Повний текст - Інститут проблем сучасного мистецтва

PravOA_2.qxd 20.02.2007 13:45 Page 347новленому договором, докази укладення нею договору страхування, включаючивідомості про страхувальника, розмір страхової суми та застраховані ризики.Недоліки робіт або використовуваного для робіт матеріалу, допущені з винипідрядника (або субпідрядника), мають бути усунені підрядником за його рахунок.Замовник має право з метою здійснення контролю та нагляду за будівництвом іприйняття від свого імені відповідних рішень укласти договір про надання такоговиду послуг із спеціалізованою організацією або спеціалістом. У цьому разі в договорібудівельного підряду визначаються функції та повноваження такого спеціаліста.Передання та прийняття робіт. Замовник, який одержав повідомленняпідрядника про готовність до передання робіт, виконаних за договором, або, якщоце передбачено договором, — етапу робіт, зобов’язаний негайно розпочати їхприйняття. Він організовує та здійснює прийняття робіт за свій рахунок, якщоінше не встановлено договором. У прийнятті робіт мають брати участь представникиорганів державної влади та органів місцевого самоврядування у випадках,встановлених законом або іншими нормативно-правовими актами. Замовник,який попередньо прийняв окремі етапи робіт, несе ризик їх знищення або пошкодженняне з вини підрядника, у тому числі й у випадках, коли договоромбудівельного підряду передбачено виконання робіт на ризик підрядника.Передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом,підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї із сторін від підписанняакта про це вказується в акті і він підписується другою стороною. Акт, підписанийоднією стороною, може бути визнаний судом недійсним лише у разі, якщо мотививідмови другої сторони від підписання акта визнані судом обґрунтованими. Замовникмає право відмовитися від прийняття робіт у разі виявлення недоліків,які виключають можливість використання об’єкту для вказаної в договорі мети тане можуть бути усунені підрядником, замовником або третьою особою.Підрядник відповідає за недоліки збудованого об’єкту, за прострочення переданняйого замовникові та за інші порушення договору (за недосягнення проектноїпотужності, інших запроектованих показників тощо), якщо не доведе, що ціпорушення сталися не з його вини. За невиконання або неналежне виконанняобов’язків за договором будівельного підряду підрядник сплачує неустойку, встановленудоговором або законом, та відшкодовує збитки в повному обсязі.Підрядник гарантує досягнення об’єктом будівництва визначених у ПКД показниківі можливість експлуатації об’єкту відповідно до договору протягом гарантійногостроку, якщо інше не встановлено договором будівельного підряду. Гарантійнийстрок становить десять років від дня прийняття об’єкту замовником,якщо більший гарантійний строк не встановлений договором або законом. Гарантійнийстрок продовжується на час, протягом якого об’єкт не міг експлуатуватисявнаслідок недоліків, за які відповідає підрядник.Будівництво об’єктів виробничого та іншого призначення, підготовка будівельнихділянок, роботи з обладнання будівель, роботи з завершення будівництва,РОЗДІЛ ШОСТИЙПравове забезпечення будівництва347