CONTRATACIONES DEL ESTADO PRÁCTICUM 2019

T. II PROCESO DE CONTRATACIÓN / EL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN ART. 34
En conclusión, el Árbitro que suscribe el presente voto opina -en base a los principios
de Moralidad y de Economía- que debe ampararse la excepción de incompetencia
por materia no arbitrable y por consiguiente deben declararse que todas las
pretensiones son improcedentes" (p. 64).
D O CTRIN A
De los artículos 34.1 y 34.2: Aspectos generales de las modificaciones al contrato
Morón Urbina Juan Carlos. La contratación estatal. Análisis de las diversas formas y técnicas p 333
contractuales que utiliza el Estado. Gaceta Jurídica, Lima, 2016.
"La potestas variandi o ius variandi, consiste en la prerrogativa ordinaria de los contratos
públicos por la cual la entidad contratante posee la capacidad suficiente -apreciando
eventos sobrevinientes objetivamente valorados- para disponer la modificación
necesaria y a su solo criterio de algunos de los términos pactados, cambiando
-en el modo, el plazo o la forma- las prestaciones convenidas originalmente con el
contratista privado con el objeto de adaptarse y perseguir de mejor manera el interés
público aspirado con la colaboración del contratista" (p. 599).
Del artículo 34.9: Ampliaciones de plazo
Morón Urbina, Juan Carlos. La contratación estatal. Análisis de las diversas formas y técnicas p 334
contractuales que utiliza el Estado. Gaceta Jurídica, Lima, 2016.
"Precisamente, por este control se hace necesario que en caso de que el contratista
requiera la ampliación del plazo contractual debe probar y convencer a la autoridad
que se ha producido alguno de los supuestos tipificados legalmente para ello,
esto es, haberse aprobado una prestación adicional a su cargo, incurrirse en atrasos
o paralizaciones no imputables al contratista (imputables a la entidad o por caso fortuito
o fuerza mayor). Recién cuando se otorga una ampliación de plazo es que se
permite al contratista cumplir con su prestación en un plazo mayor al pactado inicialmente,
sin que ello implique que incurra en incumplimiento, o sea, pasible de
penalidad por mora, lo cual determina, a su vez, que se le reconozca el derecho a los
mayores gastos en los que incurra durante ese nuevo plazo y que se amplíen los plazos
de vigencia de otros contratos vinculados, como el contrato de supervisión respecto
al de obra, por ejemplo" (p. 583).
§
3 4 9