USI - TESTO DEFINITIVO.pdf - Camera di Commercio di Ravenna

Condizioni
dei prezzi
Imballaggi
Modalità
della consegna
Ritardo
nelle consegne
Termini di consegna
Spedizione
Condizioni
di pagamento
94
508. I prezzi di offerta si intendono per pagamento a convenire, per merce resa
franco domicilio del venditore o franco frontiera. I dispositivi di protezione
contro gli infortuni non sono compresi nei prezzi.
509. Il venditore, a suo giudizio, provvede o meno all’imballaggio della merce;
l’imballaggio si intende eseguito a regola d’arte se accettato senza riserva dal
vettore. Gli imballaggi speciali devono essere richiesti dal compratore. Gli imballaggi
non si accettano di ritorno; quando ne sia convenuta la restituzione,
questa deve avvenire franca di spese al domicilio del venditore. Quando l’imballaggio
non è compreso nel prezzo della merce il costo dello stesso deve essere
fatturato a parte.
510. La consegna viene effettuata o con ritiro della merce da parte del compratore
nella sede del venditore o con la comunicazione da parte del venditore
dell’arrivo della merce nel luogo convenuto nella ordinazione o con la comunicazione
degli estremi della effettuata consegna al vettore, quando la spedizione
sia stata eseguita dal venditore.
511. Il ritardo nelle consegne non dà diritto al compratore alla risoluzione del
contratto se non è trascorso un secondo periodo massimo di tempo pari alla durata
di quello già fissato per la consegna.
512. I termini sono interrotti, oltre che nei casi di forza maggiore, quando il
compratore non consegna nel termine convenuto i documenti stabiliti in contratto
relativi alla fornitura e quando non adempie al pagamento delle rate di
prezzi da eseguirsi nel tempo che corre tra l’ordinazione e la consegna.
513. È fatta sempre per conto, a rischio e pericolo del compratore anche se la
consegna deve avvenire franco destinazione. Il venditore non è tenuto ad assicurare
le merci. Quando il committente, a sue spese, conviene che la merce viaggi
assicurata e non indica la compagnia presso la quale l’assicurazione deve essere
effettuata, il venditore si intende autorizzato a contrarre l’assicurazione presso
compagnia di sua scelta e senza la sua responsabilità.
514. I pagamenti devono effettuarsi al domicilio del venditore. Il ritardo nel
pagamento delle rate alle scadenze convenute in contratto fa decorrere il diritto,
a favore del venditore, di conteggiare l’interesse commerciale pari al tasso medio
passivo corrente richiesto dagli istituti bancari della provincia di Ravenna, senza
bisogno dell’avviso di mora e senza pregiudizio di ogni diritto competente al