AC 09 2008 (PDF, 1.76 MB) - Federale Overheidsdienst Justitie ...

Nr. 489 - 19.9.08 HOF VAN CASSATIE 1999
Krachtens artikel 17, §2, van hetzelfde ministerieel besluit, is artikel 16, §3,
van toepassing op de feiten en omstandigheden die ingeroepen worden bij de
aanvragen tot teruggave van de bij §1, 1°, bedoelde boeten wegens laattijdige
uitvoering.
Dit artikel 16, §3, bepaalt dat de aannemer verplicht is, op straffe van verval,
de aanbestedende overheid ten spoedigste en schriftelijk in te lichten over de feiten
of omstandigheden die de goede gang van de opdracht verstoren en hierbij
bondig de invloed te doen kennen die deze feiten hebben of zouden kunnen hebben
op het verloop en de kostprijs van de opdracht. De bedoelde klachten en verzoeken
zijn in elk geval niet ontvankelijk wanneer de ingeroepen feiten en omstandigheden
niet schriftelijk zijn bekendgemaakt binnen de dertig kalenderdagen
nadat ze zich hebben voorgedaan of na de datum waarop de aannemer ze
normaal had moeten kennen.
2. Uit deze bepalingen volgt dat een aanvraag tot teruggave van boeten wegens
laattijdige uitvoering op straffe van verval moet worden ingediend binnen de termijn
voorzien door artikel 17, §3, dat de feiten en omstandigheden die deze aanvraag
wettigen ter kennis moeten worden gebracht van het bestuur op de wijze
en binnen de termijn bepaald door artikel 16, §3, en dat de aannemer moet bewijzen
dat de vertraging geheel of gedeeltelijk te wijten is aan deze feiten en omstandigheden.
De vermelding van de feiten en omstandigheden in de aanvraag tot kwijtschelding
is niet op straffe van nietigheid of verval opgelegd.
3. De appelrechters, die de vordering van de eiseres tot terugbetaling van de
boeten wegens laattijdige uitvoering afwijzen op grond dat de eiseres de feiten
en omstandigheden waarop deze aanvraag was gesteund niet vermeldde in de
aanvraag tot kwijtschelding, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
4. Ingevolge artikel 16, §3, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977,
dienen de feiten en omstandigheden, op straffe van niet-ontvankelijkheid van de
desbetreffende klachten en verzoeken, ter kennis te worden gebracht van het bestuur
uiterlijk binnen de 30 dagen nadat ze zich hebben voorgedaan of na de datum
waarop de aannemer ze normaal had moeten kennen.
5. De appelrechters, die de vordering van de eiseres afwijzen op grond dat de
feiten en omstandigheden die de aanvraag wettigen, niet werden ter kennis gebracht
van het bestuur binnen de 30 dagen nadat ze zich hebben voorgedaan,
zonder na te gaan of de kennisgeving niet geschiedde binnen de dertig dagen na
de datum waarop de aannemer ze normaal had moeten kennen, verantwoorden
hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het, bij bevestiging van het beroepen
vonnis, de vordering tot terugbetaling van ingehouden vertragingsboeten afwijst
en uitspraak doet over de kosten van het hoger beroep.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-