CONTRATACIONES DEL ESTADO PRÁCTICUM 2019

T. II PROCESO DE CONTRATACIÓN / EL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN ART. 34
OPINIÓN 227-2017/DTN:Obligación del contratista de ejecutar prestaciones adicio- OP 271
nales de obra
"En adición a lo señalado, debe indicarse que una vez notificada al contratista la resolución
mediante la cual se le ordena la ejecución de una prestación adicional, nace
la obligación de este último de ejecutarla y de la Entidad de pagar el precio de la
misma".
OPINIÓN 227-2017/DTN: La ejecución de prestaciones adicionales de obra no cons- OP 272
tituye por si sola una ampliación de plazo contractual
"En este punto debe señalarse que no toda prestación adicional de obra implica
necesariamente una ampliación del plazo de ejecución; en efecto, esto último procede
solo cuando las actividades y/o partidas que forman parte del adicional afectan
la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente o requieran de un plazo
mayor para su ejecución".
OPINIÓN 100-2017/DTN: Solo la ejecución de prestaciones adicionales debida- OP 273
mente aprobadas genera presupuestos adicionales que deben estar incluidos en la
liquidación del contrato
"En virtud de lo expuesto, se puede apreciar que la ejecución de prestaciones adicionales
de obra debidamente aprobadas -conforme a lo establecido en la normativa
de contrataciones del Estado- genera presupuestos adicionales cuyo pago se realiza
a través de valorizaciones adicionales, las cuales deben estar incluidas en la liquidación
del contrato de obra.
Contrario sensu, si se ejecutaron prestaciones no previstas en un determinado contrato
de obra sin aplicar las disposiciones de la normativa de contrataciones del
Estado pertinentes para la aprobación y ejecución de prestaciones adicionales de
obras, estas no constituyen 'prestaciones adicionales de obras' y, por tanto, no generan
la aprobación de presupuestos adicionales, ni son pagadas mediante valorizaciones
adicionales; en consecuencia, dichas prestaciones ejecutadas de manera irregular,
al no originar valorizaciones adicionales, no se encuentran contenidas en la
liquidación del contrato".
OPINIÓN 100-2017/DTN: La ejecución de prestaciones adicionales ejecutadas sin OP 274
seguir las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado generan el
derecho del proveedor de exigir el pago de la Entidad, vía enriquecimiento sin
causa, si este ha actuado de buena fe
"(...) si una Entidad obtuvo una prestación por parte de un proveedor, este tendría
derecho a exigir que la Entidad le reconozca el pago respectivo -aún cuando la
prestación haya sido requerida o ejecutada sin observar las disposiciones de la normativa
de contrataciones del Estado-, pues el Código Civil, en su artículo 1954, establece
que 'Aquel que se enriquece indebidamente a expensas de otro está obligado
a indemnizarlo'.
Al respecto, el Tribunal de Contrataciones del Estado, mediante la Resolución
N° 176/2004.TC-SU, ha establecido lo siguiente:'(...) nos encontramos frente a una
3 33