CONTRATACIONES DEL ESTADO PRÁCTICUM 2019

TITULO IX
CONTROVERSIAS DURANTE LA
EJECUCIÓN CONTRACTUAL
CAPÍTULO I
MEDIOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
ARTÍCULO 223
Disposiciones generales
223.1. Las controversias q u e surjan entre las partes sobre la ejecu ció n , interpretación,
resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven
m ediante conciliación, junta d e resolución d e disp utas o arbitraje institucional,
según co rresp o n d a y por acuerd o de las partes.
223.2. Las controversias referidas al incum p lim iento del pago final tam b ién son
resueltas m ediante conciliación y/o arbitraje.
C o n co rd an cias en la LC E:
Art. 45:
22a D C F:
C o n co rd an cia s en el RLC E:
Art. 42.1:
Art. 158.6:
Art. 166.3:
Art. 168.7:
Art. 170.6:
Art. 170.7:
Art. 171.3:
A rt. 172:
A rt. 173.2:
Art. 176.5:
Art. 196.2:
A rt. 196.3:
Art. 198.8:
Medios de solución de controversias de la ejecución contractual
Acreditación de instituciones arbitrales
Contenido del expediente de contratación incluye incidencias de los mecanismos
de solución de controversias de ejecución contractual
Plazo de caducidad para someter a conciliación y/o arbitraje las controversias
sobre ampliación del plazo contractual
Plazo de caducidad para someter a conciliación y/o arbitraje las controversias
sobre resolución de contrato
Plazo de caducidad para someter a conciliación y/o arbitraje las controversias
sobre recepción y/o conformidad
Plazo de caducidad para someter a conciliación y/o arbitraje las controversias
sobre liquidación del contrato de consultoría de obra
Consentida la liquidación del contrato de consultoría de obra no se podrá someter
a los medios de solución de controversias de ejecución contractual
Plazo de caducidad para someter a conciliación y/o arbitraje las controversias
sobre pago
Obligaciones posteriores al pago final pueden ser sometidas a conciliación y/o
arbitraje
Plazo de caducidad para someter a conciliación y/o arbitraje las controversias
sobre vicios ocultos
Conciliación y/o arbitraje respecto a las controversias relacionadas al inicio del
plazo de ejecución de obra
Discrepancias respecto de valorizaciones o metrados podrán ser sometidas a
conciliación y/o arbitraje
El inicio de la conciliación y/o arbitraje, respecto a discrepancias respecto de valorizaciones
o metrados, no suspende ni permite el incumplimiento del contrato
Las controversias respecto a ampliación de plazo pueden ser sometidas a conciliación
y/o arbitraje