bulletin der aanbestedingen bulletin des adjudications - The Public ...

14908 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 19.11.2004 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS
VI.5. Datum van verzending van de aankondiging : 10 november
2004.
Bijlage A
1.2. Adres waar nadere inlichtingen kunnen worden verkregen :
technische wegendienst, t.a.v. de heer Colans, F., Auguste Dansestraat
25, 1180 Brussel (Ukkel), tel. 02-348 65 56, fax 02-348 65 44.
E-mail : wegenis@ukkel.be.
1.3. Adres waar documentatie betreffende deze aankondiging kan
worden verkregen : technische wegendienst, t.a.v. de heer Colans, F.,
Auguste Dansestraat 25, 1180 Brussel (Ukkel), tel. 02-348 65 56,
fax 02-348 65 44.
E-mail : wegenis@ukkel.be.
Avis de marché
Travaux
Section I. Pouvoir adjudicateur
I.1. Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : administration
communale d’Uccle, à l’attention de M. Claude Desmedt,
bourgmestre, place Jean Vander Elst 29, 1180 Bruxelles (Uccle),
tél. 02-348 65 56, fax 02-348 65 44.
E-mail : voirie@uccle.be.
I.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : voir l’annexe A.
I.3. Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être
obtenus : voir l’annexe A.
I.4. Adresse à laquelle les offres/demandes de participation
doivent être envoyées:lamême qu’au point I.1.
I.5. Type de pouvoir adjudicateur : niveau régional ou local.
Section II. Objet du marché
II.1. Description :
II.1.1. Type de marché de travaux : exécution.
II.1.6. Description/objet du marché : aménagement de carrefours
et zones 30, exercice 2004.
II.1.7. Lieu d’exécution des travaux, de livraison des fournitures
ou de prestation des services : avenue du Prince de Ligne/avenue
de Beloeil, avenue de l’Observatoire/rue des Astronomes, rue
Vanderkinderen/rue de l’Anémone, rond-point rue Jean Benaets,
avenue Montjoie/avenue Brunard, avenue Montjoie 206, avenue
Montjoie 76, zone 30 : Homborch.
II.1.8. Nomenclature :
II.1.8.1. Classification CPV (Vocabulaire commun Marchés
publics) :
Objet principal : descripteur principal 45.00.00.00.
II.1.9. Division en lots : non.
II.1.10. Des variantes seront-elles prises en considération : non.
II.3. Durée dumarchéou délai d’exécution :
Avenue du Prince de Ligne/avenue de Beloeil : quinze jours
ouvrables.
Avenue de l’Observatoire/rue des Astronomes : quinze jours
ouvrables.
Rue Vanderkinderen/rue de l’Anémone : quinze jours ouvrables.
Rond-point rue Jean Benaets : cinq jours ouvrables.
Avenue Montjoie/avenue Brunard : cinq jours ouvrables.
Avenue Montjoie 206 : dix jours ouvrables.
Avenue Montjoie 76 : dix jours ouvrables.
Zone 30 : Homborch : vingt-cinq jours ouvrables.
Section III. Renseignements d’ordres juridique, économique,
financier et technique
III.1. Conditions relatives au marché :
III.1.1. Cautionnement et garanties exigés:5%dumontant global
du marché, hors T.V.A.
III.2. Conditions de participation :
III.2.1. Renseignements concernant la situation propre de
l’entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements
et formalités nécessaires pour l’évaluation de la capacité
économique, financière et technique minimale requise :
Les capacités financières, économiques et techniques des entrepreneurs
doivent être justifiés par :
Une déclaration mentionnant le chiffre d’affaire global et le chiffre
d’affaires en travaux de voirie de l’entreprise au cours des trois
derniers exercices (les bilans ne sont pas pris en compte).
Des titres d’études et professionnels de l’entrepreneur ou/et des
cadres de l’entreprise et, en particulier, du ou des responsables de la
conduite des travaux.
Une liste des travaux similaires exécutés au cours des cinq
dernières années, au minimum trois chantiers routiers de même
nature (avec un maximum de 10). Cette liste étant appuyée par un
certificat de bonne exécution pour chaque chantier, les procèsverbaux
de réception provisoire et définitive ne sont pas acceptés.
Ces certificats indiquent le montant, l’époque et le lieu
d’exécution des travaux et préciseront s’ils ont été effectués selon les
règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin.
Une déclaration mentionnant la composition d’une équipe type
qui sera chargéed’exécuter ces travaux, ainsi que la liste du matériel
qui sera en service.
Une attestation de l’O.N.S.S.
Un certificat d’enregistrement comme entrepreneur.
Un certificat d’agréation d’entrepreneur de travaux.
III.2.1.2. Capacité économique et financière, références requises :
voir point 2.1.
III.2.1.3. Capacité technique, références requises : voir point 2.1.
Section IV. Procédure
IV.1. Type de procédure : appel d’offres général, ouverte.
IV.2. Critères d’attribution :
B. Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction
:
B.2. Des critères énoncés dans le cahier des charges.
En application de l’article 115 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996,
les critères d’attribution du présent marché sont par ordre décroissant
d’importance :
Le prix (50 %).
Propositions pour réduire les inconvénients du chantier (pour la
circulation, le passage des piétons, l’accès aux habitations, le bruit
etc.). Dans ce cadre, le soumissionnaire remettra entre autre un
document reprenant les mesures de sécurité qui seront appliquées
pour remédier aux risques propres au chantier (30 %).
Propositions du soumissionnaire en matière de rapidité
d’exécution du chantier qui doivent être inférieures aux délais repris
à l’article 28, § 1 er .
Dans ce cadre le soumissionnaire remettra, pour chaque carrefour,
un planning précis détaillant le délai d’exécution, en jours ouvrables,
qu’il s’engagera à respecter (20 %).
IV.3. Renseignements d’ordre administratif :
IV.3.2. Documents contractuels et documents additionnels, conditions
d’obtention :
Date limite d’obtention : 13 décembre 2004.
Prix : 50,00 EUR.
Conditions et mode de paiement : comptant ou par virement sur
le compte de la recette d’Uccle au compte 000-0003695-09.
IV.3.3. Date limite de réception des offres ou des demandes de
participation : 13 décembre 2004, à 11 heures.
IV.3.5. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la
demande de participation : français ou néerlandais.
IV.3.6. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu
de maintenir son offre : deux cents jours (à compter de la date limite
de réception des offres).
IV.3.7. Modalités d’ouverture des offres :
IV.3.7.2. Date, heure et lieu : 13 décembre 2004, à 11 heures, rue
Auguste Danse 25, 1 er étage, à 1180 Bruxelles (Uccle).
Section VI. Renseignements complémentaires
VI.1. S’agit-il d’un avis non obligatoire : non.
VI.5. Date d’envoi du présent avis : 10 novembre 2004.
Annexe A
1.2. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : service technique de la voirie, à l’attention
de M. Colans, F., rue Auguste Danse 25, 1180 Bruxelles, (Uccle),
tél. 02-348 65 56, fax 02-348 65 44.