MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL

en el numeral 1º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, autorizado para ordenar gastos por el
artículo _______ de (la ley, ordenanza o acuerdo que liquide el presupuesto general de rentas y
gastos de la entidad)
___________________ y en ejercicio de la competencia otorgada por la Ley 80 de 1993 (art.
11, num. 3º, lit. a), b), o c), según se trate de el representante de un ente nacional, territorial o
de una entidad descentralizada respectivamente), elegido legalmente como resultado del
escrutinio efectuado el día ____ de _____________ de 200__, cuya credencial fue expedida por
el Consejo Nacional Electoral el día _____ de _____________ de 200___, según consta en el
acta de posesión N° ______ de fecha ____ de ______________ de 200___ expedida por (la
Sala Plena del Tribunal Superior de Distrito Judicial del respectivo departamento, si se trata de
los gobernadores o el juez civil municipal del municipio correspondiente en tratándose de los
alcaldes)________________ (si se trata de un funcionario nombrado o si es delegado, el
número y fecha del acto administrativo por medio del cual fue designado. Para efectos de la
delegación total o parcial de la competencia para la realización de licitaciones o concursos o
para la celebración de contratos; sin consideración a la naturaleza o cuantía de los mismos;
en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus
equivalentes, debe efectuarse esta con base en lo dispuesto en el art. 37 del D. 2150/95); y
por la otra _________________ también mayor de edad, identificado(a) con la cédula de
ciudadanía Nº____________ de __________, representante legal de (persona jurídica,
consorcio o unión temporal) _______________________ en calidad de _____________ de la
sociedad constituida mediante escritura pública Nº. _______ del ____ de _____________ de
200___, elevada en la Notaría _______ del Círculo de _____________, como consta en el
certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio de
___________________ el _____ de _________ de 200__, y quién en adelante se denominará
EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra, consignado en las
siguientes cláusulas, previo el procedimiento establecido en el Decreto 855 de 1994 que
desarrolla el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, para la contratación directa de El
__________________(entidad estatal). CLÁUSULA PRIMERA.—OBJETO: EL CONTRATISTA,
se obliga a ejecutar para El __________________(entidad estatal), la obra relacionada con:
_______________________________________, de acuerdo con los planos y especificaciones
suministradas por El _________________________ (entidad estatal - unidad ejecutora
responsable), a los precios unitarios y en los términos que señala este contrato y de conformidad
con la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, que forman parte integrante del presente
contrato. CLÁUSULA SEGUNDA.—LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: Los trabajos objeto
del presente contrato se realizarán en el sitio ___________________, de la ciudad (o municipio)
de ___________________, en el predio adquirido mediante escritura pública Nº ______ de la
Notaría _______ del Círculo de ________________ del ______ de _______ de 200___.
CLÁUSULA TERCERA.—CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS: EL
CONTRATISTA se obliga para con El __________________(entidad estatal) a ejecutar las obras
objeto del presente contrato a los precios unitarios, con reajustes y en las cantidades
aproximadas que se establecen a continuación:
Ítem U. cantidad Valor unitario Valor total
_________ _________ _________ __________
PAR.—Las cantidades de obra consignadas en esta cláusula son aproximadas y por tanto El
__________________(entidad estatal) podrá a su juicio y para evitar la paralización o la
afectación grave del servicio público que se pretende satisfacer con el objeto contratado
disponer sobre la interpretación del contrato y la realización de modificaciones a las mismas u
ordenar la ejecución de las obras no previstas pero comprendidas dentro de su objeto, por el
procedimiento previsto para la interpretación y modificación unilaterales de los contratos
administrativos en la Ley 80 de 1993, artículos 15 y 16, o suscribir contratos adicionales cuando