CONTRATACIONES DEL ESTADO PRÁCTICUM 2019

ART. 2 0 9 REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
1112
209.5. Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, esta
se pronuncia dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no
hacerlo, se considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación
con las observaciones formuladas.
209.6. En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por
la otra, aquella lo manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral
anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones solicita, dentro
del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación
y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda,
la liquidación con las observaciones formuladas.
209.7. Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas
a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la
misma, se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias
establecidas en la Ley y en el Reglamento, sin perjuicio del cobro de la
parte no controvertida.
209.8. La liquidación de obra contratada bajo cualquier sistema de contratación se
practica con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados y, de ser el
caso, los aprobados durante la ejecución del contrato.
209.9. No se procede a la liquidación mientras existan controversias pendientes de
resolver.
Concordancias en la LCE:
Art. 45.7:
Art. 45.3:
Solución de controversias respecto de la liquidación de contrato
Pago de un monto a favor del contratista en mérito de un proceso arbitral se
efectuará conjuntamente con la liquidación o conclusión del contrato
Concordancias en el RLCE:
Art. 142.4: Duración del contrato de supervisión será hasta la liquidación del contrato de
obra
Art. 144.3: Vigencia del contrato de ejecución de obra será hasta el consentimiento de la
liquidación del contrato
Art. 149: Vigencia y devolución de la garantía de fiel cumplimiento se efectuará hasta el
consentimiento de la liquidación del contrato de obra
Art. 155: Ejecución de garantía se efectuará en la liquidación final del contrato de obra
Art. 161.4: Deducción de penalidades podrá efectuarse en la liquidación final
Art. 171.5: Pago de un monto a favor del contratista en mérito de un proceso arbitral se efectuará
conjuntamente con la liquidación o conclusión del contrato
Art. 183: Diferencia generada en la amortización de adelantos podrá ser considerada en la
liquidación del contrato
Art. 189: Deducción de conceptos producidos por atrasos en la ejecución de la obra imputables
al contratista serán considerados en la liquidación del contrato
Art. 195: Montos producto de reajustes podrán ser consideradas en la liquidación del
contrato
Art. 196.1: Discrepancias respecto de valorizaciones o metrados podrán ser resueltos en la
liquidación del contrato
Art. 199.6: Deducción del monto de contrato a consecuencia de reducción de prestaciones
serán consideradas en la liquidación final
Art. 201.2: Discrepancias respecto de valorizaciones de mayores costos directos y mayores
gastos generales podrán resolverse en la liquidación del contrato