables aEMASESA y en los casos justificados de fuerza mayor no imputables al Contratista.Las inclemencias atmosféricas no se considerarán motivo de prórroga salvo en el caso de quetengan carácter excepcional y en la medida en que afecten a las obras a ejecutar.Art. 4.13.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZOCaso de que el Contratista incurriese en mora por causas no recogidas en el artículo anterior,incumpliendo los plazos correspondientes señalados en el Proyecto, se le aplicará una sanciónpor demora en la cuantía que se especifique en el Pliego de Condiciones Técnicas Particularesde la Obra y en el Contrato.Los importes de las penalizaciones por demora se harán efectivos mediante deducción de losmismos en las certificaciones de obra o, en su defecto, en la liquidación final, respondiendo entodo caso la garantía definitiva de la efectividad de aquellas. En todo caso, EMASESA estaráfacultada para compensar y/o retener estas penalizaciones con cualquier deuda que EMASESAtenga contraída con el Contratista como consecuencia de ésta u otras relaciones jurídicasexistentes entre ambas partes.Cada penalización por incumplimiento de los plazos parciales se considera a origen y por tanto,la recuperación de la demora en el siguiente/s plazo/s parcial/es extingue la penalizaciónimpuesta, reintegrándose al Contratista la cantidad penalizada.Independientemente de lo señalado, EMASESA podrá optar por la rescisión de la obra cuandono se hayan cumplido los plazos de ejecución, llevando implícita esta medida, además de laindemnización por los daños y perjuicios causados a EMASESA a causa de la demora delContratista, la pérdida de la fianza.Art. 4.14.- INFRACCIONES Y SANCIONESAdemás de las transgresiones a lo expresamente dispuesto en el presente Pliego y sin perjuiciode las reclamaciones adicionales que se estimen procedentes, serán objeto de penalización alGE 223 V.01
Page 1 and 2: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Page 3 and 4: PD 005 03 Rev.02 Página 3 de 241Pl
Page 11 and 12: PD 005 03 Rev.02 Página 11 de 241P
Page 29: PD 005 03 Rev.02 Página 29 de 241P
Page 81 and 82:
PD 005 03 Rev.02 Página 81 de 241P
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
PD 005 03 Rev.02 Página 101 de 241
Page 103 and 104:
PD 005 03 Rev.02 Página 103 de 241
Page 105 and 106:
PD 005 03 Rev.02 Página 105 de 241
Page 107 and 108:
PD 005 03 Rev.02 Página 107 de 241
Page 109 and 110:
PD 005 03 Rev.02 Página 109 de 241
Page 111 and 112:
PD 005 03 Rev.02 Página 111 de 241
Page 113 and 114:
PD 005 03 Rev.02 Página 113 de 241
Page 115 and 116:
PD 005 03 Rev.02 Página 115 de 241
Page 117 and 118:
PD 005 03 Rev.02 Página 117 de 241
Page 119 and 120:
PD 005 03 Rev.02 Página 119 de 241
Page 121 and 122:
PD 005 03 Rev.02 Página 121 de 241
Page 123 and 124:
PD 005 03 Rev.02 Página 123 de 241
Page 125 and 126:
PD 005 03 Rev.02 Página 125 de 241
Page 127 and 128:
PD 005 03 Rev.02 Página 127 de 241
Page 129 and 130:
PD 005 03 Rev.02 Página 129 de 241
Page 131 and 132:
PD 005 03 Rev.02 Página 131 de 241
Page 133 and 134:
PD 005 03 Rev.02 Página 133 de 241
Page 135 and 136:
PD 005 03 Rev.02 Página 135 de 241
Page 137 and 138:
PD 005 03 Rev.02 Página 137 de 241
Page 139 and 140:
PD 005 03 Rev.02 Página 139 de 241
Page 141 and 142:
PD 005 03 Rev.02 Página 141 de 241
Page 143 and 144:
PD 005 03 Rev.02 Página 143 de 241
Page 145 and 146:
PD 005 03 Rev.02 Página 145 de 241
Page 147 and 148:
PD 005 03 Rev.02 Página 147 de 241
Page 149 and 150:
PD 005 03 Rev.02 Página 149 de 241
Page 151 and 152:
PD 005 03 Rev.02 Página 151 de 241
Page 153 and 154:
PD 005 03 Rev.02 Página 153 de 241
Page 155 and 156:
PD 005 03 Rev.02 Página 155 de 241
Page 157 and 158:
PD 005 03 Rev.02 Página 157 de 241
Page 159 and 160:
PD 005 03 Rev.02 Página 159 de 241
Page 161 and 162:
PD 005 03 Rev.02 Página 161 de 241
Page 163 and 164:
PD 005 03 Rev.02 Página 163 de 241
Page 165 and 166:
PD 005 03 Rev.02 Página 165 de 241
Page 167 and 168:
PD 005 03 Rev.02 Página 167 de 241
Page 169 and 170:
PD 005 03 Rev.02 Página 169 de 241
Page 171 and 172:
PD 005 03 Rev.02 Página 171 de 241
Page 173 and 174:
PD 005 03 Rev.02 Página 173 de 241
Page 175 and 176:
PD 005 03 Rev.02 Página 175 de 241
Page 177 and 178:
PD 005 03 Rev.02 Página 177 de 241
Page 179 and 180:
PD 005 03 Rev.02 Página 179 de 241
Page 181 and 182:
PD 005 03 Rev.02 Página 181 de 241
Page 183 and 184:
PD 005 03 Rev.02 Página 183 de 241
Page 185 and 186:
PD 005 03 Rev.02 Página 185 de 241
Page 187 and 188:
PD 005 03 Rev.02 Página 187 de 241
Page 189 and 190:
PD 005 03 Rev.02 Página 189 de 241
Page 191 and 192:
PD 005 03 Rev.02 Página 191 de 241
Page 193 and 194:
PD 005 03 Rev.02 Página 193 de 241
Page 195 and 196:
PD 005 03 Rev.02 Página 195 de 241
Page 197 and 198:
PD 005 03 Rev.02 Página 197 de 241
Page 199 and 200:
PD 005 03 Rev.02 Página 199 de 241
Page 201 and 202:
PD 005 03 Rev.02 Página 201 de 241
Page 203 and 204:
PD 005 03 Rev.02 Página 203 de 241
Page 205 and 206:
PD 005 03 Rev.02 Página 205 de 241
Page 207 and 208:
PD 005 03 Rev.02 Página 207 de 241
Page 209 and 210:
PD 005 03 Rev.02 Página 209 de 241
Page 211 and 212:
PD 005 03 Rev.02 Página 211 de 241
Page 213 and 214:
PD 005 03 Rev.02 Página 213 de 241
Page 215 and 216:
PD 005 03 Rev.02 Página 215 de 241
Page 217 and 218:
PD 005 03 Rev.02 Página 217 de 241
Page 219 and 220:
PD 005 03 Rev.02 Página 219 de 241
Page 221 and 222:
PD 005 03 Rev.02 Página 221 de 241
Page 223 and 224:
PD 005 03 Rev.02 Página 223 de 241
Page 225 and 226:
PD 005 03 Rev.02 Página 225 de 241
Page 227 and 228:
PD 005 03 Rev.02 Página 227 de 241
Page 229 and 230:
PD 005 03 Rev.02 Página 229 de 241
Page 231 and 232:
PD 005 03 Rev.02 Página 231 de 241
Page 233 and 234:
PD 005 03 Rev.02 Página 233 de 241
Page 235 and 236:
PD 005 03 Rev.02 Página 235 de 241
Page 237 and 238:
PD 005 03 Rev.02 Página 237 de 241
Page 239 and 240:
PD 005 03 Rev.02 Página 239 de 241
Page 241:
PD 005 03 Rev.02 Página 241 de 241
show all

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PDF) - Emasesa

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?