CONTRATACIONES DEL ESTADO PRÁCTICUM 2019

ART. 45
TUO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
45.33. Los árbitros y las instituciones encargadas de la administración de los medios
de solución de controversias deben cumplir con registrar en el Sistema Electrónico
de Contrataciones del Estado (SEACE) la información que establezca el reglamento
y aquella que requiera el OSCE.
45.34. En el caso de los arbitrajes institucionales, la respectiva institución arbitral es
responsable de la custodia del expediente por el plazo de diez (10) años desde su
terminación. Tratándose de arbitrajes ad hoc, el presidente del tribunal arbitral o
el árbitro único son responsables de la custodia de las actuaciones arbitrales por
el plazo señalado.
45.35. Las resoluciones sobre devolución de honorarios de árbitros emitidas por el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) constituyen título
ejecutivo.
45.36. Si como resultado de un proceso arbitral se reconoce algún monto a pagar
al proveedor o contratista, el pago por parte de la Entidad debe efectuarse junto
con la liquidación o conclusión del contrato.
(Texto modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1341 y el artículo 2 del
Decreto Legislativo N° 1444)
Concordancias en la LCE:
Art. 45:
22a DCF:
M edios de solución de controversias de la ejecución contractual
Acreditación de instituciones arbitrales
Concordancias en el RLCE:
Art. 138.2:
Art. 145.1:
Art. 158.6:
Art. 166.3:
Art. 167.1:
Art. 170 ines. 6 y 7:
Art. 171.3:
Art. 172:
Contenido del contrato: Cláusula de solución de controversias
Nulidad del contrato puede ser som etida a arbitraje
Controversias sobre am pliación del plazo contractual pueden ser som etidas
a conciliación y/o arbitraje
Controversias sobre efectos de resolución pueden ser som etidas a conciliación
y/o arbitraje
Controversias sobre prestaciones pendientes en caso de resolución de contrato
o declaratoria de nulidad de contrato pueden ser som etidas a conciliación
y/o arbitraje
Controversias sobre liquidación del contrato de consultoría de obra pueden
ser som etidas a conciliación y/o arbitraje
Controversias sobre pago pueden ser som etidas a conciliación y/o arbitraje
C o ntro versias sobre o b lig acio n es posterio res al pago final pued en ser
som etidas a conciliación y/o arbitraje
Art. 176.5: Controversias sobre inicio del plazo de ejecución de obra pueden ser som e­
tidas a conciliación y/o arbitraje
Art. 178.3:
Art. 196 ines. 2 y 3:
A rt. 205.13:
A rt. 207.8:
Controversias sobre suspensión del plazo de ejecución pueden ser sometidas a
conciliación y/o arbitraje
Controversias sobre discrepancias respecto de valorizaciones o m etrados
pueden ser som etidas a conciliación y/o arbitraje
Controversias sobre prestaciones adicionales de obras m enores o iguales al
quince por ciento: 15 % pueden ser som etidas a conciliación y/o arbitraje
Controversias sobre resolución de contratos de obra pueden ser som etidas
a conciliación y/o arbitraje