Proyecto_mARTadero_2014

Copia de la escritura entre el H. Concejo Municipal y la firma social Sarmiento, Morató y
TapiAs para el trabajo del nuevo matadero (gentileza carlos lavayén)
Señor Notario de Primera Clase:
Sirvase insertar por la que conste que entre Feliz G. Sarmiento, Wálter Morató
Z. y Miguel Tapias,por una parte y por otra el H Concejo
I. Se dirá que el H Concejo por resolución de 10 de julio último (de 1924),
aprobó el pliego de la convocatoria a propuestas para la construcción
de un Matadero o Camal, por cuenta y con el peculio de los mismos
proponentes, que en virtud de esa convocatoria publicada en el diario “
El Heraldo “ de esta ciudad en 13 de julio, se presentaron propuestas por
los señores Daniel Jordán S. Y Emeterio Ustaris; por Manuel C. Montalvo,
mediante su apoderado Augusto Fernández C,; por Espectador Morales,
y por Félix G. Sarmiento ; Walter Morató Z y Miguel Tapias, las mismas
que fueron abiertas y leídas en sala en sesión de 25 de julio; pasadas al
estudio de la comisión, motivaron el dictamen de 12 de agosto ( de 1924
que concluye, opinando por la aceptación de la última de las enumeradas
ya si lo declaró el H Concejo en su sesión de la misma fecha.
II. En su mérito los señores Félix G. Sarmiento ; Walter Morató Z y Miguel Tapias,
vecinos de esta, mayores... se comprometen y obligan mancomunada y
solidariamente a construir desde su cimiento el nuevo Matadero, en el
mismo sitio ocupado por el actual, en las condiciones propuestas y con
estricta sujeción a los planos acompañados y al pliego de especificaciones
presentado por los mismos proponentes, con capacidad para satisfacer
ampliamente las necesidades de la población creciente y con cargo de que
a la finalización de contrato, esa capacidad será calculada para cien mil
habitantes.
III Los gastos de aquella construcción, instalaciones pertinentes, conservación
del edificio, provisión de empleados y en suma, todos los gastos
inherentes al servicio del Matadero, serán de cuenta y riesgo de los
contratistas sin que el H Concejo tenga que hacer ninguna erogación,
limitándose simplemente a la inspección y supervigilancia de aquellos
trabajos y de este servicio, mediante su Presidente, comisionados
especiales y su Ingeniero, con la facultad de hacer representaciones del
caso que de acuerdo con los contratistas se propenda al mejor éxito de la
obra contratada.
IV La construcción la verificarán en el término ocho meses, computables
desde la fecha en que se suscriba la escritura pertinente, previa aprobación
que haga el H Senado Nacional de las tarifas acompañadas en proyecto
por los proponentes. Para el evento de que aquellos, no obstante de estar
en su interés la pronta conclusión de la obra, no diesen comienzo a ella
hasta cuarenta días de suscrita la predicha escritura se obligan al pago de
la multa de dos mil Bs., así como se obligan a igual penalidad si suspenden
los trabajos por causas imputables a ellos por un tiempo mayor de 40
días. El cobro de las multas se hará a sola constatación de los motivos y
vencimiento de plazos determinados, sin necesidad de requerimiento
judicial ni ninguna formalidad previa. En estos casos la efectividad se hará
con la consolidación de los fondos de garantía ofrecido por los proponentes
hasta la altura de la cantidad penada. Así mismo se obliga el H Concejo a
la multa de 2.000 Bs. si por su parte opone motivos que obstaculicen la
ejecución de la obra, a no ser aquellos que se hagan valer como reclamos y
observaciones tendientes al cumplimiento sin requerimiento alguno.
V Si los mismos contratistas no entregasen la obra en el termino de
dichos meses, tolerable cuando más hasta doce meses, se obligan a al
multa de 5.000 Bs sin necesidad de requerimiento ni formalidad previa
ninguna; quedando obligados a igual multa por cada 60 días de retraso
en la referida entrega, debiendo hacerse efectiva estas multas mediante
procedimientos coactivos a las que los contratistas se someten desde
luego.
VI Durante la ejecución de la obra y mientras dure el plazo estipulado para
la entrega de ella los contratistas facilitaran el espacio y las comodidades
compatibles en el mismo local para que los matarifes puedan derribar
reses, pudiendo en caso necesario ocupar el local del antiguo Matadero
en la Plaza Guzmán Quitón habilitado por su cuenta.
VII Se obligan y comprometen asimismo a establecer un servicio
completo de transporte desde el Matadero a los distintos mercados,
a indicación y autorización del H Concejo. así como a la instalación
sanitaria completa sujetándose a la ley y reglamento del alcantarillado.
Así como la aprobación de la inspección Fiscal y a implantar todas las
instalaciones y dependencias que requiere la higiene, la salubridad y la
comodidad de esta clase de establecimientos de acuerdo con el pliego
de especificaciones.
VIII Se comprometen igualmente a proveer todo el tiempo las necesidades
de la población, de carne fresca... así como proveer la misma al hospital
Viedma. El impuesto de corambre corre a favor de la municipalidad […].
IX El Concejo, representado por su Presidente y su Tesorero concede
en compensación la explotación del Matadero por el periodo de
quince años computables desde el 1 de Enero de 1925, quedando a su
vencimiento y solo por el transcurso de este plazo, en beneficio y propiedad
de H Concejo tanto el edificio que se entregara en buenas condiciones de
conservación y aseo como sus dependencias, instalaciones, herramientas,
útiles, aparatos, enseres y en fin todos los accesorios destinados por la
empresa al servicio del establecimiento excepto los mueble y útiles, sin
que los empresarios puedan recoger bajo pretexto ninguno […].
X Los proponentes abonaran al H. Concejo mientras dure la cantidad
de 2.250 Bs por trimestre adelantado o sea 9.000 Bs anuales […] según
fechas de pago establecidas.
XI Para la explotación se sujetaran a la ordenanza y al reglamento interno del
Matadero Municipal, en cuanto al precio por ganado derribado, etc […].
XII Son obligaciones del Concejo:
No podrá hacer otras concesiones, no establecer otros mataderos,
gestionar ante el gobierno liberación derechos aduaneros y rebaja flete de
ferrocarril para materiales que se importen para el Matadero …], no cobrar
impuestos municipales, […] y gestionar ante el Prefecto la obtención de
permiso para conectar los tubos del servicio sanitario del Matadero a la
canaleta de desagüe de ese local desembocando siempre en el río sobre
los planos que se cuenten a ese efecto por la empresa. Asimismo gestionar
ante la misma autoridad la concesión de 20 metros cúbicos de agua, si no
se compromete a dos pozos de profundidad necesaria. […] y controlar la
ejecución por su Presidente, su Ingeniero y sus comisiones.
XIII Se sacaran copias legalizadas
XIV Fondo de garantía de 5000 Bs
XV Solicitan insertar la escritura,,etc
FECHA DE FIRMA DEL INFORME ANEXO IV es 15 diciembre de 1924
José H de Vila
40