Bygherrevejledning - Overblik
Bygherrevejledning - Overblik
Bygherrevejledning - Overblik
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Dagbod, erstatning<br />
og misligholdelse<br />
Nedsættelse eller<br />
bortfald af erstatningskrav<br />
fra staten<br />
Betalingsstandsning<br />
og konkurs<br />
Har entreprenøren overskredet en tidsfrist uden at have krav på fristforlængelse,<br />
er der tale om en ansvarspådragende forsinkelse fra entreprenørens<br />
side, og spørgsmål om sanktioner bliver da aktuelt, jf. AB 92.<br />
Så snart bygherren mener, at der foreligger forsinkelse, skal han skriftligt<br />
meddele dette til entreprenøren.<br />
Med hensyn til sikring af bevis for årsagen til entreprenørens overskridelse<br />
af tidsfrister er reglen, at entreprenøren har bevisbyrden. Denne bestemmelse<br />
skulle være tilstrækkelig, også hvis entreprenørerne forsøger<br />
at placere forsinkelsesårsagerne hos hinanden. Bygherren kan gøre den<br />
umiddelbart forsinkede entreprenør ansvarlig.<br />
De normale sanktioner ved forsinkelser er dagbod eller erstatning. Nærmere<br />
bestemmelser om sanktionernes art og størrelse skal være fastlagt i<br />
entrepriseaftalerne på grundlag af udbudsmaterialets angivelser.<br />
Om dagbod og erstatning, se nærmere i vejledning om pris og tid.<br />
I visse tilfælde kan bygherren fratage en entreprenør arbejdet, hvis denne<br />
må påregnes at ville misligholde entrepriseaftalen, fx ved væsentlig forsinkelse<br />
eller for dårlig kvalitet, jf. AB 92.<br />
I tilfælde af, at staten får et erstatningskrav mod nogen for en skadegørende<br />
handling i forbindelse med byggeriet, kan der blive tale om, at bygherren<br />
bør lade kravet nedsætte eller bortfalde, jf. cirkulære om statens<br />
selvforsikringsordning.<br />
Formålet hermed er at ligestille skadevoldere mod staten med skadevoldere<br />
mod andre, der er forsikret, og således undgå den forskelsbehandling,<br />
der efter forsikringsaftaleloven ville følge af, at staten er selvforsikrer.<br />
Ordningen omfatter ikke erstatningskrav som følge af forsinkelse, mangler<br />
eller andre forhold, der støtter sig på selve entrepriseaftalen.<br />
I tilfælde af en entreprenørs betalingsstandsning eller konkurs skal enhver<br />
udbetaling til ham stilles i bero. Herefter følges anvisningerne i AB<br />
92 om, hvorledes bygherren skal forholde sig.<br />
Tvister og voldgift Opstår der i entrepriseforholdet uoverensstemmelser, hvis løsning parterne<br />
ikke selv kan nå til enighed om, kan tvisten forsøges løst ved at inddrage<br />
uvildige personer til bedømmelse af tvisten. Hvis tvisten fortsat<br />
ikke kan løses af parterne, indbringes sagen for voldgiftsretten for byggeog<br />
anlægsvirksomhed, jf. AB 92.<br />
Drejer det sig primært om teknisk afklaring i forbindelse med en tvist, eller<br />
er der behov for at sikre bevisets stilling, kan der udmeldes syn og skøn<br />
150 Entrepriseaftalen og gennemførelse af byggeriet <strong>Bygherrevejledning</strong> 2003